维保合同智能化维保合同（通用18篇）

合同是双方当事人在法律规定下达成的一种约定，具有法律约束力。合同中应当包含明确的权利义务条款，确保双方的权益得到保障。合同的履行过程中，双方要保持良好的沟通和合作关系。

维保合同智能化维保合同篇一

甲方：

乙方：

受甲方委托，乙方负责对________________小区智能化系统进行施工，为使工程保质保量按时完成，根据国家的有关要求和规范，并结合甲方小区的实际情况，经双方协商达成如下协议：

一、工程范围：

1、对讲系统工程;。

2、闭路电视监控系统工程(20个监控点位以内);超过按每个四百元算。

3、停车场系统(一套)。

以上1-3系统工程的安装及调试。

二、承包方式及总造价：

工程以包工、包工期方式进行承包，安装、调试工程的人工费用均包含在工程总造价内。且此报价包含一年的维修工作。甲方提供所有系统的所有设备及材料给乙方施工，工程总价：人民币壹万捌扦元整。

三、工程质量要求：

a、所有设备、线路的安装应符合施工图纸设计要求及设计方案书中的各项规定。

b、整个系统在交付甲方投入正式使用时，系性能应全部达到设计要求，各部件应处于良好状态。

c、系统投入使用后，各部位的设备应运行可靠，各外围设备应安装牢固，保障正常可靠的.运行。

四、工程周期：

双方本着快速建成、互相配合的原则，尽可能给对方创造良好的施工条件。全部工程要求在20xx年xx月xx日前完工。将全部系统调试完毕交甲方使用。如因甲方原因不能施工，导致工期延迟，则最迟不能超过20xx年xx月xx日，如超过此期限，则按全部工程完工计。甲方一星期内应付全工程款给乙方。

五、双方责任：

(一)甲方责任：

2、施工过程中与开发商协调所有安装事宜;。

3、及明提供施工所需所有主料及辅材;。

4、做地下主线槽和弱电井主线槽及混凝土开孔;。

5、提供所有工程的设计及图纸设备使用说明书等;。

6、工程完工后负责将工程移交给开发商的验收及交接工作;。

7、按合同依时支付工程款。

8、负责售后返修工作和费用;。

(二)乙方责任：

1、负责统筹安排整个工程的施工;。

2、按甲方审定的设计方案及图纸施工;。

3、保质、保量、按时完工;。

4、已安装好的设备和线材发发生被盗或人为损坏，乙方不负责。

六、验收方式：

乙方工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在收到通知五天内办理验收。逾期则视为验收合格;如需整改，则乙方在完成整改工作并通知甲方后，甲方3组织复查;逾期同样视为验收合格。验收时以经甲方认可的设计方案为标准。

七、支付条款：

合同签订后，乙方在三天内组织人员进场;。

1、闭路电视监控系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;。

2、闭路电视监控系统设备安装完成后，甲方付总工程款的30%给乙方;。

3、外围音箱系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;。

4、停车场系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;。

5、留贰仟元维保金，一年以后支付。

八、工程变更：

1、乙方施工前将施工方法告知甲方并经甲方同意后，进行施工，日后如需返工的，费用由甲方负责;施工过程中如甲方所提供的设备有质量或功能达不到要等问题需要返工的，费用由甲方负责;已安装好的设备如因甲方原因需更返工的(如更改位置等)费用由甲方负责;因现工程施工进场较迟，可能会造成不能走线或安装设备的情况，如因此需破坏装修的，产生费用由甲方负责。

2、甲方如提出工程变更，乙方应予充分配合，但由此导致投资增加，由甲方承担，其数额应合理计算。

九、违约责任：

1、如乙方没有按规定时间完成合同所定工程任务，每拖延壹日每日按已付进度款的1%对乙方进行处罚。

2、如果甲方没有按合同规定及明付款，则按所欠金额1%每日的标准对乙方进行赔偿。

十、本合同及附件双方签字盖章后立即生效，未尽事宜，双方另行协商解决。

十一、本合同共叁页，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日。

维保合同智能化维保合同篇二

乙方：

甲乙双方经友好协商，现甲方把其管理的珠都国际广场智能化系统委托给乙方进行维修保养，并达成协议如下：

一、保养范围。

xxxx所安装的全部智能化系统，包括：

1、可视对讲系统。

2、闭路监控系统。

3、红外对射系统。

4、室内安防系统。

5、巡更系统。

6、停车场管理系统。

二、保养费用及支付方式：

1、本协议维修保养费为：5000元/年。

2、在维修保养过程中，当系统发生故障要更换零配件时，由乙方提出申请，经甲方同意后购买，费用由甲方支付；或可由甲方按乙方的要求自行购买后提供给乙方安装，乙方不得收取任何安装等费用（不含增加新装器材）。

三、乙方服务范围承诺：

1、签订本协议后一个月内对整个智能化系统实行全面检测、调试，使其达到设计要求。若因甲方的图纸及资料不完善，乙方负责建立完善并协议甲方对有关管理人员进行培训。

2、每月定期对系统进行不少于一次的`全面检查维护，对系统进行巡查，性能测试、清洁维护，并对检查中发现的问题及时处理，并做好记录存档。

3、指导培训甲方操作人员掌握正确的使用方法与日常应急处理方法，以使设备保持在最佳状态运行。

4、在维修保养期间，当系统（设备）发生故障时，乙方在接到通知后（包括电话通知）应在24小时之内达到现场排除故障。

5、乙方应在每次维修或每月例行检查保养后三天内向甲方提交检测报告(须盖乙方印章，由甲方负责签字认可)。

四、甲方承诺。

1、甲方按协议规定支付保养费。

2、因工作需要，准许乙方工作人员进出工作现场和使用工作现场的设备设施，但必须征得甲方同意。甲方应配合并为乙方提供方便。

3、整个智能化系统只允许乙方人员进行保养，非乙方人员进行维修或检测所造成的任何后果概由甲方承担。

五、双方权利和义务。

1、乙方有权因未收到应得款项时停止向甲方提供维修保养服务。

2、因乙方的服务质量达不到本协议的要求时，甲方有权终止本。

协议并拒付任何款项，同时，由乙方赔偿所造成的损失。

3、乙方如违反本协议的规定，甲方有权责令整改，直至解除本协议，并由乙方承担违约责任。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

期限：

甲方：

乙方：

代表：（签字）。

日期：年月日

维保合同智能化维保合同篇三

合同编号：

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程概况：

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1）完成弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

本合同预算总金额为：人民币_________元整（大写）。

合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时，甲方付%的进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%；余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院裁决。

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法人或委托人：法人或委托人：

地址：地址：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

签约时间：_______年___月___日。

签约地点：

维保合同智能化维保合同篇四

乙方：_________。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款.

第一条工程项目。

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程承包范围：_________。

4.承包方式：一次性包干，含风险，总价（投标报价）.总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。

第二条施工及配合。

1.甲方工作。

(1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料，以及现场须具备施工条件；

(2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库；

2.乙方工作。

(4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的`其他管线及建筑装修等的保护工作；

(5)保证安全施工、文明施工；交工前清理现场，现场清洁附和有关规定；

(6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。

第三条工期。

3.除不可抗拒的原因外，乙方不得以任何理由延误工期，若未能在约定的竣工日期内竣工，每延误一天，乙方应支付工期违约金元。

第四条工程质量。

1.乙方必须按期保质完成本工程，并达到验收标准，工程质量等级为优良；

3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。

第五条设备和材料。

2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代，应以书面的形式呈报甲方批准；

3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。

第六条培训、验收、保养。

2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料：

(1)系统测试报告。

(2)设备说明书资料。

(3)系统竣工图。

3.乙方对本工程在无自然灾害情况下，提供壹年免费包修期（以系统移交使用之日算起）。包修期内，乙方在接受到甲方关于维护、维修电话、传真、信函要求时，必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外，乙方保证系统终身维修服务，并酌收维修材料费。

4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训，熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。

第七条付款方式。

1.本工程甲方预付工程款为%；

3.工程竣工验收后支付%；

4.包修期满后30天内支付%；

5.甲方不能按期付款，应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款，也应承担同期银行贷款利息。

第八条设计变更及合同价款。

1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干，不论材料设备市场价格上升还是下跌，也不论工程质量和工程项目多计或少计，合同价款均不调整。

(1)变更后的系统设计方案。

(2)变更后的合同金额增减说明。

(3)变更后施工进度安排。

3.在施工过程中，乙方对原设计提出变更，须书面通知甲方变更的理由和要求，向甲方提供下列材料：

(1)变更后的系统设计方案。

(2)变更后的合同金额增减说明。

(3)变更后施工进度安排。

4.发生本项第1、2条款规定的变更后，乙方按下列方法提出变更价格，经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度：

(1)同中已有实用于变更过程的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可以以此为基础变更价格，变更合同价款；

(3)合同中没有类似和实用的价格，由乙方提出的变更价格送甲方，经双方协商后确定。

6.除上述2、3、4条外，不论任何理由和条件，乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。

第九条违约责任。

2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失，乙方承担全部的连带经济责任和法律责任；

3.包修期内设备不能正常使用，乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之日算起一年。

第十条其它条款。

1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书，并作为合同的附件；

2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料；

3.本合同一式六份。甲方乙双方各持三份；

4.本合同自双方代表签字盖章后生效，工程包修期满后自行解除。

甲方：_________乙方：_________。

代表：__________代表：_________。

_________年_________月_________日。

维保合同智能化维保合同篇五

发包方(甲方)：

施工方(乙方)：

双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：

一、工程名称及地点。

1.工程名称：

2.工程地点：

二、工程范围及内容。

1.工程范围：见附件清单。

2.工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。

三、合同条款。

1.工程总价款为人民币元(大写：)。报价内容包括:安装(集成)施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。

四、工期及验收。

1、工期为天，即从年月日至年月日止。

2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。

五、工程质量。

本工程的验收标准为：

1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准;。

2、甲方的投标文件或技术方案要求。

六、甲方义务。

1、及时提供施工条件(包括施工主材、场地等)，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。

2、审核乙方施工方案，并监督实施。

3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。

4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。

七、乙方义务。

1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。

2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。

3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。

4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。

5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。

八、合同价款的支付。

本工程项目为固定单价合同(以前端监控点为单位，含基础、立杆、安装、调试等)，机房部分也以单价单独列出。工程完工验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付实际结算总额的90%，自验收合格后，项目进入1年维护期，1年维保结束后付结算总额的10%的尾款。

九、工程验收。

1、工程竣工验收以国家颁发的有关标准为准。

2、乙方施工完毕后报甲方，甲方组织业主方验收，以业主方验收通过视为验收合格。

十、工程保修。

1、保修内容：合同条款所包括的工程范围及内容，遵守附件2中《宜兴公安关于“技防城”维护考核细则》的相关规定和考核办法。

2、保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为1年。

3、保修期内，乙方应在接到业主或甲方的故障报修通知后，30分钟内进行响应，2。

小时内派人到达现场进行维护，并在12小时内保证故障修复，否则由此造成的损失由乙方承担且甲方有权委托他人维修，费用由乙方承担。

十一、违约责任。

1、乙方因施工质量或施工工艺不符合合同规定的，乙方应无条件返工或重新实施。由于返工或重新实施造成设备材料损失和工期延误，乙方应承担全部责任，并承担相关法律责任。

2、任何一方不能按合同规定的条款履行均视为违约(除不可抗力外)，应负相应的违约责任。

十二、争议解决。

因本合同发生争议，甲乙双方可协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院提起仲裁。

十三、其它。

1、本合同未尽事宜，可由双方协商决定。

2、本合同文件组成：

(1)合同书;。

(2)附件施工清单。

3、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效，双方必须保证执行。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，均具同等效力。

甲方：乙方：

授权代表：授权代表：

维保合同智能化维保合同篇六

1、定义。

甲方：

乙方：

2、合同标的。

项目名称：

3、合同项目标的范围。

3.1 安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更。

3.2 楼宇对讲系统：

3.3 合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

3.4 合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。

4、工期。

乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。

5、合同价格。

5.1本合同工程总造价为：人民币 ____元整(rmb)。

大写：____。

5.3 本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。

6、付款及结算。

6.1 本合同使用货币种类为：人民币。

6.2 付款方式：银行托收或汇票。

6.3 进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除供方实际发生的水电费用。

6.4 竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。

6.5 结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合单价，与清单中相同的执行清单价格，不同的甲乙双方协商确定。

7、设备与材料进场协调。

7.1 本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。

7.2 乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必须由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。

8、包装与标记。

8.1 乙方交付的所有货物要符合gb10058-88包装储运指示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8.2 乙方应标清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

8.3 乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1) 合同号;。

(2) 目的站;。

(3) 供货、收货单位名称;。

(4) 设备名称/机组图号;。

(5) 箱号/件号。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有"轻放"、"勿倒置"和"防雨"等字样。

8.4 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

8.5 每件包装箱内应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱清单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单4份。

8.6 技术资料应按每套设备分别包装，并在外包装箱外加以注明，一次性发货。

8.7 备品备件应分别包装，并按7.2条款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

8.8 各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发运以减少运输费用。

9、技术服务和联络。

9.1 乙方应及时提供与合同标的项目有关的工程设计、设备检验、安装、调试、试运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。

9.2 乙方需派人员到现场进行技术服务，按技术资料进行施工安装、调试和启动试运行，并负责合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题的处理。在此期间的一切现场施工费用乙方自行负担。现场服务人员的现场补助费、夜间特殊服务费、节假日服务费、食宿费等均由乙方自理。

10、设备、材料质量及施工质量检验。

10.1 无论甲方代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同标的项目安装以及合同设备、材料自身出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在甲方不知道的情况下乙方不得擅自处理。

无论甲方代表是否参与进厂检验并且签署了检验报告，均不能被视为乙方质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量的责任。甲方自行采购设备与材料如存在相关问题，乙方有责任在进厂检验时有根据地提出，否则乙方承担质量保证责任。

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，由乙方整理会同监理方签字，并于工程实施验收前提供给甲方存档。此外乙方应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

10.2 现场检验时，如发现材料、设备由于乙方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，由乙方处理解决。

10.3 乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后10天内提出，否则上述要求即告成立。

10.4 如双方代表在会同检验中对记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方负责。

10.5 由于乙方原因而引起的设备或部件的修理时间或更换时间，以不影响工程建设进度或则1个月两者孰长为期限，否则按实际重置价格(含相关费用)由乙方重置相关设备和部件，发生款项由乙方承担。

10.6 上述9.1-9.4条款提出的索赔，应按9.5条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造：修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中扣除，不足部分甲方保留追述权力。

10.7 甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，自甲、乙双方不能就设备或材料质量检验结果及争议处理方式达成共识起一个月内。

10.8 上述9.1-9.8条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或维修均不能视为乙方按合同的相应条款规定应承担的质量保证责任的解除。

11、税费。

11.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

11.2 合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备或部件等所有税费(包括保险)已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

12、分包与外购。

乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备、材料或部件进行分包(包括主要部件外购)，不得转包。

13、合同的变更、修改、中止和终止。

13.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)做任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述通知书的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后，经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效，将生效后的有关部分抄送到有关单位。

13.2 如果乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出纠正计划。如果得不到纠正或提不出纠正计划，甲方保留中止合同一部分或全部的权力。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用损失和索赔将由乙方负担。

13.3 如果甲方行使中止权力后，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方中止部分款索回。

13.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，甲、乙双方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

13.5 如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销等)或无偿还能力或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，按其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过乙方同意一部分合同。

14、不可抗力。

14.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如：台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的期限相当于不可抗力时间影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应将通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收问题)。

15、合同争议的解决。

15.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提起诉讼。

15.2 法院判决对双方都有约束力。

15.3 由上述过程中发生的费用，如法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

15.4 在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

16、合同生效。

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖合同专用章。

16.2 本合同有效期限：从合同生效之日直到签发"最终验收证书"并理赔完毕货款两清之日止。

17、保证与索赔。

17.1 保证期是指合同设备、材料、安装工程签发最终验收证书之日起三年(签最终验收证书)。

17.2 乙方保证其合同设备、材料、安装工程的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确，乙方仍有义务提供完整的技术资料。乙方有义务保证技术资料准确的并能满足合同设备的安装、调试、运行和维护要求。

17.2.1 合同执行期间，如果乙方提供的合同设备、材料、安装工程有缺陷和技术资料有误，或者由于乙方技术人员安装、调试错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如果要更换，乙方应负担由此产生的安装现场更换的一切费用，更换或维修期限应不迟于故障发生起的三个工作日，否则应按本合同16.9条款处理。

17.2.2 由于乙方未按所提供的技术资料、图纸、说明书和现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由乙方负责维修、更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件。

17.3 合同规定的保证期间，乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

17.4 在保证期内，如发现合同设备、材料、安装工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款。包括由此产生的安装现场更换费用、运费及保险费由乙方负担。

17.5 如果由于乙方的责任需要更换、修理有缺陷的合同设备、材料、安装工程，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

17.6 如合同设备在保证期内发现属乙方责任十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等级)则其保证期将自该缺陷修正后开始延长计算一年。

17.7 如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟施工工期而乙方未能按本合同规定的施工工期完工时(不可抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金。

迟交工每周，违约金金额为迟交工程项目金额的0.5%;。

迟交工5周以上，违约金金额为迟交工程项目金额的1%;。

不满一周的按一周计算;。

合同工程违约金总金额不超过合同总价的5%;。

乙方支付迟交违约金并不解除乙方按照合同继续组织施工的义务。

17.8 如果由于乙方技术服务包括施工、安装、调试的延误;疏忽和错误，在执行合同中造成的延误，每延误工期一周，乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金不超过合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

18、保险。

18.1 乙方根据运输方式向保险公司以甲方为收益人投保发运合同设备价格110%的运输一切保险，保险区段为乙方仓库到交货现场(包括卸货)后90天止。

18.2 乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%;以乙方为收益人的设备制造险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题/车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质量问题。

19、其它。

19.1 本合同严格遵守中华人民共和国民法典的有关规定。

19.2 本合同所包括的附件是本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

19.3 本合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺和行动。

19.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.6 本合同项下双方互相提供的文件、资料，双方除为履行合同目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。

19.7 任何一方向对方提出的函、电、网通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和通讯设施收取确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.8 本合同一式8份，其中正本2份，副本6份;甲、乙双方各执正本1份，副本3份。

20、签署页。

甲方：____ 乙方：

授权代表：____ 授权代表：

维保合同智能化维保合同篇七

承包人(全称)：(以下简称乙方)_______。

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:。

第一条:工程概况。

3、承包范围:详见预算表工程项目。

6、工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)。

第二条.甲方工作。

1、合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项.

3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续.

4、合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定.

第三条:乙方工作。

1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)。

2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.(按公司相关规定“工程与合同管理”)。

3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定.

4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备。

第四条:关于工期的约定。

2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延.

3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延.

第五条关于工程质量及验收的约定。

1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收.

2、由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责,工期顺延.

3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担.

4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的'时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取.

第六条关于工程价款及结算的约定。

1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:。

a、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写:_______________________________)。

b、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)。

c、甲方每月按照工程量进度%付给乙方，人民币_______元，大写。

d、工程竣工并组织验收,并在当天进行清算,结清尾款,即合同价款的_______%,人民币_________元(大写:____________________),(付宽时间为一周内付清)。

e、工程验收合格交付甲方使用后,预留合同款的____%,人民币_____元(大写:_____________)做为工程保证金,完工之日起,壹年后无工程质量问题,工程保证金由甲方退付乙方.

f、付款方式,乙方公司出据收款收据,收款收据须加盖本公司财务专用章,经财务主管收讫生效,或者甲方把工程款打入公司指定公商帐号(_________________________),乙方公司对甲方的其他支付工程款的方式视为无效.

由于甲方导致资金不到位乙方可以停工,给乙方造成的误工费,机械使用费及直接经济损失由甲方全部承担.

第七条保修。

1、责任范围内:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围内的损坏,脱落,丢失,开裂等.

2、保修期限:以上工程竣工验收合格之日起计算,保修期限为一年,保修期限内乙方应在接到甲方书面通知七天内派人修理.

第八条争议或纠纷处理。

1、本合同在履行期间双方发生争议时,可采取协商解决或请有关部门进行调解.

2、当事人协商或调解不成时可选择下列一种方式解决:。

(1)向伊犁仲裁委员会申请仲裁.

(2)向人民法院起诉.

第九条其他约定。

1、施工期间内所有增减项目,必须由甲方到公司办理有关书面手续后,由乙方安排施工,甲方不得与乙方施工人员私下协定施工,否则由此引起的一切工程质量及其后果,全部有甲方负责.

第十条附录。

1、本合同一式四份,由双方各执二份(乙方公司一份存档,项目负责人一份，负责工程落实)。

2、本合同自双方签字之日起.履行完成后自动停止.

3、本合同工程项目要求进行保修或保险时,双方另定协议.

甲方签字:乙方签字:。

公司电话:电话:。

地址:地址:。

______年____月____日。

维保合同智能化维保合同篇八

双方应对在合同履行过程中所获得的对方的相关信息承担保密责任。

双方保证并承认，双方均应严格保守对方的商业秘密，非事先征得对方的书面正式同意，不得披露对方的商业秘密。保密信息的接收方（以下简称“接收方”）应妥善保管，至少以保管自己的保密信息的注意程度来保管信息披露方（以下简称“披露方”）的保密信息。保密信息应保存在一个安全的地方，对于与电脑有关的保密信息的使用权也应该严格控制。保密信息只允许披露给该方的董事、高级管理人员以及为了本合同的履行之目的而有知道必要的雇员。接收方应该与保密信息的每一个披露对象签署相关的保密协议。

保密信息的保密义务不适用于下述任何信息：

非因接收方过失而在现在或后来成为公众可获得的信息；

第三方在不受限制和未违反任何保密关系的情况下透露或提供给接收方的信息；

接收方在未接触披露方保密信息的情况下独自研究获得的资料；

透露时接收方已知的信息；

按适用法律或法院命令透露的信息，但须就该法律或命令向透露方发出合理通知并向透露方提供机会，依法阻止或限制透露上述信息。

维保合同智能化维保合同篇九

承包人（乙方）：_______。

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条：工程概况。

1、工程名称：_______。

2、工程地点：_______。

3、承包方式：_______。

4、工期：本工程自_年_月_日开工。

5、工程质量：_______。

6、合同价款：_______。

7、施工内容：_______。

第二条：甲方工作。

1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。

2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。

4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条：乙方工作。

1、指派。

2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。

4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条：关于工期的约定。

1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。

第五条：关于工程质量及验收的约定。

1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（jgj73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300—88）等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。

5、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收并验收并办理验收、移交手续，如甲方未能组织验收需及时通知乙方另定日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条：关于工程价款及结算的约定。

1、双方商定本合同采用固定价格。

2、本合同生效后，甲方分次支付工程款：

第一次支付工程总价款的%，元；

第二次支付工程总价款的%，元；

第三次支付工程总价款的%，元。

工程竣工后，留有5%的合同价款作工程质保金，在一年内无质量问题，甲方一次性向乙方结清。

第七条：违约责任。

1、甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元。

2、甲方不按合同的约定拨付款，每拖一天，按付款额的`支付滞纳金。

3、乙方原因过期竣工，每过期一天，乙方支付甲方元违约金。

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备和工程成品如果造成，应照价赔偿。

5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发动的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。

6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。

8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第八条：争议或纠纷处理。

1、本合同在履行期间双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿协商调解，或者协商调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由仲裁委员会仲裁。

3、向当地人民法院提请诉讼。

第九条：其它约定。

1、本合同经双方签字（盖章）后生效。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方（公章）：_________。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日。

维保合同智能化维保合同篇十

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。

二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路。

三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(1086270.00元)。

1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。

2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。

3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。

4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。

5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。

六、工期。

本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：

1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;。

2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;。

3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。

甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：

1、接通施工所需水、电和运输道路;。

2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);。

3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;。

4、向乙方提供设备保管和办公场地;。

5、按合同付款办法，按时付款;。

6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。

1、完成本合同工程范围的全部内容;。

2、负责本工程的评审及验收手续;。

3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。(因乙方责任造成的罚款除外。)。

5、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应对已完成工程采取保护措施，期间发生损害，乙方应予以修复，由此造成的损失由责任方承担。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。

6、做好施工现场场地的管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。

7、保证施工现场清洁和文明施工的有关规定。

1、本工程承包合同总价为人民币(1086270.00元)。

2、工程结算按本合同总价为准，除下述情况外不再进行调整：

(1)根据甲方使用要求对设计方案进行调整造成的造价变动;。

(2)由于中控机房位置调整造成线缆长度的调整;。

(3)由于技防规范更改而导致乙方设计方案不能满足技防评审要求而进行的方案调整。

3、本合同签字生效后，甲方应按下列付款方式进行付款。

(3)设备全部安装完毕，甲方接乙方调试完成通知后，在乙方竣工验收资料完整的前提下15天内验收完毕，过期作自动完成验收。并在一周内支付工程款，计人民币肆拾玖万捌仟贰佰柒拾元整(498270元)。余款2年保修金。

(4)系统保修期满，甲方向乙方支付保修金，计人民币肆万肆仟玖佰元整(44900元)。

2、乙方要做到按图施工，任何一方不得随意变更设计。确需修改的，应办理设计变更手续，由甲、乙双方及设计、监理单位确认后方可更改。

1、乙方在工程竣工前15日，应向甲方及相关部门(技术防范办公室)提供全套竣工资料，并将验收日期以书面形式通知甲方。

2、工程经相关部门(技术防范办公室)验收合格，并取得验收证明后，乙方书面通知甲方进行交接验收，如甲方不按期接管又不能提出工程整改意见，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

1、由于乙方责任未按次合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，乙方应按本合同工程预算造价的万分之一向甲方支付违约金;甲方未按合同规定的付款条件即使付款，每逾期一天，甲方应同样按该工程预算造价的万分之一向乙方支付违约金。

2、施工中的纠纷，应本着实事求是的原则协商解决。如双方协商不能解决时，根据乙方当事人的请求可以提交有管辖权的工商行政部门仲裁。

1、乙方对提供的器材、设备在2年内负责保修。人为损坏和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。

2、乙方在接到甲方的保修通知后，立即响应，24小时内赶到现场，并。

3、乙方在调试和竣工期间应向甲方委派的专业技术人员进行充分的技术交底。并负责免费培训甲方操作人员。

4、免费提供软件升级。

1、本合同一式四份，双方各执两份。签字盖章后立即生效。

2、未尽事宜，双方通过友好协商并以书面形式确认。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

维保合同智能化维保合同篇十一

1、定义。

甲方：__________。

乙方：__________。

2、合同标的。

项目名称：__________。

3、合同项目标的范围。

3.1安防系统：__________。

3.2楼宇对讲系统：__________。

3.3合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

3.4合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。

4、工期。

乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。

5、合同价格。

5.1本合同工程总造价为：__________人民币______元整(rmb)。

大写：__________。

5.3本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。

6、付款及结算。

6.1本合同使用货币种类为：__________人民币。

6.2付款方式：银行托收或汇票。

6.3进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除供方实际发生的水电费用。

6.4竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。

6.5结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合单价，与清单中相同的执行清单价格，不同的甲乙双方协商确定。

7、设备与材料进场协调。

7.1本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。

7.2乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必须由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。

8、包装与标记。

8.1乙方交付的所有货物要符合gb10058-88包装储运指示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8.2乙方应标清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

8.3乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1)合同号;。

(2)目的站;。

(3)供货、收货单位名称;。

(4)设备名称/机组图号;。

(5)箱号/件号。

8.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

8.5每件包装箱内应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱清单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单4份。

8.6技术资料应按每套设备分别包装，并在外包装箱外加以注明，一次性发货。

8.7备品备件应分别包装，并按7.2条款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

8.8各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发运以减少运输费用。

9、技术服务和联络。

9.1乙方应及时提供与合同标的项目有关的工程设计、设备检验、安装、调试、试运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。

9.2乙方需派人员到现场进行技术服务，按技术资料进行施工安装、调试和启动试运行，并负责合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题的处理。在此期间的一切现场施工费用乙方自行负担。现场服务人员的现场补助费、夜间特殊服务费、节假日服务费、食宿费等均由乙方自理。

10、设备、材料质量及施工质量检验。

10.1无论甲方代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同标的项目安装以及合同设备、材料自身出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在甲方不知道的情况下乙方不得擅自处理。

10.2现场检验时，如发现材料、设备由于乙方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，由乙方处理解决。

10.3乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后10天内提出，否则上述要求即告成立。

10.4如双方代表在会同检验中对记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方负责。

10.5由于乙方原因而引起的设备或部件的修理时间或更换时间，以不影响工程建设进度或则1个月两者孰长为期限，否则按实际重置价格(含相关费用)由乙方重置相关设备和部件，发生款项由乙方承担。

10.6上述9.1-9.4条款提出的索赔，应按9.5条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造：__________修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中扣除，不足部分甲方保留追述权力。

10.7甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，自甲、乙双方不能就设备或材料质量检验结果及争议处理方式达成共识起一个月内。

10.8上述9.1-9.8条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或维修均不能视为乙方按合同的相应条款规定应承担的质量保证责任的解除。

11、税费。

11.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

11.2合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备或部件等所有税费(包括保险)已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

12、分包与外购。

乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备、材料或部件进行分包(包括主要部件外购)，不得转包。

13、合同的变更、修改、中止和终止。

13.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)做任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述通知书的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后，经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效，将生效后的有关部分抄送到有关单位。

13.2如果乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出纠正计划。如果得不到纠正或提不出纠正计划，甲方保留中止合同一部分或全部的权力。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用损失和索赔将由乙方负担。

13.3如果甲方行使中止权力后，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方中止部分款索回。

13.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，甲、乙双方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

13.5如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销等)或无偿还能力或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，按其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过乙方同意一部分合同。

14、不可抗力。

14.1不可抗力是指：__________严重的自然灾害和灾难(如：__________台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的期限相当于不可抗力时间影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

14.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应将通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收问题)。

15、合同争议的解决。

15.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提起诉讼。

15.2法院判决对双方都有约束力。

15.3由上述过程中发生的费用，如法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

15.4在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

16、合同生效。

16.1本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖合同专用章。

16.2本合同有效期限：__________从合同生效之日直到签发"最终验收证书"并理赔完毕货款两清之日止。

17、保证与索赔。

17.1保证期是指合同设备、材料、安装工程签发最终验收证书之日起三年(签最终验收证书)。

17.2乙方保证其合同设备、材料、安装工程的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确，乙方仍有义务提供完整的技术资料。乙方有义务保证技术资料准确的并能满足合同设备的安装、调试、运行和维护要求。

17.2.1合同执行期间，如果乙方提供的合同设备、材料、安装工程有缺陷和技术资料有误，或者由于乙方技术人员安装、调试错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如果要更换，乙方应负担由此产生的安装现场更换的一切费用，更换或维修期限应不迟于故障发生起的三个工作日，否则应按本合同16.9条款处理。

17.2.2由于乙方未按所提供的技术资料、图纸、说明书和现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由乙方负责维修、更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件。

17.3合同规定的保证期间，乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

17.4在保证期内，如发现合同设备、材料、安装工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款。包括由此产生的安装现场更换费用、运费及保险费由乙方负担。

17.5如果由于乙方的责任需要更换、修理有缺陷的合同设备、材料、安装工程，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

17.6如合同设备在保证期内发现属乙方责任十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等级)则其保证期将自该缺陷修正后开始延长计算一年。

17.7如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟施工工期而乙方未能按本合同规定的施工工期完工时(不可抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金。

迟交工每周，违约金金额为迟交工程项目金额的0.5%;。

迟交工5周以上，违约金金额为迟交工程项目金额的1%;。

不满一周的按一周计算;。

合同工程违约金总金额不超过合同总价的5%;。

乙方支付迟交违约金并不解除乙方按照合同继续组织施工的义务。

17.8如果由于乙方技术服务包括施工、安装、调试的延误;疏忽和错误，在执行合同中造成的延误，每延误工期一周，乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金不超过合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

18、保险。

18.1乙方根据运输方式向保险公司以甲方为收益人投保发运合同设备价格110%的运输一切保险，保险区段为乙方仓库到交货现场(包括卸货)后90天止。

18.2乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%;以乙方为收益人的设备制造险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题/车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质量问题。

19、其它。

19.1本合同严格遵守中华人民共和国民法典的有关规定。

19.2本合同所包括的附件是本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

19.3本合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺和行动。

19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.6本合同项下双方互相提供的文件、资料，双方除为履行合同目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。

19.7任何一方向对方提出的函、电、网通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和通讯设施收取确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.8本合同一式8份，其中正本2份，副本6份;甲、乙双方各执正本1份，副本3份。

20、签署页。

甲方：__________乙方：__________。

授权代表：__________授权代表：__________。

维保合同智能化维保合同篇十二

乙方：________________。

甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：

_________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：

1.1智能系统管道预埋;。

1.2小区闭路电视监控系统;。

1.3可视对讲系统(带ic卡门禁、带安防);。

1.4住户室内安防系统;。

1.5小区周边防范系统;。

1.6公共广播及背景音乐系统;。

1.7停车场安防系统。

2.1甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：

工程总造价=每户的平均造价×小区总户数。

2.5施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条2.2款的约定。

甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：

乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

4.5保修期满后30日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后三日内，甲方通知乙方进场施工。

甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在七日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

智能化工程保修期为_________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：

9.1甲方免费提供乙方施工过程中的用水、用电;。

9.2甲方免费提供pvc管道的预埋工作并保证乙方施工条件;。

9.3甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：

10.1乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的;。

10.2乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;。

10.4保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

11.3甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何免费保修责任。

12.1乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在15日内向甲方提交设计方案，或乙方的`其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

12.2乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。

逾期达三十日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。

12.3如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起三日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。

双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：________________乙方：________________。

日期：________________日期：________________

维保合同智能化维保合同篇十三

乙方：_________甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：

_________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：

1.1智能系统管道预埋;。

1.2小区闭路电视监控系统;。

1.3可视对讲系统(带ic卡门禁、带安防);。

1.4住户室内安防系统;。

1.5小区周边防范系统;。

1.6公共广播及背景音乐系统;。

1.7停车场安防系统。

2.1甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：

工程总造价=每户的平均造价×小区总户数。

2.5施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条2.2款的约定。

甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：

乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

4.5保修期满后30日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后三日内，甲方通知乙方进场施工。

甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：

9.1甲方免费提供乙方施工过程中的用水、用电;。

9.2甲方免费提供pvc管道的预埋工作并保证乙方施工条件;。

9.3甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：

10.1乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的;。

10.2乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;。

10.4保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

11.3甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何免费保修责任。

12.1乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在15日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

12.2乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。

逾期达三十日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。

双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。

本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________。

签订地点：_________签订地点：_________。

维保合同智能化维保合同篇十四

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，现甲方把其管理的珠都国际广场智能化系统委托给乙方进行维修保养，并达成协议如下：

xxxx所安装的全部智能化系统，包括：

1、可视对讲系统。

2、闭路监控系统。

3、红外对射系统。

4、室内安防系统。

5、巡更系统。

6、停车场管理系统。

1、本协议维修保养费为：5000元/年。

2、每月定期对系统进行不少于一次的全面检查维护，对系统进行巡查，性能测试、清洁维护，并对检查中发现的问题及时处理，并做好记录存档。

3、指导培训甲方操作人员掌握正确的使用方法与日常应急处理方法，以使设备保持在最佳状态运行。

4、在维修保养期间，当系统（设备）发生故障时，乙方在接到通知后（包括电话通知）应在24小时之内达到现场排除故障。

5、乙方应在每次维修或每月例行检查保养后三天内向甲方提交检测报告(须盖乙方印章，由甲方负责签字认可)。

1、甲方按协议规定支付保养费。

2、因工作需要，准许乙方工作人员进出工作现场和使用工作现场的设备设施，但必须征得甲方同意。甲方应配合并为乙方提供方便。

3、整个智能化系统只允许乙方人员进行保养，非乙方人员进行维修或检测所造成的任何后果概由甲方承担。

1、乙方有权因未收到应得款项时停止向甲方提供维修保养服务。

2、因乙方的服务质量达不到本协议的要求时，甲方有权终止本协议并拒付任何款项，同时，由乙方赔偿所造成的损失。

3、乙方如违反本协议的规定，甲方有权责令整改，直至解除本协议，并由乙方承担违约责任。

甲方：

乙方：

日期：

维保合同智能化维保合同篇十五

甲方：__________。

乙方：__________。

2、合同标的。

项目名称：__________。

3、合同项目标的范围。

3.1安防系统：__________视频监控，红外报警，电子巡更。

3.2楼宇对讲系统：__________。

3.3合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

3.4合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。

4、工期。

乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。

5、合同价格。

5.1本合同工程总造价为：__________人民币______元整(rmb)。

大写：__________。

5.3本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。

6、付款及结算。

6.1本合同使用货币种类为：__________人民币。

6.2付款方式：__________银行托收或汇票。

6.3进度款支付：__________甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除供方实际发生的水电费用。

6.4竣工结算办法：__________工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。

6.5结算：__________固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合单价，与清单中相同的执行清单价格，不同的甲乙双方协商确定。

7、设备与材料进场协调。

7.1本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。

7.2乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必须由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。

8、包装与标记。

8.1乙方交付的所有货物要符合gb10058-88包装储运指示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8.2乙方应标清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

(1)合同号;。

(2)目的'站;。