一键复制
签订合同能够保障各方的合法权益，增加交易的安全性和可预测性。在撰写合同时，需要明确双方的意愿和目的。以下是一份合同模板，可以帮助大家更好地了解合同书写的格式和结构。
施工吊篮租赁合同篇一
出租单位：(以下简称甲方)
承租单位：(以下简称乙方)
工程名称：施工地点：
吊篮规格：zlp数量：
经甲乙双方协商，就乙方向甲方租赁吊篮设备事宜达成协议如下：
一.租赁期内吊篮所有权归甲方所有，乙方拥有使用权。
二.吊篮的安装使用：工地，一切事物事故，全部有乙方负责.
1.甲方负责吊篮的技术指导与调试，并对乙方吊篮操作人员进行现场指导培训。
2.如乙方使用机械发生故障，甲方接到通知后应迅速赶到现场进行维修，并填写维修单，双方签字。
3.吊篮的使用期间，乙方至少每周一次对使用中的吊篮进行安全检查，重点检查设备的.运行状况和规范使用情况。如甲方一旦发现违规操作使用的，甲方有权要求设备立即停止使用，在改正签字后方可再次使用。
三.租赁期自___年___月___日至___年___月___日止。吊篮租赁期自吊篮设备装车验货日起算至吊篮运输设备搬运到地面归还甲方之日止连续计算。以吊篮设备(进/出)场清单验货，如乙方拒签进出场清单以甲方提供为准。如有损坏缺失按价赔偿(附表)。乙方应确保吊篮在归还甲方时安好无损，并清除吊篮上的施工残留赃物。
四.计费标准和计费方法：
1.日租金：___元/台/天，
2、押金：___
3.运费：___。
4、检测费：___
5.租期在___天内按____元/台/次的出库最低租金计租，超出天数每天增加租金___元/台。
6.甲方在本次合同中提供的服务仅限于吊篮的租赁，与乙方工程质量、进度等问题无连带责任。未经甲方同意不得更改吊篮的结构、不得向第三方转租吊篮、不得擅自更改作业地点或其他理由中途停租(如天气等原因)，否则视为违约。
7.乙方应在每月___日支付甲方上月租金，如逾期不支付，甲方有权停止吊篮作业，直到收回吊篮解除合同，乙方应承担由此造成的经济损失和全部责任。
五.安全责任：
1.甲.乙双方应严格遵守《安全责任》。
2.乙方应对违规操作引发的后果负全责。
甲方必须配置一根与作业高度相等的安全绳，作业人员每人必须配有安全带，如需甲方购置，费用另计。
六.补充条款：如现场因乙方原因造成吊篮的损坏，现场赔付，如不赔付，甲方不给维修。
七.合同执行过程中，双方本着诚信，互谅，协作的原则，如有分歧协商解决，协商不成可向济南市地区人民法院提起诉讼。
八.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工吊篮租赁合同篇二
发包人（以下简称甲方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
承包人（以下简称乙方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条?工程项目。
一、工程名称：______________________________。
二、工程地点：______________________________。
三、工程内容：______________________________。
四、承包形式：______________________________。
五、工程立项批准文号：______________________。
六、工程承包范围：__________________________。
第二条?工程期限。
一、合同工期总日历天数_______天；
开工日期：______?年?______?月?______?日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延?：
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条?工程价款、结算及付款方式。
双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_______%，留_______%做质保金，待保修期满后_______个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条?建筑材料、设备的供应和采购。
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条?施工与设计变更。
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条?工程质量管理及验收。
一、质量标准：工程质量符合___________________标准。
二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。?验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条?安全施工。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条?质量保修。
一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。
第九条?违约责任。
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
四、保密事项：
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第十条?争议解决。
本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条?签订地点。
本合同在?市?区?签订。
第十二条?补充协议。
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条?合同生效。
本合同自双方签字盖章后生效。
第十四条?合同份数。
本合同一式?份，均具有同等法律效力，发包人执?份，承包人执?份。
（以下无正文）。
甲方（盖章）：
签约日期：________年___月___日
乙方（盖章）：
签约日期：________年___月___日
施工吊篮租赁合同篇三
承租单位：___________(以下简称乙方)。
工程名称：___________施工地点：___________。
吊篮规格：___________数量：___________。
经甲乙双方协商，就乙方向甲方租赁吊篮设备事宜达成协议如下：
一.租赁期内吊篮所有权归甲方所有，乙方拥有使用权。
二.吊篮的安装使用：工地，一切事物事故，全部有乙方负责.
1.甲方负责吊篮的技术指导与调试，并对乙方吊篮操作人员进行现场指导培训。
2.如乙方使用机械发生故障，甲方接到通知后应迅速赶到现场进行维修，并填写维修单，双方签字。
3.吊篮的使用期间，乙方至少每周一次对使用中的`吊篮进行安全检查，重点检查设备的运行状况和规范使用情况。
如甲方一旦发现违规操作使用的，甲方有权要求设备立即停止使用，在改正签字后方可再次使用。
三.租赁期自_________年____月____日至_________年____月____日止。
吊篮租赁期自吊篮设备装车验货日起算至吊篮运输设备搬运到地面归还甲方之日止连续计算。
以吊篮设备(进/出)场清单验货，如乙方拒签进出场清单以甲方提供为准。
如有损坏缺失按价赔偿(附表)。
乙方应确保吊篮在归还甲方时安好无损，并清除吊篮上的施工残留赃物。
四.计费标准和计费方法：
1.日租金：___________元/台/天，
2、押金：___________。
3.运费：___________。
4、检测费：___________。
5.租期在天内按20元/台/次的出库最低租金计租，超出天数每天增加租金元/台。
6.甲方在本次合同中提供的服务仅限于吊篮的租赁，与乙方工程质量、进度等问题无连带责任。
未经甲方同意不得更改吊篮的结构、不得向第三方转租吊篮、不得擅自更改作业地点或其他理由中途停租(如天气等原因)，否则视为违约。
7.乙方应在每月日支付甲方上月租金，如逾期不支付，甲方有权停止吊篮作业，直到收回吊篮解除合同，乙方应承担由此造成的经济损失和全部责任。
五.安全责任：
1.甲.乙双方应严格遵守《安全责任》。
2.乙方应对违规操作引发的后果负全责。
甲方必须配置一根与作业高度相等的安全绳，作业人员每人必须配有安全带，如需甲方购置，费用另计。
六.补充条款：如现场因乙方原因造成吊篮的损坏，现场赔付，如不赔付，甲方不给维修。
七.合同执行过程中，双方本着诚信，互谅，协作的原则，如有分歧协商解决，协商不成可向济南市地区人民法院提起诉讼。
八.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
施工吊篮租赁合同篇四
甲方现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、施工内容杭州红星美凯龙金茂店商铺轻钢龙骨石膏板隔墙(见图纸)。
二、方式。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终结算价对乙方进行结算。
结算价：
三、组织领导。
1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任。
1、甲方责任。
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2)负责主电源到位。
3)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任。
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3)工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
4)负责编制施工组织设计，由甲方负责上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
7)负责材料搬运，脚手架搭建。工人安全帽及工作牌。
五、工程质量及验收标准。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期。
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。
七、进场前乙方需缴纳质量保证金每层5万元整。
八、付款方法。
八、其它。
1)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
施工吊篮租赁合同篇五
地址：__________。
承租方：__________工程有限公司。
地址：__________。
供需双方根据我国《合同法》有关规定，本着公平、信用的原则签订协议如下：
一、承租方因工程需要向出租方租用高空作业吊篮，用于遵义九江装饰工程有限公司外墙工程。
二、吊篮长度6米，施工高度120米，前梁伸出量不大于1.5米，限载800公斤。
三、租金及付费方式：
1、租金：40.00元/天__________台（不含税价），三十天起租。
2、租金在吊篮安装验收之日起计算，承租方按月支付租金。
四、租期：出租方吊篮安装调试完毕（安装调试时间在三天以内），交付承租方验收签字之日起至单个工程竣工通知出租方止。因恶劣天气连续4天以上不能施工租期顺延，租期约120天。
五、吊篮的进、出场，运输由出租方负责。
六、安装、移位、拆除承租方协助出租方对吊篮进行安装、移位、拆除，出租方负责解决技术性问题。承租方负责在安装过程中解决垂直运输工具、设备、搬运辅助劳动力及相关费用。
七、出租方的责任：
1、出租方在安装吊篮调试过程中，需提供一名技术骨干进行指导安装。费用由出租方承担。
2、出租方对吊篮的完好性、安全性负一切责任，因吊篮设备质量原因造成一切经济和法律责任由出租方承担。
3、出租方必须固定一名技术人员现场随时进行技术指导。如因吊篮出现故障出租方必须在两小时内修复，否则免除当天所有租赁费用。如承租方违章操作或不按协议内容使用吊篮，出租方有权令其停工，停工期间租赁费照常收取（以承租方签字为据）。
八、承租方的责任和权利：
1、由承租方提供小工协助出租方安装及调试吊篮，并负责垂直运输。费用由承租方承担。
2、出租方必须固定操作人员，并有责任教育其严格遵守出租方提供的《说明书》中内容。对违章操作和使用不当等原因造成的安全责任、吊篮损坏承担全部的损失。
3、对租用的吊篮应妥为爱护，归还时应保证吊篮完好、齐全、清洁（除吊篮自身损耗外）。如有丢失、损坏应负赔偿责任（见出租明细价格，赔偿明细价格）。如遇雷雨、雾天或5级风以上天气应停止使用并妥善覆盖电机部分，防止电机进水，造成损失的由承租方承担赔偿责任。
4、如因特殊情况，承租方有权终止合同。
九、随附《zlp系列电动吊篮使用说明书》一份。出租方提供的证件必须真实有效，承租方是在对出租方所有证件齐全的情况下签订的本合同。
十、本协议一式两份，双方各执一份。自签订之日起生效。如有违约双方可协商解决，协商或调解未果时，可提请承租方当地法院进行申诉。
其它约定事项：__________。
代表人：__________。
地址：__________。
承租方：__________。
地址：__________。
日期：__________
施工吊篮租赁合同篇六
甲方：
乙方：
根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自_____年_____月_____日起，甲方租用乙方的630型吊篮500台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议，双方共同遵守。
一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关吊篮租赁、使用的安全管理规定。
二、乙方必须保障吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。
三、乙方负责吊篮的安装和验收工作，吊篮安装合格后经甲方联合验收后方准投入使用。
四、施工吊篮在拆除、安装作业时、甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。
五、甲方在租用期间不得随意除和损坏设备的安全装置，吊篮安装完毕后不得随意改动，否则，出现的`物品丢失和安全事故。责任由甲方负责。
六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因吊篮本人的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。
七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的吊篮机械事故，责任由责任方负责。
八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场。
甲方：
_____年_____月_____日。
乙方：
_____年_____月_____日。
施工吊篮租赁合同篇七
承租单位：(甲方)。
出租单位：(乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方就吊篮租赁事宜达成以下协议：
一、租赁吊篮押金：
甲方租用乙方吊篮合同签字后，每台支付押金元。押金一次性付清，使用完毕结算时其押金可抵交租金。
二、甲方责任：
1、及时办理吊篮进退场清单签字手续;施工现场就近提供配电箱(应有漏电保护装置);提供吊篮现场上下楼层的电梯运输;根据租用吊篮数量，提供相应的劳动力;在乙方技术指导下完成拆卸、运输、安装及拆除等工作;提供乙方存放物件的工作间;为乙方办理物料进出场手续。
2、承担吊篮自进入施工现场后所发生的丢失及损坏的经济赔偿(附赔偿价格表)。保证吊篮在使用过程中不交叉施工，不作为垂直运输工具作业;更不能转租或租借给他人使用，否则租金加倍;施工作业人员要爱护吊篮设施，不要把玻璃胶、涂料及其他腐蚀物涂抹在钢丝绳或电气设施及其他部件上，以保证吊篮安全正常使用，否则后果自负。
三、乙方责任：
1、按甲方要求及时派专业人员到现场协助指导甲方安装并调试。甲方租赁10台以上，乙方可派专业人员免费提供现场维修服务(不含其它性质的服务及义务)。
2、指导乙方作业人员掌握和熟悉吊篮操作规程及吊篮各部设施性能，有权监督甲方操作人员是否持证安全操作;否则有权停止作业，甲方要承担其违章责任及损失。
四、安全责任：
1、甲、乙双方都应该严格执行合同，遵守合同附件一“安全协议”和附件二“吊篮安全操作规程”条款。
2、甲方应对其施工违章操作，违反“安全协议”和“吊篮安全操作规程”相关条款所发生的种种事故后果负全部责任。
五、吊篮租金费用标准(不含税)：
1、吊篮租金：元/月/台，夜间使用/小时;。
2、吊篮安装费：元/台次;。
3、吊篮拆卸费：元/台次;。
4、吊篮移位费：元/台次;。
5、技术人员每人每天元。
6、吊篮进出场费：由甲方承担。
六、吊篮费用计核原则：
1、吊篮租金以吊篮进入施工现场之日算起，至离开甲方施工现场之日为止，连续累计收取租金(依据双方代表签字的吊篮“进场清单”和“退场清单”为准)。
2、吊篮自进入甲方施工现场起，因甲方及现场各种与乙方无关的原因造成影响安装及停工、其损失及全部责任由甲方负责。
3、国家规定的节假日，甲方不施工，可提出书面报停，可不计租金;如照常施工，租金照常核收。
4、由于吊篮自身故障不能正常使用所造成的租金由乙方承担(时间不超过一天，否则扣除当天租金)。
施工吊篮租赁合同篇八
甲方(发包方)：
住所：
法定代表人：
乙方(承揽人)：
住所：
法定代表人：
甲方为根据山西省煤炭资源整合政策合法存续的煤炭生产企业，乙方为具有煤矿巷道及相关设施施工资质的企业。经甲乙双方友好充分协调，根据《中华人民共和国合同法》及相关部门规章，结合工程的具体情况，双方达成以下合同内容，以资共同遵守：
第一条工程名称及工程地点。
工程名称：山西忻州神达安茂煤业有限公司所属矿井巷道掘进及巷道设施工程。
工程地点：山西忻州神达安茂煤业有限公司所核定的矿区范围。
第二条工程内容。
甲方将公司所属矿井的巷道工程及巷道掘进相关工程由乙方承担施工。(后附工程量一览表)。
第三条工程价款及支付方式。
1、承包单价为副井每米6100元，主井每米5600元(注：副井采空区不包括材料、排水)，双方结算的依据参照施工预算和乙方施工期间的成巷率达100%的工程量的90%逐月结算。甲方对乙方施工期间的进度及质量具有监督权和验收权。施工期间，双方另行制定施工进度确认函，该确认函结合施工预算为双方结算的最终依据，双方对此计价方式协商认可。如有隐蔽工程或合同外的工程价格按《煤炭(20xx)》定额计价。
2、乙方剩余应得的10%工程款，经双方确认具体金额后作为施工期间的工程质量保证金。乙方在施工结束后，井下巷道及相关工程完工并经甲方及监理公司竣工验收合格后，支付乙方5%。验收后壹年期内，在此时间甲方如发现乙方存在工程质量问题(不包括不可抗拒的外在因素造成的质量问题)，则有权单方面摔跟头应付乙方总工程款的5%部分。如在甲方及监理公司竣工验收合格，投产壹年后，如无施工质量问题，一个月内甲方向乙方全额支付双方认可的5%部分施工结算款项。
第四条乙方施工期限为本合同签订之日起七个月之内(遇特殊情况可顺延)。
第五条双方在签约之前所形成的《会议纪要》作为本合同的附属条件，亦为双方履行本合同的法律文件之一。
第六条甲方的权利与义务。
1、乙方应当按照四方所属矿井的设计图纸施工，四方有权监督乙方的施工情况，如发现乙方施工不当或施工错误，四方有权要求乙方停止施工。
2、四方所属矿井因政策原因而临时停止建设或临时停产时，有权要求乙方停止施工，并不承担向乙方支付报酬的义务。
3、甲方有义务向乙方提供施工期间所必须的机器设备，甲方提供的施工设备乙方有权验收，如果发现甲方提供的机器设备不符合施工要求和安全标准的，乙方有权要求甲方予以更换。如乙方验收后发现设备不符合施工要求，仍继续施工所造成的相关责任由乙方负责，由此而造成的损失由乙方承担。
4、在乙方施工期间，所产生的工程煤由甲方处理。
5、甲方应该按照合同的约定向乙方支付报酬。
6、甲方应保证向乙方提供的技术资料及相关井巷图纸的准确性、完整性。
7、甲方有权要求乙方成立项目部，健全相应的管理机构，提供具体参与施工所应具备的具有相同“六长”的管理人员及相关技术人员，并应向甲方提供所配各人员的资质证明材料，相关的工资等由乙方承担。同时，甲方应配备相应的“六长”人员。甲方配备的“六长”人员有权监管乙方配备相关人员的职责和权力。
8、甲方对乙方的施工质量有权检查和验收，如验收时发现不符合相关的施工技术要求，甲方有权在乙方应得的报酬中做相应的等值的扣款，乙方对此表示同意。
9、甲方及甲方所属的总公司有权制定相关的安全规章，乙方应当遵守执行。施工前期，乙方应向e1=【方提供其相应的安全、技术等规章，作为双方履行合同的附件】。
10、甲方提供乙方的施工条件。
1)供电系统。
2)运输系统。
3)通风设施。
4)压风设施。
5)排水设施。
所有的排水设施由甲方配备乙方使用及维护;。
6)供水设施。
7)甲方提供的材料。
设备非人为损坏刮板机、皮带的变速机、电机及价值在500元以上的配件甲方承担，安装更换在500元以上产生的费用由甲方全部承担。500元以下由乙方承担。人为造成的损失乙方承担。
8)技术方面。
在施工期间，测量测绘由矿方负责。
第七条乙方的权利和义务。
1、乙方施工的工程经甲方验收后，有权要求甲方根据验收合格的工程量依据双方确定的结算标准支付相应的报酬。
2、乙方应严格按照国家法律、省级及地方法规、规定和甲方公司的安全规章施工。
3、施工期间乙方配备的相关技术人员及施工人员由乙方聘用，乙方承诺所聘用的相关技术人员及施工人员具有施工资质，并向甲方提交相应的资质证明材料报甲方备案。相关技术人员的培训费用、劳动保护费用、工资、工商保险等由乙方承担。
4、乙方施工过程中所需的机器设备及相关施工设施乙方有权要求甲方采购，乙方验收后的用于施工的机器设备等应符合国家制定的行业标准，乙方验收后如因机器设备不符合国家标准而导致施工延误或发生安全责任事故由乙方承担全部责任。
5、施工期间，乙方为施工安全事故第一责任人，如发生安全事故由乙方承担全部法律责任。如在施工过程中发生安全事故乙方为安全事故责任的承担者。
6、乙方应当在施工期间向甲方提交安全的施工方案、措施，该施工方案及措施作为本合同的附件。
7、同一时段如因工程进度的需要安排其他施工队伍同步施时，乙方应给予配合，不得无故设置障碍影响甲方其他工程施工队伍的施工进度。
第八条材料采买要求。
1、乙方所用的材料由乙方向甲方材料科领用，所于乙方的在结算时从工程款中扣除。
2、乙方应随时按监理的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。
3、乙方应采取有效的成品保护措施以确保自己采购加工的所有用于本工程的材料和设备的外侧的完好。
第九条本合同签署之起叁日内，乙方一次性向甲方足额缴纳100万元人民币的安全风险抵押金，作为乙方安全施工的担保金。如乙方施工期间发生安全责任事故而导致甲方承担相关责任之情形，任何一方违反本合同，应负责赔偿守约方一切经济损失，该损失包括但不限于守约方已经发生、即将发生的损失，也包括守约方期得的利益损失，以及守约方为解决解议而支付的律师费、差旅费。
第十条争议的处理方式。
在本合同履行中产生争议，协议各方应本着客观公正的原则协商解决，协商不成向甲方住所所在地人民法院提起诉讼。
第十一条未尽事宜。
本合同的未尽事宜由合同各方通过友好协商解决，并签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同签订后甲方不得无故终止本合同，否则应赔偿乙方的一切经济损失。
第十二条合同的生效。
本合同自合同各方签字、盖章之日起生效。
第十三条合同文本。
本合同一式四份，合同各方各执两份，具有同等法律效力。
1、乙方资料证明材判文件。
2、双方签约之前形成的会议纪要。
3、乙方配备相关技术人员资质证明材料。
4、双方认可的计算依据。
5、乙方对施工负责人的授权委托书。
6、乙方对相同“六长”的技术管理人员的委托书(签署页，由合同各方签字盖章)。
施工吊篮租赁合同篇九
由乙方负责吊篮的安装拆卸及进出场的装卸车，并负责安装调式的技术指导工作且乙方不收取任何安装拆卸费。吊篮安装完毕后，必须交付甲方调式确认，方可使用。甲方操作工人在使用吊篮之前，乙方必须对甲方操作工人进行吊篮正确操作及安全教育培训，并表明每台吊篮的限载。
1，甲方需要乙方安排吊篮进退场时，应提前一天通知乙方。
2，乙方必须指定一名现场负责人便于与甲方联系。
3，甲乙双方必须进行吊篮进退场验收，验收在甲乙双方人员共同参与下进行，验收完毕后双方代表在《租赁吊篮收发清单》上签字确认。
五.吊篮在使用期间，乙方派专业人员对使用中的吊篮进行保养、维护服务，若吊篮出现故障，而乙方人员不在现场，无法提供维修服务，从通知乙方人员起算二小时，该台吊篮的日租金扣除，由甲方管理人员计入施工日记，作为结算支付租金的依据。
六.吊篮使用过程中，由吊篮设备原因所造成使用人员的伤残事故，以及造成使用人员的伤、残、亡事故，以及造成的经济损失，经政府相关部门认定责任，乙方承担相关责任。
七.甲方对于吊篮具有使用权和管理权，乙方工作人员服从甲方现场管理。甲方对现场安全工作负有管理责任，乙方工作人员服从甲方安全管理，乙方现场工作人员不能服从安全管理，甲方要求乙方人员加以改正，并及时通知乙方单位。
八.甲方人员未经乙方同意，不得擅自对设备维修、拆除零件、移动，若吊篮需要移位，则乙方专业人员必须到现场全程进行指导，并确认吊篮的安全可靠。
九.合同解除、争议的解决。
1、甲、乙双方因不可抗力因素不能履行合同时，根据实际情况，可部分或全部免除责任。
2、合同执行过程中，如发生分歧应本着互相体谅精神，友好协商解决。如协商不能解决，可在甲方所管辖区法院解决。
十、合同附件。
合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同同等法律效力。本合同附件包括：《吊篮使用说明书》、《租赁吊篮收发清单》。
十一.本协议一式两份，甲已双方各执一份。本协议有效期自签定之日起生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表(签字)：代表(签字)：
日期：年月日日期：年月日
出租方：(以下简称甲方)。
承租方：(以下简称乙方)。
由乙方向甲方租用高处作业电动吊篮，经甲乙双方共同协商同意订立如下协议：
一、承租数量，地点。
乙方因施工需要向甲方租用高空电动作业吊篮台，总长度米。工地名称：地点：
二、承租期限，费用。
1、吊篮最低起租时间为30天，不满30天以30天计算。租赁暂定天，日期为年月日，退还日期年月日。实际退还日期年月日，租金每天元/台(该价格为不含税单价)，合计元(大写元整)，每月结算一次租金。期满如继续租用，应提前五天通知甲方并立即预付下月租金。乙方不得用任何理由来推托和拖延吊篮租金，否则甲方有权立即收回吊篮，所产生费用在乙方押金中扣除。
2、合同期满后乙方如继续租用，应在期满后当即续签合同，否则甲方将收回吊篮。如果乙方超期使用吊篮，一切责任事故由乙方承担。
三、吊篮押金合同签订后乙方需支付每台押金元(大写)后，甲方开始准备发货。租赁结束后，押金在甲方验收吊篮完好无损进仓后甲乙双方结算完毕后一次性退付。
四、运输费用。
吊篮进出场搬运费，运输费由方承担。
五、安装拆装提供两个方案可供选择，选。
a、由甲方进行吊篮的装卸调式工作，乙方提供垂直升降设备及带漏电开关三相四线电源。吊篮进入工地后，无论是否安装，租金从第一天开始计算。每台吊篮安装费用收取元，拆卸费用收取元。如还需甲方提供帮助移位则收取每台每次元。
b、由乙方负责吊篮的安装拆卸及进出场的装卸车，甲方只负责安装调式的技术指导工作并对乙方操作人员进行培训且甲方不收取任何安装拆卸费。吊篮安装完毕后，必须交付甲方调式确认合格后，方可使用。
1、乙方需要甲方安排吊篮进退场时，应提前一天通知甲方。
2、乙方必须指定一名现场负责人便于与甲方联系。
3、甲乙双方必须进行吊篮进退场验收，验收在甲乙双方人员共同参与下进行，验收完毕后双方代表在《租赁吊篮收发清单》上签字确认。
4、吊篮归还时，乙方应保证吊篮完好齐全，缺少件必须按件赔偿。
七、吊篮的安全，维护与保养。
1、乙方上吊篮工作人员必须严格按照《吊篮使用说明书》规范作业，并做好日常保养。工作人员必须带好安全帽，系好安全带，安全带必须扣在安全绳上，否则由此造成的一切后果由乙方承担。
2、吊篮在租赁期间内的一切保护责任(包括吊篮及其配件、辅料等人为损坏、遗失、丢窃等)均由乙方负责。
3、乙方应指定人员对吊篮实施维护管理，吊篮发生故障，损伤后，乙方必须在第一时间通知甲方，并停止作业，甲方人员得到通知后立即进行检修处理，未经甲方同意不得带伤作业，所造成的后果甲方不承担任何责任。
4、由乙方操作人员造成的各种事故，乙方将承担全部责任。由于甲方吊篮质量问题造成的各种事故，乙方应保护好现场，经甲方人员确认后，所属质量问题，责任由甲方承担。
5、如乙方需要甲方派技术人员跟班，技术人员每天工资200元及食宿由乙方负担。
八、吊篮的所有权与使用权。
租赁期内，吊篮的所有权归甲方，乙方拥有使用权。
九、吊篮服务范围。
1、甲方于本合同中所有提供的服务权限于吊篮的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。
2、乙方与本合同中所有提供合同预先规定的区域、范围内作业，未经甲方同意擅自变更作业地点、作业坏境的，由此产生的一切事故由乙方自行负责。甲方并有权终止合同，收回吊蓝，因此所产生的费用由乙方承担。
3、甲方吊篮供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向任何三方转租甲方吊篮，如发生转租行为，甲方有权终止合同。若乙方转租发生的各种事故，由乙方全部承担。
4、乙方在吊篮移位中，发生各种事故由乙方承担全部责任。
十、合同解除、争议的解决。
合同执行过程中，如发生分歧应本着互相体谅精神，友好协商解决。如协商不能解决，可在甲方所管辖区法院解决。
十一、合同附件。
合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同同等法律效力。本合同附件包括《租赁吊篮收发清单》。
十二、其它。
本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，双方各执一份。
甲方代理人：乙方代理人：
单位盖章：单位盖章：
联系电话：身份证码:。
联系电话：
年月日年月日。
工程名称：
工程地点：
负责人：
联系电话：
日期：年月日
吊篮维修人联系电话：
1.淮北大学生创业贷款申请流程。
2.责任协议书怎么写。
3.装修劳务承包合同。
5.淮北大学生创业扶持政策。
6.钻机基础知识。
7.淮北市大学生创业政策。
施工吊篮租赁合同篇十
甲方(发包人)：(以下简称甲方)。
甲方代表：，联系电话：
地址：
乙方(施工班组)：(以下简称乙方)。
身份证号：，联系电话：
地址：
兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：
工程概况：
工程名称：;。
工程地点：;建筑面积：m2;。
层数：;结构形式：框剪结构;。
承包方式：清包工;。
工作内容：
本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。
浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。
浇筑混凝土前的模板根部塞缝。混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。
商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。
按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。
指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。
参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。
乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。
本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小工元/小时。
三、施工机具、材料：
1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。
2、甲方提供的机具、材料：
1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);。
2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;。
3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;。
4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。
3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。
4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。
四、工期要求：
1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期______年月日，结构封顶日期______年月日。
2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。
3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付1000元的违约金。
4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。
如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。
五、工程质量：
乙方应保证工程施工质量达到以下标准：
达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。
严格执行甲方制订的质量管理条例。
1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。
2)、混凝土质量：表面平整度超出8mm，每点罚款100元，在5-8m超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5mm罚款100元。
3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.2m2罚100元，0.2—0.4m2罚300元，0.4--0.6m2罚500元，0.6m2以上罚1000元。并派人整改到优质为止。
4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。
5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。
6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。
7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以200元/次以上/次经济处罚。
8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。
六、合同价款及支付方式：
合同价款。
1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/m2;1#楼主楼建筑面积元/m2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积元/m2;建筑面积元/m2(rmb/m2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。
2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。
3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。
4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。
5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。
6)、该单价内含3%的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。
7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价5%(约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。
2、支付方式：
1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。
2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。
3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的85%;其余15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。
4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的85%暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的5%;其余10%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。
七、双方现场代表：
1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。
2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、文明施工。
八、甲方管理职责：
1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。
2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。
3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。
4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。
5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。
6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)。
7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工资直接发放到职工本人。
8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。协调乙方与其余各工种间的关系。
九、乙方管理职责：
1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。
2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。
3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。
4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。
5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。
6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。
7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。
8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。
9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。
10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。
11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。
12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。
13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。
14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。
十、违约责任：
1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。
2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。
3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的70%单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。
4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。
5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。
6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。
7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。
十一、争议解决。
本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;。
十二、其他、
本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。
未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。
4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方代表：
日期：年月日日期：年月日
