一键复制
合同的签订需要各方充分了解合同的条文，确保自己的权益不会被损害。合同应该具备可执行性，即双方都能够履行合同约定的内容。合同是一种法律上具有约束力的书面文件，用于规定各方之间的权利和义务。合同起着至关重要的作用，它能够确保交易双方的权益得到保护。合同的签订应当遵循诚实信用原则，双方应当按照约定履行各自的义务。合同内容应当明确具体，条款应当合理合法，以确保双方权益的平衡。当合同的履行发生争议时，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。撰写合同前，需明确双方的权益与义务，并进行合理的谈判和协商。合同的篇幅应该适中，既能体现各项议定的完整性，又能保持可读性。以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考，大家可以借鉴其中的内容。
装饰装修合同书篇一
1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。
2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条：乙方工作。
1、指派。
2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定。
1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定。
1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
4、若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
5、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期顺延。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收并验收并办理验收、移交手续，如甲方未能组织验收需及时通知乙方另定日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条：关于工程价款及结算的约定。
1、双方商定本合同采用固定价格。
2、本合同生效后，甲方分次支付工程款：
第一次支付工程总价款的%，元;。
第二次支付工程总价款的%，元;。
第三次支付工程总价款的%，元。
工程竣工后，留有5%的合同价款作工程质保金，在一年内无质量问题，甲方一次性向乙方结清。
第七条：违约责任。
1、甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元。
2、甲方不按合同的约定拨付款，每拖一天，按付款额的支付滞纳金。
3、乙方原因过期竣工，每过期一天，乙方支付甲方元违约金。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备和工程成品如果造成，应照价赔偿。
5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发动的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。
8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第八条：争议或纠纷处理。
1、本合同在履行期间双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿协商调解，或者协商调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由仲裁委员会仲裁。
3、向当地人民法院提请诉讼。
第九条：其它约定。
1、本合同经双方签字(盖章)后生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法定代表人法定代表人。
代理人代理人。
单位地址单位地址。
电话电话。
年月日年月日。
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况经双方协商达成如下协议合同，供甲乙双方信守：
一、工程概况和工程承包范围。
1、工程名称：酒店装修。
2一楼、四至七楼。
二、甲乙双方的一般责任。
1、甲方及时向乙方提供装修工程所需的相关文件，履行合同的约定的义务;甲方提供乙方装修施工图，由乙方提供施工决算书及相关技术文件，甲方收到通知后72小时未予答复，视认可相关文件约定;(附预算书一份)。
6、甲方应将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场，并保证施工期的畅通和安全。
7、甲方应向乙方提供较好的施工(周转材料)场地，提供临时设施及用房若干;。
8、乙方负责装修工程垃圾的清理、外运由甲方负责。
三、工程工期。
1、甲方如要求中途暂停施工，则施工工期相应顺延;。
2、如发现下列情况竣工工期相应顺延;。
(2)一周内费乙方造成的停水、停电及停工累计48小时以上;。
(3)不可抗力的自然灾害和其他因素(非乙方负责所造成因素);。
(4)合同约定或甲方代表书面同意给予顺延的其他情况;。
3、乙方如为按约定工期完成，扣罚乙方工程款每天叁佰元整;。
4、本工程的开工日期1月8日起至207月8日止，工期为180天;
四、合同价未予支付。
1、本工程预算总造价约为人民币伍佰壹拾贰万元。
(1)施工进场10天内，支付总工程款的10%计人民币伍拾壹万贰元;。
(2)施工进场后60天内，支付总工程款的70%计人民币叁佰伍拾捌万肆仟元;。
(3)施工进场后150天内，付总工程款的10%计人民币伍拾壹万贰元;。
(4)工程竣工经验收合格，乙方提供决算书后，经甲方审计后付总工程款的100%。
(5)保修期限为贰年，质量保证金为总工程款的5%，保修期内，由于装修质量所产生的返修费用由甲乙双方承担，由于甲方使用不当所造成的返修费用均由甲方承担。保修项目发生质量问题，乙方在接到甲方通知后12小时派员修复。
五、承包方式。
该工程甲方以包工包料方式发包;项目所需主要原材料由甲乙双方共同组织采购，详细项目和材料设备品牌，按预算书和签证单价为依据，在施工过程中如有增减项目，在工程竣工结算时，按实际增减工程量计算，价格以签证为准。
六、工程量验收及交付使用。
1、该工程竣工后，甲乙双方组织有关人员按图纸、国家规范、预算书项目进行验收，甲、乙双方应办理相关签证和交接手续。(乙方应提供完整的验收资料正壹份)。
2、工程竣工为经过验收，甲方因工作需要，进驻使用，需与乙方协商进驻后对产品造成的损坏，由甲方自负。
七、争议、违约责任。
1、甲乙双方对本工程合同发生争议，原则上甲乙双方协商解决。经协商调解无效，可经当地劳动仲裁机构裁定或向市人民法院起诉。
2、因一方违约，合同不能继续履行，由违约方承担相关违约责任。并支付另一方工程总造价的5%违约金。
3、甲方未按合同约定支付工程款，则工期顺延，并同时承担违约责任。
4、经定期间，甲方未能按期审核完毕并提供审计报告的，这以乙方送交甲方的工程决算书和竣工报告为决算依据。
八、本协议签订后未尽事宜，在施工过程中经双方商议后书面补充，补充部分与该协议具有同等法律效力。
九、本协议壹拾贰份，双方各执壹份，附《装饰工程(预)算书》。
十、付款方式：公司帐号：，开户行：收取本公司合同所有装修款项。
发包人：(盖章)承包人：(盖章)。
代表：(签字)代表：(签字)地址：地址：
联系电话：联系电话：
装饰装修合同书篇二
身份证号：_________________________。
法定代表人：___________________。
联系电话：_________________________。
施工队负责人：_________________。
联系电话：_________________________。
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
套内面积____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________种方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
4、工程造价。
本合同工程造价暂定为人民币____________，大写：____________________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
竣工日期：____________年____________月____________日。
第二条工程图纸和工程变更。
工程图纸由____________方负责提供，施工前____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务。
(一)甲方义务。
1、开工____________日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5、竣工验收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方义务。
1、全面检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供。
1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式。
2、本工程质量应当符合以下标准：
(3)《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》。
第六条工程款支付。
1、工程款支付方式如下：
2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任。
1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款___________‰的违约金。
3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方___________元违约金。
4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限。
内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式。
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向。
深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：
(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁。
(2)向______________________人民法院提起诉讼。
第九条附则。
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定。
甲方(签章)：_____________________。
乙方(签章)：_____________________。
委托代理人：_________________________。
委托代理人：_________________________。
电话：_________________________。
电话：_________________________。
签订日期：___________________________
签订地点：___________________________。
装饰装修合同书篇三
乙方：(砌工)。
甲方将#综合楼砌体工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任按时按质完成施工任务，经双方友好协商，特定立如下协议：
一、承包范围：图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包价格：按建筑面积元/m2结算，以实砌房建筑面积为准。
四、质量要求：乙方必须严格按图纸设计要求进行施工，工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工，并处以元以上元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚元，装修不垂直平整处罚元。
五、安全要求：必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度，对职工进行安全培训和安全教育，未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程，不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关，并处以元以上元以下经济处罚。
六、罚款方式：本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款，每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资，内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资，工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资，余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。
七、工期要求：乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工，合理安排作业时间，加班加点，确保施工进度顺利完成。
八、其他要求：
1、每道工序或分项工程施工完毕后，乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便，一经发现，罚当事人50元。
2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用，甲方负责维修，工程完工如数还给甲方，丢失按价格赔偿。
3、乙方在施工期间应与各班组密切配合，服从项目部统一管理，严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。
九、本协议由甲、乙双方签字之日生效，任何一方违反以上条款既违约，双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约，甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资，若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工，甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资，并承担相应的停工损失。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程竣工验收合格，工资全部结清之日终止。
甲方代表：
乙方代表;。
装饰装修合同书篇四
甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。
5.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
6.乙方驻工地代表（称简乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
7.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。
8.总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。
9.设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。
11.工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。
12.工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。
15.费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。
17.开工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。
18.竣工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。
20.分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。
第二条合同文件及解释顺序。
合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
1.协议条款；
2.合同条件；
3.洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；
5.监理合同；
6.招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；
7.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
8.标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规（含地方法规），及协议条款约定的规章。
第四条图纸。
二、双方一般责任。
装饰装修合同书篇五
住所：___________________身份证号：_____________。
承包人：__________________________。
法定代表人：_____________联系电话：_____________。
施工队负责人：___________联系电话：_____________。
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
套内面积_____________平方米。
3.工程承包，采取下列第_____________种方式：
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
__________________________________________。
4.工程造价。
本合同工程造价暂定为人民币_____________，大写：__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
竣工日期：_____________年_____________月____________日。
第二条工程图纸和工程变更。
工程图纸由_____________方负责提供，施工前_____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务。
甲方义务。
1.开工_____________日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2.负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3.提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5.竣工验收前甲方不得擅自入住。
乙方义务。
1.全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2.拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4.施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供。
1.材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2.建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3.若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式。
1.室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。
2.本工程质量应当符合以下标准：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》。
《住宅装饰装修工程施工规范》。
_______________________________________。
_______________________________________。
4.本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：____________________________________________________。
第六条工程款支付。
1.工程款支付方式如下：
_________________________________________________________________。
2.乙方应在收到甲方的工程款后开具收据工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任。
1.一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2.甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。
3.乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_____________元违约金。
4.工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6.由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式。
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决也可以向深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决：
向深圳仲裁委员会申请仲裁。
向________人民法院提起诉讼。
第九条附则。
1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2.本合同一式_____________份，甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定。
3.____________________________________________________。
甲方：_____________乙方：___________。
委托代理人：_______________委托代理人：_____________。
装饰装修合同书篇六
住所：
身份证号：
联系电话：
承包方(简称乙方)：
住所：
身份证号：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方的家庭居家装饰工程的在关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况：
1、甲方装饰房屋系合法居住。乙方为本市工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。
2、装饰施工地点：区(县)路小区号楼号。
3、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。
5、承包方式：双方商定采取下列第承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第承包方式，具体内容：(见乙方包工、包部分材料明细单)。
6、总价款：元，大写(人民币)：万千百拾元。双方约定，如果施工内容或变更施工材料，这部分的工程协商另计。
7、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期日，其中完中后观察期为6日，为双方共同看管。
第二条甲方工作。
1、开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
2、无偿提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调乙方施工人员与邻居之间的关系。
4、在凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
5、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料选购、材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
第三条乙方工作。
1、负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的。
2、施工中严格执行安全施工操作规程，防火规定，施工规范和质量标准，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
3、严格执行施工现场管理的规定，不得扰民和污染环境，施工期间发生的安全、环保、质量事故由乙方承担责任。
4、工程竣工前，乙方全权负责甲方材料、工程成品、半成品的保管，做好防腐、防盗等措施。工程移交关因此造成的损失由乙方承担。
5、保证居室内上、下水管道的通畅和施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第四条材料供应。
1、应由甲方提供的材料、设备，甲方面在材料设备到施工前天通知乙方。双方就材料、设备质量共同验收并办理交接手续。
2、应由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前5天通知甲方，甲方根据附表(包工包料材料单)天内对材料进行选购，并经乙方同意。乙方将甲方选购的材料进行施工前天通知甲方，双方就材料、设备质量、共同验收，如与甲方选定的质量、规格有差异，甲方有权禁止使用，如已使用，对工期造成的损失由乙方负责。
3、乙方如发现甲方提供的材料、设备等有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍坚持使用需签字认可，由此产生的一切责任由甲方承担。
4、甲方采购供应的材料、设备、均应用于合同规定的装饰范围内，非经甲方同意，乙方不得挪作他用，如乙方违反此规定，应按挪用的材料、设备价款赔偿给甲方。
第五条工程验收。
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收。
(1)材料验收：由甲乙双方分别购买的材料，双方共同验收。
(2)隐蔽工程验收：甲乙双方应及时共同参与由乙方提前2天通知的隐蔽工程中间工程的检查与验收。
(3)装修设计验收：装修设计符合双方约定。
(4)竣工验收：乙方应通知甲方竣工验收，甲方自接到通知单后10日内组织验收。
3、双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担。
第六条工程款支付方式。
第七条违约责任。
1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，延误工期由乙方向甲方支付违约金，每天100元。
2、由于甲方原因造成质量事故，其返工费用由甲方承担，延误工期由甲方向乙方支付违约金，每天100元。
第八条其它事项。
1、本工程由方设计，提供施工图纸一式份。甲乙双方应在施工图纸签字认可。
2、乙方应按图纸施工，甲乙双方不得随意更改施工图。
3、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前3天与乙方沟通联系并书面签定《工程项目变更单》，方能进行该项目的施工。
4、凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容，增加施工项目所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
5、双方在竣工验收合格后，甲方付清工程尾款，乙方办理移交手续，并签订《工程质保单》。
6、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
7、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。
8、凡是施工期间，发生的一切安全、环保事故。
9、乙方承诺此合同价格为最终工程总价，工程竣工结算时不得以任何理由要求增加合同金额。
10、若甲方要求增加项目，则由甲乙双方协商费用。
甲方签字：
时间：
乙方签字：
时间：
装饰装修合同书篇七
立合同双方：
_______________工程有限公司(以下简称甲方)_______________(以下简称乙方)经双方在公正、平等协商一致的基础上，同意订立本合同，共同遵守。
一、聘用期限：
自_______________日起至_______________日止，期限届满合同自行终止。
二、聘用待遇：
在合同有效期内，甲方付乙方聘任工资每月人民币_______________ 元整，奖金或其他收入由所在部门核定。
三、劳保福利待遇：
1、个人劳保在原单位享受。
2、甲方不为乙方办理养老金、公积金手续。
四、双方职责：
1、甲方应从政治上、思想上、生活上对乙方加以关心，乙方应服从甲方的领导和工作调配，遵纪守法。
五、其他：
1、本合同自签订之日起生效，期限届满自行终止。如需继续聘用，应重新办理续订手续。
2、合同的终止、变更和解除按上级和公司全员劳动合同制文件。
汇编规定办理。
3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：_______________工程有限公司。
代表：_______________。
订立日期：_______________
乙方：_______________。
订立日期：_______________
装饰装修合同书篇八
2、责令原审法院依法作出判决。
事实与理由：_________________。
一、原审以被上诉人为被告并无不当，符合法律规定。
民事诉讼法解释五十九条是对有字号的个体工商户的诉讼主体地位的明确，但该条文并不否认个体工商户的经营者作为一般自然人的诉讼主体地位。被上诉人可以个体工商户(字号)的名义进行民事活动，也可以一般自然人的名义进行民事活动。
个体工商户(字号)为诉讼主体的情况，要看争议是否在登记经营范围内产生，要看民事活动是否是以个体工商户(字号)的名义进行的。
本案装修施工不是在登记经营范围内产生，相关证据上又是以一般自然人“李某某”的名义签字的。更重要的是，双方20__年10月到20__年2月签订、履行(口头)合同时，“__________商务酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此，相关责任应该由被上诉人以一般自然人的名义承担。
二、退一万步讲，原审以被上诉人为被告就算显属不当，原审法院也不应该直接驳回上诉人起诉。
从立法本意上讲，最高法院将个体工商户字号列为当事人主要是为了诉讼方便的考虑。就算上诉人以被上诉人为被告显属不当，原审法院也可以通过向上诉人进行释明或者直接予以更改，而没有必要直接予以驳回起诉来制造诉累，浪费司法资源。
综上，原审裁定严重错误，望二审法院依法主持正义，支持上诉人的上诉请求。
此致
___________人民法院。
具状人：___________。
____年_____月_____日。
装饰装修合同书篇九
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概况：建筑面积12272.00平方米。
二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。
三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）。
四、工程期限工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日
五、质量要求按国家建设部行业标准g7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为年，终身维修。
六、付款方式。
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的。
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的。
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
七、双方责任。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的'材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称：（盖）。
乙方单位名称（盖）。
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
