一键复制
合同的主要目的是明确各方权益并规范双方行为。合同的内容应该简明扼要、条理清晰。根据法律规定，合同有一定的法律效力，双方必须严格履行合同义务。
热门退房合同签篇一
出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《^v^城市房地产管理法》等法律、法规的规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。
第一章合同当事人。
邮政编码：_________________________________。
委托销售经纪机构：_______________________________。
营业执照注册号：______________________________。
经纪机构备案证明号：__________________________。
热门退房合同签篇二
____年____月____日甲方与乙方签订了《____》，甲方卖给乙方的房产位于___东路_医院家属院第号楼单元室。现因乙方未按约定支付购房款，甲方多次催要无果，且乙方目前仍无能力支付的现实情况，双方经多次协商达成一致意见，乙方同意将上述房产退还给甲方。兹就退房及解除上述合同的.相关事宜，达成如下协议：
一、自本协议签订之日起，甲方与乙方签订的上述房产买卖合同双方自愿解除，不再履行。
二、原房产买卖合同签订后因乙方付款违约，导致房产证等未能变更，现于本协议签订之日，原物退还甲方房产证等产权证件及相关票据。
三、乙方支付给甲方的购房首付款按定金处理，以此视为对甲方的经济补偿，双方一次性了解，互不追究。
四、乙方保证上述购房期间未对改套房产进行过任何质押、抵账及它项权、许诺等，而且未拖欠居住期间的物业费、水电暖气、网费等居住费用。如若出现，全部由乙方承担，与甲方无关。
五、本协议双方签字生效。本协议一式叁份，双方各执壹份，说和人壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门退房合同签篇三
公司：
本人与________年____月____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号所购房号为_________________.该合同第八条明确规定：交房期限为________年____月____日前，交房条件贴合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备该商品房经综合验收合格这一条件，但贵司未能按期交房。
________年___-____月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的状况下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约职责。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：
____日期：
公司签收：
____日期
热门退房合同签篇四
（二）建筑面积_________平方米（含【_________】【_________】面积_________平方米）。
（三）随存量房同时转让的设备（非存量房附属设备）及装饰情况（详见附件。
一）。
（四）甲方转让存量房的相关关系（包括抵押、租赁、相邻等其他关系）（详见附件。
四）。甲方已如实陈述存量房权属状况、设备、装饰情况和相关关系；乙方已对甲方上述转让的存量房具体状况充分了解，自愿买受该存量房。
第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述存量房转让价款为人民币计（大写）：_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元，_________元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在本合同附件二中约定。乙方交付存量房价款后，甲方应开具收款凭证。
第三条甲、乙双方同意，甲方于________年____月____日前腾空该存量房，并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起____日内对存量房及其装饰、设备情况进行查验。查验后签订存量房屋交接书，并将存量房钥匙交给乙方即为存量房交付。
第四条甲方承诺，自本合同签订之日起至该存量房验收交接期间，凡已纳入本合同附件一的各项存量房装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按其价值_________元向乙方支付赔偿金。
第五条甲、乙双方确认，本合同签订之后____日内，甲、乙双方共同向房产管理部门申请存量房转移登记手续。
第六条上述存量房毁损、灭失风险责任自该存量房交付之日起由乙方承担。
第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家有关规定缴纳税、费，由甲方乙方交纳国家税、费_________元。存量房转让价款，应与创巴市“基准房价”接近，否则，应由房产管理部门给予确认，以确认的价款作为征收税费的依据。在上述存量房产权转移占有前未支付的物业管理、水、电、气、电讯等其他费用，在本合同附件三中约定。
一、逾期未超过____日的，乙方应按日向甲方支付本合同。
第二条约定存量房价款万分之_________的违约金，合同继续履行。
第二条约定转让存量房价款万分之_________的违约金。如果乙方愿意继续履行合同，经甲万同意，合同继续履行。
第九条甲方未按本合写。
第二条约定期限交接存量房的，甲、乙双方同意按下列方式处理。
一、逾期未超过____日的，甲方应按日向乙方支付本合同。
第二条约定转让存量房价款万分之_______的违约金，合同继续履行。
二、逾期超过____日的，甲方应按日向乙方支付本合同。
第二条约定转让存量房价款万分之_______的违约金。乙方解除合同的`，甲方应自收到乙方解除合同通知到达之日起____日内，退还全部已付款。如果甲方愿意继续履行合同，经乙方同意，合同继续履行。
热门退房合同签篇五
1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2、甲、乙双方因履行本合同所产生的争议，应协商解决。协商不成时，双方同意向当地法院提起诉讼。
3、本合同连同附件一式两份，由甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
二手房租赁合同房屋租赁合同编号：________________________本合同当事人出租方(以下简称甲方)____;承租方(以下简称乙方)____;根据《^v^合同法》及相关法律法......
热门退房合同签篇六
甲方：乙方：
甲乙双方于年月日在弄号室签订了关于房屋的商品房预售合同(以下简称：原合同)。双方经友好协商，就原合同解约事宜达成一致如下：
第一条甲乙双方均同意按本协议约定的时间节点与解约方式处理商品房预售合同的退房、退款等事宜。
第二条付款内容、方式：
3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(20xx年月日)止还贷的本金及贷款利息部分由甲方承担，交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方承担，贷款利息由乙方承担。
第三条甲方向贷款银行拨付相关款项后，乙方必须在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续，否则视为违约。
第四条原合同所涉房屋贷款合同解除后，乙方必须在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销，否则视为违约。
第五条抵押注销解除后7个工作日内，乙方必须陪同甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等，逾期按违约处理。
第六条本协议违约金为万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的，每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金，滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。
第七条本协议自签订之日起生效，本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。第八条本协议生效后，乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处臵原合同所涉房产。
第八条本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：乙方一(签字)： 。
甲方代表人(签字)：身份证号码： 。
日期：日期：
热门退房合同签篇七
*号码：
地址及电话：
买方(以下简称乙方)。
*号码_。
地址及电话：
背景介绍：*方系_______________________员工，具备以优惠条件购买下列第一条约定商品房的条件，鉴于*方无能力购买该房屋，经协商一致，*方愿意将该房屋转让给乙方，现就该等事宜，达成如下协议：
一、*方自愿下列房屋卖给乙方所有：
1、房屋位置：xx市_________区_________路______小区第_____栋_____第_____层第_____房。
2、房屋建筑面积________平方米，朝向________.
二、房屋价格。
1、*方将该房屋出卖给乙方的价格为**________元，(大写)________佰________拾________万________仟________佰________拾元整【该房价等同于*方向开发商支付的优惠价】。该房款包含物业维修基金及办理房产*所需费用，付款方式如下：
1)首期款________元，乙方于______年______月______日支付。
2)第二期款________元，乙方于______年______月______日支付。
3)余款________元，乙方于______年______月______日支付。
附：*方收款帐号：
2、乙方支付给*方150000元(大写：壹拾五万元)作为好处费，于*方为乙方办理完毕房产*并交付给乙方之同时支付。
三、过户手续。
1、由于该房屋尚不具备过户条件，暂由*方代为乙方与开发商签订《商品房买卖合同》，*方负责为乙方办理房产*相关事宜，如该栋楼其他业主已经取得房产*，*方仍未能为乙方办理好房产*的，视为*方违约，每逾期一日向乙方支付1000元逾期*违约金，一直计到乙方领取到房产*之日。
2、*方反悔的，*方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，*方负责补齐。
3、本合同签订后，*方又将该房屋出卖并过户给第三方的，*方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，*方负责补齐。
4、本合同签订后，由于国家的政策等不可抗力无法过户的，乙方有权选择：(1)*方应将该房屋按照市场价出卖，所得房款全额归乙方所有，或(2)*方将该房屋过户给乙方指定的第三人。
5、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前，如*方结婚，*方须保*其配偶同意本合同所有条款。
6、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前，*方因与第三方债权债务纠纷，该房屋被第三方查封以致不能过户给乙方的，*方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，*方负责补齐。
四、房屋交付。
1、*方在__________年____月____日(暂定，以开发商通知收房之日起为准)将上述房屋交付给乙方。
2、房屋出现质量问题的，在过户之前由*方负责与开发商协商处理并承担相关责任。
五、本协议签订后(或乙方支付完毕费用)之日起5日内，就本合同及已付款情况xx市公*处(或广东省公*处办理公*事宜)。
六、未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地*法院提起诉讼。
七、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。
电话及地址：______________电话及地址：______________。
签约地点：xx市。
签订日期：____年___月__日
热门退房合同签篇八
根据《中华*共和国合同法》及预售商品房退房若干规定，经双方协商达成如下协议：因__________________________原因要求退房，该房屋座落于__________________________，建筑面积_______________平方米，商品房预售许可*为（）市房预准字第（）号，于____年____月____日签订的商品房买卖合同（合同编号_______________），并于______年_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案，备案号________________________。现双方一致达成协议，同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款___________________元退还给买受人，所有退房手续及合同中涉及的附加条款等均由出卖人和买受人协商后自行解决，协商内容请填写在本协议书背面（如无其他协议，请在背面注明买卖双方均无异议）。
本协议自双方签订之日起生效。
该协议生效后，出卖人应及时向宜兴市房屋产权监理中心申请办理退房注销备案手续。
以上所签内容真实有效，如有不实，协议双方愿承担一切法律和经济责任。
出卖人（公章）：买受人：
法定代表人：（签字、私章）委托代理人：
签订日期：_______年______月_______日
注：该协议书一式三份：出卖人、买受人、宜兴市房屋产权监理中心各一份。
热门退房合同签篇九
本人与________年____月____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。该合同第x条明确规定：交房期限为________年____月____日前，交房条件符合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
________年____月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的情况下，向业主发出了收房通知。依据合同第x条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约责任。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：______。
公司签名：______。
日期：______
日期：______
热门退房合同签篇十
随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的关于退房合同范本，希望对大家有所帮助。
甲方：乙方：
房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
其中包含：房款元;(附缴费依据)。
装修款：元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等)。
无法搬运的家具：元(附清单);。
维修基金：元;(附缴费依据)。
抵押：元;(附缴费依据)。
担保费：元;(附缴费依据)。
利息款：元;(附缴费依据)。
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款(万元)，(乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据带给给甲方)乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续;此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。
乙方向甲方带给相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中务必带给真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修持续原样，并在____月内搬离现有房屋;乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票元，乙方搬离房屋____日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共万元;付款的同时，甲方将按房屋内原装修状况及无法搬运的家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约职责(不可抗力与政策调整状况除外)。
5、为保护利益双方，签订协议后由____市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题，如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的.所有欠款及债务问题由乙方自行承担，与甲方无关。
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律职责。
备注：后附无法搬运的家具清。
夫妻结婚证、身份证。
病例证明等复印件。
甲方：地产开发有限公司乙方：业主。
签字(盖章)：签字(盖章)：
____日期：日期
热门退房合同签篇十一
*号码：
地址及电话：
买方（以下简称乙方）：
*号码_。
地址及电话：
背景介绍：*方系_______________________员工，具备以优惠条件购买下列第一条约定商品房的条件，鉴于*方无能力购买该房屋，经协商一致，*方愿意将该房屋转让给乙方，现就该等事宜，达成如下协议：
一、*方自愿下列房屋卖给乙方所有：
1、房屋位置：广州市_________区_________路______小区第_____栋_____第_____层第_____房。
热门退房合同签篇十二
为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，由双方本人促成，签订本合同，以便共同遵守：
一、甲方自愿将房屋出租给乙方，并愿意承租该房屋，租期为壹年自_________年____月____日始，租金为550元/月，付款方式：先付后住，按半年一付，先预付半年，即3300元（大写叁仟叁佰元整）（房租应提前一个月交）。
二、租用期间，乙方应爱护房屋，不得擅自破坏和改变房屋结构及装潢，如有变动需经甲方同意，若有损坏，乙方须照价赔偿。
三、该房屋限于签约者居住，不得转租或转借，转租或转借须经甲方同意，否则甲方有权终止本合同并收回房屋。乙方已交给甲方的房屋租金，由甲乙双方协商解决。
四、甲、乙双方提前一个月，互相告知续租或搬迁交房等事宜，同时乙方必须配合甲方查询水、电费交纳情况及房屋内设施等使用情况。
五、乙方交纳水、电费方式为：乙方自担。
六、甲方要求预收水、电或物品押金共五百。租期满后，如无拖欠费用，丢失或损坏财物等，则有权退还（屋内设施空调、热水器、一张凳子、一张床）。楼道要打扫干净。
甲方：_________乙方：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门退房合同签篇十三
承租方(乙方)：_________________。
甲、乙双方于________年________月________日签署的模块局《房屋租赁合同》，双方至目前为止履行情况良好。由于乙方光进铜退规划原因，要求终止原《房屋租赁合同》，经双方协商一致，达成以下条款：
一、原合同租赁期计至________年________月________日。
二、从________年________月________日起，尚未履行的合同内容，终止执行。
三、乙方应于________年________月________日前将设备、管线等自行搬出，租赁房屋退回给甲方，依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。如乙方不按时退租，每逾期一天，须向甲方支付原合同月租金3%的违约金。
四、原合同终止后，乙方除应付租金外，同意补偿三个月的原合同租金给甲方。
五、原合同终止后，双方同意就原合同事项互不追究法律责任。
六、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。如协调解决不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
七、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。
八、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
热门退房合同签篇十四
现实生活中，付了首付之后成功退房的案例有很多，但是大多数成功案例，都是耗费了大量的精力和时间达成的，就如以下例子。
1、案例一：
张先生看中一套一线城市的房子，想要进行贷款购房。在与开发商达成购房意向之后，随即就与开发商签订了认购书并且付了首付，但是后来因为资信不够导致无法办理贷款。于是张先生只能放弃购房，在与开发商协商未果之后，找专业维权公司处理。
在经过了长时间与开发商的据理力争之后，成功要回大部分首付，并且退房成功。但是因为张先生属于违约，所以要给予开发商一定的违约金。
2、案例二：
余先生购买了一套面积为120平的毛坯房，首付就交了20几万，但是因为房屋的实测面积和合同上的面积出现误差，并且误差超过3%。同时开发商变更了一些规划，对房子的设计、结构和户型以及朝向等造成一定影响，于是就要求开发商要退房。
因为错误主要在于开发商，所以开发商无条件的将首付款退还给余先生。
所以付了首付的退房问题，一定要注意错误的责任归属方，如果在于开发商，那么一般可以成功退房，但是如果在于业主，那么退房过程就比较周折。
热门退房合同签篇十五
甲乙双方于年月日在弄号室签订了关于房屋的商品房预售合同(以下简称：原合同)。双方经友好协商，就原合同解约事宜达成一致如下：
第一条甲乙双方均同意按本协议约定的时间节点与解约方式处理商品房预售合同的退房、退款等事宜。
第二条付款内容、方式：
3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(20xx年月日)止还贷的本金及贷款利息部分由甲方承担，交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方承担，贷款利息由乙方承担。
第三条甲方向贷款银行拨付相关款项后，乙方必须在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续，否则视为违约。
第四条原合同所涉房屋贷款合同解除后，乙方必须在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销，否则视为违约。
第五条抵押注销解除后7个工作日内，乙方必须陪同甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等，逾期按违约处理。
第六条本协议违约金为万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的，每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金，滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。
第七条本协议自签订之日起生效，本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。第八条本协议生效后，乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处臵原合同所涉房产。
第八条本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：乙方一(签字)： 。
甲方代表人(签字)：身份证号码： 。
日期：日期：
热门退房合同签篇十六
地址：______。
电话：______。
乙方(购买方)：______。
地址：______。
电话：______。
中介方：______。
地址：______。
法定代表人(负责人)：______。
电话：______。
甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方厂房，并委托中介方办理过户按揭事宜达成协议如下：
一、甲方自愿将其坐落于______区______路______号______区______号楼______号，建筑面积_________平方米。_________结构厂房及其附属设施、设备出售给乙方(见附件一)。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。
二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币____________元(大写：____________)。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续，甲乙双方应予以积极协助。
三、甲方有义务告知乙方上述房地产的真实状况，保证其产权清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
四、甲乙双方在办理银行按揭贷款申请以及产权过户、房产抵押手续时，向银行及相关部门所提供的资料(如：房产证、身份证、户口本、结婚证、收入证明等)均保证真实有效。若提供的相关资料有虚假成分，最终导致银行贷款审批以及产权过户、房产抵押手续未能通过和不能正常办理的，由提供虚假资料的一方承担违约责任和已产生的一切费用。并承担由此给其他两方带来的全部经济损失。
四、该厂房在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由甲乙双方按规定各自承担。
日代甲方收到乙方交来购房定金______元(大写：____________元)，甲方应在中介方收到定金后______日内将房产证交给中介方。
六、购房定金交付之日起____________日内甲乙双方应到中介方签订《房地产买卖契约》。任何一方不能按时签订《房地产买卖契约》应承担由此给对方造成的损失。
七、《房地产买卖契约》签订之日,甲方应按规定向中介方支付中介代理费费______元;乙方应按规定向中介方支付中介代理费_元。
八、中介方在甲乙双方签订《房地产买卖契约》，收齐甲乙双方相关证件后，乙方应将购房首付款交存中介方，然后在银行确定贷款获得批准后，甲乙双方协同中介方到相关部门办理过户手续;完结后由中介方在三日内将首付款转付甲方，余款在银行发放贷款后三日内由中介方转付给甲方。
九、中介方办完相关手续后三日内甲乙双方交验厂房，由甲方提供截止交房当日的物业管理、水、电等费用的明细清单(见附件二)。如有拖欠，须由甲方负责结清，如存在预交或节余情况，则由乙方补偿甲方的费用。甲方须在交验完毕后当日内将厂房交于乙方，本协议即告履行完毕。
十、违约责任：
(一)甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，并导致最终不能办理过户手续的;或者甲方在办理过户过程中违约，在得到确认后，除中介方退还乙方所交的购房定金外。甲方向乙方支付相当于乙方购房定金数额的违约金。中介方已经将部分房款转交给甲方的，甲方负责无条件退回，因此而给乙方和中介方造成的一切损失，由甲方承担。
(二)乙方不能如期签订《房地产买卖契约》并导致最终不能办手续的;或者乙方在办理过户过程中违约，在得到确认后，乙方所交的购房定金不予退还，作为乙方违约金由中介方直接转交给甲方。在此过程中，中介方已经将部分房款转交给甲方的，乙方负责追回，因追不回而造成乙方的损失，由乙方自行承担。
(三)甲方如不按合同规定的日期交付厂房，每期逾期一天按房价总额0.5%计算违约金与乙方。逾期超过_________日时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并双倍返还乙方定金，应赔偿乙方因此而造成的一切经济损失。
(四)乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按0.5%计算的违约金给甲方。逾期超过______日时，甲方有权解除合同。解约时，甲方不退还乙方所交的购房订金，同时乙方并应赔偿甲方因此而造成的一切经济损失。
(五)交房时，乙方发现厂房构造和设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于______日内修理，如逾期不修理或不能及时解决的，按逾期交房计算甲方违约金，乙方也可自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求的，乙方可解除合同，解约时，甲方除应返还已收房价款外，还应按照本条第三款规定承担违约责任。
(六)如果甲方出售的厂房存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
(七)中介方因丢失重要资料及其他原因不能办理过户的，退还所收的中介代理费，并承担由此给甲乙双方造成的经济损失。
(八)因甲乙任何一方违约的，违约方应向中介方支付全部中介代理费用。
十一、本协议一经签订，一切事项均以本协议所列条款为准，其他口头承诺无效。
十二、其他事项：
(一)本合同在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决;协商不成的按下述第______种方式解决。
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
(二)本协议及其附件经过三方签章后生效，一式叁份，具备同等法律效力。
十三、其他补充事项：
特别提示：
尊敬的客户，在本公司签订合同后，一切事项均以本合同所列条款为准，任何人未经本公司书面同意作出的任何口头承诺无效。如需交购房定金、购房款及中介费者，______元以下，可直接交于分店店长;______元以上的，请交于本公司指定银行帐号，否则因此产生的不良后果，本公司概不负责。
甲方签名：_________________。
乙方签名：_________________。
中介方签名：________________。
签约时间：______年______月______日。
热门退房合同签篇十七
甲方：乙方：
因乙方身体原因病重需超多资金治疗，思考到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特申请将购买的房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
1、甲方收回乙方现有住宅()，经协商总价为元，其中包含：房款元;(附缴费依据)装修款：元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等)无法搬运的家具：元(附清单);维修基金：元;(附缴费依据)抵押：元;(附缴费依据)担保费：元;(附缴费依据)利息款：元;(附缴费依据)。
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款(万元)，(乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据带给给甲方)乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续;此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。乙方向甲方带给相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中务必带给真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修持续原样，并在____月内搬离现有房屋;乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票元，乙方搬离房屋____日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共万元;付款的同时，甲方将按房屋内原装修状况及无法搬运的`家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约职责(不可抗力与政策调整状况除外)。
5、为保护利益双方，签订协议后由____市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题，如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担，与甲方无关。
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律职责。备注：后附无法搬运的家具清夫妻结婚证、身份证病例证明等复印件。
甲方：地产开发有限公司乙方：
业主签字(盖章)：签字(盖章)：____。
日期：日期
热门退房合同签篇十八
出租方：(甲方)。
联系电话：
承租方：(乙方)。
联系电话：
甲方有商用房一套，位于西正街。该房东西长6米，南北宽11米，共三层约198平方米，经甲、乙双方友好协商，甲方将该房租赁给乙方营业使用。为了明确双方责任，避免日后发生不必要的纠纷，保障各自利益不受侵害，达成以下协议，共同遵守。
一、租赁时间：
租期确定为2年，从__________________年_________月_________日起到__________________年_________月__________________日止。
二、租金：
租金为每年十万零五仟元整(不含房租税费等相关费用)，两年合计为21万元。租金每两年一定，由甲、乙双方在租赁期满前两个月时间内协商确定，原则是随行就市。
三、付款方式：
第一年的租金在签合同时一次性付清。以后，每年的8月21日至9月21日付清下年租金，不得拖欠。如拖欠超过15天，甲方有权终止合同，收回出租房，且不退租金，由此而引起的其他损失由乙方承担，收款凭证以甲方出据收条为准。
四、用途约定：
乙方如需改变房屋用途必须征得甲方同意，并写出认可字据，乙方才能实施。
五、水、暖、电按本单位物业管理委员会确定的标准及。
收缴时间，由乙方按时如数缴纳。如有拖欠现象，甲方支持物业管理人员采取必要的制裁措施，并保留收回出租房的权利。在乙方租赁期内，水、暖、电及其它方面的维修及管理均由乙方负责，并承担由此引起的一切费用。(水表、电表由乙方按照使用量自行安装)。
六、租赁期内的所有税(含房租税)费都由乙方承担，
甲方在力所能及的条件下，帮助乙方协调关系。凡因税、费、环境卫生或违法经营等因素，造成的停业，或连累甲方受罚等损失，都由乙方负责。
七、到期交房时，顶面、墙面装修不得拆除，并保证甲。
方原设施完好，若有损失，照价赔偿。
八、凡因房屋权属不明产生纠纷，给乙方造成损失，由甲方全部承担。
九、房屋租赁到期后，甲方还要继续出租，在同等条件下，乙方有优先续租权。
十、乙方租赁期内如提出向第三者转让，在不影响甲方租金的情况下，必须征得甲方同意后方可转让，且甲方不准收取其他转让费用。
十一、租期内如发生不可抗拒的自然灾害造成的房屋损失，乙方不承担赔偿责任。但因房子质量上的问题，或权属问题给乙方造成的损失一律由甲方负责。
十二、其它未尽事宜，双方协商解决。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，甲、乙双方共同遵守，不得违约。
十三、租期内如发生争议，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，可向法院起诉。
十四、房租费和定金以收据为准。
甲方：_________。
乙方：_________。
中介人：_________。
__________________年_________月_________日。
