一键复制
合同的有效性和合法性对于保护各方的权益至关重要。在起草合同之前，需要进行充分的尽职调查，确保对合同事项的了解准确。合同范文仅供参考，具体情况需根据实际需要进行调整。
路面工程承建合同篇一
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》有关法律法规，就甲方油茶基地林地道路硬化工程发包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下一致协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
1、道路长度：约12公里的林地道路地面硬化，具体工程长度以双方验收确认的实际公里数为准。
2、硬化要求：铺设路面宽度为3.5米，厚度为20厘米的c25砼。
3、该工程施工仅为上述路面硬化项目，不包括路基、挡土墙、涵洞、排水沟等非路面硬化项目。
4、本工程开工日期暂定于年通知为准(但甲方必须提前十天通知乙方)。
1、本工程预计总造价为人民币确认的工程量及约定的工程单价具体结算。
2、本工程的路面硬化工程单价为每公里万元人民币(一切税费由甲方负责)，本单价不包含道路路面硬化以外的其他附属工程费用。甲方因工程需要由乙方一并施工其他附属工程的，双方另外商议附属工程单价。
五、付款方式：
1、本合同书签订后，甲方书面通知乙方开工且乙方设备、人员进场之日起___工作日内由甲方按预计工程总造价的'___向乙方支付预付款(进场费)。
2、完成1公里路面铺设工程，由乙方向甲方提交施工进度表，经甲方现场代表签字和财务审核认可，甲方应当于2个工作日内支付乙方完成工程量的85%工程进度款，从完成第2公里开始每完成1公里付90%工程进度款。
3、工程竣工经双方验收合格之日起7个工作日内，双方按照约定的工程单价及验收确认的实际工程量核定本工程的实际总工程款，扣除工程质保金3%，在一年内且无工程质量问题的(地基垮塌、沉陷、重车重压等这些因素除外)，甲方必须将留存的工程保质金3%全部且无息付给乙方。
1、工程质量按双方确认的上述硬化要求和规范进行施工，符合山林道路硬化基本质量要求。
2、工程保质期为一年(从工程竣工验收合格之日起算)。保质期内如因施工质量原因造成工程维修，由承包人负责出资维修，但因地基垮塌、沉陷、重车重压等非因乙方原因引起的工程质量问题均由甲方自行负责。
七、责任分担：
1、甲方保证发包乙方施工的本工程没有争议。
2、甲方派出施工员进驻场地现场指挥监督乙方施工。
3、甲方为乙方免费提供混凝土搅拌场地，并提供乙方施工所需水源、水管、电线及主干线到搅拌场地，分支线由乙方自行负责。
4、甲方负责妥善协调处理周边群众及外界社会关系。若出现纷争，所产生的一切费用均由甲方承担。
5、施工过程中因甲方不按合同规定按时付款或纷争矛盾造成乙方停工累计超过三天以上的，甲方必须补偿乙方在场人员每人每天100元误工补贴和机械每台300元/天/台班费。
6、乙方必须严格规范施工，并自觉接受甲方的监督管理，做到文明施工安全施工，确保施工质量和施工安全，工程施工期间发一切安全事故和质量事故，非乙方人为和不可抗拒等因素发生意外，由甲乙双方共同协商解决。
7、乙方施工过程中若出现不可抗力及不能协商的问题影响施工工期的，乙方必须立即报告甲方，由甲方协调并经双方代表共同签证后延期工期，其中若产生费用和责任的由乙方负担，是甲方责任的由甲方承担，非双方责任的各自承担。
8、甲方必须按约定给乙方付工程款。
八、安全保证金：
本合同签订时乙方向甲方交付___万元的安全施工保证金。该款项在工程乙方施工队进场后7个工作日内甲方必须全部退还乙方。
九、违约责任：
1、甲方必须按约定支付乙方工程款项。若逾期不给付的，必须按应给付工程款项总额的3%向乙方支付违约金，并赔偿乙方由此造成的所有损失。
2、甲方书面通知乙方进场开工，乙方无正当理由拒不进场施工履行合同或不交付安全保证金逾期15天的，视为违约，应当向甲方支付3%的违约金，甲方有权解除本合同。
3、除法定可以终止或解除合同或双方协商解除以外，任何一方不得单方解除合同，否则构成违约。
十、其他约定：
1、施工过程中的交涉以及和工程签证有关的事项双方必须以书面文字资料为准。
2、本合同未尽事宜双方应友好协商解决，双方无法解决的可以向由有管辖权的有关部门及人民法院诉讼处理。
3、本协议一经双方签字盖章生效。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
_____年____月____日。
路面工程承建合同篇二
发包人：
委托代理人：
承包人：
委托代理人：
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：________道路工程。
2、工程地点：
3、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价（暂定）_______元单价（综合单价包干）。
6、质量标准：合格。
7、工期：工程总日历工期天_______，具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二、技术标准。
1、技术标准：
（1）执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、______市相关技术标准、规范；
（2）质量评定执行相关质量检验评定标准：所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三、双方权利和义务。
1、发包人的权利和义务。
（1）负责场地三通一平。
（2）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。
（3）提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。
（4）负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。
（5）进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。
（6）按合同约定支付工程款。
2、承包人的权利和义务。
（1）本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。
（2）严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
（3）负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准。
（4）负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
（5）做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。
（6）工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料。
四、工程价款。
1、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
2、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市土建定额再结合_____市有关文件进行编制,如____土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按_____土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
五、工程价款的支付。
1、工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75％。
六、竣工验收。
1、承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
2、承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
七、违约责任。
1、发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2、承包人违约：
（1）因承包人原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按_____元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
（2）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
（3）承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款________元。
（4）如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
八、争议。
甲乙双方因合同发生争议?，向___________的单位要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
九、合同生效与终止。
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；
2、合同订立时间：_____年____月____日；合同订立地点：__________。
3、发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十、合同份数。
1、本合同正本____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；
2、副本____份，双方各执_____份。
发包人：（公章）。
委托代理人：
_____年____月____日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
_____年____月____日。
路面工程承建合同篇三
经双方协商，订立合同如下：________________。
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始______日期为__________年__________月__________日，交工______日期为__________年__________月__________日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二.质量保证及保修。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线，交换机，路由器)。
乙方对其销售的产品提供__________年质保(交换机)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之______日起__________年。(硬件保修__________年，人为损坏无质保)对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
甲方：______________。
乙方：______________。
路面工程承建合同篇四
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二.质量保证及保修。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五.付款方式。
路面工程承建合同篇五
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立路面施工合同。
第一条地理位臵、面积。
1、甲方出租给乙方的房屋位于。
2、出租房屋面积共计平方米。
第二条租赁期限、用途。
1、该房屋租赁期共计年。自________年____月____日至________年____月____日。
2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋权作为使用。
3、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。
4、乙方如要求续租，则必须在租赁期满之前书面通知甲方，按市场价经甲方同意后，重新签订租赁合同。
第三条租金及支付方式。
1、房屋租金：_________________共计元/月(大写：_________________伍仟圆整)。
2、房屋租金交付方式：_________________。
3、房屋租金支付时间：_________________。
4、房屋租赁保证金：_________________本出租合同的租赁保证金为人民币元。(大写：_________________)。
第四条租赁期间相关费用及税金。
1、乙方交纳以下费用：_________________。
(1)租赁新产生的其它税收。
(2)物业管理费。
(3)每月水电费政府有关部门征收本合同未列出项目但与该房屋有关的其它一切费用。
第五条房屋修缮与使用。
1、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。
路面工程承建合同篇六
经双方协议，电气工程承包给电工作业班组，包价为________元，订立以下条款：
一、合同双方：
甲方：太和二建第一项目经理部。
乙方：电工作业班组。
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、双方责任：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的`责任自负。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金_______元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金_______元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予_______。1-0。_______元/2奖励。
四、承包款结算方法：乙方在必须每月_______日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方签字：
签约日期：
乙方签字：
签约日期：
合同范文2。
路面工程承建合同篇七
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机_____或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五.付款方式。
合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的?设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
六.违约条款。
合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
年月?日?年月?日。
路面工程承建合同篇八
一.服务内容。
1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二.质量保证及保修。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线，交换机，路由器)。
乙方对其销售的产品提供____年质保(交换机)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。(硬件保修____年，人为损坏无质保)对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四.合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
五.付款方式。
合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
六.违约条款。
合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：__________乙方：__________。
甲方代表：__________乙方代表：__________。
地址：__________地址：__________。
路面工程承建合同篇九
二、坚持文明施工、规范化施工。
施工现场要保持整洁有序，坚持严格要求，照章办事，不折不扣地按照规范和有关的规定施工。
加强现场管理实现文明施工是实施精品工程的重要组成部分，是工程建设管理的重要环节。为加强这方面的工作，施工单位认真贯彻执行文明施工标准，并将其正式纳入考核评比内容中。施工单位要加大现场管理力度，把实现文明施工作为工程管理的重要内容，依据“文明施工标准”和自身情况，有针对性地制定出自己的现场管理和文明施工条例，并严格实施。
施工单位除每月要进行一次文明施工检查外（要有检查记录）要坚持日常的督促检查工作，不具备文明施工条件的不准开工、交工，坚决消除施工现场脏、乱、差现象，创造一个整洁有序、文明的施工环境。
文明施工条件规定如下：
1、生活区。
（1）各种设施建设布局合理、整齐，
（2）宿舍、办公室、库房、工作间内干净、整洁，各类物品摆放整齐。
（3）区域内垃圾集中存放、定期清理。
（4）区域内不准明沟排放污水。
（5）区域内始终保持清洁、卫生、道路晴雨畅通、平坦。
（6）厕所定期消毒处理，便池加盖，保持清洁。
（7）区域内各类物品设备存放定置有序。
（8）区域内用电设备安全有效，线路符合标准，防火、灭火器材足量有效。
2、施工现场（包括沥青拌和场、基层稳定材料拌和场、预制厂、房建工地、桥涵施工工地、路面及工程施工现场、各种材料料场等工作场所）。
（1）施工人员要佩带胸卡上岗，并坚守岗位。
（2）按要求设置各种标牌、标线，按规范施工。
（3）各种材料、物品、设备分类存放界限清楚，放置规矩，砂石料等地方材料要码方整齐堆放，主要材料要设标志牌。
（3）对特殊设备、物品、材料要采取防潮、防雨、防晒、防火等措施不准因管理和。
存放不善而降低材料的使用性能。
（5）现场内不准有废料、垃圾等各类杂物存在（清理不过夜）经常保持清洁。
（6）道路畅通、平坦。
（7）现场内无不合格材料、无多余或杂乱无章的堆积物。
路面工程承建合同篇十
甲方：
乙方：
一、由甲方负责承建，由于工程施工需要，现将此工程的需要部分钢材约吨(以实际供应货量为准)委托乙方负责供应，经双方好友协商达成如下协议：
1、单价以，每月以日日日这三天的网上公布价(中午12点为准)来平均得出本月所产出的钢材价格作为结算价。
2、另外在每吨钢材加元包括运输费，利润，税票等一切费用作为结算结合价。
3、如在本月指定三天遇到周末成节日期间网上无发布价格，只能往前推到前天有发而所价格来总评。
4、在供货期间，甲方需要的规格型号在网上发布的但显示缺货，乙方自行调配，必须供应，价格按照合同内执行，如甲方需要的规格型号网上又无发布的双方另行商定价格。
5、品牌确定双方指定：没有的钢材由业主指定的或双方约定的钢材在网上发布的单价为准。
二、双方的权利和义务。
1、乙方应按本合同要求的产品技术指标，保证产品质量。
2、乙方保证按时保质保量把货物运到甲方指定地点，交货并听从甲方现场管理人员的指挥。货到工地，工地上无甲方指定的收货人或被指定的收货人，无理拒绝签收的，乙方可以将钢材运回，并视为甲方已违约，甲方需承担所有由此造成的经济损失。
3、乙方保证在供货期限内，都将按双方合同约定的价格保质保量供给甲方，缺车费由甲方负责。
4、甲方必须在每月20日-26前以书面形式加盖公章提出下月的钢材使用计划及到货时间给乙方，每批次甲方提前五个工作日以传真形式通知乙方，乙方按照甲方提出的计划及数量保证及时供货。如临时急用的规格型号，乙方应及时配合调货，价格另行协商。
三、检验与计量。
1、钢材质量必须达到(gb1499-2-20xx)国家标准，乙方应对产品质量负终生责任。乙方提供的钢材到甲方指定现场后，产品的出厂质量报告，合格证，必须加盖乙方单位章交给甲方，由甲方对产品的质量，数量和规格进行验收，经甲方实验室及监理单位按有关规定抽检、试验若达到国标要求。由甲方开具六联单并在六联单上签字确认作为乙方向甲方结算依据，六联单必须由项目部材料员开具方能个有效。
2、货到工地先检测后使用(在五日内)，甲方若未检测先使用与乙方无关，如甲方检测达不到国家质量标准，必须在货到工地三天内通知甲方，并附检测报告单，同时甲方有权要求退、换货，运输费用由乙方负责。
3、螺纹钢、圆钢和型钢按理算，盘条检斤。
四、价格和结算。
1、盘条、圆钢、螺纹钢和型钢等各种型号规格以____________________发布的以______日_____日______日这三天的__________________公布价来总平均得出，本月所产生的钢材价格作为基础，另外每吨再加_____________元为结算综合单价，综合单价包括运输、利润、税费等一切费用。
2、每月底进行结算一次，结算钢材款的税票在本月25号前应及时交给甲方。在下个月15日前付清上月全部贷款。如甲方未能按时付款则应承担应付款的违约金(每月每100元按2.00元利息计算给乙方)，乙方有权终止供货。
3、钢材供货合同期满当月底双方进行供货终止结算，并在1个月内还清所有贷款。
4、付款方式：甲方以银行电汇方式向乙方付款，乙方必须在每月25日之前提供完税的增值税普通发票。
五、其它。
1、便道必须畅通，如便道不能畅通所产生的一切费用由甲方负责，因运输过程中自行造成的一切损失甲方不负任何责任。乙方负责将货物运送到甲方本标段的任何施工点。
2、本合同未尽事宜双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、如遇到自然灾害，恶劣天气等不可抗拒的原因而导致供货不及时，乙方不承担违约责任，但必须提供有效证据。
4、本合同在履行过程中发生争议，由合同签订地法院管辖，所产生的诉讼费、律师费、差旅费等，一切费用由违约方承担，担保人对甲方承担担保责任。
5、本合同份，每方各执一份。各方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
路面工程承建合同篇十一
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
为了确保工程的顺利完成，经甲乙双方协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同，共同遵照执行。
2、工程地点：
3、承包范围：一千三百九十三米长的水泥硬化路面。
4、承包方式：包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价为25万元，单位造价每平方米62元（竣工后实际测量为准）。
1、路面为15公分厚c25水泥混凝土路面，宽3米，两侧路肩宽度为各75公分。
2、施工后路面的平整度必须达到上级的验收标准，并且保证雨水排泄。
3、在原有路基的基础上，对高低不平的路段采用机械整平，低洼地段必须用砂石做垫层，并且夯实。
4、严格控制路面材料质量，路基必须夯实，否则返工。
1、甲方的权利和义务。
甲方委派的监督管理人员两名，姓名：
职权：对施工阶段质量进度以及现场工程质量进行监督与控制，参加验收以及保修阶段的相关工作。
2、甲方主要工作。
负责场地以及提供水源，电源等各项准备工作。
负责施工现场障碍的疏导以及可能出现的纠纷调解工作，保证施工顺利进行。
3、承包人的权力和义务。
项目负责人姓名：
项目负责代表乙方就工程项目全权对甲方负责。
4、乙方的主要工作。
负责施工范围内的施工安全工作，乙方应按照有关规定严格实施安全防护措施。承当由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用，做好现场的设备、材料的照管工作，做好现场施工记录。配合甲方和监督单位质量检查。乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、质量事故，均由乙方自行负责。并且承担相应的经济责任、法律责任和一切经济赔偿。
所有工程款项均由乙方自行垫付。工程验收合格，待上级拨款到位后付款，最迟年底前付清。工程质量保证金为总造价的5%，质保期为一年，质保期满后一年一次付清。
乙方在工程竣工具备验收的条件下，积极配合甲方和有关单位组织验收，对不合格要求整改的。要按要求整改，并且承担自身原因造成的整改费用。
工程期限为一个月。
1、未经甲方允许乙方不得将工程分包，否则甲方有权力终止合同并且追究乙方所造成的法律责任。
2、乙方必须按时竣工，否则每超期一天按1000元/天支付违约金。
合同订立时间：__年__月__日。
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）。
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
承包人：（公章）。
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
路面工程承建合同篇十二
甲方：
乙方：
甲方就承建的楼工程木工、模板、门架工程承包给乙方施工，经甲、乙双方协商达成如下协议。
一、承包方式：包工包料。
二、承包工作内容：
按照甲方提供的施工图内容施工，具体施工内容包括模板制安。
管加固等。。
三、质量要求。
1、模板的几何尺寸必须符合施工图纸尺寸，几何尺寸偏差在国家施工规范允许范围内。
2、模板及门架支撑体系必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能安全检查可靠的承受施工荷载和侧压力。
3、模板接缝严密，不得严重漏浆。
4、模板制安质量标准为合格。
5、如发生胀模、垮模，造成砼凸出现象，凿砼工资由乙方承担并负责清理卫生，柱剪力墙脚下渗出砼包由乙方负责凿除并清理。出了现大面积垮模和造成质量事故，按凸出部分每处500元进行罚款。
6、乙方必须保证地下室，首层二层购新模板。
7、乙方应严格按照施工规范和操作规程，并按优良标准进行施工，确保一次验收合格，若因质量问题造成重大损失，工程造价的到5倍予以罚款。
8、每层模板安装和拆除后，必须清理干净所有杂物，保证干净的楼面交给钢筋工和泥工班组。
四、木工包干单价。
工程量按砼接触展开面积计算，地下室单价按35.5元平米计算，标准层单价为34.5元平米计算，计时工按8元小时计算。
五、工程款结算方式。
每月结算一次，按当月完成工作量总款的80%在次月5日发放工资，工程封顶后付至总工程量的95%,所有木工项目完成，工程竣工验收后三个月内付清所有工程款，如乙方中途退场或停工，则甲方扣除乙方已完成的工程量的50%作违约金，并且有权另行安排班组接替其施工任务，乙方不得在施工过程中不听从施工员的安排，施工员有权不给乙方结算工程量。
六，工期。
每月每层按项目经理下达的施工计划规定时间完成，在标准层后，每月每栋必须完成4层。乙方必须备足所有材料。每提前一天奖励300,每推迟一天罚款300元，按期完成不奖不罚。
七，文明施工。
乙方进场后要做到文明施工，各种进场材料应分类堆放堆齐，做到工完料清，施工期乙方必须服从甲方施工员指挥，如乙方不听从甲方施工员指挥，甲方施工员有权对乙方罚款和开除出场。
八、安全生产。
乙方在施工中必须做到安全施工，班组长应对本班民工进行安全教育，严格按照国家安全操作规程施工，并严格执行甲方各项规章制度，做好周边安全防护，因乙方原因发生的任何安全事故所造成的一切责任及损失均由乙方责任，因其他原因所造成的安全事故由责任方负责，安全帽由工地统一购买，乙方支付购买款。
九、乙方不得用甲方的模板材料，如有发生甲方将加倍罚款，每层工序完成后及时把施工现场清理干净，主体工程完成后所有木工建筑材料全部用品吊栏运输下地，并及时清理出工地。
十、乙方须无偿提供吊栏下料台的板子、搭桥、泥工用工作凳子，工地人员铺床用胶合板方料等，如人为损坏，按市场价赔偿。
十一、乙方必须每天安排一名负责人在工地现场指挥，不到现场每天罚款500元。
十二、本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，本合同从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。
十三、乙方向甲方交纳陆万元工程质量、进度、安全履约保证金。
甲方：乙方：
甲方代表：身份证号码：
联系方式：
______年____月____日。
补充协议。
工地安全事故方面的补充协议，条款如下：
1、工地产生安全事故产生的费用：3000元以下，由乙方自行负责与甲方无关。
2、3000元以上00000元以下，由乙方负担80%,甲方负担20%.
3、甲方维护不到位，产生的安全事故一切费用由甲方负责与乙方无关。
甲方：乙方：
甲方代表：身份证号码：
联系方式：
______年____月____日。
路面工程承建合同篇十三
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_______________________工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为____学校教学实验楼工程，地点在____市_________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商，该____工程按____元/(2、3、)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。
如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金____万元。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务。
(一)甲方。
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方。
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他。
1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
路面工程承建合同篇十四
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，由乙方承担探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：
一、工程项目：单孔孔深。
二、钻孔直径：钻孔，如果遇到特殊情况不得。
三、单价：
四、总工程量。
五、甲方责任和义务：
1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。
2、甲方责任负责三通一平场地平整及外部协调。
3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。
4、甲方提供乙方人员住宿。
5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费，如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。
六、乙方责任和义务。
1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的'钻孔。
2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。
七、工程验收及付款方式：
1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际进尺计算工程费。
2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元，乙方来回往返车费由甲方承担。全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用，一周内结算清。
3、甲方支付给乙方工程费用，不得超过一周。
八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下，甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。
九、其它：本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方代表签字之日起生效。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
路面工程承建合同篇十五
经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方负责施工，双方就
此达成如下协议：_________________
1、此工程全长米，填方工程量不超出_____，每______按元计算;包括全公路两边、边沟、挖通，每公里工时费_____万元已含机械费、人工费，不使用压路机。乙方进场后，甲方必须安排现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程中，所遇当地居干扰，甲方应及时处理，乙方不负责任。
3、乙方在施工过程中，甲方应及时到施工现场监督、指导，及时指出存在的问题，以便乙方改进。否则由此造成的损失乙方概不负责。甲方自行承担一切损失。
4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延误及损失由甲方负责。
5、开工时间：_________________。
6、甲乙双方共同遵守合同。如哪一方违约，按总工程款的30%处罚违约金。
7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜双方共同协商。此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。
