无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
监理质量控制程序流程篇一
1、审核技术文件、报告和报表
10)、审批与签署现场有关质量技术签证、文件等。
2、旁站监理
在关键部位或关键工序施工过程中,结合本工程的具体情况和工程特点,制定具体的旁站项目及部位,由监理人员在现场进行监督活动。
3、见证取样 见证取样工作重点依据《建设工程施工质量验收统一标准》及其系列标准所规定的见证取样项目、数量、予以实施。
4、平行检验
为完成各项预定平行检验工作,监理机构配备了一定数量的仪器、设备,在施工过程中,对一些材料通过见证取样方式实现平行检验。
5、巡视检查
巡视是监理人员的重要日常工作内容,为避免在报验验收过程中才发现问题,且有些问题在报验验收工作中已无法挽回的情况,巡视工作将实行制度化,监理人员的现场巡视工作将保持一定的频率,重要的非旁站点、见证点的工序在巡视过程中保持较高的比例。
6、指令文件与一般管理文书
指令文件的使用具有相当的弹性空间,一些指令性文件如《监理工程师通知单》使用过频会导致承包商麻木不仁,过少又无法达到监理控制的效果。
1)、口头通知,对一般工程质量问题或工程事项,口头通知承包商整改或执行,并用监理工程师通知单形式予以确认。
2)、监理工作联系单:监理工程师联系单提醒承包商注意事项,用监理工作联系单形式。
3)、监理工程师通知单:监理工程师通知单在巡视旁站等各种检查时发现的问题,用监理通知单书面通知承包商,并要求承包商整改后再报监理工程师复查。
4)、工程暂停令:对承包商违规施工发生重大安全、质量事故或有经验的监理工程师预见到会发生重大安全、质量隐患,及时下达全部或局部工程暂停令(一般情况下宜事先与业主沟通)。
规定双方必须遵守的质量监控程序,进行质量控制。主要有:材料进场报验程序;工序报验程序;混凝土浇筑申请程序;工程报验程序、质量事故处理程序等。
8、利用支付手段
在本工程的实际监理过程中,将开展计量、计价相结合的造价控制,该手段将有力地保障项目的投资效益,工程款支付的前提工程质量必须达到规定的要求和标准,如承包商的工程质量达不到要求的标准,总监理工程师将采取拒绝签署支付证书的手段,停止对承包商支付部分或全部工程款。
9、测量
监理质量控制程序流程篇二
工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。下面是小编为大家分享最新监理质量控制要点大全,欢迎大家阅读浏览。
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应向建设单位出具工程质量保修书,质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。
在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:
(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期由发包方与承包方约定。
保修期自竣工验收合格之日起计算。
(1)施工单位未按国家有关标准、规范和设计要求施工,造成的质量问题,由施工单位负责返修并承担经济责任。
(2)由于设计方面的原因造成的质量问题,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。
(3)因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量问题,先由施工单位负责维修,其经济责任属于施工单位采购的,由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的,由建设单位承担经济责任。
(4)因建设单位(含监理单位)错误管理造成的质量问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担,如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔。
(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责。
(6)因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
建设工程竣工工验收应当具备下列条件:
(1)完成工程设计和合同约定的各项内容;
(2)有完整的技术档案和施工管理资料;
(5)有施工单位签署的工程保修书。
建设工程经验收合格,方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:
(1)工程竣工验收备案表;
(2)工程竣工验收报告;
(4)施工单位签署的工程质量保修书;
(5)法规、规章规定必须提供的其他文件。
备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件,验证文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。工程竣工验收备案表一式二份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档。
工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。在建设行政主管部门领导和标准化管理部门指导下开展检测工作,其出具的检测报告具有法定效力。
法定的国家级检测机构出具的检测报告,在国内为最终裁定,在国外具有代表国家的性质。
1.国家级检测机构的主要任务
(1)受国务院建设行政主管部门和专业部门委托,对指定的国家重点工程进行检测复核,提出检测复核报告和建议。
(2)受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托,对建筑构件、制品及有关材料、设备及产品进行抽样检验。
2.各省级、市(地区)级、县级检测机构的主要任务
(1)对本地区正在施工的建设工程所用的材料、混凝土、砂浆和建筑构件等进行随机抽样检测,向本地建设工程质量主管部门和质量监督部门提出抽样报告和建议。
(2)受同级建设行政主管部门委托,对本省、市、县的建筑构件、制品进行抽样检测。对违反技术标准、失去质量控制的产品,检测单位有权提供主管部门停止其生产的证明,不合格产品不准出厂,已出厂的产品不得使用。
(3)建设工程质量检测机构的业务内容分为专项检测和见证取样检测,由工程项目建设单位委托。检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复验,复验结果南提出复验方报当地建设主管部门备案。
质量检测试样的取样应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人,应当对试样的`真实性负责。
检测机构完成检测后,应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字,检测机构法定代表人或其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后,由施工单位归档。
检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位和施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地建设主管部门。
建设工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
办理施工许可证应满足的条件:
(1)已经办理该建设工程用地批准手续;
(2)在城市规划区的建设工程,已经取得规划许可证;
(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;
(4)已经确定建筑施工企业;
(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;
(6)有保证工程质量和安全的具体措施;
(7)建设资金已经落实;
(8)法律、行政法规规定的其他条件。
监理质量控制程序流程篇三
摘要:进入园林监理行业转眼间已经5年有余了,对于监理也有了更深层次的认识,作为监理首先应该知道何为监理,下面我首先从监理的定义说起。何为监理,从字面上理解就是“监督管理”的意思。建设部和国家计委《工程建设监理规定》明确提出:建设工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位(项目法人)的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同,代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。
监理主要工作内容是“四控、二管、一协调”,四控是指对项目的质量、进度、造价和安全文明的控制;二管是对合同、信息进行管理;一协调是对工程建设的相关方的关系进行协调。其中工程质量控制是项目建设的核心问题,是决定工程建设成败的关键,所以,对质量的控制也成了监理控制的最重要的环节。
改良,以保证种植土的质量而使苗木正常生长。
其次,监理要严把苗木质量监控关,对苗木质量的监控即对进场苗木的品种、规格、数量、产地及苗木检疫单进行把控。监理人员应督促施工单位按设计图纸采购苗木,并在苗木进场前进行验收。现实施工中有不少施工单位存着侥幸心理,进购的苗木规格总比设计的规格偏小一点,感觉做做工作就可以过关。这就要求我们监理人员秉公办事,不存私心,对于超出允许误差的苗木坚决予以退场处理。在泗洪建设北路一工地上,施工单位为当地人员,感觉自己是本地人,关系到位,在苗木选购上要求不严格,苗木质量较差,我监理人员进驻现场后,立即召集施工单位开会,要求施工单位必须将不合格的苗木清除出场,并下发通知单。同时我现场监理人员上报给总监,总监立即联系甲方相关负责人把现场情况进行说明,通过甲方领导强制将不合格的苗木清除出场地,保证了苗木的质量,也得到了甲方领导的认可。相反,在泗洪另一工地,由于现场监理人员把关不严格,在县领导组织的检查中,发现了苗木质量问题,不但要求施工单位返工,同时将监理单位和施工单位一起提出批评,使得监理单位形象受损。这就要求我们现场监理人员必须把好进场苗木质量关。
在泗洪一河坝绿化工地上,我监理单位进场后发现排水效果不佳,立即上报到甲方,甲方领导现场考察后决定施工单位在不影响绿化效果的情况下可以开挖明沟,施工单位立即组织机械和人工顺着河道方向开挖一条一米多深的明沟,雨季来临后现场基本无积水,苗木生长良好。由此可见苗木栽植过程中监理对栽植质量的监管很重要。
最后,监理要严把苗木养护管理质量监控关,园林绿化工程工期一般较短,而合同规定的绿化养护期为竣工验收合格后再2年,目的就是要确保苗木成活。苗木养护是根据不同绿化植物的生长需要,及时对植物采取施肥、浇水、中耕、除草、修剪、防治病虫害等技术措施,以确保其能够正常生长。前期绿化施工质量再好,如果绿化养护管理质量不到位,结果整个工程的质量就会大打折扣。如浇水不及时,导致苗木成活率低;除草不及时,导致绿化工程杂草丛生;打药治虫不及时,导致病虫害严重等质量问题。加强园林绿化工程后期养护管理质量的监控是园林绿化工程质量管理与控制的保证。苗木养护质量控制工作主要表现在三个方面:一是施肥与浇水质量的控制;二是修剪与整形质量的控制;三是苗木病虫害防治质量的控制。所以这就要求我们监理在苗木养护期就要从这几个方面来控制养护的质量问题,只有控制好上述几方面的养护工作环节,才能确保工程最终的质量。
综上所述,在园林绿化种植工作过程中,监理只有把好种植土质量关、苗木质量关、苗木栽植质量关和苗木后期的养护质量关,绿化工程的质量才有保证,才能达到最终的绿化效果。当然要想对这几项质量关的监控不是易事,这就要求我们监理人员加强自身相关知识的学习深化,熟悉各环节质量控制要点和把控技巧,以便更好对绿化工程的质量进行监控。
5.结束语
总之,园林工程中的苗木施工质量控制具有十分重要的意义。以上是我经过这几年监理工作的实践和查阅相关资料总结的园林绿化工程监理质量控制要点,当然对园林工程质量控制远远不止这几个方面,本文只是粗略介绍在园林绿化施工中比较重要的几个环节的质量控制要点,如有不足之处还请专业人士提出宝贵意见。
参考文献
[1]路银山,朱丽娟,白兰;如何对绿化工程进行质量控制管理[j].宁夏农林科技,2007(2).[2]张颖;浅析城区园林绿化工程施工的质量管理与控制[j];山西建筑;2008(33)
[3]鲁伟光;如何提高园林绿化工程管理水平[j];广东科技;2009(6)
监理质量控制程序流程篇四
新亚电子上海有限公司
版本/修订: 1/0 2/5 编制 批准 页 次:
新亚电子上海有限公司
新亚电子上海有限公司
版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准 页 次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月,财务部编制《年度质量成本计划》(ac-001a)。4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(ac-005a)。4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(ac-006a)。4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(ac-007a)。4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(ac-008a)。4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(ac-009a)。4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调,并成为业务计划的一部分。4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》(附录),将上月质量成本各种费用的情况归集汇总,填写《质量成本部门统计表》(ac-002a)送交财务部。4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》(ac-003a)送交财务部。4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》(ac-004a)送交财务部。4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内,财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算,填写二级科目统计明细表,编制《质量成本月报表》(ac-009a),并和品保部共同进行质量成本分析,编制《质量成本分析报告》。分析内容包括: a)质量成本二级科目饼图和趋势图。b)内部损失的趋势及造成的主要原因。c)外部损失的趋势及造成的主要原因。d)质量成本关键因素分析及改进措施要求。4.4.2在做质量成本分析时,由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因,以便寻找改进的区域和措施,提出改进要求。4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后,上报总经理。4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。
新亚电子上海有限公司
(表格编号:ac-002a)6.3《报废明细表》(表格编号:ac-003a)6.4《返工明细表》(表格编号:ac-004a)6.5《预防成本统计明细表》(表格编号:ac-005a)6.6《鉴定成本统计明细表》(表格编号:ac-006a)6.7《内部质量成本统计明细表》(表格编号:ac-007a)6.8《外部质量成本统计明细表》(表格编号:ac-008a)6.9《质量成本月报表》(表格编号:ac-009a)
用 二级科目 三级科目 副
量审核费 副
新亚电子上海有限公司
质量管理活动费 预 质量改进措施费
产品销售收入质量成本率
利润质量成本率
编制: 审核: 核准: 表格编号:ac-001a
新亚电子上海有限公司
质量成本部门统计表 摘 要 所属科目 序号 金额 备注 月 日
栏无法填写时,可以空着。
编制: 审核: 核准: 表格编号:ac-004a
xinya 新亚电子上海有限公司
费
费
月 日 产品名称规格 处
接
费 编制: 审核: 核准: 表格编号:ac-007a
新亚电子上海有限公司
失费 差旅费 料费 小计 运输费 产品 小计
质量评审费 新亚电子上海有限公司
工资及福利基金
利润质量成本率 编制:
审核: 核准: 表格编号:ac-009a
监理质量控制程序流程篇五
[背景材料]
1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明资料;
2.实物外观粗糙,标识不清,且有锈斑。
[问题]
监理工程师应如何处理上述问题?
[参考答案]
1.由于该批材料由施工单位采购,监理工程师检验发现外观不良,标识不清,且无合格证等资料,监理工程师应书面通知施工单位不得将该批材料用于工程,并抄送业主备案。
2.监理工程师应要求施工单位提交该批产品的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师进行审查。
3.如果施工单位提交了以上资料,经监理工程师审查符合要求,则施工单位应按技术规范要求对该产品进行有监理人员鉴证的取样送检。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件和工程承包合同要求,则监理工程师可进行质检签证,并书面通知施工单位。
4.如果施工单位不能提供第二条所述的资料,或虽提供了上述资料,但经检测后质量不符合技术规范或设计文件或承包合同要求,则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批管材用于工程,并要求施工单位将该批管材运出施工现场。(施工方与供货厂商之间的经济、法律问题,由他们双方协商解决。)
5.监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。
料和证据。
索赔报告的基本要求如下:
1.遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
场停工造成台班费损失4万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。
万元,业主应给予赔偿。
5.因风灾造成现场停工6天,要求合同工期顺延6天。
6.由于工程破坏,清理现场需费用2.8万元,业主应予以支付。
[问]1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?
1、[答]1.监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作:
①实地勘察,了解证实有关受灾情况。
②验证施工单位提出的索赔项目及证据。
③根据法律和合同,划清责任界限。
例。
⑤拒绝无理索赔要求。
⑥拟定合理索赔款额和延期天数。
⑦与施工单位协调统一意见。
⑧签发索赔报告文件。
⑨把处理意见报业主核定批准。
2.不可抗力风险承担责任的原则及对要求的处理意见
①经济损失由双方分别承担。工期延误应予以签证顺延要求,不完全合理应分别处理。
认可。
工程清理和修复工作的责任和费用由双方协议承担。双方另订协议明确承担义务。
4.监理工程师应当对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见;
6.无论监理工程师是否参加隐蔽工程的验收,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方的损失并相应顺延工期。检验如果不合格,乙方则应承担由此发生的费用,但是可以顺延工期。
[问]1.请逐条指出以上合同条款中的不妥之处,并改正。
2.施工单位与业主选择的总价合同形式是否恰当?为什么?
[答]
1.(1)“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥。
改正:不允许分包单位再次分包。
(2)“供乙方参考使用”不妥。
改正:保证资料(数据)真实、准备(或作为乙方现场施工的依据)。
(3)“乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任”不妥。
改正:乙方按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,不应承担非自身原因引起的工期延误和费用增加的责任。
(4)不妥。因为监理工程师职责不应出现在施工合同中。
改正:乙方应向监理工程师提交施工组织设计,供其审批或提出修改意见。
(5)“监理工程师按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)”不妥。
改正:监理工程师应按设计图纸对已完工程量进行计量。
(6)“检验如果不合格,工期可以顺延”不妥。
改正:工期应不予顺延。
2.不妥(或不宜使用总价合同形式)。
因为该项目工程量难以确定(或双方风险 较大)。
3.影响工程质量的主要因素有:人、材料、环境、施工方法、施工机械。
[例]某项工程,钢筋混凝土大板结构,地下2层,地上18层,基础为整 体底板,混凝土量为840m3,底板底标高-6m,钢门窗框,木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期20d,浇筑底板混凝土24h连续施工需4d。
① 电力部门通知,施工用电变压器在开工4d后才能安装完毕。
② 由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械,在开工后8d才能运输到施工现场。
③ 为工程开工所必须的辅助施工设施在开工后10d才能投入使用。
问:监理工程师接到报告后应如何处理?为什么?
① 通知施工单位配合勘察单位利用2d时间查明地基情况。
② 通知建设单位与设计单位洽商修改设计,设计时间为5d交图。确定局部基础深度加深到-7.5m,混凝土工程量增加70m3。
[解析]
(1)提出要求延期10d开工不合理。
①
②
电力部门安装变压器影响延期开工4d,应予以认可,因外网电力供应由建设单位负责。因运输施工单位自有机械延误,要求延期不予认可,这是施工单位应该在开工前做好的准备工作,应由施工单位负责。
③ 工程开工的辅助施工设施不能使用要求延期不予认
可,因是施工准备工作的一部分,应由施工单位负责。
监理工程师只应同意延期4d开工。
(2)监理工程师核准顺延工期的项目为修改设计的时间、浇
筑混凝土延长施工的时间、加深开挖土方的时间。
应签证顺延工期2+5+4=11d。土方增加工程量和混凝土增加工程量,经监理工程师核实人工窝工和机械停工费。
以上费用监理工程师应认可签证给予补偿。
监理质量控制程序流程篇六
一、建立健全的质量保证体系
为保证施工质量,在施工现场建立由项目总工程师负责,项目质检科全面负责实施,包括质检、试验、工程施工、材料等各部门技术熟练、经验丰富的能够胜任自检工作的人员参加,形成具有广泛参与性的全方位质量自检机构。
二、建立质量责任制
制订各部门的岗位质量责任制,明确规定各部门以及每个员工在质量管理中必须完成的任务、承担的责任和赋予的权限。把质量管理的每项工作,具体地落实到每个部门、每个人员身上。项目经理是项目工程质量的第一责任人,生产、技术、管理人员,从各自的范围和要求承担责任,并把质量做为评比业绩时一项重要的考核指标。
三、建立完善的现场试验室
试验室是工程项目建设中的一个重要部门,通过试验室的各项工作,能用定量的方法科学地评价各种结构物所使用的原材料和半成品的质量以及工程项目的施工质量。
为加强对原材料和施工质量的控制,本承包人在项目经理部设项目试验室。项目试验室由本公司测试中心负责组建,并对其试验工作进行监督指导。本公司测试中心是浙江省公路、水运工程试验检测机构乙级资质等级单位,具有丰富的工程材料、公路、桥梁工程检测经验。项目试验室由6人组成,由其中一名具有从事公路工程试验检测工作15年以上的试验工程师担任试验室主任,项目试验室配备能满足本工程各项试验需要的试验仪器设备,如压力试验机、万能材料试验机、水泥物理性能检测全套仪器、沥青及沥青砼试验仪器等。
建立健全项目试验室各项规章制度,所有试验仪器进场后都先进行检定方能投入使用,并按周期进行校定,严格执行试验规范和操作规程。全面实施对工程所用原材料和工程质量的检验和质量控制,提供科学的试验数据,确保检验的真实性和及时性,同时要求试验人员经常深入施工现场,会同施工员和质检员直接参与现场的施工质量管理,提高现场质量管理力度。
四、建立技术攻关和交接制度
首先建立以项目总工程师为主的技术系统质量保证体系。由项目总工程师召集工程人员、质检人员、施工员、试验室人员及其他成员在每个分项工程开工之前一起研究制定具体的施工方案、施工工艺、技术措施及应急措施等,鼓励大家提出合理化建议,从技术上保证工程质量标准的实现。对工程质量的薄弱环节组织骨干人员进行qc攻关。然后由工程科负责在工程实施前进行分层次的书面技术咨询,从而实现施工程序化、技术标准化、质量规范化的目标。再由质检科召集施工、试验和现场项目质检员对如何保证每个施工工艺正确实施提出对应措施,在工程实施前向各相关的施工部门做好落实工作,做到万无一失。在工程的具体施工中,现场质检员、试验员和施工员实行旁站监督,发现问题及时改进并拿出相应防范措施,从而在施工过程中保证工程质量。
在施工中建立一套完整的以施工班组自检为主互检为辅,施工员、质检员、试验员巡回检查相结合的质量检查制度,做到在实施本工序时既为一道工序的质量检查,又为下一道工序做好准备,打好基础。其次各班组相互监督,发现问题及时提出并立即解决,最后施工员、质检员、试验员巡回检查督促控制整个施工流程,对影响工程质量的一些较大问题及时提出改进措施,从而真正做到在施工中控制和保证质量。
坚持施工员、质检员、试验员的旁站监督是质量保证体系得到具体落实的真正保证。而且在施工时,有利于及时发现问题,改进施工工艺,不断提高自身的施工作业水平,积累更为丰富的施工经验。
项目经理部每月组织大检查一次,并不定期随时抽检,发现问题及时整改。
六、加强质量教育及技术培训
项目经理部将围绕提高施工质量,以牢固树立职工的质量意识为目的,牢牢把握质量意识的教育,在“工程以优、工期以快、服务以诚、经营以信”上下工夫,树立企业形象。建立健全本项目部各项管理制度,在完善质量保证体系的基础上,要规范本项目部管理人员的质量行为,提高其质量责任意识和工作效率。明确管理责任,强化质量管理职能,完善激励机制,充分发挥本项目部管理人员的主观能动性。工程质量的提高,必须靠广大管理人员和操作人员在施工现场的生产实践来实现。在施工现场,通过现场质量责任警示牌、工程明白牌、共产党员质量责任区以及建立健全质量责任奖惩制度等形式,明确管理人员和操作人员的质量责任,使他们确立质量责任重如泰山的质量责任意识;通过政治思想、人生观、职业道德教育等,使他们树立主人翁意识,认真做好质量管理的各项工作;重视一线员工的首创精神,激励他们大胆地创新,保护他们进行科学研究和发明创造的积极性。
加强对各级施工管理人员、技术人员和作业人员的培训学习工作,认真学习贯彻招标文件、技术规范、操作工艺、质量标准和监理规程,除平时自学外,经理部针对施工实际,定期或不定期进行分层次的集中培训学习,进一步提高业务素质,使之在施工过程中更好地落实规范标准,履行职责,提高质量管理水平,把好质量关。
七、建立质量奖罚制度、严肃对待质量事故
发生质量事故,不论其性质、情节如何,必须及时、如实地向主管上级汇报,不得隐瞒和修正。按照“四不放过”(即事故原因不明不放过、不分清责任不放过、没有改进措施不放过,广大员工没有吸取教训不放过)的原则,严肃认真处理质量事故。对造成质量事故的有关责任人按公司有关奖罚办法规定处罚,决不姑息迁就。对于在工程质量方面作出贡献的个人和集体,项目部将予以重奖。
1、组织严密完善的职能管理机构
按照质量保证体系正常运转的要求,依据分工负责,相互协调的管理原则,层层落实职能、责任、风险和利益,保证在整个工程施工生产的过程中,质量保证体系的正常运作和发挥保障作用。
2、认真领会设计图纸
施工前,组织技术人员认真会审设计文件和图纸,切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准,理解业主的需要和要求,如有不清楚或是不明确之处,及时向业主或设计单位提出书面报告。
3、编写可操作性强的施工组织设计
根据工程的要求和特点,组织专业技术人员编写具体实施的施工组织设计,编制施工计划,确定并落实配备适用的实施设备,施工过程控制手段、检验设备、辅助装置、资源(包括人力)以达到规定的质量。若工程施工情况因客观原因发生变化时,及时对已制订的施工方案和有关程序进行修订和变更,并严格按照质量体系控制程序的要求,报送有关部门论证审批后方可实施,以确保方案和程序的科学性和可行性。
4、做好技术交底工作
做好开工前及各部位、工序正式施工技术交底工作,使各施工人员清楚和掌握对将施工的工程的特点,真正做到心中有数,确保施工操作过程的准确性和规范性。
5、配齐满足工程施工需要的人力资源
有针对性地组织各类施工人员学习有关公路工程施工、操作规范和进行必要的施工前的岗位培训,以保证工程施工的技术需要,特殊工种作业人员须持有效上岗操作证,工程施工的技术人员、组织管理人员必须熟悉本工程施工过程的正常运转。
6、配齐满足工程施工需要的各类设备
自有设备必须经检修、试机、检验合格后,方能进场施工。外租设备在进场前,要对其进行检验和认可证明能满足工程施工需要后,方可进场施工。
7、做好工程测量、复核工作
配备专职人员、成立一支测放迅速准确,计算精确,全心全意为生产第一线服务的专业测量组,严格执行测量放样复核制度,做到有放必复,经复核认可后,方可进行施工。以“放准、勤复,点、线、面通盘控制”的方法,确保测量工作的准确无误,并做好测量原始记录的保存归档工作。
8、做好监视控制工作
对经认可适宜施工过程的方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密的监视和控制,保证在具体的施工操作过程中,能够按照业主的期望实现。尤其是对工程的特殊和重点部位和工序,则要专门制订施工方案,并加大监视的力度和控制手段,使工程施工的每个部位、工序的形成均达到优良标准。
10、认真检查各项工程的开工条件,提出各项工程开工报告
开工报告内容包括:施工地段与工程名称,现场负责人名单,施工组织和劳动安排,材料供应,机械进场等情况,材料试验及质量检查手段;水电供应,临时工程的修建,施工方案进度计划以及其他需说明的情况等。
11、做好 “三检”及工序交接检工作
加强自检、互检、交接检工作,实行班组自检、工种互检、质检员专检制度。所有隐蔽工程(特殊工序)在下一道工序作业之前,质检员配合监理工程师进行隐蔽工程(特殊工序)检查验收,并做好相应记录。只有上道工序通过验收方可进行下道工序施工。
施工过程的质量检验按三级进行,即跟踪检测、复测和抽检。试验员负责跟踪检测,通过对关键项目施工过程的质量检测,达到及时了解工程质量状态,解决存在问题的目的,使项目质量一次达标,并为验收时的质量检验打下良好基础。
13、强化内部质检制度
路面工区成立自检体系,人员由8~9人组成,项目总工程师担任组长,质检科科长和试验室主任担任副组长,成员由测量、试验工程师和质检工程师组成。自检体系成员在工程施工中充当内部监理角色,享有质量一票否决权。自检体系组织除执行日常检验工作外,每月组织一次全面质量大检查,对基层、面层、现场管理、技术资料等进行严格的检查,对于发现的问题及时进行纠正,检查结果形成书面报告,通报各增室,并以此作为内部工程优质优价的重要依据。
14、合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一
本承包人将对施工进度合理的计划和实施,通过网络计划、节点控制、工期中间排序法等现代施工管理方法,在业主要求的工期内,将施工进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上,确保优质、高效、低成本的目标实现。
15、把好原材料、成品的质量关
凡使用在本工程中的原材料、成品、半成品和设备都须是经过认证的合格产品或推荐使用的合格产品,到施工现场须进行严格检验,并具备质保单和试验技术资料等。
根据项目施工进度计划编制材料采购计划。采购前材料部门会同质检部门对材料供应单位进行质量评价,建立合格材料供应商名单。材料进场后,材料部门进行验收,试验室按规定频率进行取样检测。经过验收进入现场的材料,根据材料的品种、规格、性能和用途的不同分别、分类堆放整齐,并按物资保管规程妥善保管和保养。施工过程中,如对材料质量有怀疑或认为有必要时,试验室取样进行试验。
16、确保各种试验的时效性和准确性
在施工现场建立试验室,并严格按照“试验室规程”开展现场各种试验工作,保证按照规范要求做好各类原材料、半成品预构件、混凝土、砂浆、锚固件、焊接件等的抽检和复检工作,切实起到把好质量关,用数据和分析图表配合和指导现场施工质量。
17、做好仪器、设备的计量检定工作
对施工中各类测量仪器,如经纬仪、水准仪、测距仪等,以及试验设备,如称量、张拉等设备,须按规定做好计量检定工作,并在使用的过程中,随时发现掌握可能出现的偏差,以保证计量设备的准确。
18、做好施工资料的收集、管理
开工前,按《公路工程质量检验评定标准》的规定,并结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分,经业主和监理工程师批准执行。现场质量检查、质量验收按划分的分项、分部和单位工程归纳收集,现场质检原始资料必须做到真实、准确、可靠。根据工程验收对工程竣工资料和施工管理控制资料的要求,做好各类资料的收集、保存、归档等工作。尤其是在各种资料的形成过程中,对图、表、记录、原始凭证、施工文件、往来信函等,在内容、签认、格式等方面进行有效的管理和控制,保证文件和资料控制对保障工程质量的有效性和可追溯性,确保工程竣工资料的准确性、及时性和完整性。
19、做好雨季施工
施工过程中,定期开展质量活动,活动形式可多样化,可以是各班组的互检,组织学习,参观样板工程,以达到相互交流,传递信息,提高质量意识,促进工程质量的提高。

一键复制