一键复制
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
房屋装修安全责任协议书篇一
甲方：
1、 依据消防局审定的设计方案，对本装修工程进行监督。
2、 协调乙方进场施工事宜。
3、 负责向乙方介绍与本工程有关的商厦设施和有关管理规定。
4、 负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜。
5、 管理处对乙方施工中的消防安全有监督的权力，在发现乙方施工有不安全的因素，有权责令乙方整改，如乙方不合作，管理处有权停供水、电及要求乙方立即离场。
乙方：
1、 负责装修区域施工期间的各项安全责任，并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。
2、 乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证，所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
3、 在装修方案获得有关部门审批后三日内提交甲方有关施工进度表，以便甲方安排乙方进场施工事宜。
4、 设立现场安全负责人，向甲方了解与施工相关的消防安全事宜，并对施工安全负责。
5、 用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：
5.1电器操作人员应有电工操作证，应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请，管理处则有偿提供配电箱给该业主/租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责承担。
5.2所有的装修材料须是非燃性材料，所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙，应选用安全玻璃。
5.3乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯，每具照明灯具不得大于60w，并需安放远离易燃物品的地方。
5.4用水应事先向甲方提出申请安排，得到书面许可后方可进行。
5.5进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的焊工进行，严禁违章操作。
5.6一切超重负荷之设备必须提交管理处审批之后方可装置。
6、 乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。
xx商厦有限公司装修流程(略)
7、 一切易燃物品必须呈报管理处批准后方可带入，并定点专柜负责，物品存放量不易过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
8、 施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。
9、 施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应及时处理，迅速通报甲方，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。
10.现场当日装修废料应该及时清理，不得留在单位内过夜，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
11.乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。
12.乙方应严格按照消防局审定的实际方案，设计修改应重新申报消防局审批，审批后才可施工。
13.乙方应对施工人员进行安全教育，乙方对甲方进行的监督检查应积极配合，并制定安全制度。
14.指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。
15. 本协议一式三份，管理处及业主/租户、装修公司各执一份。
甲方: 乙方:
管理处_______________ (业主/租户)签章 ______________
装修公司签章 ______________
日期_________________ 日期 ______________
房屋装修安全责任协议书篇二
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部()92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
发包方(以下简称甲方)：(业主)____________ 联络方式：______
身份证：__________________地址：_____________________________
承包方(以下简称乙方)： (施工工程队负责人)________________
身份证：__________________ 联络方式：______________________
家庭住址：________________ 家庭固定电话：__________________
第一条工程概况
1.甲方装饰住房系合法居住。
2.装饰施工地点：____________________________________
3.施工范围：卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台，套内面积____________平方米。
4.装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)。
5.承包方式为乙方包工包部分材料。
6.总价款：￥__________________元，大写(人民币)：____________
其中：
材料费：人民币______元整。 人工费：人民币______元整。
管理费： 无。 设计费：无。
垃圾清运费：无。税金：无。
材料搬运费：无。
其他费用：无。
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7.工期：自_________年_______月_______日开工，至_________年_______月_______日竣工，工期_________天 。
第二条关于双方职责的约定
1.甲方责任：
(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任：
(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。
(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。
第三条关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料：(见附件三《甲方自购材料清单》)。
甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(见附件二《承包材料报价单》)。
乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
4.乙方承包的所有材料应自行搬运入户。
甲方自购的材料，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。
5.为保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确(+/- 10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。
第四条关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。
3.关于施工工艺，双方另做如下约定：
1.卫生间和厨房要作好防水，并经12小时积水渗漏试验
2.卫生洁具固定牢固，管道接口严密。
3.线路穿管后必须可以抽动。
4.杉木地板与龙骨成45度角铺，使用木螺钉固定。
5.墙面乳胶漆，一底两面
6.门套和踢角线，一底三面
7.门，一底三面
4.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失，由乙方负责修复及赔偿。
6.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。
7.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。
8.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点，乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认，乙方不得进行下一阶段工程施工。(参照北京市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。
9.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续(见附件四《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。
10.工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任;保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
第五条关于安全生产和防火的约定
1.甲方提供的施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南(见附件一)，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。
第六条关于工程价款及结算的约定
2.双方款项往来均应出具收据。
3.工程结算：(见附件五《工程结算单》)。
第七条违约责任
1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
6.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。
7.乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备，应根据假冒伪劣的材料的价款，双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部的赔偿责任。
8.如在施工过程中，产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任，甲方只向乙方一人追究赔偿责任。
第八条纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协约定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。
2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。
3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。
第十条附则
1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁1套，由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后，工程不得转包。
3.本协议一式2份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。
第十一条协议附件
附件一 物业管理部门的装修指南(略)
附件二 承包材料报价单
附件三 甲方自购材料清单
附件四 工程质量验收单
附件五 工程结算单
附件六 施工工艺清单
甲方(签字)：____ 乙方(签字)：____
住址：____________ 住址：____________
电话：____________ 电话：____________
邮编：____________ 邮编：____________
签订日期：________
签订地点：
房屋装修安全责任协议书篇三
老师，同学们：
早上好!
又是一年秋风爽，又是一年秋意浓。今天我们激情满怀，在这里隆重举行武汉市培英中学——x学年度上学期开学典礼。伴随着硕果累累的金秋，我校已拉开了新学年进军的帷幕，吹响了奋进的号角。在这激动人心的时刻，我首先代表学校向本学期新来我校的新同学和新教师表示热烈的欢迎，向继续在我校学习工作的全体师生表示诚挚的问候!
过去的一年，是我们学校发展史上不平凡的一年，是奋进和收获的一年，也是值得我们自豪和回忆的一年。
在过去一年里，我校的基础设施和校园文化建设取得了令人瞩目的成绩。我们的校园焕然一新，主席台得到改造，印有“为学生的幸福人生服务，为教师的幸福人生服务”的办学理念赫然映入眼帘，誓词墙上的教师和学生的誓词让我们增强使命感和责任感。一副华夏文明史的文化院墙展现在师生面前，以初中职业生涯为主题的楼层文化布置使学校的文化气息更加浓郁。学校还更换了篮球设施，刷新了室外体育器材，新添了5张室外标准乒乓球台。新增校微机室一间，首批现代化教学设备——五套电子白板，已安装完毕。师生学习工作条件，都得到了极大的改善。
同时,全校上下同心协力，众志成城，努力做到按教育规律办事，大力推进教育改革，实施素质教育，学校教育教育及管理取得了丰硕的成果。在起点较低的情况下，全体九年级师生共同努力在x年中考中，实现历史性突破，取得均分位居全区11位的近年来最好成绩。一次性合格率位居全区最前列，普高率也达近年来最高水平。七八两个年级的期末考试成绩的综合排位也居全区中前列。德育工作将连续第五年获中考目标奋斗奖。在紧锣密鼓的种种检查考验中我校也喜获:江岸区委先进单位，江岸区最佳文明单位，江岸区先进基层党组织等荣誉称号。学校还在x年 “课外访万家”专项活动中，获得武汉市先进学校称号。
这一年里，我校还涌现了一大批优秀教师，他们爱岗敬业，勇挑重担，表现出了极大的工作热情和崇高的职业道德;他们的专业发展水平也获得较大提高。同时，学校也涌现出了一大批优秀学生，他们谦虚好学，刻苦钻研，成为莘(shen)莘学子们不断追求、争相学习的榜样。
老师们，同学们，回顾过去，我们所取得的成绩，远远不止这些，我们不能一一列举。这些成绩的取得，离不开各级领导的关怀和支持，离不开学校各部门的精诚合作，更离不开我校全体师生的辛勤努力和无私奉献!然而我们展望未来，任重道远。展望x学年的新征程，学校将继续深化“以质量推动发展，以文化提升品位”的办学思路，坚持“规范、精细、效能、创新”的工作主线，抓好教育教学及管理工作，促进校风、教风、学风的进一步转变，全面提高学校的质量和
整体水平。面对新目标、新任务，及学校的长远发展，还需我们做出艰苦的努力，还需付出更多的汗水和智慧。我们一定要戒骄戒躁，继续奋发努力。为此，我提出以下希望和要求：
同学们，面对新的学期，你做好准备了吗?九年级的同学们，希望你们明确目标、稳扎稳打，耐住寂寞，超越自我，在明年6月绽放自己的精彩，为母校再续华章!七八年级的同学们，我希望你们牢记 “业精于勤，荒于嬉”的古训。无论在学习态度，还是在个人行为习惯上，希望你们能做到“士别三日，刮目相看”。 同学们，寄希望你们确实按照的要求，努力做到勇于担当，遵规守纪，谨记师训，健体明智，全面发展。
老师们，新学期中困难与希望并存，挑战与机遇同在，让我们拿出最佳精气神，用生龙活虎的干劲儿，认真践行要求，努力做到：静下心来教书，潜下心来育人;为学生的职业生涯铺路，为学生的终身发展奠基。让我们共同来书写我们这个集体、我们每个人的辉煌篇章!
最后，祝全体学生努力拼搏，争创佳绩!祝全体老师身体健康工作顺利，心想事成!让我们都做最好的自我。
谢谢大家!
房屋装修安全责任协议书篇四
女：有人说,友谊像沙漠里的绿洲一样珍贵，但友谊又像沙漠里的绿洲一样难求
男：有人说，有缘千里来相聚，无缘见面不相识
女：是缘分让我们相识在新乡学院 男：是友谊让我们相聚在今晚
合：这里是属于我们的快乐，这里是属于我们的联欢
女：哎，刘?，你小时候有没有想当一名军人的梦想呢?
男：当然，都说战士是男人最高傲的身份嘛，我不仅仅想当军人，我还想当个摄影师呢!
女：是吗?我也有这个梦想呢!自然界有很多美好的东西呢，如果用相机定格那些生活中转瞬即逝的精彩，会是多么有意义的事啊
男：是啊，不过晓慧，你有没有向往过那样的生活呢?
女：哪样啊?
男：那种闲暇时，坐在阳台或是树荫下，听着音乐或是鸟儿的欢唱，并伴着缕缕茶香与自己的知心朋友下棋的安逸生活啊
女：哇，这么舒心浪漫的生活啊
男：对，相信我们在座的所有朋友都有过这样的梦想吧?不论是做一名身穿制服的军人
女：游历于山水间捕捉美丽画面的摄影师 男：闲暇时以棋会友的棋迷
女：还是在百忙之中泡上一壶浓茶享受醉人茶香的茶文化爱好者
合: 只要有梦想，我们就要让它成为现实
女：下面，有请新乡学院摄影协会、茶道协会、棋迷俱乐部与军事爱好者协会的会长们，为我们这次晚会致辞!!!
房屋装修安全责任协议书篇五
关于调整个人住房公积金存贷款利率的通知
建金„20xx‟229 号
各省、自治区建设厅，各直辖市、新疆生产建设兵团住房公积金管理委员会、住房公积金管理中心：
根据20xx 年12 月22 日《中国人民银行关于下调金融机构人民币存贷款基准利率和人民银行对金融机构再贷款(再贴现)利率的通知》(银发„20xx‟372 号)，现就调整个人住房公积金存贷款利率的有关事项通知如下：
一、从20xx 年12 月23 日起，上年结转的个人住房公积金存款利率下调0.27 个百分点，由现行的1.98%调整为1.71%。当年归集的个人住房公积金存款利率保持不变。
二、从20xx 年12 月23 日起，下调个人住房公积金贷款各档次利率0.18 个百分点。五年期以下(含五年)从3.51%调整为3.33%，五年期以上从4.05%调整为3.87%。
三、各地住房公积金管理中心要进一步加强个人住房贷款管理，严格贷前审查，加强贷后管理，切实控制贷款风险。
请各省、自治区建设厅立即将本通知转发各住房公积金管理委员会、住房公积金管理中心执行。各地在政策执行中出现的新情况、新问题请及时报告我部。
附表：个人住房公积金存贷款利率调整表
中华人民共和国住房和城乡建设部
20xx年x月x日
房屋装修安全责任协议书篇六
原 告：李 女 1x年3月25日出生 汉族 无职业 现住址：xx市沙河口区民权北七街45-4-1
原 告：李(二原告系姐妹) 女 1961年8月1日出生 汉族 无职业 现住址：xx市沙河口区沙龙南街38-502 二原告电话
被 告：董 女 x年11月2日出生 汉族 系大商退休职工 现住址：xx市沙河口区石门街26-28号2-1-1 电话：
第三人：xx省石英辉绿岩制品厂
法定代表人：刘颖军 系公司负责人 电话：
住所地：xx市沙河口区西北路211号
诉 讼请求
请求贵院判令被告给付二原告人民币各九万元。
事 实与理 由
二原告(下称原告)与被告系继母女关系。80年代，原告之父李连成在第三人处(原xx省监狱)分得住房一套(坐落于“xx市沙河口区石门街26-28号2-1-1”)并获承租权。后被告与原告父亲结婚(约x年)。x年9月24日原告父亲病逝，同年底，被告避开二原告，独自以继承人的身份通过第三人将上述房屋变更到自己名下。
原告认为，案涉房屋应属于父亲生前所留遗产，原告与被告对该财产享有平等的继承权。现被告在原告不知情下，私自将其归为己有，该行为是对原告财产权的侵害。第三人在为被告更名中，没有尽到审查的义务也对其负有责任。故原告诉至贵院，以求支持各项诉讼请求。
此 致
xx市沙河口区人民法院
起诉人：
二oxx年七月十六日
房屋装修安全责任协议书篇七
各部门：
在这斑斓的季节里，又一届师大学子即将扬帆远航。在这临别之际，特举办曾在学生会任职的大三大四毕业生欢送会，感谢他们曾经对学生工作的辛勤付出，也祝愿他们在今后的路途中一帆风顺，前程似锦!具体事宜通知如下：
x月x日19:00-21:00
拟定于数学院多功能报告厅
在欢送上一任学生会成员的同时，加紧学生会内部成员之间的联系，增进工作经验的交流，提高此任成员的能力，增强所有成员对于学生会的归属感。
活动方案
活动流程：
1.现任学生会各部门向文娱部报节目，文娱部进行适当调整、重组。
2.各个节目进行排练，文娱部适当改动
3.主持人的选定
4.联系20xx、20xx级学长学姐出席晚会
5.晚会彩排
6.联系老师出席晚会
7.晚会现场的布置，场地的申请
8.晚会结束后合影
9.晚会现场的打扫，清理
数学与信息科学学院
学生会文娱部
20xx年x月x日
