一键复制
养成规律的作息习惯和良好的生活习惯对于身心健康具有重要意义。在总结中，我们可以适当发表自己的观点和见解，但要注意客观性。以下是小编为大家收集的经典小说排行榜，快来看看吧！
二级建造师施工管理模拟题篇一
1、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。
a.地质勘察单位。
b.发包人。
c.承包人。
d.监理人。
2、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》。该通行权应当由()。
a.承包人负责办理，并承担有关费用。
b.承包人负责办理，发包人承担有关费用。
c.发包人负责办理，发包人承担有关费用。
d.发包人负责办理，承包人承担有关费用。
3、根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是()。
b.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护。
d.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担。
4、根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。
a.承包人。
b.发包人。
c.发包人和承包人共同。
d.监理人和承包人共同。
5、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(gf-2003---0213)，不属于承包人责任和义务的是()。
a.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
c.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用。
d.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要。
6、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(gf-2003-0213)，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后()日内支付工程结算价款。
a.7。
b.14。
c.28。
d.42。
7、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(gf-2003-0214)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由()。
a.工程承包人办理并支付保险费用。
b.劳务分包人办理并支付保险费用。
c.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用。
d.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用。
8、劳务分包合同中，劳务分包人应()。
a.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底。
b.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系。
c.自行准备有关的生产、生活临时设施。
9、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以()为准。
a.供货方发货截止的日期
b.采购方收货戳记的日期
c.合同约定的提货日期
d.承运单位签发的日期
10、关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是()。
c.缺陷责任期内，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作。
11、某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为()。
a.2010年8月10日。
b.2010年7月12日。
c.2010年8月5日。
d.2010年8月20日。
12、下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是()。
a.因地震造成工程停工的。
b.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的。
c.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的。
d.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。
13、下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担的责任的是()。
a.业主方设计图纸延误造成的工程施工暂停。
b.为保证钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工。
c.未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停。
d.迎接地方安全检查造成的工程施工暂停。
二级建造师施工管理模拟题篇二
【解析】本题考核的是合同跟踪的对象。对专业分包人的工作和负责的工程，总承包商负有协调和管理的责任，并承担由此造成的损失，所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中，防止因分包人工程管理失误而影响全局。
2、【答案】c。
【解析】合同实施偏差分析的内容包括：产生偏差的原因分析;合同实施偏差的责任分析;合同实施趋势分析。
3、【答案】b。
【解析】根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。
4、【答案】d。
【解析】根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
5、【答案】c。
【解析】本题考核的是《标准施工招标文件》中通用合同条款关于计日工的规定。发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
6、【答案】b。
【解析】合同实施趋势分析包括：(1)最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力(或功能要求)等;(2)承包商将承担什么样的后果，如被罚款、被清算，甚至被起诉，对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等;(3)最终工程经济效益(利润)水平。
7、【答案】：abcd。
【解析】除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。
二级建造师施工管理模拟题篇三
14、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有()。
b.监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作。
c.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决。
d.发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
e.承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件。
a.对分包工程进行施工、保修。
b.向承包人提供详细施工组织设计。
c.向监理方提交季度、月度进度报告。
d.负责未交付的已完分包工程的成品保护工作。
e.向业主按月提交工程款结算报告。
二级建造师施工管理模拟题篇四
2017年二级建造师考试时间为5月20、21日，为帮助大家提高做题速度，今天应届毕业生考试网小编为大家整理了2017二级建造师《施工管理》预热模拟题及答案，更多二级建造师试题请关注我们应届毕业生考试网。
1.投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于()的项目管理。
a.业主方
b.施工方
c.供货方
d.总承包方
【答案】a
【解析】本题考核的是建设工程项目管理的类型。投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。施工总承包方和分包方的项目管理都属于施工方的项目管理。材料和设备供应方的项目管理都属于供货方的项目管理。建设项目总承包有多种形式，如设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包(简称epc承包)等，它们的项目管理都属于建设项目总承包方的项目管理。
2.某工程项目施工采用施工总承包模式，其中给排水安装工程由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受()工作指令，服从其总体项目管理。
a.业主
b.设计方
c.施工总承包方
d.项目监理方
【答案】c
【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。
3.关于建设工程项目管理的表述，不正确的是()。
b.自项目开始至项目完成指的是项目的实施期
c.项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现
d.项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的工期
【答案】d
【解析】本题考核的是建设工程项目管理。项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
4.建设工程施工管理中的工作流程图反映的是一个项目的()关系。
a.管理班子中各组成部门之间的组织
b.各项工作之间的组织
c.管理班子中各组成部门之间的逻辑关系
d.各项工作之间的逻辑
【答案】d
【解析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可以用以描述工作流程组织。
5.在()结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。
a.职能组织
b.线性组织
c.矩阵组织
d.项目组织
【答案】c
【解析】本题考核的是矩阵组织结构。在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。
6.施工单位编制分部分项工程施工组织设计的依据是()。
a.施工组织总设计
b.全场性施工总平面图设计
c.单位工程施工组织设计
d.施工概况及施工特点分析
【答案】c
【解析】单位工程施工组织设计用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。
7.如果评估师对工程项目的某个环节评估的风险等级为3等风险，则下列风险发生的可能性和后果与此相符的是()。
a.可能性极小、后果为轻度损失
b.可能性中等、后果为轻度损失
c.可能性极小、后果为重大损失
d.可能性很大、后果为重大损失
【答案】c
【解析】本题考核的是风险等级。
8.项目目标动态控制中，()是目标能否实现的决定性因素。
a.管理
b.组织
c.纠偏措施
d.主动控制
【答案】b
【解析】组织论的一个重要结论是：组织是目标能否实现的决定性因素。应充分重视组织措施对项目目标控制的作用。
9.施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据是()。
a.施工组织总设计
b.单位工程施工组织设计
c.单项工程施工组织设计
d.分部(分项)工程施工组织设计
【答案】b
【解析】本题考核的是单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制，用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。
10.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用()，实现施工风险动态跟踪和控制。
a.事故应急预案
b.现场监测数据和风险记录
c.风险管理职责
d.施工合同
【答案】b
【解析】城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用现场监测数据和风险记录，实现施工风险动态跟踪和控制。
11.项目管理目标责任书应在()之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制订。
a.项目实施
b.项目完工
c.项目批准
d.项目验收
【答案】a
【解析】本题考核的是项目管理目标责任书。项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。
12.工程建设监理规划应在()开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。
a.签订委托监理合同后
b.递交监理投标文件后
c.签订委托监理合同及收到设计文件后
d.工程开工后
【答案】c
【解析】工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。
13.在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警，属于施工风险管理中的()。
a.风险识别
b.风险评估
c.风险控制
d.风险响应
【答案】c
【解析】本题考核的是风险控制。风险控制是在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。
二级建造师施工管理模拟题篇五
某建设项目管理公司的项目部，根据该项目特点制定了投资控制、进度控制、质量控制、合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。
a.物质流程组织。
b.管理工作流程组织。
c.信息工作流程组织。
d.一般作业流程组织。
正确答案：b,。
项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是()。
a.工作流程图。
b.组织结构图。
c.项目结构图。
d.工作任务分工表。
正确答案：a,。
在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有()。
a.项目结构。
b.矩阵组织结构。
c.线性组织结构。
d.项目合同结构。
e.职能组织结构。
正确答案：b,c,e,。
某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。
a.项目结构图。
b.组织结构图。
c.工作任务分工表。
d.管理职能分工表。
e.工作流程图。
正确答案：b,c,d,e,。
某大型建设工程项目的组织系统采用了矩阵组织结构模式。为避免纵向和横向工作部门指令相互矛盾所产生不利的影响，减轻项目经理的协调工作量，该组织系统在纵向与横向部门指令发生矛盾时，可以采用的方式有()。
a.以横向指令为主。
b.让两类部门自己解决矛盾。
c.由工作人员自己解决。
d.以纵向指令为主。
e.由最高管理人员亲自管理。
正确答案：a,d,。
同一个建设工程项目可以有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。项目结构分解可参考的原则有()。
a.有利于绘制组织结构。
b.有利于项目目标的`控制。
c.有利于项目任务的发包。
d.有利于项目任务的实施。
e.有利于相关合同的管理。
正确答案：b,c,d,e,。
下图示意了一个线性组织结构模式，该图所反映的组织关系有()。
a.b2接受a的直接指挥。
b.a可以直接向c21下达指令。
c.a必须通过b2向c22下达指令。
d.b2对c21有直接指挥权。
e.b1有权向c23下达指令。
正确答案：a,c,d,。
设计单位在设计前拟采用无损试验测试既有建筑结构混凝土强度情况，常用的无损试验是()。
a.冷拉试验。
b.混凝土试块坍落度试验。
c.混凝土试块抗压试验。
d.超声波探伤。
正确答案：d。
设计单位在设计方案中，决定采用将钢筋锚入原结构混凝土后挑出原结构，然后支模浇筑混凝土后作为外挑梁。在钢筋锚入原结构混凝土的设计中，使用了一种新型的胶粘剂。为了确保施工质量，需要审查该新材料的()。
a.实验室各项数据。
b.鉴定证书。
c.现场试验报告和鉴定报告。
d.现场试验报告。
正确答案：c。
某项目为了确保使用钢材的质量，对钢材进行了抗拉试验，抗拉试验属于()。
a.物理性能试验。
b.化学性能试验。
c.无损试验。
d.x射线探伤试验。
正确答案：a。
二级建造师施工管理模拟题篇六
1、工程项目信息管理的核心指导文件是()。
a.信息编码体系。
b.信息分类标准。
c.信息管理手册。
d.信息处理方法。
2、建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。
a.识别与交流。
b.沟通与协调。
c.融汇与贯通。
d.组织和控制。
3、施工方信息管理手段的核心是()。
a.实现工程管理信息化。
b.编制信息管理手册。
c.建立基于互联网的信息处理平台。
d.实现办公自动化。
4、国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是()。
a.技术标准。
b.信息编码体系。
c.工程档案管理制度。
d.信息管理手册。
二级建造师施工管理模拟题篇七
1、关于施工文件档案管理的说法，正确的是()。
a.工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位。
b.由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷。
c.施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交。
d.工程文件可采用纯蓝墨水书写。
2、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由()签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
a.施工企业施工员。
b.专业监理工程师。
c.项目专业技术负责人。
d.建设单位参加验收的人员。
3、案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保管期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存()年以下。
a.5。
b.10。
c.15。
d.20。
二级建造师施工管理模拟题篇八
【解析】本题考核的是发包人的责任与义务。发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。
2、【答案】c。
【解析】除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出人施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。
3、【答案】c。
【解析】由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。
4、【答案】b。
【解析】本题考核的是监理人重新检查的要求。监理人重新检查时，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5、【答案】c。
【解析】承包人的工作：
(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
6、【答案】c。
【解析】本题考核的是合同价款的支付要求。承包人应该在收到分包工程竣工结算报告及竣工结算资料后28天内支付竣工结算价款。
7、【答案】a。
【解析】本题考核的是《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》中关于保险的内容。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
8、【答案】d。
【解析】劳务分包合同中，劳务分包人应承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款。
9、【答案】b。
【解析】本题考核的是建筑材料采购合同中交货期限的确定方式。交货期限应明确具体的交货时间。如果分批交货，要注明各个批次的交货时间。交货日期的确定可以按照下列方式：
(1)供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准;(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准;(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
10、【答案】b。
【解析】a选项在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
b选项正确。c选项发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。d选项不超过2年。
11、【答案】b。
【解析】除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
12、【答案】d。
【解析】在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(2)发包人原因造成停工的;。
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的;。
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;。
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
13、【答案】a。
【解析】由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
14、【答案】bde。
【解析】a错误，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。c错误，监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
15、【答案】abd。
【解析】按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作。
二级建造师施工管理模拟题篇九
1、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是()。
a.设计单位。
b.建设单位。
c.施工总承包企业。
d.监理单位。
2、施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析、合同实施偏差的责任分析以及()。
a.不同项目合同偏差的对比。
b.偏差的跟踪情况分析。
c.合同实施趋势分析。
d.业主对合同偏差的态度分析。
3、根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围()。
a.改变合同中任何项工作的质量或其他特性。
b.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施。
c.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。
d.为完成工程需要追加的额外工作。
4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有()的变更指示，承包人不得擅自变更。
a.业主。
b.设计人。
c.规划主管部门。
d.监理人。
5、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按()进行计算。
a.目前市场上同工种人工的日工资单价。
b.承包商提出的计日工单价。
c.列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价。
d.列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价。
6、下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是()。
a.总工期的延误。
b.项目管理团队绩效奖惩。
c.总成本的超支。
d.最终工程经济效益水平。
二级建造师施工管理模拟题篇十
1．建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以( )的罚款。
a．20万以下 b．20万以上50万以下
c．项目合同金额的5‰ d．项目合同金额的10‰
2．商标的构成要素不包括()。
a．商标的名称 b．商标的图案
c．商标的颜色 d．商标的使用范围
3．下列合同中，属于从合同的是()。
a．买卖合同 b．借款合同 c．保证合同 d．承揽合同
4．甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是( )。
a．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 b．乙有权行使同时抗辩权
c．甲违约在先，乙有权解除合同 d．乙得行使不安抗辩权
5．根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是( )。
a．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
b．能够满足招标文件的实质性要求
c．投标价格低于成本
d．投标价格最低
6．以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是( )。
a．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金
b．设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存
c．配备劳动防护用品
d．由从业人员个人缴纳工伤社会保险
7．发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理?( )
a．责令改正，处以罚款 b．责令停止施工
c．吊销资质证书 d．没收违法所得
8．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起( )内向上一级人民法院提起上诉。
a．10日 b．15日 c．30 日 d．60日
9，股份有限公司的权力机构是()。
a．股东大会 b．股东会 c．董事会 d．监事会
10．接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过( )考核审查合格后， 颁发资质证书。
a．县级以上环保行政主管部门
b．市级以上环保行政主管部门
c．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
d．国务院环保行政主管部门
11．下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是( )。
a．短路、过电压、电弧所造成的损失
b．超压、离心力引起的断裂所造成的损失
c．因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失
d．因安装地点的运输所引起的意外时间
12．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的，应报 原审批部门重新审核。
a．1年 b．5年 c．10年 d．15年
13．债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做( )。
a．保证 b．抵押 c．留置 d．质押
14．下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是( )。
a．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
b．以低于成本的报价竞标
c．投标时递交虚假业绩证明、资格文件
d．假冒法定代表人签名，递交假的委托书
15．甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于( )事实。
16．下列权利中属于著作财产权的是()。
a．发表权 b．署名权 c．修改权 d．发行权
17．分包工程的安全生产责任，()。
a．由总承包单位承担责任
b．由分包单位承担责任
c．由各分包单位承担连带责任
d．由总承包单位和分包单位承担连带责任
18．施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是( )。
a．根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施
b．在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
c．施工现场的办公、生活区设置在作业区内
d．制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
19．从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由()认定。
a．国务院建设行政主管部门
b．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
c．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
d．县级以人民政府的建设行政主管部门
20．下列做法中，违背我国劳动法规定的一项是( )。
a．用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查
b．用人单位安排女职工从事矿山井下劳动
c．用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育
d．用人单位准予女职工100天的产假
21．某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作()。
a．移送管辖 b．指定管辖 c．级别管辖 d．地域管辖
以( )的罚款。
a．项目金额的5‰以上 10‰以下
b．项目金额的5％以上 10％以下
c．1万元以上5万元以下
d．1万元以上 10万元以下
23．下列表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是( )。
a．合同标的变更 b．履行方式的变更
c．增加说明性条款 d．提出新的解决争议的方法
24．下列属于要约的是()。
a．寄送价目表 b．商业广告的内容符合要约规定 c．拍卖公告 d．招标公告
25．下列债权让与中，符合法律规定的是()。
a．甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙
b．某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人
c．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司
d．李某将其扶养请求权转让给王某
26．出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为( )。
a．1年 b．2年 c．4年 d．20年
27．张某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1．5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付( )苹果的价款。
a．1吨 b．1．5吨 c．2．5吨 d．0吨
28．从债权的内容看，债权的性质是( )。
a．对人权 b．对事权 c．相对权 d．绝对权
29．对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当( )。
a．编制环境影响报告书
b．编制环境影响报告表
c．填报环境影响登记表
d．制作环境影响分析表
30．下列情形中，造成合同权利义务终止的是( )。
a．债权人拒绝受领标的物
b．当事人－方延迟履行义务
c．当事人－方下落不明
d．债权人免除债务
31．评标由()负责。
a．建设行政主管部门组建的评标委员会
b．招标人依法组建的评标委员会
c．投标人依法组建的评标委员会
d．招标人与投标人共同组建的评标委员会
32．开标地点为()。
a．招标文件中预先确定的地点 b．评标委员会确定的地点
c．投标人共同商议的地点 d．建设项目所在地
33．评标委员会的成员人数为( )。
a．5人以上双数 b．5人以上单数
c．6人以上双数 d．6人以上单数
34．甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为( )。
a．欺诈 b．假借订立合同恶意磋商
c．以合法形式掩盖非法目的 d．正常的商业竞争
35．下列可以作为保证人的单位是( )。
a．国家机关 b．学校 c．医院 d．合伙企业
36．中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其( )内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。
a．1～2年 b．2～3年 c．3～4年 d．2～5年
37．要约的生效时间是()。
a．到达受约人时生效 b．发出时生效
c．到达受约人的第二天生效 d．受约人发出承诺前
38．建设单位的下列做法符合法律规定的是( )。
a．在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案
b．在重新组织竣工验收前使用工程
c．将建设工程发包给具有相应资质等级的单位
d．编造文件办理竣工验收备案
39．依我国法律，当事人对下列( )合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
a．以合法形式掩盖非法目的
b．损害社会公共利益
c．在订立合同时显失公平
d．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
40．人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起( )内审结。
a．1个月 b．3个月 c．6个月 d．1年
41．建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是( )。
a．确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人
b．组织防火检查
c．定期检验维修消防设施和器材
d．在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理
42．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内订立书面合同。
a．15日 b．30日 c．1个月 d．2个月
明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为( )。
a．合同关系未成立 b．合同关系已成立
c．合同关系成立且生效 d．合同关系成立但未生效
44．保证方式没有约定或约定不明确的，( )。
a．按一般保证承担保证责任
b．由当事人协商承担保证责任
c．按连带保证承担保证责任
d．由债权人指定的保证人承担保证责任
45．合同法所称不可抗力是指( )。
a．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
b．不能预见但能够避免的客观情况
c．能够预见但不可避免、不能克服的客观情况
d．能够预见，可以避免但不能克服的客观情况
46．撤销权的除斥期间是()。
a．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内
b．自债务人的行为发生之日起5年内
c．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内
d．自债务人的行为发生之日起1年内
47．合同中履行费用负担不明确的，应当由( )负担。
a．债权人 b．合同双方 c．债务人 d．履行义务的一方
48．组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为()。
a．两个 b．两个以上 c．三个 d．三个以上
49．债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由( )负担。
a．债务人 b．债权人 c．债务人和债权人 d．过错方
50．下列做法不属于串通投标的是( )。
a．招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者
b．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
c．投标者在投标时递交虚假业绩证明
d．投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿
