合同的内容可以是双方自由约定的,但不能违反法律法规的规定。在合同起草时,建议请律师或专业人士进行法律分析和风险评估,以确保合同的完整性和有效性。现在,让我们一起来看看下面这些精心挑选的合同范例,或许能给您带来一些灵感。
城市设施施工合同篇一
1机械进场后要向乙方付款:
2在施工过程中付款:
3施工完成后一次付清:
二、乙方:
1清废料;。
2起方砖、铺路岩石、清表皮;。
3上二灰要达到甲方的要求,厚度、压实度要达标;。
4保证机械按时进场;。
5摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;。
6摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;。
7乙方负责一切的机械、燃油、人工。
8以上所有的工程费用共计165元/平米。
三、本协议双方签字之日起生效,至该专案完成后、帐目清终止。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
五、本工程不含各种^v^。
甲方公章:_________乙方公章:_________。
法定代表人签字:_________法定代表人签字:_________。
城市设施施工合同篇二
通过“走出去”实现从地方企业到世界强跨越,为一带一路沿线提供优质的供应链服务。
旧邦新命,古道新程。“‘一带一路’建设承载着我们对共同发展的追求,将帮助各国打破发展瓶颈,缩小发展差距,共享发展成果,打造甘苦与共、命运相连的发展共同体。”^v^主席在“一带一路”首届高峰论坛欢迎宴会上表示。
雪松集团董事局主席张劲表示:“紧跟‘一带一路’国家倡议,雪松不断优化现有的产业结构,在‘一带一路’沿线地区加大重点投资布局。同时,雪松通过构建全球供应链体系,沿着‘一带一路’拓展供应链节点,为全球客户提供优质的供应链服务。”
依托粤港澳大湾区连接“一带一路”
“如果说制造业是国家实力的支柱,那么现代供应链就是制造业的基石和血液,是国家竞争力的重要标志,是世界级湾区竞争的关键要素。”雪松集团董事局主席张劲如是说。
作为以实业为本的综合性产业集团,雪松控股旗下拥有大宗商品供应链、化工新材料、旅游文化和智慧城市服务等产业板块,同时拥有齐翔腾达()、希努尔()两家股上市公司。
以广州为起点,雪松迎来了新的发展契机。此前,^v^中央、^v^公布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确,粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿,以泛珠三角区域为广阔发展腹地,在“一带一路”建设中具有重要地位。
而粤港澳大湾区尤其广州是中国发展现代供应链产业的最佳区域。一方面,大湾区拥有得天独厚的产业土壤,这里聚集了中国%的供应链企业,拥有多个各具特色的产业集群,物流运输体系发达,经济发展潜力和消费潜力巨大。另一方面,现代供应链产业的高质量发展,将成为粤港澳大湾区在世界级湾区竞争中“弯道超车”的核心驱动要素。
“观察纽约、旧金山和东京三大湾区的崛起,我们可以发现一个共同特点,供应链产业在湾区内的产业协同和垂直整合方面发挥了至关重要的作用,成功助推湾区经济的腾飞”。张劲表示。
依托粤港澳大湾区可实现与“一带一路”沿线国家和地区的连接,这既可以促进沿线国家和地区的发展,又可为企业自身带来更多发展机遇。
目前,雪松旗下供应链产业核心企业供通云供应链集团,是中国现代供应链领军企业和中国最大的大宗商品做市商之一,正致力于成为引领全球供应链产业变革的领导者。
供通云在全球范围内提供资源开采及采购、全品类大宗商品交易、供应链金融服务、仓储与物流运输、产品分销等综合解决方案,通过对产业的独到洞见及全产业链、全球化运营,保持灵活、创新、公开、透明的同时,以负责任的态度维持全球大宗商品市场体系的平衡,为社会进步贡献力量,为中国实业夯筑基石。
“立足于广州和大湾区发展现代供应链,既有无比广阔的市场空间,也是企业服务国家战略的责任和使命。”张劲表示。
正是因为如此,供通云供应链集团已经在华南、华东、华北市场占有率达到行业第一,同时布局物流、仓储、码头等供应链资产,为产业链上下游数千家企业提供一站式智能供应链服务,是中国最大的大宗商品做市商之一。
帮助乌克兰大宗商品打开市场。
供应链水平是国家竞争力的重要标志,决定了国家在全球范围内的资源配置能力、协同能力和服务支撑能力。
我国作为制造业大国,随着“一带一路”建设和“走出去”步伐加快,将要面对全球化原料采购、生产力布局和产品营销的要求,因此必须建立全球供应链体系,实现大宗资源全球化配置。
“我认为大宗商品供应链一定要走出国门,才可能拥有国际大宗商品的定价权。对国家而言,现代供应链创新发展已经成为国家战略,供应链水平是国家竞争力的重要标志。党的十九大报告首提‘现代供应链’,将其作为新增长点、新动能。”张劲表示。
当前,雪松正不断拓展全球化布局,积极构建全球供应链,全面增强在国际大宗商品市场的规模和渠道优势、资源配置能力及供应链综合服务能力。
今年月,雪松控股与乌克兰工业商业商会签订战略合作协议,今后雪松控股将借助旗下大宗商品供应链产业资源优势,帮助乌克兰大宗商品进一步打开中国市场。
这是雪松积极助力“一带一路”建设的一个缩影。目前,雪松已在“一带一路”沿线国家布局较为丰富的矿产资源,对当地资源的开发利用本身也是在支持沿线国家发展。同时雪松通过构建全球供应链体系,沿着“一带一路”拓展供应链节点,为全球客户提供优质的供应链服务。
“我们希望全面增强在国际大宗商品市场的规模优势、渠道优势和供应链综合服务能力,提升中国企业在国际大宗领域的行业地位和资源支配能力。”张劲表示。
在完善大宗商品产业链的基础上,雪松立志打造全球顶尖综合性产业集团,成就“中国的嘉能可”,成为服务“中国制造”的基石和血脉。张劲表示:“雪松旗下供通云供应链集团在中国大宗领域已具备龙头企业的领先优势,目前正在对标和追赶嘉能可、摩科瑞等国际性行业龙头,成为引领全球智能供应链产业变革的领导者。”
收购化工贸易商供应链建立。
齐翔腾达是雪松控股旗下的另一个走出去的“王牌”,不仅是中国碳四综合利用领域领军企业、精细化工领域多项世界冠军,也是全球产能最大的甲乙酮和顺酐生产企业,拥有全球最高水平的丁二烯生产技术,年位列《财富》中国强第位。
齐翔腾达目前在中国香港及新加坡等地设立公司,已全面进入国际化工供应链领域,并与德国、韩国的全球顶尖化工企业在精细化工和新材料领域加强技术研发和产能合作,力争在关键领域实现技术突破,成为贯穿化工全产业链的世界级企业,助推中国精细化工和新材料行业迈入世界顶级行列。
年,齐翔腾达完成了对石化类大宗商品贸易商..公司%股权收购。..总部位于新加坡,在美国、瑞士、比利时等地均设有子公司,业务范围遍及亚洲、欧洲、美国及中东市场,贸易伙伴包括大型跨国企业及国有企业,在化工产品行业内拥有长期稳定的合作关系和稳定可靠的物流安排。
借助..在行业内积累的大量的供应商及客户资源,以及其拥有的经验丰富、及时掌握市场信息的交易员团队,雪松得以快速进入国际化工供应链领域,同时,齐翔腾达得以有机会寻求海外低价优质的碳三、碳四原料供应,从而最终实现原料供给与原料贸易的全球化,多元化布局。
的业务本就覆盖了“一带一路”沿线国家,在现有业务的基础上,雪松还将伺机扩大在“一带一路”沿线的业务布局,逐步建立与完善与供应链相关的港口、码头、仓储、物流等配套硬件设施,最终实现“原料-供应链-一体化工厂”的全产业链布局。
同时,作为中德经济顾问委员会的重要成员,雪松化工产业也正在与德国、韩国国际一流化工企业开展技术与生产合作,争取在精细化工领域取得关键性技术突破,迈入国际顶尖化工企业行列,助力中国从化工大国迈向“化工强国”。
抓住“一带一路”机遇重构产业。
一步步从地方企业走到世界强,雪松走过了年的风雨历程。
纵观雪松这余年,张劲回首称,雪松始终做未来主义的“少数派”,在别人“恐慌”时我们“贪婪”,在别人“贪婪”时我们“恐慌”,在别人焦虑时我们乐观,在别人停滞时我们前进,“因为我们始终相信中国改革开放的步伐会更快,中国经济市场化的程度会更高,中国民营经济即便经历短暂低潮,也一定会迎来更大爆发”。
得益于中国经济增长及供给侧结构性改革红利,雪松旗下各产业近年快速稳健发展,营业收入、盈利能力等关键指标持续上升,综合实力大幅提升,年以亿元营收入榜《财富》世界强第位。
在业绩持续增长的基础上,张劲透露,“到年,雪松将打造一个全球顶尖综合性产业集团,服务两亿人口,连接三万家企业,重构四大产业,着力发展第五板块社会公益服务产业”。
这一战略目标被雪松简称之为“----”策略。“这一目标对于我们的产业发展提出了更高的要求。”张劲表示,“一个全球顶尖综合性产业集团,这是我们的总体目标,也是雪松未来的样子,在跻身世界强的基础上,我们要从规模大到强大,从强大到伟大。”
张劲指出,重构四大产业,意味着专注与聚焦,也是实现“”和“”的路径和实体。“我们要在国际大宗商品供应链、化工新材料、文化旅游康养、社区智联服务这四大产业平台上打造贯穿全产业链的核心龙头企业。”
尽管当前全球经济前景存在不确定性,但张劲仍然充满信心,他表示,雪松控股兼具实业和金融的双重基因,拥有大宗商品从上游到终端的完整产业链,拥有多次跨越周期的生存发展经验,完全能够做到业绩增长且风险可控,有充足信心实现“----”的战略目标。
打造全球顶尖综合性产业集团不仅成为雪松的使命,也对提高我国在全球供给体系中的话语权具有积极意义。
抓住“一带一路”的新机遇,张劲表示:“‘走出去’和‘引进来’是新一轮对外开放的‘一体两翼’。作为广州唯一的世界强民营企业,雪松控股正在积极开拓全球化产业布局,我们希望借助国家进一步推动全面开放的新格局,主动‘走出去’,全面参与全球经济竞争与合作。”
一带一路记录。
齐翔腾达完成了对石化类大宗商品贸易商..公司%股权收购。
雪松控股与乌克兰工业商业商会签订战略合作协议。
本版采写/新京报记者徐倩。
城市设施施工合同篇三
习惯上,大家喜欢用“高”、“低”、“大”、“小”来形容风险,这给决策者带来很大困惑,因此,在识别了风险以后,必须对风险进行量化评估,例如:
1、风险事件发生的概率;
2、风险事件发生后可能造成的损失或损害是多大;
4、规避这些风险需要投入多少资源(人力、财力、物力、时间等);
5、当风险无法规避时,需要投入多少资源才能让损失或损害降到最小。
6、只有对风险进行了量化定义,才有可能在实施工作中有效的管理风险。对于事先没有估计到的风险,风险一旦出现,必须有能力快速识别和量化,并迅速的确定应对措施。
城市设施施工合同篇四
测试的目的:经过制造厂标准生产试验以确定产品是否符合规格书上的性能要求.通过对承包、分包或设备供应商所提供的设备、材料、子系统和整个系统的功能明确接收检查、单元测试、组合、综合测试和测试的方法、内容以及实施要领,以确保产品和功能都能达到用户的要求。
测试内容:包括设备,工厂初步试验和测试及工厂试验和测试。
1、设备、材料的工厂测试。
对设备、材料的工厂测试主要按如下所列的内容进行(不限如此)所有设备进行连续通电3天进行在线测试,而无损坏,如果某部分元件损坏,更换新的部件,重新进行测试。
2、外观检查;
3、制造产地核实;
4、产品系列号;
5、生产日期;
6、保修卡;
7、电路图;
8、技术指标;
9、电源;
10、电缆标签;
11、保险丝;
12、机柜的完整性;
13、plc的机械、外型和性能;
14、灵敏度、准确度;
15、环境条件;
16、电源测试:
项目硬设备都要进行一系列的电源测试,所有设备连续通电72小时,对其提供的备件也做同样测试,验证是否满足项目提出的技术要求。
城市设施施工合同篇五
根据《^v^合同法》及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
一、工程专案。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程内容:。
4、承包范围:
5、承包方式:
6、承包单价:
二、工程合同造价含应纳税费:
五、材料装置供应。
1、工程所需材料:由负责采购至施工现场施工。
2、工程材料要求:
3、工程材料和装置差价处理:
4、设计变更与工程材料:
六、工程款支付和结算。
2、结算方式:
七、双方责任。
1、甲方责任:按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
2、乙方责任:
1收图后,在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;。
3做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表;。
4委派为专案经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;。
5施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;。
7工程竣工天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。
八、工程验收。
3、验收***:
4、施工图修改:
九、违约责任。
1不按期交出施工场地、接通水、电源;。
2因图纸或设计变更未及时送达乙方;。
3逾期组织验收;。
4其他甲方原因造成的。
2、乙方违约责任。
2乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付合同总造价赔偿金。%的。
十、其它约定条款:。
1、乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知乙方。
十一、争议解决办法:。
本合同发生***时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第式解决:
1、向仲裁委员会申请仲裁;。
2、向甲方所在地人民******。
十二、合同期限及生效。
甲方公章:_________乙方公章:_________。
法定代表人签字:_________法定代表人签字:_________。
城市设施施工合同篇六
本工程的主要危害因素可分为两类,其一为自然因素形成的危害和不利影响,一般包括地震、不良地质、暑热、雷击、暴雨等因素;其二为建设过程中产生的危害,包括有害尘毒、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、触电事故、坠落及碰撞等各种因素。
自然危害因素分析。
地震:地震是一种能产生巨大破坏的自然现象,尤其对构筑物的破坏作用更为明显,它作用范围大,从而威胁设备和人员的安全。
暴雨和洪水:暴雨和洪水威胁工程安全,其作用范围大,但出现的机会不多。
雷击:雷击能破坏建筑物和设备,并可能导致火灾和爆炸事故的发生,其出现的机会不大,作用时间短暂。
风向:风向对有害物质的输送作用明显,若人员处于危害源的下风向则极为不利。
气温:人体有最适宜的环境温度,当环境温度超过一定范围时,会产生不舒服感,气温过高会发生中暑。气温对人的作用广泛,作用时间长,但其危害后果较轻。
自然危害因素的发生基本是不可避免的,因为它是自然形成的;但可以对其采取相应的防范措施,以减轻人员、设备等可能受到的伤害或损坏。
生产危害因素分析。
高温辐射:当工作场所的高温辐射强度大于时,可使人体过热,产生一系列生理功能变化,使人体体温调节失去平衡,水盐代谢出现紊乱,消化及神经系统受到影响,表现为注意力不集中、动作协调性、准确性差,极易发生事故。
噪音与振动:振动能使人体患振动病,主要表现为头晕、乏力、睡眠障碍、心悸、出冷汗等。噪声除损害听觉器官外,对神经系统、心血管系统亦有不良影响。长时间接触,能使人头痛头晕,易疲劳,记忆力减退,使冠心病患者发病率增多。
火灾与爆炸:火灾是一种剧烈燃烧现象,当燃烧失去控制时,便形成火灾事故,火灾事故能造成较大的人员及财产损失。爆炸同火灾一样,能造成较大的人员伤亡及财产损失。一般来说,本工程火灾及爆炸事故发生的可能性较小。此外,触电、碰撞、坠落、机械伤害等事故均对人身形成危害,严重时可造成人员的死亡。
安全卫生防范措施。
本工程区域的地震基本烈度为7度,设计考虑均按7度设防,本工程的抗震设计均按有关要求进行。
按50年一遇洪水位设计。
本工程设计采用避雷带防直击雷。
防火防爆。
在施工总平面布置中,在爆炸和火灾危险场所严格按环境的危险类别选用相应的电气设备和灯具,并按有关防雷规范的要求对建筑物采取相应的避雷措施。
城市设施施工合同篇七
项目(一阶段)主要设备节能减排措施从项目所采购设备设施的节电、节材和节地三个方面考虑,按照主要设备能耗,制定设备重量、体积、功耗方面的技术规范,建立节能分级体系,确定主设备节能的近期和远期目标。在设备采购中优先考虑低功耗、高能耗比的设备,推动设备供应商产品开发,以满足工程节能总体目标要求。
1、配套电源及空调设备。
本工程选用在负载较低时供电效率不应过度降低的ups设备。同时兼顾其谐波指示。
本工程选用能效比较高的精密空调设备,设置氟泵机组,同时考虑新风系统。
2、项目采用通信机房节能系统。
该系统是一种基于节能理念设计的只能化环境温度检测与自动控制设备,适用于通信机房、移动基站、计算机机房及其它对环境温度有特定要求的设备间、库房、恒温室等。
该系统具有环境温度与自然度智能分析功能,可根据环境和自然温度现状的温度变化趋势自动控制通风或制冷(热)设备的运行时段和时长,既保障环境温度处于恒定范围,又使制冷(热)设备运行于最佳节能状态。本系统的应用,可最大限度的减少设备无效运行,控制设备有节能运行,避免能源浪费,为使用者每年节省30%~40%能源资金开销。
项目的主要能源消耗为电能消耗,因此项目照明用具的选择在满足国家规定的照度的基础上,大量采用节能灯具,同时设备采用节能型设备以节约电能。
3、前端设备处设置维护人员,定期迸行巡查维护,防止管道破损。
城市设施施工合同篇八
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,在平等自愿、充分协商一致的基础上,为了明确双方在施工过程中的权益和责任,根据本工程的实际情况,双方签订以下条款。
一、工程名称及地点:
二、承包方式:包工包料,包制作安装。
三、样式要求:以图纸要求和甲方要求为准。
五、付款方式:合同签订,材料到场,负责人验收签字后,开始施工,每十层完工后,支付已完工程造价的80%给乙方,工程施工全部完工后支付总价款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金,三年后无息付清。
六、质量标准:达到国家现行施工验收规范进行施工,达到验收合格。
七、安全生产及安全事故处理。
1、安全施工:发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、乙方人员发生伤亡时,双方应尽力抢救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后,分清责任,如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故,由乙方承担。
八、甲方的权利和义务。
1、甲方负责进行技术交底,在施工中进行检查、报验和组织验收。
2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置,制作场地,水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。
九、乙方的权利和义务。
1、按国家相关质量标准制作,按甲方提供的图纸,实际测量后制作安装,否则造成的一切损失均由乙方承担。
2、遵守甲方的管理,安全文明施工,保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。
十、本协议未尽事宜,双方签订补充协议。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各一份。
十二、本协议自双方签字后生效,至工程结束货款结清后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
城市设施施工合同篇九
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
1、工程概况。
(一)工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxx。
(二)工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2、工程承包范围。
安全维护及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造价。
工程造价为:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整。
5、质量标准。
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容):
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价。
7.1本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008),《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期。
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的.工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。
10、违约责任。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决。
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
13、其他。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
城市设施施工合同篇十
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
1.1工程名称:_________________________________________________。
1.2工程地点:_________________________________________________。
1.3承包范围:_________________________________________________。
1.4承包方式:_________________________________________________。
2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。
2.2合同价款的计价方法:____________________________________________________。
2.3结算方式:
3.1工程开工日期为____年____月____日;
竣工日期为____年____月____日;
合同总工期为_________日历天。
4.1工程质量标准为:____________________________________________________。
5.1就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。
5.2就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。
6.1承包人驻工地代表姓名:________________。
6.2承包人驻工地代表的职权:按合同约定向分包人发出指令,履行分包合同约定的职权和义务。
6.4承包人如需更换驻工地代表,应提前通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。
7.1分包人驻工地代表姓名:________________。
7.2分包人驻工地代表的职权:按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工,遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度,履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。
7.3分包人未经承包人同意,不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反,将被视为违约,并承担违约责任。
7.4如分包人驻工地代表违反分包合同规定的'各项职责和义务,或承包人认为分包人驻工地代表不称职,承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。
8.1提供现场必要的施工条件。
8.2提供图纸资料并进行技术交底,编制施工组织设计、设计方案及总工期控制计划,审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。
8.3指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作,及时解决和纠正施工中出现的各种问题。
8.4协调分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。
9.1按照承包人通知的时间准时进场,严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工,服从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与检查,对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。
9.2严格按照环境保护标准施工,遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作业面做到工完场清,保持现场清洁整齐,材料使用及码放符合施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款,均由分包人承担。
9.3确保现场安全检查符合有关规定,并采取严格的安全防护措施,杜绝各类事故。
发生,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用(包括给承包人造成的损失)。
10.1分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备,并负责该部分设备的日常养护、维护,保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏,分包人负责维修,并赔偿承包人损失(包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任)。
10.2承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的材料需用计划和进场计划安排材料进场。
10.3由分包人提供的材料、设备,分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格。
证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时,分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。
11.1分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程
工期延误,经承包人确认,工期相应顺延:
11.1.1承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地,分包。
人虽以书面形式提出申请,但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地,以至影响施工造成停工的。
11.1.2分包人应在11.1款约定情况发生后5日内,就延误的工期以书面形式向承。
包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的,视为该情况未影响工期。
11.2分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应承担违约责任。
12.1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
12.2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任。
13.1分包人按时完成分包工程并通过验收后,分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后,待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内,承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。
14.1分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内,甲方按结算总价的____%预留质量保修金。保修期满无质量问题的,退还预留的质量保修金。
15.1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和承包人要求,承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求,承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地,并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。
15.2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施,如承包人要求拆除,分包人应按承包人要求拆除,并将施工场地清理干净直至令承包人满意。
16.1当发生下列情况之一时,视为分包人违约。分包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
16.1.2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的;
16.1.3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;
16.1.4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
分包合同自双方签字盖章之日起生效,并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。
本合同正本两份,具有同等法律效力,由承包人分包人分别保存一份。副本___份,由承包人、分包人各执__份。
授权代表:__________授权代表:__________。
______年___月___日。
______年___月___日。
城市设施施工合同篇十一
甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的`完成本工程,经双方协商成达协议如下:
一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布150150,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号c20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。
城市设施施工合同篇十二
承包人:
分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于与承包人已经签订施工总承包合同,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况。
分包工程名称:
分包工程地点:
分包工程承包范围:
二、分包合同价款。
金额:大写:人民币元,
小写:元。
三、工期。
开工日期:本分包工程定于年月日开工;
竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;
合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准。
本分包工程质量标准双方约定为:
五、组成分包合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书;
3、分包人的报价书;
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程,并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款,以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效。
合同订立时间:年月日;
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
承包人:分包人:
住所:
城市设施施工合同篇十三
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
1、工程名称:_________。
2、工程地点:___________________________。
1、乙方承包方式:工料全包。
2、工程内容:该工程为交钥匙工程。乙方负责为_________项目用电工程架设_________用电线路,主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装_________变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施,并负责办理相应的供用电手续,直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)。
1、工程时间:_________年_________月_________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。
1、甲方向乙方提出要求,乙方应向甲方提供图纸资料,本合同缔结后3日内,乙方向甲方提供线路施工图两套,其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方承担全部责任。
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量:合格工程。
以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整(小写:_________元整)。含正规发票。
1、付款方式:转账(合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)。
2、开户银行及帐号___________________________。
乙方:_________。
开户银行:__________________。
账号:___________________________。
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的`费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表:_________。
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套,并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,亮证施工,并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量:本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》(gb50173—92)相关要求,质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
1、施工中,不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更,其增减工程量的费用,由乙方自行承担。
2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方应赔偿乙方造成的损失,并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工,而给甲方造成的损失由乙方承担。
1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内,如发生质量问题乙方负全责,同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。
4、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,具有同等法律效力。
1、建设工程造价预(结)算书。
2、安装图。
签订时间:_________年_________月_________日。
城市设施施工合同篇十四
摘要:近年来,水利工程建设施工合同管理方面存在许多问题,从施工合同管理的概念和作用出发,就水利工程建设施工合同管理中存在的问题,分析原因,并提出相关对策。
关键词:水利工程;合同管理;对策。
施工合同是指建筑安装工程承包合同,是建设项目的主要合同,是由具有法人资格的发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程,明确双方权利、义务关系的合同。合同的管理是指水利建设主管机关、相应的金融机构,以及建设单位、监理单位、承包企业依照法律和行政法规、规章制度,采取法律的、行政的手段,对施工合同关系进行组织、指导协调和监督。保护施工合同当事人的合法权益,处理施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。
施工合同作为约束发包方和承包方权利和义务的依据,合同管理的作用主要体现在以下几个方面:一是促使施工合同的双方在相互平等、诚信的基础上依法签订切实可行的合同,二是有利于合同双方在合同执行过程中进行相互监督。以确保合同顺利实施;三是合同中明确的规定了双方具体的权利与义务,通过合同管理确保合同双方严格执行;四是通过合同管理,增强合同双方履行合同的自觉性,调动建设各方的积极性,使合同双方自觉遵守法律规定,共同维护当事人双方的合法权益。
3.1招标不够规范。为合同管理埋下了隐患。
随着“三制”改革的深入开展,水利工程建设市场已逐步规范,但由于施工合同的双方在利益上存在矛盾,表现在合同上,如某些工程在招标过程中,利用僧多粥少的心理对承包人提出一些苛刻条件。迫使承包人压级压价,给承包人增加额外负担,甚至直接压低中标价格。使承包人受到一定的经济损失。为顺利承包到工程,且迫于自身生存和发展的压力,大多数承包人面对不够公正的合同条款也只能委曲求全。同时,有的承包人为提高中标率,搞联合投标,甚至恶意串通,抬高中标价,造成不正当竞争,扰乱建设市场,造成施工力量强、管理水平高的承包人不能中标,项目不能顺利实施,工程建设质量得不到保证,给施工合同管理带来被动。
3.2合同一方的承诺不能兑现,造成工程无法顺利实施。
在工程建设过程中,某一方应提供的资源没有及时提供,或者根本无法提供,造成工程项目无法开工或实施被动,特别是一些中小型项目,由于前期工作缺乏必要的法律依据,工作开展比较困难,进展缓慢,造成工程项目被动拖期。有的承包方在施工过程中人员资格和数量,设备的数量及型号,工程工期等与合同内容不相符,甚差异很大。特别是投标项目,实际施工过程中与标书内容不一致,标书中的承诺不能完全兑现,对工程项目的顺利实施造成负面影响。另外一些应急度汛的水利工程,工期短,时效性强。如工程不能按期竣工,可能造成防汛抢险的被动,并造成不必要的经济损失。
3.3合同条文不够完善,对合同双方不能很好的进行约束。
主要表现在工程招投标不规范,有的招投标过于简单,邀约及承诺不能构成合同签定的依据。建设双方有的不使用合同范本,而是由双方商定形成一个合同,有时由于经验不足或缺乏对工程的细致分析,造成合同履行过程中出现一些合同涉及不到的问题,合同的预见性较差,双方需要重新进行协商,给工程建设带来不必要的麻烦。有的合同条款不够严密,有歧义,在合同执行过程中容易产生不必要的争执。
3.4工程项目在实施过程中存在的违法转包或分包现象,给合同管理带来麻烦。
根据合同法规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。但在工程实际建设过程中。非法转包或分包的行为仍然存在,造成合同履行起来困难重重。工程质量很难保证,出现一些债务纠纷,造成工期拖延,给合同管理工作带来不必要的麻烦。
4.1增强法律观念。依法进行合同管理。
目前,我国建设行业法律法规越来越完备,尤其是《招标投标法》,《合同法》的颁布实施,对工程招标及合同管理提出了具体要求,各行各业也根据国家法律制定了有关条例。因此,合同当事人在签订合同时应当认真阅读有关法律法规,并对所签合同的标的、计量标准、质量要求、价款支付方式、合同履行期限、地点、违约责任以及合同条文的释疑等内容,应作出明确具体的解释,防止出现歧义,增强合同的严密性和可操作性。
4.2积极推广使用合同示范文本。
“三制”改革后,水利工程建设市场经过一定时期的运行。已形成了自身的建设合同范本,使用合同范本有助于明确双方的权利与义务。防止合同缺项、漏项和不平等条款的出现,因此应积极推广使用。
4.3坚持合同审查制度,严格招标时企业资格审查。
坚持合同审查制度,是合同能否顺利履行的前提与保证。一般情况下,合同审查的内容主要包括;建设项目是否具备合同签订的条件,合同内容是否符合法合规。合同条款是否详尽明确,工程等级和技术要求是否具体,是否符合国家规范标准,合同签定是否具有完备的合同手续。此外,在工程招标时还应该对施工企业的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、财务经济状况、设备及技术条件、履约能力,与招标工程相类似的工程施工经验等进行严格审查,以确保投标企业的内在质量。
4.4加强对合同执行情况跟踪检查,督促合同双方自觉履行合同。
在合同执行过程中,主管部门及建设单位应定期检查合同执行情况,并建立完善的合同检查考核制度。对合同执行过程中出现的偏差问题,认真进行分析、纠正,对随意违反合同条款的行为要认真查处,使合同管理步入正规化、规范化管理渠道,防止因合同违规而造成不良后果。
4.5对合同管理人员进行必要的岗前培训。
在水利工程建设过程中,应选派具有丰富工作实践经验、懂经济、业务强,具有高度责任感和敬业精神的人员负责合同管理。对于合同管理人员要进行岗前培训,在合同执行过程中,要注意对执行人员进行交底,使他们熟悉合同内容,做到有理、有据、有节的执行合同,变被动执行合同为自觉执行合同。
4.6选择好的监理队伍是做好合同管理的重要保证。
监理工程师是联系建设方和承包方的重要纽带,在合同管理中起着举足轻重的作用,高素质的监理工程师能够公平、诚信地处理合同执行过程中遇到的实际问题,对工程项目实施有较好的预见性。给工程建设创造一个宽松良好的环境。可以确保工程建设顺利实施。
合同管理是施工企业管理的重要内容,也是降低工程成本。提高经济效益的有效途径。项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始,至保修日结束止,特别是要加强施工过程中的合同管理,确保把合同落到实处。
城市设施施工合同篇十五
合同编号:
工程名称:
签订日期:
签订地点:
发包人(全称):。
承包人(全称):。
签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
具体保修的内容双方约定如下;。
包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装工程,以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期。
1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定,以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:。
(1)结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:。
(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:。
(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;。
(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期为1年。
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
l、属于保修范围、内容的项目,承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的发包人可委托其他人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除,同时,发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的,发包入有权向承包人追偿。
2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事敌现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的.设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、承包人对维修的质量负责,维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可,所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。
四、保修费用。
质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还。
保修责任不予减免。
质量保修金返还时,由于部分项目质保期未满,因此,承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。
六、其他。
双方约定的其他工程质量保修事项:无。
若质量保修期间发生工程质量维修事件时,承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理,每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。
如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时,发包人有权向承包人追偿。
本工程质量保修书,由施工合同发包人,承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
授权代理人(签字):授权代理人(签字):
年月日年月日。
城市设施施工合同篇十六
在市场经济下建设单位要实现对整个建设工程的有效掌握就应当能够对每一部分合同所规定的内容进行有效的落实,这就要求对合同全过程进行管理。
建设工程合同是在整个工程的施工过程中约定施工方与工程项目方双方的责任与义务,并且在双方出现违反约定的行为或决定时利用施工合同维护另一方合理权益。建设工程合同约定的时间范围是从双方决定签定施工合同、确定双方地位与关系起开始,直至工程最终完工、并验收完工交付为止,在这个过程中无论双方任何一方出现了与合同中约定的不符合的行为,都应当承担相应的义务与责任。此外工程施工合同还包含着合同责任双方的承诺,而且这种承诺关系是要建立在有偿责任基础之上的,如果出现了问题需要双方根据合同的约定承担自身需要担负的有偿责任。
对建设工程的施工合同进行管理需要对合同内容进行完全的掌握,国家的建设主管部门、监理单位、工商部门等与建设工程管理相关的机构都会对工程施工合同持一定的管理权力。对施工合同实施的管理工作是通过法律、行政手段来实现的,因此具有一定的强制性特点,其实施的管理对象包括合同履行双方的行为监督、合同履行行为的指导、纠纷发生时的维权、出现违法行为时对行为发出者实施强制制裁等。通过行政、法律手段对施工合同进行监督管理的最终目的是保持建设工程按照合同约定的流程有效实施,并且保持双方的利益与合法权益不被损害。对于建设项目来说施工合同不仅仅是针对施工行为和施工过程实施行为管理和制约的,更对合同的签定、双方职责、义务的履行、施工流程、施工规划、项目验收、工程交工、纠纷和争议处理等等内容相关,只有将这些管理内容全面的涉及才能称之为比较完善的施工合同全过程管理。
项目策划实施阶段合同管理的内容主要包括合同管理体系建立的策划和对合同内容的策划等。每一个环节都是有机结合的,任何一个细节出现问题都会对整个施工合同管理工作造成不良的影响。
在合同管理体系策划方面。建设单位一个项目的顺利实施,需要一个有力的管理机构和专业人员,这就需要建立负责合同管理的部门、机构或专管人员,并且进行组织划分与责任明确,通过分析合同关系里规定的双方利害关系,对合同监管的任务进行合理划分。在一个建设工程项目中,需要签定的合同很多,如设计合同、施工合同、勘察合同、监理合同、供应合同、等等,这些合同之间存在复杂的关系,这就需要这个机构或人员进行协调、监督、检查,必要时还需要根据合同和有关规定进行索赔。
在施工合同内容的策划方面。在合同的管理组织结构明确划分之后,需要对每一条合同内容进行详细的分析和策划,无论从具体的条款文字、措词上,还是从合同所约定的责任、义务、赔偿规定上,都应当保持在合理的区间范围内。
合同的签定对管理工作的要求是保证合同中不出现任何有悖公平、有违法制的条款和内容,对其中存在的不足进行全面的分析指正,最终确定合同的准确性、公平性。在合同签订的过程中管理内容主要包括四个方面:第一,要掌握合同条款与约定中对风险因素的涉及情况,是否对可能发生的风险做出了全面的预测,需要针对可能发生的风险因素以及后果分担的比例等进行详细、明确的条款规定;第二,主合同内容包括与建设项目施工相关的各个环节规定,比如项目建设内容的承包形式、具体的承包责任、项目施工标准、项目进度控制、价款控制等等,这些内容都决定着项目是否能够有效的落实和实施,需要在合同条款中进行特别明确的说明;第三,管理合同评审,合同评审的工作内容主要针对其中的条款是否符合合同管理制度的相关标准,例如其中的有关争议处理内容和条款是否符合有关规定、施工进度条款的制定是否符合施工要求等;第四,合同正式签订,这个过程需要在合同责任双方工作人员均在场的条件下完成,如果项目通过招标方式实现,还需要公开公布中标结果,投标结果的公示需要完全按照规定来进行,经过一定期间的公示期之后,由双方签订施工合同并履行其它相关责任。
施工阶段合同管理内容是针对施工过程的日常行为开展的,主要包括四个方面的内容。第一,对合同条款履行情况的跟进和管理,要求施工过程中工程承包方根据施工的不同阶段进行相应的职责履行,对没有与合同约定同步进行的行为进行监督、干预,并引导至正常的施工进度与合同要求上来,对于在施工过程中出现的违背施工合同条款规定,而做出的不合理行为,或者提出的不合理要求,协商解决不成可通过法律手段寻求自身权益的维护,这一个监督与管理的过程是深入到施工过程的每一个时期内的,是一个长期的跟进管理过程;第二,随着项目施工行为的推进会出现一些风险和变化因素,对项目造成一定的影响,在这种状况下应当对合同内容进行及时的补充以完善施工合同,以恰当的符合施工具体情况;第三,在由于人为原因造成工程项目正常施工进度或效果受到影响时,需要根据合同要求责任方承担索赔责任;第四,由于合同中未详细说明的细节引起的双方争议应当根据合同对平等、协商解决问题的原则,由合同管理者出面解决争议。
当工程完工后所涉及到的与合同管理的工作就是按照合同约定正常的履行、验收、交工等工作,而后对项目相关的合同资料进行整理与保存,保证在项目后期出现售后维修需求时能够有解决问题的合同资料依据。当工程合同关系的双方完成项目交接后,施工合同和档案需要移交至建设工程的管理部门妥善保存。
至此整个施工合同的完整管理过程就基本上完成了,不过在项目后期双方的合同关系仍然是存在的,因为施工方还有一个保证施工项目质量的责任,这项责任要在后期持续一段时间内的建筑投入使用后才能够分辨出来,所以合同档案的管理一定要完善、到位。
目前我国的建设单位在施工合同全过程管理上基本已经做到比较完善了,但也存在一些问题,这就要加强合同全过程管理的水平、实现管理的不断优化,利用一些特定的改革策略才能实现。首先,需要加强对整个合同管理体系的管理力度,运用科学的管理方法来落实每一项合同管理工作,将具体的合同管理工作与实际项目结合起来,加强合同的执行力,全面的发挥建设单位对施工合同全过程管理的有效职能。
其次人,对合同管理的工作人员进行业务能力的培养,针对我国的建设单位的实际情况,有的建设单位的管理人员不是专业人员,这就需要以专业案例的形式进行培训全面提升合同管理工作的专业水平,同时通过正面与反面案例学习的方式,对合同管理工作人员进行有效的实践性培训,有效提高其工作水平。最后,加强合同管理工作的合法性,实施严密的审核制度,避免因条款漏洞造成合同双方之间的利益纠纷或者冲突。
建设单位的全过程合同管理对于项目本身来说意义重大,由于全过程的合同管理内容非常复杂,因此需要由拥有综合性专业素质较高的管理人员才能担当,面对目前施工合同管理中存在的少量问题,只有以严谨的、科学的工作态度、严格的管理制度来对待每一环节,才能使建设单位的全过程合同管理得到不断的优化和综合水平的有效提高。
城市设施施工合同篇十七
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称:台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚。
二、工程地点:_知行希望小学。
三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚。
四、承包形式:_总承包,包工包料。
一、合同工期总日历天数10天。
开工日期:20xx年8月25日
竣工日期:20xx年8月27日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延。
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;。
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。
经核算,建设工程总价为:陆仟圆整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。
一、甲方代表:_乙方代表:_。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方:_乙方:
代表:_代表:
年_月_日_年_月_日。
城市设施施工合同篇十八
乙方:___________________。
日期:___________________
委托人(全称):___项目单位。
监理人(全称):__工程xx有限__公司。
根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、白愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
工程名称:__县__镇那秀村和__服务设施建设项目。
工程地点:___。
合同工期:__。
工程概算投资额或建筑安装工程费:___元。
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
协议书;
中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
专用条件;
通用条件;
附录,即:
附录a相关服务的范围和内容。
附录b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
总监理工程师姓名:__,身份证号码:_________________注册号:_______。
监理期限:
白____年_月_日始,至____年_月__日,共__天。
监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的`人员,提供房屋、
资料、设备,并按本合同约定支付酬金,本工程监理费按包干价__元整)。
计算。
订立时间:2___年_月__日。
订立地点:__。
本合同一式土份,具有同等法律效力,双方各执2份。
委托人:(盖章)住所:
委托人:(盖章)。
住所:
邮政编码:
法定代表人或其授权。
的代理人:(签字)。
开户名称:
开户银行:
账号:
电话:
公司(盖章)。
住所:___路__号_____。
_____。
由s政编码:______。
法定代表人或其授权。
的代理人:(签字)。
开户名称:广西__建设工程__有限公司__分公司。
开户银行:中国建设银行__县__路支行。
账号:____________________。
电话:_____—_______。
传真:传真:
纳税人识另u号:电子由s箱:
城市设施施工合同篇十九
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了更好地保护校园建设,经学校研究决定,甲乙双方本着平等自愿的原则,乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程,经双方共同协商,达成以下协议,共同遵照执行:
一、工程地点:
1、我镇学生宿舍正对面操场。
2、我镇厕所至学生宿舍后。
二、乙方承包施工内容:
1、乙方愿意承包我镇操场平整工程,平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费),开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右,其中开挖出的石方属于学校所有,开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程,施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方计算,施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用),其余部分所有材质由乙方提供,价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用),所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
三、质量要求:
1、操场平整 乙方平整的操场除按长、宽、深平整外,平整完后操场无大坑小洼,平整后的操场中无剩余的土方,石方堆积,经甲方验收合格为准。
2、堡坎修建 乙方进行堡坎修建时,按平均宽度0.8米修建,堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算,修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝,且砂浆标号足,满浆满灌,经甲方验收合格为准。
四、矛盾纠纷:
1、甲方负责提供外运土方、石方地点,若堆放时发生矛盾,一切矛盾由甲方负责,乙方概不负责。
2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界,若乙方施工与老百姓发生地界纠纷,乙方概不负责。
3、乙方注意文明施工,若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题,与老百姓发生纠纷,乙方自行处理,甲方概不负责。
五、工程造价: 以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间:________年____月____日。
七、付款方式: 乙方工程完工后,经甲乙双方验收合格后,乙方出具正规税务发票,甲方到会计核算中心报账后,一次性支付给乙方。
八、安全施工: 乙方在组织施工过程中,应注意施工安全,杜绝安全事故的发生,则出现的.一切安全安全事故,造成的人员伤亡,带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。
九、违约责任: 甲乙双方若有违约,双方共同协商妥善解决,若争执不下,按照相关法律程序进行解决。
十、其它:
1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
城市设施施工合同篇二十
甲方:
乙方:
为修建好花园路街道及下水道,进一步明确双方义务,经甲乙双方协商,特订立如下合同:
一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段进行新建,该工程总造价元。乙方愿意承包该工程。
二、道路标准:(道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准)。
三、施工要求:乙方要按施工设计标准要求,在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。
四、工期要求:乙方应在开工之日起30日内完工,无故超期一天罚总工程款的10%(因天气原因无法施工的可顺延工期)。五、付款方式:1、开工后,工程进展一半时,付工程款总额的30%。2、工程竣工后,甲方与上级主管部门验收合格后,付工程总款额的70%。
六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。
七、乙方开工后,进的修路材料、施工设备由乙方自己看护,施工期间发生的事故由乙方自负,一切工程费用由乙方负责。
八、双方必须遵守合同,违反者负法律责任。
九、合同未尽事宜,经甲乙双方协商解决。
十、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,镇财政所存一份。
甲方:(盖章)。
法人代表签字:
乙方:(签字盖章)。
见证人:
二0__年一月十二日。

一键复制