在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
工程联营协议篇一
乙方:____________有限公司
南宁市吴圩机场扩建土石方工程。
南宁市吴圩机场周围。
约伍佰万立方米。
挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。
每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。
按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。
1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。
2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。
3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。
4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。
5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。
6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。
7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。
3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;
5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;
7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。
1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。
1、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。
2、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
3、工程款付给乙方,本协议书自动失效。
甲方:____________
乙方:____________
签订时间:______年_______月_______日
工程联营协议篇二
甲方:_________________(委托方)
乙方:_________________(受托方)
一、咨询项目名称
《___________________研究咨询项目》(以下简称“咨询项目”)。
二、项目咨询内容
按照海口市政府对甲方承接市政园林一体化项目的指导意见,通过对海口市城市市政园林综合管养现状调研,结合对有关政策的研究,藉此编制主报告《组建海口市市政园林集团公司研究报告》(以下简称“主报告”)和副报告《海口市市政园林体制机制改革研究报告》(以下简称“副报告”),并对本项目提供咨询指导。
(一)主报告内容。
1、通过对组建市政园林集团公司的必要性、可行性进行分析认证,明确市政园林集团公司的功能定位、管理体制和营运机制。
2、通过对市政园林集团公司组建方式、资产来源进行分析认证,提出市政园林集团公司组建的步骤和策略。
3、通过对海口市城市管理一体化ppp项目发展状况的分析认证,明确市政园林集团公司在实施ppp项目平台功能模式。
(二)附报告内容。
1、按照组建市政园林集团公司的需要,摸清海口市市政市容管理的现状和问题。
2、围绕“管办分离”原则,结合海口的地理历史状况,依据政府行政体制改革的总要求,明确管办分离的范围和资产移交的方式。
3、围绕强化政府职能的有关规定,明确市政园林部门在城市管理中的职能定位和体制机制。
三、项目成果质量和技术指标要求
(一)本咨询成果质量和技术指标要符合政策性和可操作性。
(二)应准确、客观反映甲方的优势和问题及其原因。
(三)应符合海口市政府对城市管理体制改革的要求。
四、项目进度
(一)调研、资料收集、政策和行业分析:_________________计划时间为7天。
(二)国内同行业城市管理体制调研和专家论证分析:_________________计划时间为5天。
(三)主报告初稿:_________________计划时间为12天(20__________年__________月__________日前)。
(四)征求意见和修改研究报告:_________________计划时间为6天。
(五)提交主报告和副报告:_________________计划时间为10天(20__________年_____月_____日前提交研究报告正式稿本)。
(六)咨询指导:_________________提交正式稿本后6个月(20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日)。
五、双方具体职责
(一)甲方职责。
1、安排联系该研究报告的相关部门负责人和协助人,协助和参与乙方开展项目组工作。
2、向乙方提供与本项目的相关资料。
3、配合乙方开展调研。
4、接受乙方项目组的方案汇报,并按照乙方时间要求对方案提出修改建议。项目结束后,和乙方共同确定后期辅导实施事项。
5、按照合同约定按时支付项目款项。
(二)乙方职责。
1、向甲方委派项目顾问,收集、分析和调研新项目的有关资料。
2、按期向甲方提交项目成果。
3、接受甲方对所递交的方案提出的修改意见,并按照修改意见对方案进行修改。
4、为甲方解释方案有关的内容,并与甲方进行深入探讨。
5、自本项目结束时起,为本项目实施免费提供为期3个月的咨询顾问服务。
六、项目金额及支付
(一)项目合同金额。
本项目合同总价为17万元。其中主报告12.8万元,副报告4.2万元(人民币大写:_________________壹拾柒万元整)。
(二)合同价款的支付。
1、付款方式为现金(支票)或银行转帐,乙方出具合法有效发票1份,并对发票的真实性负责;支付请求1份。甲方在收到上述单证并审核无误后支付乙方款项。
2、合同价款分三笔支付:_________________
第二笔为项目成果款。乙方提交项目成果后,甲方在《项目成果签收单》上签字确认之日起3个工作日内支付合同总价的50%为项目成果款,金额为8.5万元。
第三笔为项目验收款。项目成果通过甲方验收,甲方在《项目成果验收合格单》上签字之日起3个工作日内向乙方支付合同总价的20%为项目验收款,金额为3.4万元。
七、信息和保密
(一)乙方向甲方提供的所有书面项目成果文件,均为一式3份,并附有一份电子文件。
(二)对于一方向另一方提供的信息和资料,另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意,另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方(第三方指的是除了甲方和乙方外的任何它方)。但甲方合理使用获得的项目成果则不在此列。
(三)甲方未付清所有款项前,该项目成果的产权属乙方。甲方结清所有款项后,该项目成果的产权属甲方。未经甲方书面同意,乙方不得将本项目成果公开或透露给第三方。
八、争议及违约处理
(一)甲方如不按期付款,每逾期一天按应付款的1%罚款。
(二)如因乙方原因不按预期完成工作任务,每逾期一天按该项目价格的1%罚款。
(三)其他违约事项按国家《民法典》有关规定处理。
(四)本合同未尽事宜,由甲方双方协商解决。
九、合同生效
(一)本合同在经双方法定代表人或授权代表签字盖公章后生效。
(二)本合同生效日期以最后签字一方的签字日期为准。
十、其他
(一)如双方通过电子邮件进行通讯联系,传送后应对传送内容同接收方予以确认。
(二)本合同中约定的项目进度时间从合同生效之日起算,依次递推。
(三)本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)
工程联营协议篇三
现如今,很多地方都会使用到协议,协议对双方的事务履行起到积极作用。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编精心整理的建设工程联营施工协议书范文,欢迎大家分享。
〔总包人〕 (以下简称甲方)
〔发包人〕( 以下简称乙方)
依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、合同工期:
开工日期:
竣工日期:总日历天数 天。
6、质量标准:
一次验收合格率达到100%。
7、合同价款:
甲方驻工地代表姓名:
乙方驻工地代表姓名:
1、甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2、协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3、甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4、甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3、乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4、乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5、乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。
6、乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7、乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的.费用由乙方承担。
8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。
9、乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10、乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11、工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12、合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13、每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14、乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18、乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
1、本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2、应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4、为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5、甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6、 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7、管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8、(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9、每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。
12、甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
1、本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2、材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
1、工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
1、乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2、对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3、乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
1、甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3、或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
1、本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2、本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3、(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5、本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
协议签订时间: 年 月 日
甲方(盖章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
乙方(盖章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
工程联营协议篇四
总包人名称:________(以下简称甲方)
联营人名称:________(以下简称乙方)
依照甲方与________(以下称发包人)签订的________建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称:________
2.工程地点:________
3.工程内容:________
4.承包范围:________
5.合同工期:
开工日期:______年____月____日;
竣工日期:______年____月____日;
总日历天数______天。
6.质量标准:________,一次验收合格率达到100%。
7.合同价款________元,¥________元。
二、甲方驻工地代表
1.甲方驻工地代表姓名:________,职务:项目经理
三、乙方驻工地代表
1.乙方驻工地代表姓名:________,职务:项目经理
四、甲方责任
1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。
6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到级文明工地标准。
9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13.每月____日向甲方(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的____%,应缴税费由甲方代扣代缴。
2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月____元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6.甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月____元,且随甲方交缴额度的变化调整)。
7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的____%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各____%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地____%的工程款(保证金)。
12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1.工程竣工验收报告确认____天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料____套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2.保修金额为工程价款的____%,________满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向________提请仲裁或向________人民法院提起诉讼。
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
甲方(盖章):________
住所:________
法定代表人:________
委托代理人:________
电话:________
开户银行:________
账号:________
邮政编码:________
乙方(盖章):________
住所:________
法定代表人:________
委托代理人:________
电话:________
开户银行:________
账号:________
邮政编码:________
协议签订时间:______年____月____日
协议签订地点:________
工程联营协议篇五
代表人:
乙方:
代表人:
一、合作内容
甲乙双方就________省_______至_______高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。
二、双方职责
甲方职责:
1、负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。
2、按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。
3、资格预审文件通过后,根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地,负责投标书编制工作,提交投标保证金。
4、若该项目中标,负责与业主签订施工合同。
5、负责中标后的施工管理,安排施工队伍,组织施工生产,履行合同承诺。
6、中标后与乙方签订施工合同,明确双方的责、权、利。
乙方职责:
1、负责协调与业主各方的关系。
2、资格预审过程中,负责提供与资格审查有关的信息,确保资格审查通过。
3、编制投标文件期间,负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息(含最佳报价分析报告和评标关键性资料),确保所提供资料及信息的准确性和及时性。
4、若工程中标,乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程,服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥,负责所承担工程的施工管理,施工队伍安排,组织施工生产,履行合同承诺。
三、成本费用
1、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。
(1)编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。
(2)编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。
2、本项目编标成本费用由甲方承担。
四、承包工程量的比例及费用支付方式
1、若该项目中标,甲方利用乙方资源,采取承包合作的方式,根据该中标工程项目实际承揽任务额,安排给乙方_________%的工作量。为确保施工现场有序、规范,保质保量完成任务,乙方自行交纳乙方施工总金额的税金(营业税、城市建设维护和教育附加税)和法定法规(若有要求则有业主或甲方代扣代缴)。
2、该项工程若需银行履约保函,甲方负责提供;若需提供现金履约保证金,则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。
3、支付办法:在甲方与业主签订施工合同后,甲方应与乙方及时签订承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款;每次业主对甲方实施计量支付后7天内,甲方对乙方实施计量支付;工程竣工后,业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内,甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。
4、乙方全部承担投标期间的协作服务费,甲方不向乙方收取施工管理费。
五、其他事项
1、中标后,甲乙双方订立书面的工程承包合同,进一步明确职责、权利和义务。
2、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工,包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等,施工中,甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时,甲方及时提出整改意见,乙方应限时整改,造成的经济损失均由乙方赔偿。
3、甲方对乙方承包工程的基本要求:安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签订合同的具体要求;维护甲方的企业形象和信誉。
4、合作时间:本合作期限为________个月,有效期从________年________月________日开始,止于________年________月________日。
5、因履行本协议发生争议,协商优先,协商不成的,任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。
六、本着精诚合作的原则,甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉,不得以任何方式损害对方的形象和信誉。
七、未尽事宜,双方本着互相谅解的原则,协商解决。本协议一式_______份,甲乙双方各执_______份。
八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标,本协议自行失效。
地址:
身份证号?:
联系方式:
签约时间:________年________月________日
乙方:
地址:
身份证号?:
联系方式:
签约时间:________年________月________日
工程联营协议篇六
____________(以下简称甲方)
____________(以下简称乙方)
依照甲方与________________(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程内容:_________________
4、承包范围:_________________
5、合同工期:开工日期:_______日;竣工日期:总日历天数_______天。
6、质量标准:一次验收合格率达到100%。
7、合同价款:__________________________________元整,¥_________________元。
1、甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2、协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3、甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4、甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3、乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4、乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5、乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。
6、乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7、乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到________级文明工地标准。
9、乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10、乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11、工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12、合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13、每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14、乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18、乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
1、本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2、应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4、为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5、甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6、甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7、管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8、(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9、每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到________级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地________%的工程款(保证金)。
12、甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
1、本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2、材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
1、工程竣工验收报告确认________天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料________套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
1、乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后________天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2、对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3、乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
1、甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3、或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
1、本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2、本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3、(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5、本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
甲方(盖章):_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
电话:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
邮政编码:_________________
_________年_________月_________日
乙方(盖章):_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
电话:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
邮政编码:_________________
_________年_________月_________日
工程联营协议篇七
居间方:
经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。
第一条:事项确认
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条:委托方责任:
1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。
2、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。
第三条:居间方责任:
1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条:委托方与矿主方龙里县
巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。
1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。
第五条:付款方式
1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。
3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。
第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

一键复制