一键复制
合同对于商业伙伴之间的信任和合作关系至关重要。编写合同需要注意用词精确、清晰易懂。合同签署后，双方应遵守合同规定的义务和条款。
三方施工合同篇一
建设单位：（以下简称甲方）
总包单位：（以下简称乙方）
分包单位：（以下简称丙方）
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、工程造价：约x万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期：x年x月x日至x年x月x日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：
八、材料要求：
九、材料规格及厂家：
十、工程款支付方式：
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三：违约责任：
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份，三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：（盖章）
法定代表人
（或委托代理人）
乙方：（盖章）
法定代表人
（或委托代理人）
丙方：（盖章）
法定代表人
（或委托代理人）
年 月 日
三方施工合同篇二
建设单位：北京实兴腾飞置业发展公司 （甲方）
施工单位：中扶建设有限责任公司 （乙方）
监理单位：北京精正兴工程建设监理有限公司 （丙方）
为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。
工程名称：苹果园交通枢纽h地块廉租房项目：
建筑面积：19370平方米
工程地点：苹果园路
开工日期： 20xx 年4月20 日结束日期：20xx 年 9 月 25 日
（一）施工单位责任（乙方）：
1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。
2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。
8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。
10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。
12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。
13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。
15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。
17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。
（二）、监理单位责任（丙方）
1、认真学习贯彻执行国家安全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。
2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。
3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。
4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。
5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。
6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。
7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。
8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。
9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。
1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，即宣告终止。
十一、 本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。
建设单位：(盖章) 负责人：(签字)
施工单位：(盖章) 负责人：(签字)
监理单位：(签字) 负责人：(签字)
年 月 日
三方施工合同篇三
甲方(简称甲方)：
乙方(简称乙方)：
丙方(简称丙方)：
根据2015年03月05日甲方和乙方签定的xxxx工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下：
1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的xxxx工程分包施工协议内容全部有效，全部
内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由
丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号：xxxxx分公司
帐 号：xxxxxxxx
开户行：xxxxxx
协议订立时间 年 月 日
协议订立地点：
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由xxx仲裁委员会仲裁。
本协议一式叁份，三方各持壹份。
甲方：
甲方代表： 乙方：
乙方代表：
丙方：
丙方代表：
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
二、承包方式：
三、合同工期
合同总工期为 日历天，各分段工期分别如下：
四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币 元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，质量保修期 个月，待保修期满后 14个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付：
五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任
1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
1
2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作
1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。
2）、负责现场临时水电的统一管理。
3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。
2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
2
6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7）、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8）、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真
实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定
单位施工的部分）进行交接验收，三方验收合格并签字后，分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、合同价款调整
本合同采用全费用单价合同，只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整，分包
方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经建设单位确认后调整合同价款。
变更不涉及合同价款的变更。
九、风险约定
1、分包单位材料涨价及政策性文件调整，由分包方承担，单价不予调整；
火灾，以及超过12级以上台风时才予工期才予以顺延，费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算
工程具备竣工验收条件，分包方按国家工程竣工验收有关规定，向建设方提供完整竣工资料
及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工资料 套。总包方在接到分包方竣工验收申
请后，及时组织建设方和其他相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后，并承包单位与分包单位来往帐目结清后，按我公司规定表格，先由总包方
签署意见后，再报送建设方进行审批和结算。
十一、违约责任：
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
维修，其维修费用按实际发生额度的1.5倍金额，单方有权直接从质量保修金中扣除；
6、工期违约约定： 十二、其它约定
分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费及其它费用三方友好协商如下（包括支付方
式）：
十三、质量保修
承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程
在质量保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内，发生质量问题，分包方在接到总包方或建设方（包括建设方委托的物业管
理单位）通知（包括电话通知）后 小时内，分包方派人进行及时维修。完成时间另行约
定。质量保修金支付：在保修期满后，经物业公司出具质量保修证明，由建设方进行支付。
十四、 文明施工与安全
1、文明施工
班组负责现场文明施工工作；
场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生；
民；
间将要遵守现有法律规定的限制；
（5）分包方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；
（6）如分包方未服从总包方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包方承担。
不承担任何责任，由分包方承担所有的经济责任与法律责任；
托书。分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包方故意隐瞒其施工
资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、建设方及市政府的要求不符，均视为分
包方违约，由此造成的违约责任均由分包方承担；
产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动；
（3）分包方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；
有关条款加强自身管理，履行分包方责任；
还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；
安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
（7）分包方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
总包方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。
（9）分包方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。
3、消防保卫：
安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防
保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查；对总包方所签发的隐患整改通知，分
包方在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有
权按规定对分包方进行经济处罚；
（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自
承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。
十五、现场协调会议
本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周 在总包方现场项目部
开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟
到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；建设方及设计单位
根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位。
无论建设方、总包方、设计方召集的与分包方承包范围有关的会议，分包方应按时参加并及
时解决施工中所发生的问题，否则，因分包方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发
生的问题导致的任何损失均由分包方自行承担。
十五、合同终止和解除
有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同： （1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）
定标准，或从迹象表明分包方已无力再完成本工程内容时，建设方有权单方终止协议，并保
留追诉权。结算按已完成合格工程量造价的 %进行结算。
十六、 合同争议解决
当任何两方在履行合同时发生合同争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不
愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
向有管辖权的人民法院起诉。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效
力，自三方签字盖章之日起生效。
署：
年月日
建设工程施工三方协议书，适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包的项目，为了减少项目管理中建设方直接分包与总包方纠纷，明确三方权力和义务，编制三方合同以供同仁参考。
2、总包方的工作
1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。
2）、负责现场临时水电的统一管理。
3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1）、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。
2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
三方施工合同篇四
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期：
根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：暂定人民币 元整
（小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 %结算。
六、决算依据：
本工程套用《xx省市政工程预算定额》（2003版）、《xx省建设工程施工取费定额》（2003版）；材料价格执行 年 月《xx建设工程造价信息》（xx栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整：
设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付：
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的`成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。
未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
总包方（签章） ：
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
签订地点：
签订日期： 年 月 日
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币 元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署：
年 月 日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署：
年 月 日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署：
年 月 日
建设单位： (以下简称甲方)
总包单位： (以下简称乙方)
分包单位： (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称： 。
二、工程地点： 。
三、工程内容： 。
四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期：20xx年x月x日至20xx年x月x日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式：
(1)材料进场后付合同价款的40%;
(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;
(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;
(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三：违约责任：
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。 十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份，三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：(盖章) 法定代表人 (或委托代理人)
乙方：(盖章) 法定代表人 (或委托代理人)
丙方：(盖章) 法定代表人 (或委托代理人)
二〇xx年四月一日
三方施工合同篇五
丙方：_______。
为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
1.1项目名称：_______。
1.2工程名称：_______。
1.3工程地点：_______。
1.4承包范围：_______。
1.5承包方式：_______。
2.1三方签订的协议书；
2.2中标通知书；
2.3投标书及其附件；
2.4本合同条款；
2.5标准、规范及有关技术文件；
2.6图纸；
2.7工程量清单或工程预算书；
2.8其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。
3.1开工日期：
3.2竣工日期：
3.3日历工期：
3.4如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限：
3.4.1甲方未能按时准备好前期开工条件；
3.4.2在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的；
3.4.3因遇不可抗因素而影响工程进度。
4.1本合同工程预算总造价为人民币大写_______。
4.2本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）。
4.2.1固定总价。
4.2.1.1固定总价约定的工程范围包括：
4.2.1.2固定总价约定的风险范围包括：
4.2.2固定单价。
4.2.2.1固定单价约定的风险范围包括：
4.2.2.2固定单价约定的风险费用计算方法：
4.2.2.3在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价。
调整方法双方约定：
4.2.3可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括：
4.2.3.1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
4.2.3.2工程造价管理部门公布的价格调整；
4.2.3.3设计变更；
4.2.3.4一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
4.2.3.5双方约定的其他因素。
5.1预付款：本合同签订之日起甲方向丙方支付该合同总价款的_______%，即人民币_______；提取合同总价款的%，即人民币_______，作为合同履约保证金，则本次实际应支付合同总价款的%，即人民币_______。
5.2工程进度款：丙方施工完成达到工作日内，甲方向丙方支付合同总价的_______%即人民币_______。(如分多次验收支付，格式同上)。
5.3工程结算款：丙方施工完成达到工作日内，丙方向甲方提供结算工程发票，甲方收到合法有效发票后个工作日内向丙方支付至实际结算总价的%，剩余实际总造价的%作为质保金；质保金待保修期满后由丙方向甲方提出支付申请，双方办理手续后个工作日内，甲方将扣除应扣的维修费用后剩余的质保金退还给丙方，如有不足部分则由丙方支付。
5.4本工程款项采用个工作日内出具相应额度合法的工程发票给甲方，否则甲方有权拒付下笔款项。质保金发票与结算款发票同时开具。
5.5合同履约保证金的支付：丙方在合同规定工期内按时完工，并且未出现重大质量事故，则甲方支付给丙方合同履约保证金人民币_______；如乙方未能在合同规定的工期内完工，或出现重大质量事故，则甲方不予支付丙方合同履约保证金，同时丙方按合同约定承担工期质量违约责任。
5.6甲方按工程总造价的%税内独立费支付给乙方作为乙方管理费、配合费、成品保护费，工程结算完成之日起天内一次性支付给乙方。乙方在收到款项后日内向甲方提供合法有效发票。
6.1甲方提供材料、设备见附表。
6.2丙方提供材料、设备见附表。
6.3交货方式：
6.4甲方和丙方应根据设计和规范要求采购工程需要的材料、设备、配制加工非标准设备，采购的材料、设备必须具有产品质量合格证书，并符合_______（相关技术规范）要求。
6.5由丙方提供的设备、材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由丙方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期不能顺延。
6.6由甲方提供的设备、材料与设计和规范要求不符，丙方可以拒绝安装，由甲方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期顺延。
7.1丙方执行工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸和作法说明施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方代表和设计单位提出变更设计申请。
7.2甲方对原设计进行变更或同意丙方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
7.3由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和丙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
甲方或乙方要求丙方完成非承包范围内的工程（或非工程量清单）项目、零星工程等，丙方应在接受甲方或乙方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方和乙方提出施工签证，甲方和乙方签证后施工。如甲方或乙方未签证，丙方施工后发生争议的，责任由丙方自负。
9.1丙方应在收到变更通知或签署变更协议后5个工作日内提出变更工程量及价款报告资料；无正当理由逾期不提出变更工程及价款报告资料，视为丙方无偿进行变更。
9.2甲方在收到变更报告5个工作日内予以确认，逾期无正当理由不确认的，视为变更报告已获批。
9.3变更价款按以下方法进行：
9.3.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格。
9.3.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格合同条款。
9.3.3合同中没有适用于变更工程价格的，由丙方或甲方提出适当的变更价格，经三方确认后执行。如不能达成一致的，各方可提请广西造价管理站解决。
10.1本工程质量验收以施工图样、作法说明、设计变更和关标准）等施工及验收规范为质量评定验收依据，应达到标准，并接受甲方的现场监督及检查。
10.2工程未达到合同条件规定的部份，甲方或乙方代表一经发现，可要求丙方返工，丙方应按要求的时间返工，直到符合合同条件。因丙方原因达不到合同条件，由丙方承担相关费用，工期不予顺延。因甲方原因达不到合同条件，由甲方承担相关费用，工期相应顺延。
10.3竣工日期为丙方送交竣工验收报告的日期，如需返工后才能达到竣工要求的，应为丙方返工后提请甲方验收的日期。工程竣工后，丙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。
11.1工程竣工验收合格后，丙方于天内向甲方提交完整的工程结算资，包括：
11.2甲方应在。
丙方在工程施工中要严格执行（相关安全施工管理的）有关规定，认真采取安全防护措施严防事故发生，承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。
13.1保修范围：
13.2本工程约定的工程质量质保金为工程总造价的，由甲方在工程结算中扣留。保修期内，丙方在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因丙方原因造成的修理费用，甲方在质保金内扣除，不足部分由丙方支付。
14.1甲方派驻工地代表姓名：_______，联系电话：_______甲方代表职权：代表甲方行使现场协调管理。
14.2乙方派驻工地代表姓名：_______，联系电话：_______代表乙方行使现场协调管理。
14.3丙方派驻工地代表姓名：_______，联系电话：_______代表乙方行使现场协调管理。
14.4任何一方驻工地代表发生变更时，应提前3个工作日书面通知其他方，并明确交接时间和权限。
甲方签名：_______乙方签名：_______丙方签名：_______。
三方施工合同篇六
根据*******及相关规定的要求，由于**工程与**工程施工区域内共4部塔吊施工作业面存在交叉覆盖，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，本着公平、友好原则，经三方共同协商，特制定本安全协议书，三方共同遵守。
一、三方应共同执行国家和有关起重机吊装机械的安全管理规 定。各方应成立各自的协调小组，固定联系人，确保联系畅通有效，如人员变更，变更一方必须及时通知相关各方。
二、三方必须保障各自塔吊的完好和安全，按照塔吊生产厂家的技术文件及相关安全管理规定支立、使用、维修、拆除。
三、使用过程中，各方应负责各自塔吊基础的检查、维护。如因基础问题造成塔吊倾翻出轨等事故并造成无责方损失的，由责任方负责赔尝由此引起的无责任方的损失。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线（缆），人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，各方负责己方范围内搭设防护棚、隔离栅栏等安全、警示装置。
五、塔吊需要顶升、拆除作业时，作业方负责通知相关各方，以保证作业安全，作业方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行，如需要对方配合的，应在协商好后，方可作业。
六、三方根据需要协调小组负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。
七、塔吊司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。
八、作业塔吊一般情况下不得进入其它单位的塔吊作业区域，如确实需要进入的，进入单位要提前半天通知被进入单位，如被进入单位不同意的，不得强制进入；否则，由此引起的事故由进入单位负责。被进入单位无正当理由的，不得无故否定。
九、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由责任方负责并赔尝由此引起的无责任方的损失。
十、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊交给无证人员操作所造成的事故和损失均由塔吊使用方承担全部责任。
十一、 三方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。
十二、各方应保证塔吊在使用中不影响相关方的安全达标活动。
十三、吊装作业中发生事故时，相关各方均应尽到保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告义务，并配合上级部门调查处理。
十四、本协议一式八份，三方各执二份，*******二份。《塔吊防碰撞方案》作为本协议的附件也应共同遵守。
十五、本协议有效期：自签定之日起至相关各方的塔吊拆除后终止。
十六、本协议未尽事宜，凡属国家、**市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，三方可协商补充。需补充的条款，由三方协商后另外补充说明。
十七、发生纠纷，应先由相关方协商解决，协商不成由*******协调或**市建设行政主管部门调解；协调或调解不成的，应当向**市市人民法院提起诉讼。
**公司代表（签字）： **公司代表签字： **公司代表签字：
（盖章） （盖章） （盖章）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
三方施工合同篇七
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期：
根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：暂定人民币 元整
（小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 %结算。
六、决算依据：
本工程套用《xx省市政工程预算定额》（2003版）、《xx省建设工程施工取费定额》（2003版）；材料价格执行 年 月《xx建设工程造价信息》（xx栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整：
设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付：
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的`管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。
未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
签订地点：
签订日期： 年 月 日
具体情况是：（关于工程施工的）甲方是投资方，乙方是城建方（总包），丙方是分包单位。三方协议具体内容为：甲、乙、丙三方各履行的责任和权利等。关于付款：乙方按合同支付丙方工程款，但需要甲方担保，若乙方不按合同支付丙方工程款，甲方有权利从拨给乙方的工程款中扣除丙方工程款部分，支付给丙方。（也就是甲控）
工程三方协议范本，仅供参考。
建设单位： （以下简称甲方）
总包单位： （以下简称乙方）
分包单位： （以下简称丙方）
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称： 。
二、工程地点： 。
三、工程内容： 。
四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期：20xx年x月x日至20xx年x月x日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式：（1）材料进场后付合同价款的40%；（2）底板施工完毕后付合同价款的40%；（3）挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%；（4）留5%作为工程保修金，一年内付清。
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。 十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三：违约责任：
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份，三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：（盖章） 法定代表人
（或委托代理人）
乙方：（盖章） 法定代表人
（或委托代理人）
丙方：（盖章） 法定代表人
（或委托代理人）
二〇xx年四月一日
三方施工合同篇八
建设单位：_________________（以下简称甲方）。
总包单位：_________________（以下简称乙方）。
分包单位：_________________（以下简称丙方）。
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将__________防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：_________________。
二、工程地点：_________________。
三、工程内容：_________________。
四、工程造价：_________________约__________万元，_____元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：_________________包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期：_________________20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：_________________符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：_________________所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家：_________________材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式：_________________（1）材料进场后付合同价款的40%；（2）底板施工完毕后付合同价款的40%；（3）挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%；（4）留5%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务。
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：_________________工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四：_________________工程保修：_________________丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：_________________发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份，三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：_________________（盖章）法定代表人。
（或委托代理人）。
乙方：_________________（盖章）法定代表人。
（或委托代理人）。
丙方：_________________（盖章）法定代表人。
（或委托代理人）。
三方施工合同篇九
为在施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包协议中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（jtj076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的`管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的.消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本协议正本一式二份，协议双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：乙方：
_______年____月_____日。
三方施工合同篇十
电梯安装方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议：
第一条 业主单位： 四川中虹集团房地产开分公司
工程名称： 嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼
第二条 施工单位：湖南中格建设集团有限公司
施工总承包方责任人：蒙庆吉 电话：
安全生产管理人员： 陈小红 电话：
第三条 电梯安装公司：
电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员：
电梯安装方现场负责人： 电话：
安全生产管理人员： 电话：
说明：电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。
第四条 业主方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。
3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。
第五条 施工总承包方的责任和义务
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、按工程要求达到移交标准，移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。
3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。
4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。
5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。
6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。
第六条 电梯安装方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负主要责任。
照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方，不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方，不得对事故隐瞒不报。
4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.
5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。
6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经政府安检部门检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。
7、根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。
8、施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现；对打开的电梯井口，要及时做好安装防护，以防发生意外。
9、电梯安装方施工现场的控制，由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。
10、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对业主方单位知书，应无条件进行整改。
11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。
12、爱护好总承包成品的保护，损坏的产品照原价的3倍赔赏。
第七条 其他
1、本合同签订后，未经三方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。
3、合同履行过程中发生争议时，三方应协商解决；如果协商不成，三方均可以向仲裁机构申请仲裁。
4、本合同自签订之日起生效，一式三份，三方各执一份。
业主方：
施工总承包方：
电梯安装方：
日期： 年 月 日
建设单位：北京实兴腾飞置业发展公司 （甲方）
施工单位：中扶建设有限责任公司 （乙方）
监理单位：北京精正兴工程建设监理有限公司 （丙方）
为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。
一、工程基本情况
工程名称：苹果园交通枢纽h地块廉租房项目：
建筑面积：19370平方米
工程地点：苹果园路
二、工期
开工日期： 2011 年4月20 日结束日期：2012 年 9 月 25 日
三、协议内容：
（一）施工单位责任（乙方）：
1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。
2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。
8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。
10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。
12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。
13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。
15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。
17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。
（二）、监理单位责任（丙方）
1、认真学习贯彻执行国-家-安-全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。
2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。
3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。
4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。
5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。
6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。
7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。
8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。
9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。
2
四、协议的生效与终止
1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，即宣告终止。 十一、 本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。
建设单位：(盖章) 负责人：(签字)
施工单位：
监理单位：
建 设 单 位 （以下简称甲方）： 菏泽鲁商置业有限公司
菏泽鲁商凤凰城二期 由开发公司直接发包给专业承包单位施工，为搞好施工现场的安全生产管理，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及菏泽市有关安全生产规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，经协商签订“安全管理协议书”，三方遵循公平、守法、安全、环保、诚信的原则，就施工安全事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：
1.工程名称：菏泽鲁商凤凰城二期
2.工程地点： 菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处
3.承包形式： 甲分包
4.承包范围：菏泽鲁商凤凰城二期
二、工程安全目标：
杜绝重伤及其以上等级生产安全事故。
三、发包公司（甲方）职责：
1、贯彻执行国家及地方安全生产的法律、法规、条例，负责对专业分包施工安全生产活动的检查、指导与整改，确保安全生产各项责任落实到实处。
1
查作业人员操作证等与安全生产相关要求的证件与证书。
3、审批分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案，并负责对专业承包施工的安全实施监督管理。
4、负责协调施工现场专业承包与总承包单位的协作关系及施工配合事项，明确专业承包单位要服从总承包单位的安全生产管理要求，并以书面形式告知总承包单位，向总承包单位承付配合费。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。
四、总包单位（乙方）职责：
1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。
2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等；核查机具设备产品合格证书、检验检测报告、与安全生产相关要求的证件与证书。不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
3、配合建设单位做好对分包单位的安全监督，对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。
4、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”。
5、对专业承包设备、设施具有监督检查权，依据安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。
6、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位及监理，促使分包单位立即整改或停工整改；三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。
2
7、监督专业承包单位建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求其建立相应的救援体系，落实救援措施。
8、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
9、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
10、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。
五、专业承包单位（丙方）职责
1.专业承包单位应为独立的法人主体（单位），须贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立相应安全生产自保体系，积极参加总承包安全生产例会，对所属范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理，并承担自身发生的安全质量事故和一切责任，及对第三方造成的一切经济损失及责任。
2、负责向总包单位提供中标通知书、合同、企业资质、安全生产许可证（原件审核）及现场项目经理法人委托书、专职安全员委托书及管理人员和特殊工种操作证，专业公司人员劳动关系证明等相关有效证件和证明材料等。不得将专项分包项目再次转包（或分包）。
3. 贯彻落实国家及菏泽市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
4、服从建设单位、监理单位、总承包单位的安全生产管理，对专分包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，主动配合总包单位做好安全生产管理工作。
5、专业承包方应应配备与本合同造价相对应的数额委派的专职安全员在施工现场负责本专业班组作业安全的监督和检查，并对本专业班组安全负全责。同时要求专业公司相关人员应在现场，随时配合总包相关安全工作，消除隐患，以利共赢。
6、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建：有权拒绝总包单位违反法律法规的安全指令;一旦分包单位施工视为认可，并承担由此带来的一切责任。
7、对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须以书面形式告之相关单位及人员，要有相关单位人员接收签字手续。
8、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。有义务防护与自身工作有关的危险区域和危险源；在自身无能力解决时，应及时报总共同协商处理。
9、对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。
10、使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。
11、对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等要求，对不符合安全标准使用的机电设备有权拒绝，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。
12、自带机械设备、设施应符合国家或地方有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，须按相关规定程序及时报批、法检（检测），在安装、使用前向总包及相关部门备案。
13、负责编、审核相应的专项施工方案，并将安全技术措施和安全技术交底，报总包单位，便于监督实施。
技术人员的安全与技术交底。书面告知本岗作业危害和操作规程、并做到班前安全交底、班中安全检查，发现隐患及时予以整改到位。
15、负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。并提供相关人员与此单位的劳动关系证明。
16、按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。
17、按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务及时向总包方报告。
18、服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。
19、在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。
20、发生生产安全事故后，必须在1小时内向总承包单位报告，由总承包单位及建设单位按照菏泽市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，必须承担事故的全部责任。
21、需要施工明火的地方，须办理动火证审批事先通知总包单位，并做好周边的消防防护措施。
22、做好现场文明施工，每日做好“落守清”工作，做到工完料净场地清。
六、违约和索赔：
1、 由于专业承包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分专业承担全部事故责任和经济责任。
2、 由于其他责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承
担相应的事故责任和经济责任。
3、发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由专业承包方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。
七、其他
1、总包向专业承包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为（） 元。专业承包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如专业承包方在施工中无任何违章行为，待专业承包工程结束后全部退还。
2、其他未尽事宜另见《分包治安管理条例》。
3、协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。
4、协议份数：本协议一式肆份，具有同等效力，由甲、乙、丙方分别保存一份，抄报建设主管部门一份。
开发公司（甲方盖章）： 年 月 日
总包单位：(乙方盖章) ： 年 月 日
专业承包单位：(丙方盖章) ： 年 月 日
建设单位：
总包单位： （以下简称乙方）
分包单位： （以下简称丙方）
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《潍坊市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、潍坊市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。
本《协议书》的`宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。
第一条；建设单位的权力和义务
1审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。
3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。
4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。
5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。
第二条；总承包单位的权利、责任和义务
l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。
2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作。
3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。
4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。
第三条；分包单位的权利、责任和义务
1
一、贯彻落实国家及潍坊市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。
二、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。
三、根据现场实际施工需要及便于工程施工进程及管理，丙方按实际施工楼座交予乙方 3000 元安全文明施工保证金。
四、现场安全文明施工生产要求：
1.丙方应遵循乙方提出明确的安全要求，并接受乙方的监督检查，丙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对乙方提供的安全生产设施，丙方不得破坏，若因丙方原因发生物品损坏，丙方按照损坏物品市场价格双倍赔偿，赔偿直接从丙方保证金中扣除。
2.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格遵守工地安全制度，服从乙方管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器。
3. 乙方安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有权力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退。
4. 丙方进入施工现场必须戴好安全帽等防护用具，高空（阳台保温、吊篮外墙施工）作业时应配戴安全带，如因丙方原因所引发的安全事故，丙方应承担全部责任，乙方将根据现场实际情况进行处罚，罚款从安全文明保证金中直接扣除。
5.在施工过程中，丙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由丙方负责，并根据现场实际损失赔偿乙方，赔偿款直接从保证金中扣除。
6.丙方应严格按照施工方案进行施工，现场使用电焊时下方应配备接渣盒，防止电渣掉落引起火灾，周边应配备防火设施。
7.丙方应正确使用升降机，不得擅自操作升降机。如经发现有违规使用的，乙方将根据现场情况进行罚款。罚款从安全文明保证金中直接扣除。
8.丙方进场材料要分区整齐堆放，施工垃圾不得随意乱倒，如经发现甲方将根据情节轻重进行罚款。
五、治安管理
方负责。
六、文明管理
1.本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理，进场施工人员必须证件齐全。
2.丙方人员必须遵纪守法、讲究社会公德、仓库及加工区应保持清洁，人员轮流值日、服装、鞋帽成线放齐，文明有秩。严禁烧电炉、热得快等高频率电器设备，严禁电线乱拉或乱接插座.
七、处罚制度
1.机械违章操作的行为，每次罚款50—200元。
2．机械违章操作发生事故，按现场实际情况处理。
3.要节约用电，合理利用，严禁乱拉乱扯，现场严禁使用不符合国家规范的电缆，甲方管理人员发现每次罚款100元。
4.下班后不切断机械及照明电源的罚款100元/天。
5.现场发现随地大便者罚款50—100元/次，并责令其清理全部大便。
6.夜间20：00以后无环保局批准手续，绝对禁止作业，否则除承担环保罚款外，乙方将根据名誉损失程度酌情处罚。
7.每天完工后的建筑垃圾及时清理，丙方安甲、乙方指定地点堆放整齐，如有乱抛乱甩行行为，经教育不听者，罚100元。
8.赤膊、穿拖鞋，野蛮施工一次罚款200元。
9.损坏工地内的临时设施、宣传标语，按情节严重程度作赔偿处理，并处100元起罚款。
10．未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100—1000元罚款。
11．特殊工种无证进行上岗操作，发现一次罚款100元，责令停止。
施工现场严禁使用电炉及高频率设备烧饭、取暖，发现一次罚款200元，责令停止。
12．擅自拆除外架子或损坏各项防护，隔离措施的罚责任班组100—500元，并责令整改好。
13．无故动用（或损坏）灭火器、消防栓的罚款100元。
14．丙方因操作者违章或野蛮操作，造成伤害他人或自身的，承担经济损失的100%，并按情节轻重处罚。
15．丙方违章作业的整改内容在发出整改后，要求规定时限内未完成者，责令继
续整改，并以每延期一天罚款500元，依次类推，严重者做停止作业退场处理。
16．打架斗殴，按情节轻重处理，参与者不论理由，最低以1000元起处罚，情节严重的送司-法-部门处理。
17．为安全，本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场，发现一次罚款100元。
第六条、施工用电
18.丙方现场所用的施工用电、照明灯具、三级配电箱、电缆线等全部由乙方自理，严禁乱拉乱扯，或使用不符合规范的配电箱及电缆。
第四条；保证金支付及退还
1、支付：自本协议经甲乙丙双方签订时，由丙方一次性将安全文明施工保证金交予乙方，乙方开具收款收据给乙方。
2、退还：待丙方工程全部结束退场且工完场清后15日内，经甲乙方验收合格后无息退还剩余安全文明施工保证金。
第五条；协议起止时期
3、罚款：罚款通知单需经甲方、监理、乙方单位共同签字后生效，费用直接从保证金中扣除。
本协议书一式三份，签字（盖章）后建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。
本协议自双方签字并交付安全文明施工保证金之日起生效，乙方工程全部结束退场后退还剩余安全文明施工保证金后失效。
建设单位（章）
项目负责人： 年 月 日
总承包单位（章）
项目负责人： 年 月 日
分包单位（章）
项目负责人： 年 月 日
