一键复制
合同是一种法律约束力强的文件，对于任何一方违约都将产生法律后果。如何起草一份完整清晰的合同是非常关键的。合同的执行过程中，双方应保持良好的沟通和合作关系。
光伏护栏安装合同篇一
甲方：
乙方：
经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：
一、工程地点:盛世顺诚商住楼xx号阳台及厨房防护栏。
二、工程项目及相关要求。
1、施工项目：安装不锈钢防护栏。
2、技术要求：(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。
(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。
(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。
(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。
(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。
(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。
(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。
三、承包形式。
乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。
四、工期要求。
施工工期为签订合同之日起日历天数2天。
五、工程价款。
工程总价款:客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。
以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。
六、付款方式。
1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。
2、工程结算款以人民币现金的方式支付。
七、其它约定。
1、甲方为乙方施工提供水、电。
八、安全责任。
1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。
九、合同生效与终止：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
光伏护栏安装合同篇二
根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
合同工期总日历天数_______天。
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
光伏护栏安装合同篇三
签定合同双方：
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
通过甲乙双方共同协商决定，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，以单价合同的方式，甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方,乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则，达成以下共识：
一、工程造价
1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含:材料费万/公里，人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。
以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料
费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。
二、工程质量
量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。
2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。
3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。
4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。
5、甲方按设计要求提供波形防护栏的安装材料，具体规格和型号如下：名称规格单位
长4320mm×宽310mm×厚3cm每块
立柱直径114mm×长1400mm×4.5mm每根
托架长300mm×宽70mm×4.5mm每个
乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格，符合设计要求后方可使用进行安装。
6、乙方应牢固树立质量意识，对所承建的`工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工，造成的一切经济损失乙方自行负责，交付使用后一年内出现质量问题，由乙方无偿和无条件修复，并承担因此而给甲方造成的一切损失。
三、工程安全
员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。
四、其它事项
乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。
五、费用支付
甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。
六、施工工期
乙方必须于20xx年xx月xx日进场，20xx年xx月xx日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。
七、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，甲乙双方签字生效，工程完工工程款付清后自动失效，未尽事宜双方根据实际情况及有关法律协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表：乙方代表：
日期：20xx年xx月xx日
光伏护栏安装合同篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国》有关法律、法规等条例甲方将营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业，并达成如下条件：
营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏 米。
单价以每 米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。
1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的`材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。
2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。
3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。
4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。
1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。
2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。
3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币2000元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。
本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。
1、完工5公里甲方支付工程款3万元。
2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。
甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方法人签字：
乙方法人签字：
20xx年xx月xx日
光伏护栏安装合同篇五
合同编号：
需方（甲方）： 东莞市东正建筑工程有限公司
供方（乙方）： 东莞市添安实业有限公司
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的
一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。
二、安装。
三、 交 货 期：合同签订后 15 天后内货到现场， 10 天内安装完成。
四、 交货地点：东莞市凤岗镇卧龙山花园。
五、 结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 30%即35000元，验收合格办理总结算，10天内，甲方即一次性付清全额余款。
六、 乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。
七、 违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额 30% 的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。
八、 本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
九、 产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。
备注： 。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
电话： 电话：
年 月 日年月 日
光伏护栏安装合同篇六
建设方：（以下简称甲方）
施工方：（以下简称乙方）
县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严重影响了城市市容市貌和车辆行驶，根据县委、政府的安排和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同协商，甲方将此任务委托给乙方实施，特订立本合同。双方在实施过程中共同遵照执行。
一、工程名称：县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。
二、工程地点：县城火车站前广场外道路。
三、工程内容：对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离栏杆型号附后）
1、拆除原来破损栏杆。
2、进行新式栏杆安装，共计153米。
四、合同工期：开工日期：
竣工日期：
五、工程造价及付款方式：本工程造价为每米_______元整，共计__________（大写：________________）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资_______元。新装栏杆加固______米，共计金额______________元；配套外增加8个立柱__________元，减速带12米共计__________元。
总计金额为______________元。本工程完工后，经甲方验收合格后一次性付清全部款项。
六、建设要求及双方责任
（一）乙方必须按照国家有关规范和标准组织施工，做好安全防护措施，加强工作人员安全教育，不得发生任何安全责任事故。否则，概由乙方承担全部责任。
（二）乙方必须按照国家相关规范和标准组织施工，工程质量必须符合国家规定。
（三）乙方须服从甲方安排和监督管理，遵守甲方的各项规定，按照甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，其后果概由乙方承担。
（四）甲方必须按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法向甲方追究其责任。
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字立即生效。
甲方：
乙方：
日期：20xx年xx月xx日
光伏护栏安装合同篇七
甲方：________________（以下简称甲方）
乙方：________________（以下简称乙方）
因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
甲方安装防护栏为指定_______________。
第二条承包方式及计价基数
乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为_______，厚度为________厚。定价安装每平 米______元计算，总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。
3.1乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。
3.2乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须迅速停止作业。
3.3乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。
甲方支付乙方定金______元人民币，其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。
5.1根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。
5.2甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。
6.1不锈钢护栏立柱间距不得大于______厘 米。
6.2按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为_____年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于______的情况下自行掉落，否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。
7.1本合同一式二份，双方各执一份。
7.2本合同经双方法人代表（委托人）签字后生效，质保期满后本合同自动失效。
合同定立时间：______年______月______日。
甲方：____________
乙方：____________
20xx年xx月xx日
光伏护栏安装合同篇八
发包方（甲方）：
承包方（乙方）。
按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1、工程概况。
1.1工程名称：xxxxxxxxxx。
1.2工程地点：xxxxxxxxxx。
1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式：
包工不包料（含装卸费）。
1.5工期：
开工日期：______年______月______日
实际施工天数：天。
1.6工程质量：合格。
1.7合同价款（人民币大写）：
安装费按太阳能光伏发电板______元/w计算，材料装卸费按______元计算。
2、双方工作。
2.1甲方工作。
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3指派______为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作。
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
解决由乙方负责的.各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算。
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为______万瓦，安装费用为______元（不含装卸及搬运费）。
3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金，不含税。
4、违约责任。
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
5、附则。
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
发包人：
承包人代表：
地址：
电话：
______年______月______日。
承包人：
发包人代表：
地址：
电话：
______年______月______日。
光伏护栏安装合同篇九
甲方：
乙方：
经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：
一、工程地点:盛世顺诚商住楼xx号阳台及厨房防护栏。
二、工程项目及相关要求。
1、施工项目：安装不锈钢防护栏。
2、技术要求：(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。
(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。
(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。
(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。
(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。
(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。
(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。
三、承包形式。
乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。
四、工期要求。
施工工期为签订合同之日起日历天数2天。
五、工程价款。
工程总价款:客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。
以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。
六、付款方式。
1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。
2、工程结算款以人民币现金的方式支付。
七、其它约定。
1、甲方为乙方施工提供水、电。
八、安全责任。
1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。
九、合同生效与终止：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
光伏护栏安装合同篇十
甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《_____》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：
一、工程范围和工作内容
1、工程名称：______________
2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。
3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期
本工程项目工期为________日。自20_________年_______月________日至20_________年______月______日。
三、工程价款及付款方式
(一)工程价款
(二)结算方式
工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
五、施工要求：
护栏高度65?m;立柱为5_________5方钢，2m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3_________3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。
六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。
甲方：______________(签章)乙方：______________(签章)
负责人：______________负责人：______________
代理人：______________
20_________年_______月________日
光伏护栏安装合同篇十一
建设方：营山县城市管理局（以下简称甲方）施工方：（以下简称乙方）县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严重影响了城市市容市貌和车辆行驶，根据县委、政府的安排和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同协商，甲方将此任务委托给乙方实施，特订立本合同。双方在实施过程中共同遵照执行。
县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。
县城火车站前广场外道路。
对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离栏杆型号附后）。
1、拆除原来破损栏杆。
2、进行新式栏杆安装，共计153米。
竣工日期：
本工程造价为每米_______元整，共计__________（大写：________________）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资_______元。新装栏杆加固______米，共计金额______________元；配套外增加8个立柱__________元，减速带12米共计__________元。
总计金额为______________元。本工程完工后，经甲方验收合格后一次性付清全部款项。
（一）乙方必须按照国家有关规范和标准组织施工，做好安全防护措施，加强工作人员安全教育，不得发生任何安全责任事故。否则，概由乙方承担全部责任。
（二）乙方必须按照国家相关规范和标准组织施工，工程质量必须符合国家规定。
（三）乙方须服从甲方安排和监督管理，遵守甲方的各项规定，按照甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，其后果概由乙方承担。
（四）甲方必须按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法向甲方追究其责任。
甲方：
乙方：
光伏护栏安装合同篇十二
需方（甲方）：
供方（乙方）：
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的
原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同
遵守。
安装。
三、交货期：合同签订后天后内货到现场，天内安装完成。
四、交货地点：
五、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的%
即元作为进度款。安装完成，支付元，验收合格办理总结算，天内，甲方即一次性付清全额余款。
六、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。
七、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一
方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额%的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。
八、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协
商解决。
九、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。
备注：
甲方：乙方：
代表：代表：
电话：电话：
年月日年月日
光伏护栏安装合同篇十三
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
通过甲乙双方共同协商决定，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，以单价合同的方式，甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方,乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则，达成以下共识：
一、工程造价。
1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含:材料费万/公里，人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。
以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料。
费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。
二、工程质量。
量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。
2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。
3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。
4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。
5、甲方按设计要求提供波形防护栏的安装材料，具体规格和型号如下：名称规格单位。
二、波型梁板。
长4320mm×宽310mm×厚3cm每块。
立柱直径114mm×长1400mm×4.5mm每根。
托架长300mm×宽70mm×4.5mm每个。
乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格，符合设计要求后方可使用进行安装。
6、乙方应牢固树立质量意识，对所承建的工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工，造成的一切经济损失乙方自行负责，交付使用后一年内出现质量问题，由乙方无偿和无条件修复，并承担因此而给甲方造成的一切损失。
三、工程安全。
员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。
四、其它事项。
乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。
五、费用支付。
甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。
六、施工工期。
乙方必须于年月日进场，年月日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。
七、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，甲乙双方签字生效，工程完工工程款付清后自动失效，未尽事宜双方根据实际情况及有关法律协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
光伏护栏安装合同篇十四
合同编号：
需方（甲方）：东莞市东正建筑工程有限公司。
供方（乙方）：东莞市添安实业有限公司。
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的。
一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。
二、安装。
三、交货期：合同签订后15天后内货到现场，10天内安装完成。
四、交货地点：东莞市凤岗镇卧龙山花园。
五、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的30%即35000元，验收合格办理总结算，10天内，甲方即一次性付清全额余款。
六、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。
七、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额30%的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。
八、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
九、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。
备注：。
甲方：乙方：
代表：代表：
电话：电话：
年月日年月日。
光伏护栏安装合同篇十五
委托方:(以下简称甲方)。
设计方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:。
(一)工程概况:。
1、工程地点:。
2、建筑面积:。
3、使用性质:。
4、房屋结构:。
(二)设计程序:。
1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积__m2×__元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2×__元/__m2计取,设计费总计__元。
2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的__%,即__元。
3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在__天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的__%__元后,乙方在__天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的__%__元。
6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图__元/张)。现甲方要求绘制__部位效果图__张,总计__元。
7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8、其它约定:。
(三)双方责任:。
1、甲方责任:。
2、乙方责任:。
(四)其它:。
1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方__元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方__元/次的.外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉到人民法院解决。
6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):乙方名称(盖章):。
日期：
光伏护栏安装合同篇十六
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
2、工程地点：
3、工程单价：元/平方米。
二、产品规格。
1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆20*20，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。
2、本工程采用总包干形式，一次包干。
三、双方责任。
1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。
2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。
3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。
4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。
四、付款方式。
工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。
五、售后服务。
从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。
六、违约责任。
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;。
3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。
七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。
八、附则。
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
光伏护栏安装合同篇十七
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的`资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_______万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的__________%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至_______年________月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
