一键复制
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
垫资合同协议简洁版篇一
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
(一)工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目
(二)工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧
(三)工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
(四)工程价款：本工程投资额约 元人民币。
(五)承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
第二条 合同工程
(一)开工日期：20xx 年5 月 26日
(二)竣工日期：20xx年 11 月26日
(三)合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
(一)合同价款依据
1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
(二)工程结算
1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：
a.工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
b.工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
c.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。
2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。
第四条 质量标准
工程质量标准为：
(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
(三)具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
(一)乙方采购材料及要求
1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。
2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
(二)周转材料及机械租赁：
乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
(四)乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
(五)乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
(六)施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条 双方职责
(一)甲方职责
1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
(二)乙方职责
1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2.负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。
7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
9.项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。
11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。
14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
(一)本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
(二)付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
(一)甲方
未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
(二)乙方
1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。
2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。
3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。
4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。
2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
第十三条
1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。
2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
垫资合同协议简洁版篇二
1.在甲方资金暂不到位的情况下，可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。
2.充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。
3.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。
4.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。
5.公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。
6.由项目部总工程师全面负责该项目的.施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。
7.开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。
8.为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。
9.我公司确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。
垫资合同协议简洁版篇三
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间： 定于 年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
垫资合同协议简洁版篇四
甲方（发包方）：
地址：
法定代表人:
身份证号：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
身份证号：
联系电话：
甲、乙双方为有效开展生产经营，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，特订立本合同。
第一条合作事项
甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经
营。
第二条拟参与合作经营的采石场概况
（一）名称：；
（二）地址：；
（三）经济性质：；
（四）法定代表人：；
（五）年生产能力：；
（六）采矿许可证号：；
（七）爆破许可证号：；
（八）生产情况（或建设情况）：第三条承包期限
本合同约定的承包经营期限为年。即从年月日起，至年月日止。期限届满需要继续承包的，双方另行协商，乙方在同等条件下有优先承包权。
第四条承包方式
（一）甲方将自己拥有的采石场发包给乙方，甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通，乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售，乙方要接受甲方的安全监督检查管理。
（二）承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核算承包经营费用各自承担。
第五条承包单价和支付方式
（一）承包工程单价
1、土石方承包生产单价人民币/立方，此承包单价以石灰石硬度为准，当土石硬度高于石灰石，单价另算。
2、大理石承包单价：乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5-1.0米长条石人民币/立方起，长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元；长条石为1.5-2米单价为人民币/立方起，长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元；2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方（开采条石设备甲方投入）的单价标准（该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)
3、付款结算方式：甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准)；甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款，该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。
（二）保证金及支付标准和反还模式
1、保证金为人，其中土石方场地为人民
币，生产大理石场地人民币。
2、合同签定后工人进场，乙方先交拾万元的信誉金给甲方，进场正常施工。甲方满足每天(小时一班)生产量土方达到立方，大理石条石达到立方以上，乙方补足人民币元(壹佰万元整)保证金，如生产量达不到，乙方不向甲方支付保证金，进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。
3、乙方支付的保证金，甲方应在乙方井场安全生产个月后，开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。
第六条甲方的权利与义务
（一）甲方的权利
2.甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。
（二）甲方的义务
1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项，不得已任何理由拖欠乙方工程款项。
2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路，均由甲方负责承担。
3、甲方负责提供油箱或油罐，甲方向乙方先行垫资采购油料，价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担，并在乙方进度工程进度款中扣除。
4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购，此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。
5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备，并且不存在法律瑕疵；如乙方进场后，因甲方证照原因，造成乙方不能按时生产或减产损失的，甲方照价赔偿乙方损失。
6、除安全监督检查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权；
7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作，发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾，如3日内不能调解好矛盾的，甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。
第七条乙方的权利与义务
（一）乙方的权利
1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权；
2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产；
3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。
（二）乙方的义务
1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行；
3、严格按照本合同的约定；
（二）在本合同履行过程中，如遇国家政策发生重大变化，或者发生不可抗力致合同目的不能实现时，可以变更或解除合同。
第九条违约责任
（一）1、合同生效后，甲、乙双方应严格履行合同，否则，应当承担违约责任；以保证金的基准，加倍赔付责任。
的，除赔偿双倍保证金外，还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。
（二）任何一方违约，守约方可以解除合同，造成损失的，还可要求赔偿。
第十条场地问题
（一）甲方平场地平完交予乙方。
（二）乙方自行平场地，甲方负责平整场地所有费用。第十一条补充协议
本合同未尽事宜，甲、乙双方可以签订补充协议确定。
第十二条争议解决方式
在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应尽量协商解决。协商解决不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
第十三条合同的生效本合同一式贰份，甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同，双方各执一份。
甲方（盖章）乙方（签字）：
董事长（签字）：代理人（签字）：
垫资合同协议简洁版篇五
发包人：________________ (以下简称甲方)
承包人：________________ (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
(四)工程价款：本工程投资额约________元人民币。
(五)承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
第二条 合同工程
(一)开工日期：________年________月________日
(二)竣工日期：________年________月________日
(三)合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
(一)合同价款依据
土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《________年建筑工程消耗量定额》、《20__年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
(二)工程结算
1、工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：
(1)工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
(2)工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
(3)乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。
2、乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。
第四条 质量标准
工程质量标准为：
(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
(三)具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
(一)乙方采购材料及要求
1、应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。
2、乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
(二)周转材料及机械租赁：
乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
(四)乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
(五)乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
(六)施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条 双方职责
(一)甲方职责
1、负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
3、办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
5、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6、协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7、负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8、及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
(二)乙方职责
1、办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2、负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3、开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4、将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
6、无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。
7、施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
8、不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
9、项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10、上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。
11、施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
12、负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13、自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。
14、搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
15、自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16、遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
17、自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18、按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
(一)本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
(二)付款方式
本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到建设项目中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
(一)甲方
未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
(二)乙方
1、未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚________元，限额为________万元。
2、不听从甲方及监理检查监督发现一次扣________元。
3、进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。
4、若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1、乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。
2、乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3、工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
第十三条
1、未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。
2、与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
3、本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
附：1、《工程质量保修书》;
2、议价价格表
3、《工程预算书》。
签约地点：________________
签约日期：________年________月________日
垫资合同协议简洁版篇六
乙方(借款人)：_________________销售公司
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币__________万元整，只用于支付__________广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。
二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三：代垫资期限为________年____月____日至________年____月____日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的账户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。
五：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。
________年____月____日________年____月____日
篇三：_________________垫资借款合同
合同编号：_________________
垫资借款合同
签署时间：_________________
年月日
垫资合同协议简洁版篇七
保证人(丙方)：_________________
甲方向乙方借款，为维护双方利益，明确各自的权利义务、恪守信用，经协商一致，订立本合同。
一、甲方向乙方借款(本金)人民币(大写)：_________________。
二、借款用途：_________________。
三、借款期限：_________________自年月日至年月日止。
四、借款利率及计息：_________________借款利率为月息%。本合同所借之款计利息月为(不足壹月按壹月计算)。
五、付款方式：_________________甲方的借款由乙方一次性付给甲方使用。
六、贷款担保：_________________本合同项下的全部债务(甲方的偿还义务)由丙方承担连带责任还款保证。保证期限为贷款本息还清时止。同时由甲方提供产权证号国土证号房屋坐落，建筑面积平方米的私有房屋及该房屋的全部产权抵押给乙方作为向乙方借款的保证。
七、甲、乙双方协商后，甲方不管该房屋实际价值多少，自愿将上述抵押房地产及室内设施等在年月日前作价人民币(大写)抵押给乙方，乙方有100%的权利价值。双方到有关部门办理手续，费用由甲方承担。
八、甲方保证上述抵押房地产权属清楚，无纠纷，依法享有全部所有权及处置权。在此前抵押在、出售给他人，在此后，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式处置该抵押房地产。如甲方有隐瞒真相，欺骗乙方取得借款的行为，由此给乙方造成的一切损失全由甲方和丙方负责赔偿。同时乙方也有权变卖甲方和丙方的其它财产清偿债务。
九、还款方式：_________________利息按月支付，甲方在每月/日前付清当月利息给乙方，本金到期一次性还清。
十、为保障乙方贷款债权的实现，避免未来纠纷，甲方保证在年月日前还清乙方贷款本息。如到期甲方未能还清所欠乙方本息，乙方有权将上述抵押房地产出售。甲、乙双方均同意乙方代为办理上述抵押房地产出售及收款等相关事宜。本合同签订后，甲、乙双方另行办理全权委托公证书。一旦甲方违约，乙方可直接持全权委托公证书办理房屋过户手续，对上述行为造成的一切后果由甲方承担。
十一、在出售上述抵押房产时，价格应在本合同甲、乙双方议定价值的80%以上。如按甲、乙双方议定价值80%以上不能售出，可委托拍卖公司、中介公司代售。出售抵押房地产应交的税及各种费用全由甲方承担。出售抵押房地产所得款减去欠款本息，罚息，违约金及实现债权的费用，剩余部分退给甲方。如抵押房产出售所得款不够甲方还清所欠乙方债务，甲方及丙方仍应承担还款责任。在办理抵押房地产出售事宜时，甲方应积极配合，乙方通知处置抵押房地产时，甲方需在5日内腾空房屋。
十二、在抵押期间由甲方自行对房屋及屋内财产进行投保，如屋内被盗或房屋损毁，由甲方负全责，且甲方不得对房屋进行拆建或以其它方式改变房屋现状，抵押房产如需拆迁所得拆迁安置款应优先清偿甲方所欠乙方本息，不足部分，甲方及丙方仍应承担还款责任。
十三、违约责任：_________________如甲方违约，乙方即可提前向甲方收回全部贷款，甲方未能归还全部欠款，乙方每日按甲方所欠款额的5‰计收甲方的违约金。同时乙方也有权提前处置甲方抵押房地产收回贷款本息。如甲方借款到期未能还清乙方贷款本息，在逾期期间，包括处理抵押物期间，甲方应按所欠乙方款额照本合同利率继续支付乙方利息，另每日按5‰计付违约金给乙方。如甲方未能按约偿还借款，导致乙方通过诉讼方式实现债权的，甲方应承担乙方实现债权而产生的费用包括诉讼费、财产保全费、公告费、律师费、执行费等费用(其中律师费为欠款余额的20%，不足一万按一万支付);丙方(保证人)对此承担连带清偿责任;如乙方的原因导致款项未及时发放或延迟，所有责任由乙方承担。
十四、如借款人提前还贷需提前10天书面通知乙方，利息计算至还款当月时止(不足壹月按壹月计算)。
十五、其它补充约定：_________________乙方同意甲方到期可以续贷，但需提前七天通知乙方，每月除利息外需另支付贷款额的1.2%作为办理手续费。
十六、贷款人已提请借款人、保证人对本合同各印就条款内容作全面、准确理解，并应借款人、保证人要求作了相应的条款说明，签约三方对合同的含义认识一致。
十七、本合同以外的其它补充合同经当事人签字后，具有同等法律效力。本合同壹式贰份，甲乙方双方各执壹份，签字生效。
十八、合同签订地为湖南省长沙市，双方在履行本合同期间发生纠纷应先协商解决，协商不成任何一方可向长沙市人民法院提起诉讼并适用中华人民共和国的相关法律法规。
身份证号码：_________________
联系电话：_________________
保证人(丙方)签字：_________________
身份证号码：_________________
联系电话：_________________
现住所：_________________
年月日
承诺书
借款合同签订后，甲、乙双方另行办理全权委托公证书。如借款到期甲方未能还清所欠乙方本金及利息，乙方可直接持全权委托公证书办理房屋过户手续，对上述行为造成的一切后果由甲方承担。如乙方原因导致放款时间拖延，所造成一切后果由乙方负责。
联系电话：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
垫资合同协议简洁版篇八
乙方(借款人)：_________________销售公司
经双方友好协商，达成以下协议：
一、乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币________万元整，只用于支付________广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。
二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的账户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。
五、本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。
垫资合同协议简洁版篇九
借款人：（甲方）
住所：
身份证件名称及号码：
电话：
垫资人：（乙方）
住所：
身份证件名称及号码：
甲方向乙方申请垫资借款，乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
1：垫资借款额度
乙方向甲方提供的.垫资款额度人民币（大写）________________元（小写）______________元。
2：垫资借款额度有效时间：
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%计算，若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同，责任由甲方承担。
3：还款方法
垫资借款到期后，甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4：垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保：若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意，并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
（一）甲方主要权利和义务
（1）甲方有权要求乙方按合同约定垫资：
（2）甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3）甲方应按乙方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性：
（4）甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
（二）乙方的主要权利和义务
（1）按照本合同约定按期足额提供垫资款，但因甲方原因造成迟延的除外：
（2）对甲方提供的有关个人资料予以保密：
（3）乙方有权了解，核实有关甲方身份和家庭财力状况，有权要求甲方提供相关文件资料：
（4）若甲方用_______________________________房产办理抵押借款，乙方有权全程陪同。
（一）违约情形
甲方发生下列任一情况，均构成违约：
（1）甲方死亡，而财产合法继续履行本合同的：
（2）甲方被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本合同的：
（3）甲方丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本合同：
（4）甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力：
（5）甲方转移资产，以逃避债务的：
（6）甲方未履行对乙方负有的其他到期债务，或乙方发现甲方有其他拖欠债务的。行为的：
（7）甲方违反本合同，约定的其他义务：
（二）违约经济措施
（1）处分抵押/质押财产，实现抵押/质押权。
（2）以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等）由甲方承担。
本合同生效后，甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后，合同同时解除。
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会（仲裁地点为______________），按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
本合同经甲方或其授权代理人签字，乙方或其授权代理人签字（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
本合同履行过程中，甲，乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人（签字）：
______年__月__日
乙方或其授权代理人（签字）：
______年__月__日
垫资合同协议简洁版篇十
签署时间：_________________年月日
敬请注意
6：_________________请您使用钢笔，毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人：_________________(甲方)
住所：_________________
身份证件名称及号码：_________________
电话：_________________
垫资人：_________________(乙方)
住所：_________________
身份证件名称及号码：_________________
甲方向乙方申请垫资借款，乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
1：_________________垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)___________________元(小写)________________元。
垫资借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止，共___________天。每天按0.3%计算，若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同，责任由甲方承担。
3：_________________还款方法
垫资借款到期后，甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4：_________________垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保：_________________若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意，并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一， 甲乙双方主要权利和义务
(一) 甲方主要权利和义务
(1) 甲方有权要求乙方按合同约定垫资：_________________
(4) 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二) 乙方的主要权利和义务
(2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密：_________________
(4) 若甲方用_____________房产办理抵押借款，乙方有权全程陪同。
二， 违约及其违约处理
(一) 违约情形
甲方发生下列任一情况，均构成违约：_________________
(1) 甲方死亡，而财产合法继续履行本合同的：_________________
(5) 甲方转移资产，以逃避债务的：_________________
(7) 甲方违反本合同，约定的其他义务：_________________
(二) 违约经济措施
(1) 处分抵押/质押财产，实现抵押/质押权。
(2) 以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
三， 合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后，甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后，合同同时解除。
四， 合同的适用法律及争议解决方式
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按一下第__________种方式解决。
1、 向乙方住所地人民法院起诉。
2、 提交_____________仲裁委员会(仲裁地点为________________)，按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3、 在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五， 合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字，乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
六， 通知
本合同履行过程中，甲，乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七， 合同文本分数
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八， 声明条款
1、 甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、 甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字)：_________________
_____年 _____月____ 日
乙方或其授权代理人(签字)：_________________
_____年 _____月____ 日
垫资合同协议简洁版篇十一
敬请注意
为了维护您的利益，请您在签署本合同前，仔细阅读如下注意事项：
1：您已阅读本合同所要条款，并已悉知其含义：
2：您已确保提交的有关证件及资料是真实，合法，有效的：
3：您已确认自己有权在本合同上签字：
4：您已确知任何欺诈，违约行为将承担的相应法律后果：
5：您将本着诚实，信用的原则，善意签订并依约履行本合同：
6：请您使用钢笔，毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人：（甲方）
住所：
身份证件名称及号码：
电话：
垫资人：（乙方）
住所：
身份证件名称及号码：
甲方向乙方申请垫资借款，乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
1：垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币（大写）________________元（小写）______________元。
2：垫资借款额度有效时间：
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%计算，若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同，责任由甲方承担。
3：还款方法
垫资借款到期后，甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4：垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保：若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意，并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
（一）甲方主要权利和义务
（1） 甲方有权要求乙方按合同约定垫资：
（2） 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约 定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3） 甲方应按乙方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和 有效性：
（4） 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
（二）乙方的主要权利和义务
（1） 按照本合同约定按期足额提供垫资款，但因甲方原因造成迟延的除外：
（2） 对甲方提供的有关个人资料予以保密：
（3） 乙方有权了解，核实有关甲方身份和家庭财力状况，有权要求甲方提供相关文件资料：
（4） 若甲方用_______________________________房产办理抵押借款，乙方有权全程陪同。
（一）违约情形
甲方发生下列任一情况，均构成违约：
（1） 甲方死亡，而财产合法继续履行本合同的：
（2） 甲方被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本合同的：
（3） 甲方丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本合同：
（4） 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力：
（5） 甲方转移资产，以逃避债务的：
（6） 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务，或乙方发现甲方有其他拖欠债务的行为的：
（7） 甲方违反本合同，约定的其他义务：
（二）违约经济措施
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等）由甲方承担。
本合同生效后，甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后，合同同时解除。
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会（仲裁地点为______________），按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
本合同经甲方或其授权代理人签字，乙方或其授权代理人签字（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
本合同履行过程中，甲，乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同作了相应
的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人（签字）：
年 月 日
乙方或其授权代理人（签字）：
年 月 日
垫资合同协议简洁版篇十二
供货方：（以下简称甲方）
需货方：（以下简称乙方）
担保方：（以下简称丙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。
四、钢材接收验收方式：
1、钢材交货地点为：
2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
1、乙方的工程于年月日开始至年月日止，()这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。
吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付；期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计％的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。
垫资合同协议简洁版篇十三
住所地：_________________
被上诉人(一审被告)：_________________
住所地：_________________
住所地：_________________
住所地：_________________
上诉人因与被上诉人房屋买卖合同纠纷一案，不服无锡市__________区人民法院于20__年__________月__________日作出的(20__)苏02__________民初__________号《民事判决书》，现提起上诉。
上诉请求：_________________
2、本案一、二审的诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由：_________________
此致
无锡市中级人民法院
上诉人：_________________(仲__________)
20 _______ 年__________月__________日
