一键复制
在日常生活中，我们经常需要做一些计划和安排。在写总结时要注意语法和用词的准确性，避免出现拼写错误和语句不通顺的问题。接下来是一些总结写作的案例，供您参考和学习，希望能帮助到您。
承包协议书亏损篇一
甲方：____________________（以下简称甲方）
乙方：____________________（以下简称乙方）
为了充分利用水利资源发展渔牧养殖业，更好管理开发水利工程，明确承包双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，一致达成如下协议：
一、水库位置座落万合镇大鹏村，水面为__________亩；
二、承包给乙方经营管理，乙方享有管理使用权和经营受益权；
四、双方的权利及义务：承包期间，乙方应在法律范围内根据市场需要经营建设，甲方应维护乙方的合法权益，不得干涉乙方自由经营权。养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水，最低水位线不低于3米。因防汛固堤、排水抽水等抵御自然灾害产生的费用由甲方负责。甲乙双方不得随意修改或解除合同，如甲方代表人变更，不得变更本合同，合同期满后乙方所建的设施归乙方所有。在同等条件下，如乙方愿意继续承包则享有优先承包权。双方任何一方如有违约，应偿付对方违约金__________元整。
五、本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。本合同自签订之日起生效。
甲方签字或盖章： 乙方签字或盖章：
承包协议书亏损篇二
甲方： (以下称甲方)
乙方： 瓦工班(以下称乙方)
根据施工需要，甲方将中云中心幼儿园工程瓦工工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工，为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。
中云中心幼儿园工程
泰山路
施工图纸范围内四大分部的瓦工工程：1.基础，2.主体。包含基础清槽、内墙外墙砌筑、雨棚。
1、本工程采用包工不包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、文明施工、材料节约，工完场清、垂直运输、工地周边100米内的水平运输，砼养护，砂浆搅拌、灰桶、施工用线、成品保护、扫把、施工使用电钻、切割机、切割片、铝合金尺等一切使用工具及其耗品)。
蓝图面积按每平方50元计算，基础部分按实际基础面积50%乘以50元计算 。本工程总造价人民币约 元(工程总造价以竣工结算为准)。
严格按图纸要求及施工员技术交底单施工，质量必须满足各分项工程检验批验收规范的规定，每一道工序需由监理或质检员检验合格后方可进行下道工序施工，如质量达不到要求所产生的返工，其一切费用包括材料费由乙方承担，严重者作退场处理。
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划，且
不得因自身原因延误其它班组施工时间。
a：甲方责任：
1、提供有效施工图纸，会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。
2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。
3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
4、提供机械负责垂直水平运输。
5、提供外脚手架及安全防护网。
6、负责现场施工质量的验评，并对不符合质量要求进行相应处罚。
7、提供施工用电及夜间施工照明灯具和工人现场临时住宿。
8、协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
9、按本合同约定进度支付工程款。
b：乙方责任：
1、施工前必须熟悉图纸，对工人进行安全、技术交底，所有工人必须是熟手，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各种规章管理制度条例。服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方管理人员。
2.、负责砼施工前的准备工作，砼臂架式道路清理，振动棒的检查和安装。
3、乙方在主体施工期间，按其职责及工作需要派1～2名熟练大工专门配合甲方测量员及木工工长做好测量放线工作。且现场配备瓦工人数必须满足甲方工期要求。
4、必须有一名专职管理质量、安全管理人员配合现场施工。
5、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计
6、施工过程中，负责施工质量自查自检、编制施工日记，对已完工程进行复检，文明施工做好施工组织管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清。
7、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同，属乙方自己责任与甲方无关，甲方不予认可。
6、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。
8、按图纸及工艺要求提前3天做好材料计划，报主管工长审批。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货，对材料的数量和质量负责。
9、施工过中乙方本班工人因自己原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责，甲方概不负责。
10、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按期完成本合同要求的工程量。凡因管理不善、管理失职所造成的一切损失和不良社会影响的一切事均由乙方负责承担，经二次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30%工程不做结算。
11、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。
12、不得带家属儿童或闲杂人员进入现常
13、临时暂住申报及劳务调合配合同费用由乙方负责。注意作息时间安排，若因到外面闲逛发生的一切打斗及执法部门查抓“三无”人员等事均由乙方自负。
14、遵守项目部有关奖罚规章制度。
1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目组审核，审批盖章生效。
2、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、停电因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期签证。
保修期为工程交付使用后2年。保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。 十二、奖罚制度：
1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将安甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。
2、砼工程质量必须合格，若出现蜂窝、麻面、空洞一处罚款100元，严重蜂窝、麻面、空洞罚款1000元。每次浇筑砼时控制溅出量，如有浪费按浪费量5倍罚款。
3、本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，达到优良，则每平方单价在合格基础单价上再奖励5%。
4、乙方每个施工阶段均能按甲方要求按质、按量、按时完成，则每平方单价在合格基础单价上再奖励5%。
5、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿由此引起
的人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。
6、粉刷掉落的砂浆必须回收利用，如有浪费按浪费量5倍罚款。
7、工地内不得闹-事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处500～20xx元罚款，情节严重者转送公安机关处理。
9、不得隐藏、携带甲方材料出场，发现一次按材料价值20倍罚款。
本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。本协议一式3份，甲方一份，乙方一份，公司存档一份，同具法律效力，双方自签字后生效，结帐后自动失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
承包协议书亏损篇三
甲方：
乙方：
甲方将红星软香酥新产品展销大楼钢筋工程委托乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。
本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为 万平方米。
1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。
2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。
1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。
2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导，做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须由甲方质检、监理验收同意后方可进行下道工序，甲方发现不合格的及时通知乙方，乙方在接到甲远征劳务公司第二项目部表hyg-s009方通知后立即做出整改，否则甲方有权安排其他人员进行整改（按实际产生费用的双倍在乙方工程款中扣除）、罚款处理，出现重大质量事故，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。
3、甲方以国家合格工程验收评定标准对成品进行验收，若达不到要求，甲方不予验收，返修所用的工料及其它相关费用由乙方自负。
4、乙方必须配合各工种做好成品保护工作，混凝土浇筑时，专人守筋（无人看守按50元每次处罚），保持平板筋上下保护层、纠正柱、墙筋位置的偏移，不允许有露筋，如钢筋偏移或漏筋处理一切费用由乙方承担，处以重罚并赔偿材料损失费。
一、乙方义务和责任
1、本项目以劳务分项承包方式进行承包，独立核算、自负盈亏。
2、每位技工必须持证上岗，手续不完整的造成后果自负，并且甲方对乙方职工每位处罚 元。
3、乙方必须按甲方的质量、工期要求进行安全生产。服从甲方统一管理。
4、乙方指派 为驻工地代表，负责合同的履行。
5、乙方应根据图纸设计要求，以本工程施工组织设计和总体进度计划为依据。材料应分品种、规格、型号、数量编制材料计划，预制构件及异型制模方案，应提前3天以书面形式报送甲方审批后组织实施。
6、乙方必须保障施工人员稳定，尤其是施工技术、管理人员，如确需调换，应提前一周以书面形式通知甲方，经甲方批准且替换人员到位、工作交接后方可调整。否则视为乙方违约。进场人员登记造册办理好上岗证及配合三级安全教育（包括身份证复印件），在一周内上报甲方，如没有接受三级安全教育，不得进入本工程施工。操作人员必须保证有一定的技术水平和自身素质，不得使用8周岁以下的未成年工及病残呆傻人员和50岁以上的人员。违者每人罚款 年定额进行结算。
3、若图纸变更按实际发生的工程量由现场签证结算。
4、若发生点工，技工按每天 小时 元计算，普工按每天 小时 元计算。
第五条、付款方法
1、施工至五层，付已完成工程量的 %。
2、主体封顶后一个月内付全部工程量的 %，
3、其余 %主体验收合格后一月内付清。
第六条、其他条款
1、该分包工程乙方不得分包或转包，若出现分包或转包，甲方有权终止合同，按50%支付已完工程款，其余50%承担由此造成的停工、退清场等损失费。
2、本合同未尽事宜，双方本着公平合理的原则进行协商处理。
3、对本合同的有关争议问题双方约定，可向仲裁机构提请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
4、本合同一式三份，双方各执一份，公司一份，具有同等法律效力，从双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
甲方：
乙方：
日期：
承包协议书亏损篇四
甲方：.........
乙方：
为了发展本村本队的经济，增加村集体经济收入，有利于统一管理和合理与开发利用资源，改善农村生活环境条件。现经村民代表反复充分讨论无异议，决定将.......统一承包给乙方发展农业生产。为确保双方权益得到合法的维护与更好履行义务，特订如下协议：
承包时间期限为三十年整（公历2...年12月1日至2....年11月31日）租金为每年每亩人民币叁佰元正。租金支付方式：每年农历十二月二十日乙方支付当年租金。租金直接支付给责任田主。
处理的一切费用由甲方负责，造成乙方的一切损失，甲方负责赔偿给乙方。
乙方。
本合同自签字之日起生效，受法律保护。
本合同一式三份，甲方双方各执一份，村干部处存档一份。
甲方及责任田主签名：
乙方签名：
承包协议书亏损篇五
甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：
发包方：____________________（以下简称甲方）
承包方：____________________（以下简称乙方）
1、甲方有职工______人，其每人每天为______餐，早餐为人民币______元，午餐为人民币______元（______________）晚餐为人民币______元（_________________________），夜宵为人民币______元，供给乙方办理伙食。
2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。
3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。
4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。
5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费，不得拖欠。
6、在经营期间内，双方应按照协议条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除协议。
1、提供设备的维修保养。
2、提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。
3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。
4、不得随意停止承包和随增加收费项目。
5、甲方必须提前预报就餐人数，失误造成后果，由甲方负责。
1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。
2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作，（如无特殊情况下），甲方有权追究乙方的责任。
3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，如乙方未达到饭菜质量，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。
4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。
5、承包方其他违约时，甲方须立即告知乙方，乙方应尽快调查落实，把处理结果告知甲方。
6、乙方除因特殊情况外，造成误餐或停餐，甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。
7、乙方违约，甲方有权提出终止承包协议，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。
1、按甲方消防、厂规、治安做好工作。
2、食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查，费用自理。
3、经营场所进行定期防鼠灭蝇。
4、严格执行各项食堂管理制度，严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。
5、必须确保食物的质量，把住进货渠道及进货质量关，严禁购进变质变霉的食物，保证放心肉的卫生，做到食品卫生内部以及环境卫生，经得起上级部门检查并达到合格。
6、乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品，费用自理。
7、乙方必须按甲方规定时间作息，准时开餐，开餐时间由甲方规定，如有变动应事先通知乙方。
8、乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方车间及其它禁区域，如违反者，甲方可将依所规处罚。
10、经营业务只限于饮食服务方面，方便甲方服务人员。
11、乙方在运作期间材料费自理，所需食堂工作人员的劳资，劳保费用均由乙方自理。
1、有权自主经营，自负盈亏。
2、有权自主聘用，调用工作人员。
3、甲方违约乙方有权提出终止承包协议，并止报法院或仲裁机关处理。
4、如市场物价上涨过高，变成乙方在连续二个月亏损的情况下，有权向甲方提出增加伙食费用，甲方应尽快进行市场调查，若情况属实，应适当增加伙食费用。
1、因不可抗力原因造成损失时，乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
2、甲、乙双方员工应保持互相尊重，尽量不发生磨擦，更不许出现打架等事例，若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。
3、节假日乙方照常为甲方职工服务，如需加餐乙方负责加工，甲方买菜或委托乙方采购。
4、乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具，在添置之前必须征得甲方同意方可购买，向甲方报销。
5、承包结束时，乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方，配合甲方完成清算工作。
6、承包期满时是否续约或终止协议，甲、乙双方均提前壹个月通知对方。
7、本协议若有未尽事宜，将由双方代表协商处理。
8、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份：
甲方代表（签名）：___________
乙方代表（签名）：___________
单位（盖章）：_______________
电话：_______________________
日期：_______________________
承包协议书亏损篇六
乙方：杨双祥
由于市场混乱，未有规范，特别是近几年以来，州内的报废汽车回收、拆解企业和州外有关单位及个体工商户在吉首市设点抬价抢购、非法收购、拆解报废汽车，造成市场无序，恶性竞争，致使乙方经营巨额亏损。为了弥补历年亏损，特与甲方签订如下承包协议。
一、乙方与甲方签订报废汽车回收、拆解承包经营业务叁年，时间从20xx年7月1日起至20xx年7月1日止。
二、在承包期内，吉首市如果有第二家报废汽车回收拆解单位或机构回收拆解报废汽车的，乙方不得向甲方上交承包金和支付其它任何费用。
三、在吉首市如果市场规范，没有州内、州外第二家报废汽车回收、拆解单位或机构从事报废汽车回收拆解业务的，乙方应每年向甲方上交承包金叁拾万元。
四、甲方原欠乙方的捌万伍仟元借款，应在签订本协议前一次性付清。
五、甲方原来给乙方租赁的经营场地，（州再生资源公司土产站仓库3.5万元+该公司原乾州站办公室场地、仓库2.5万元，合计6万元）乙方每年按原来的时间如数上交，甲方不得再增加金额。如果上级要求甲方达标升级改造等原因，甲方不得影响乙方经营报废汽车，并且其达标升级改造建设的一切投入费用由甲方从乙方上交的承包金中例支。不够部分由甲方负责，乙方不再承担一切费用。
六、甲方内部股东股金转让、项目开发、到银行或其它单位、个人手上借贷、借款、担保等，未经乙方签字的，乙方概不认可。
七、甲方未经乙方同意，不得解除乙方董事职务。甲方不得侵害、损害乙方的合法权益。
八、甲方原来或今后未经乙方签字同意所产生的一切债权、债务与民事责任与乙方无关，概由甲方负责。
未尽事宜，另行协商。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方盖章： 法人代表签字：
乙方签字：
年 月 日
承包协议书亏损篇七
甲方：xx建工集团房地产开发有限公司（以下简称甲方）
乙方：xx建工集团青口分公司吴兆欣项目部（以下简称乙方）
甲方将三兴花园小区e2#楼住宅地委托乙方拆迁及开发建设（建筑面积约为8300平方米，项目名称为三兴花园e2#楼工程），经双方协商，现就工程中的具体问题及事项达成如下协议：
1、乙方按规划要求组织设计、施工，工程图纸经甲方认可并报规划部门同意后方可施工。乙方实行大包，甲方已经交纳的土地款待乙方工程开工后，经双方确认，由乙方用建设面积折算返还（预售价格为4400元/m2）。
2、付款方式：工程分为两个阶段，第一阶段为拆迁推进期。该期间主要为施工区域内影响工程施工的住户及表面建筑设施的拆除。抓紧设想设法做好协调和沟通工作，以保证后期施工的顺利进展。该时期为工程中的重点，即既要保证顺利拆迁，又要做好稳定，防意外事态发生。第二阶段为工程施工阶段，该阶段主要是确保施工质量和进度 安全，以便工程与时俱进，按计划完成。
3、乙方在工程期间，负责做好e2#楼的道路、给排水、绿化、供电、通讯、防雷等附属建设，一次性将e2#楼建成使用。
4、甲乙双方e2#楼承包协议签订后，双方按承建面积冲抵钱款。甲方实得面积为：可回收土地出让金约230万元，前期拆迁补偿款约为400万元，利润分成50万元，共计680万元。抵面积约为1545平米。由甲方按单元优先挑选所得面积，剩余面积归乙方所有，售楼税收及费用由双方各自负担，另一方不得干涉。
5、乙方可以自行与银行协商办理售房按揭贷款，由此所产生的责任由乙方负责，甲方协助提供所需资料。
6、乙方应以xx建工集团的名义施工，并在甲方管理与监督下进行开发建设。甲方可委派工程管理人员进驻项目部，负责管理工程的计划、施工、安全等工作。乙方须严格按照小区总体平面图、规划方案（包括楼房布局、层数、面积）进行施工，如有违反，甲方有权责令其停工，进行处罚，一切后果由乙方负担。
7、乙方可以自主售房，且自负盈亏。工程期间所发生的一切费用均由乙方负责，与甲方无关。配套费由甲方请示建设局同意后可以免征。乙方在工程中所产生的责任及债务由乙方自行负责。工程维修由乙方负担。
9、在工程期间，甲方要全力协助乙方工作，做好一切力所能及的后勤保障等工作。
10双方未尽事项，可协商解决
本协议经签字生效，甲乙双方存留并自觉遵守。
甲方： 乙方：
承包协议书亏损篇八
乙方: 西山小区二期b区幼儿园钢管架 班组
身份证号码:
发证机关:
为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目西山小区二期b区幼儿园钢管架 分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。
包工不包料（或 / ）。
整体工程项目的攀折制作的木模制作、安装、铁钉、锯片、铁丝、电线、工具设备均由乙方负责。其中本场材料搬运堆放，每层完工后必须清理一切建筑物保持干净。整体完工后把所有的材料堆放在甲方指定场所并及时转运出场均由乙方负责，每次放样乙方应提供足够人员与甲方一起放样。
整体工程量不分构件大小形状同一单价（含木材的税务发票在内）每平方22元。结算方法：木模工程量以施工图的实际砼接触面积平方米计取工程量。另外点工技术工每工日按85元人工费计取。其中乙方在领取进度款时必须提供足够的木材税务发票给甲方，否则甲方不于办理进度款。
乙方必须严格按规范施工，每个分项必须要达到有关验收要求。发现不符合甲方质量要求外，并愿意赔偿由此造成损失的工料款，其款项愿从乙方工资中扣除，若造成对甲方信誉影响，除按有关规定罚款外，再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工检测的兼职质检员，负责对本项目内工程质量进行检查。
安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证，乙方必须认真按安全施工中有规定及各级要求进行施工，乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员，做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。
乙方应组织在从事本行本项目施工中7年以上的技师，科学安排工程进度，并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量，如超过甲方安排的进度计划，延续工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外，并愿意接受甲方再对工期延误每天罚人民币500元，提前完工的每天奖励人民币500元。若超过甲方所定的最后完全日期，乙方愿意承认等同自动退场，并愿意按所完成工程合格品的80%进行结算，而20%作为对甲方重新组织劳力的补偿，若有甲方检测不合格部分工程量，愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回（因甲方不能及时提供各种材料造成停工而工期须顺延误）。
本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算，按下列第（1）款所列方式计算：
3、浇捣砼项目。按每壹百平米壹小时计算。
4、水电项目。按绑扎钢筋项目进度同步进行。
以上工期均包含通过甲方验收。
施工中若有特殊情况以甲方书面通知和签证为准。
乙方在每个月底报来所完成的合格工作量，甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。整体工程封顶完后按90%付款给乙方。乙方必须凭工资表或以有关规定税务发票报甲方财务办理有关财务手续，否则不于办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。
1、甲方的义务与责任：
（1）甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。
（2）甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比，乙方应序服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范，甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。
（3）若因乙方管理不善或其他属于乙方的.责任，造成工程质量低劣，发生重大安全事故，经济效益低下，严重损害甲方利益和声誉，不按工期计划安排施工的，甲方有权单方面终止合同。不但由此所产生的经济责任由乙方自己负责外，还要对甲方造成的经济损失负全部责任。
2、乙方的义务与责任：
（1）乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。
（2）乙方应认真按现行的建筑安装工程施工验收规范和建筑安装安全法规规程进行施工和管理，工程质量应按现行的建筑工程质量检验评定标准执行并符合建设单位要求，执行甲方的工程质量，安全生产的管理规定和指令。
（3）乙方应严格按工程施工进度计划要求组织施工，负责办理暂住证、就业证、计生证等费用自理，不及时办理有关证件被有关部门罚款由乙方自负。乙方必须提供现场施工员一名，及现场技术安全负责人一名，配合工地进行日常质量安全进度的控制。
（4）乙方施工现场应及时清理，材料应按指定地点归类堆放，做到工完料尽场地清，使施工现场整洁有序，否则工地派工整理，费用从班组中扣回。
若乙方不履行协议，无故停工壹天以上（含壹天）或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理。
1、乙方所有施工人员不得居住现场，持证上岗，遵守工地各有关建筑安全规章，若发生安全事故均由乙方负责。
2、乙方确认送达地址龙岩市永定县堂堡乡、三堡村、外长岭组1号，甲方的书面通知寄往前述送达地址，即视为送达。
本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。
甲方签字：
乙方签字：
盖 章：
盖 章：
电话号码：
身份证号码:352623197702136510
电话号码:13959057329
住址：永定县堂堡乡三堡村外长岭组1号
发证机关： 福建省永定县公安局
年 月 日
年 月 日
承包协议书亏损篇九
法人代表**** 身份证号码***
乙方*** 身份证号码*************
一、承包期限为 年整，即自 年 月 日至 年 月 日止。
二、占地面积为 平方米，油罐 只，面积 立方米，单匹加油枪 台，及附属建筑与设备。
三、承包经营期间该加油站发省的一切费用，含各种税、费、维护和保养、证照年检及其他相关检测费用等！全部由乙方承担。
四、乙方承包甲方加油站后，销售油种由乙方自主经营，油品严格按照并符合国家相关法律法规规定。如发生油品质量违反国家相关规定、消费者投诉举报等问题时，所产生的相关责任问题由乙方全部承担；严重危害加油站以及甲方声誉时，甲方有权单方面终止合同，并保有付诸法律追究的权利。当发生此类问题是，乙方在接受相关部门惩罚的同时，支付甲方一年的承包费用 元，为违约惩罚，甲乙双方停止租赁合作关系。
五、乙方自承包之日起，水费、电费由乙方自行承担，每月10日前由双方共同抄表，每月15日之前乙方需交清水电费用，否则乙方有权停水、停电。甲方不承担因停水停电给乙方造成的任何损失。原加油站的一切设施及部件有乙方可以进行拆除改造和处理，施工方案需得到甲方的认可和符合国家对于加油站安全法规的相关规定，并签订改造许可授权后方可施工，新改造的加油站全部投资由乙方承担，未得到甲方认可私自进行的施工，甲方有权单方面解除合同执行。
六、乙方不得将加油站转让给其他人承包经营，也不得将加油站相关物品或执照以及其他所有权或使用权用作任何抵押，否则由此引起的一切后果由乙方承担，以甲方无涉，乙方应及时办理各项检测和证照的年审，因乙方原因导致加油站被有关部门强制停业整顿。勒令停业或查封，甲方有权解除本合同，收回经营权，已收取的承包费用也不予退还。
七、 年 月 日 ，甲乙双方共同到场，量出油罐实际存油量，甲方将所有存油按照当日市场价格卖给乙方，同时办理交接，对甲方交接给乙方的物品进行造册登记，经双方代表签字后双方各留存一份，甲方将加油站经营权正式给乙方承包经营。
八、乙方承包甲方加油站后必须严格遵守国家以及相关管理部门关于加油站的各项管理制度和规定。在乙方承包期间，如发生任何事故和纠纷均由乙方自行承担和负责，甲方不承担任何责任，也不承担热河连带责任！。
九、合同期满或解除合同时，双方代表共同到场，量出油罐实际存油量，乙方将所有存油按照当日市场价卖给甲方，但总量不得超过 年 月 日甲方卖给乙方的数量，如有超出部分，甲方有权拒收，同时办理交接。承包经营期满后，如承包初期登记的物品损坏或不能使用，乙方需按照承包期满交接日时的市场价格赔偿，指购买新的该物品的价格，而不是指使用后的折旧估价！，乙方在承包期间新购置的物品，如甲方需要留用，则按照承包期满交接日的实际估价付给乙方费用，如甲方不需留用，乙方需自行处理，甲方不承担任何费用。
十、承包金的缴付方式及缴付期限
万元整，其中 万元为 年 月 日至 年 月 日的承包款， 万元为双方合作保证金，用于约束乙方在合同期间对于加油站合法安全经营的保证，合同期满后，如乙方无任何违约行为，甲方将全数返还保证金。
承包款每10个月交一次，提前2个月乙方交付下一年度租金！，如双方未在协定的日期内履行协议，则按违约处理，违约方需按全部承包费的10%支付违约金并终止协议。
十一、甲方的权利和义务
1、甲方同意乙方使用从事加油站经营业务的一切合法有效手续，包括企业营业执照、成品油经营批准书、危险化学品经营许可证、消防许可证、安全合格证书等。增值税专用发票和普通发票，由乙方以甲方名义直接向税务部门申领。
2、甲方协助乙方协调有关部门的关系，保证加油站正常营业和正常性经营所需的供水供电。
十二、乙方的权利和义务
1、承包后，由乙方自主经营，自行管理，单独核算，自负盈亏。
2、乙方在承包期间必须坚持安全第一，安全生产和经营。并作为安全第一责任人，切实负责好整个加油站安全工作。
3、乙方在承包期不得以该加油站名义借贷，不得用加油站的'资产作低押或担保。在未征得甲方同意情况下，将加油站转承包，财产转借。
4、乙方在承包期间必须依法经营，依法纳税，诚信经营。若安监、消防、工商税务等相关部门检查时，乙方在所查中涉及到与国家相关法律法规有抵触和触犯，由相关部门按相关条例追究相关法律责任时，所有一切与甲方无关，由乙方自负。
5、乙方在承包期间，水费、电费、税金、治安费、各种检测费、安全评估费均由乙方承担。
十三、债权债务的处理
1、在乙方承包该加油站前的债权债务及遗留的经济问题、民事责任全部由甲方享有的承担连带责任，与乙方无关。
2、乙方在承包期间的债权债务及民事责任全部由乙方负责承担，与甲方无关。
十四、违约责任
1、如甲方不能履行合同规定条款，应承担违约责任，退还乙方已交付的所有费用，并支付给对方违约金 万元。
2、如乙方违约，乙方出资改造，装潢的全部设备等以及押金归甲方所有。
十五、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方共同协商，作出补充合同，补充合同与原合同具有同等法律效力。
十六、因合同在履行中而发生的争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。
十七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同经双方签字后生效。
甲方，签章！ 乙方，签章！
承包协议书亏损篇十
身份证号码：
乙方（承租方）：贾xx
身份证号码：
甲乙双方经友好协商，甲方自愿将自本村承包的家庭承包地的承包经营权在一定期限内出租给乙方，并就相关事宜达成如下协议，以便双方共同遵守：
一、甲方向乙方出租的承包地位于昌黎县大蒲河镇杨家营村村南，地块名为“贾家坟”，土地亩数为3亩,东临贾玉林承包地,西临贾志宏承包地,南临卜营村的土地，北临贾志广的承包地。
二、租赁期限为10年，即自20xx年8月9日至20xx年8月9日为止。
三、该承包地的租金为每年每亩1000元，一年一给付，给付时间为上打租，即于每年的8月9日前给付下年租金。
四、乙方租赁甲方土地的用途为进行农业生产经营，包括种植农林作物，进行畜牧养殖等。
五、甲方允许乙方在该块土地上兴建进行农业经营等所必须的临时性建筑物或其它设施。租期届满时，临时性建筑物或其它设施由乙方负责拆除并归乙方所有。
七、本合同履行期内，乙方在国家法律法规允许的范围内自主经营、自由种植，甲方不得干涉。
八、甲方必须保证交地时水、电、路等畅通无阻，履行期内，如出现水、电、路等人为障碍，甲方需协助乙方向有关机关、个人协调解决。
九、本合同到期终止后，如甲方有意继续出租，乙方在同等条件下有优先承租的权利。
十、本合同有效期限内，甲方不得将该承包地以转包、转租等形式将承包经营权再流转给第三人，否则由此所产生的一切损失均由甲方赔偿。乙方无故也不得擅自解除、终止本合同，否则乙方应赔偿甲方一年的租金作为违约金。
十一、如乙方在该承包地上进行农业生产经营以及兴建临时设施、建筑须向相关部门办理相关手续，则甲方有义务协助乙方办理，相关的费用由乙方负责。
十二、本合同自双方签字后生效。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
20xx年8月9日
承包协议书亏损篇十一
乙方：泥工组承包人： 以下简称乙方
甲方将 工程的主体泥工工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理，合理使用材料，经双方商定，特订以下协议，以便双方共同执行。
2、临时房搭设及临时房内的一切设施，地坪硬化，临时围墙及区级标化工程所要做到的等一切甲方所要求的配套工作；如在合同书签订前甲方已先做的临时设施人工费必须由乙方支付。
6、配合商品砼泵车的就位和泵管的搭设、拆除并清洗配套设施等；
7、涉及该工程上及临设、道路、地坪硬化、卫生清理及其它相关配套需做的工作内容不发生任何点工。
5、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，延误工期罚20xx元/天。
6、乙方承包负责人及管理人员每月在施工现场不少于25天，缺一天罚300元；
7、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按 %结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失，并罚没保证金。
5、施工中如存在材料浪费现象，则按公司材料、设备管理处罚条例执行。
1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生一切工伤事故的一切经济损失均由乙方承担，发生伤亡事故罚没2万元保证金，甲方只做好协调工作；出现刑事案件交公安机关处理。
2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施，职工必须挂牌施工，所有进场职工的身份证、暂住证复印件及职工花名册、每月底的工账复印件交工地资料室。
3、施工现场做好文明施工，各楼层做一层清一层，确保各楼整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位已施工，但现场未清理干净，将按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。
4、乙方施工人员需“四证”（计生证、身份证证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。上交公司复印备查，并上交每人1寸照片6张，否则不得进入现场工作。
6、外架上不准堆放砖等材料，砼浇捣完及每天砌筑后均要清理外架干净；
10、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工标准时，如不戴安全帽等将按公司安全生产、文明生产及保安管理处罚条例执行。
12、发生打架、吵闹偷窃财物，按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；
14、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。
15、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。
16、女人、小孩不得在工地上住宿，项目部如果安排的宿舍不够时，必须在工地外自行租房解决，费用由乙方自负。
17、每次的处罚金必须在当月现金交纳给项目部。
1、工程按实际建筑面积 元/平方米计算，面积按施工图上注明的面积计算，构架、栏板等不计面积。因乙方原因导致全工程无法达到标化、合格的，罚没保证金。如项目部要求统一服装，乙方承担一半费用。
2、乙方职工不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹，扰乱甲方的正常工作或施工进展，只允许承包人与项目部人员协商解决，否则按情节轻重处以10000元罚款。
5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。
未尽事宜，双方协商解决，本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效，本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行，工完帐清自行作废。
甲方： 乙方承包人：
联系电话：
身份证号码：
年 月 日
注：项目部在施工过程中的补充规定、处罚条例等具有与合同同等效力，班组必须无条件服从。
承包协议书亏损篇十二
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及行政规章的规定，甲乙双方本着诚实信用原则，就乙方承包甲方矿山事宜，经双方友好协商达成如下协议，以资双方共同信守。
一、甲方将坐落在马营乡墩湾村石英岩矿采矿权及采矿设备整体承包给乙方，设备修理费由乙方自己负责，挖机卡特320c型2台，装载机3台，工程车5辆，五十铃1辆，桑塔纳1辆。一切车辆的安全与修理费用由乙方自己负责。
二、乙方承包矿山的范围以甲方采矿权证书的四至范围为限，甲方保证该矿山采矿权的合法性，并无任何民事法律纠纷，采矿权证书复印件附后，与本协议具有同等法律效力。
三、乙方承包范围主要为生产（开采）爆破、上下原材料，并负责安全管理。
四、乙方每年开采量需达到25万吨，要保证质量，不含渣石等，其硅石含量达99%。
五、乙方所开采矿石全部交由甲方统一负责销售，乙方不得自行销售。
六、乙方承包期限为1年，自20xx年 月日至 年 月日止。
七、承包费用按乙方开采量计算，每吨单价为24元，由甲方按月支付给乙方。具体支付办法为乙方从生产矿石满一个月后，甲方开始支付（次月开始支付），支付方法可以现金，也可通过银行转账支付。
八、乙方承包期间所有人工工资自行负责，矿山所应交纳的各种税费由甲方负责。
九、乙方承包期间要加强管理，特别是要做好安全管理工作，对炸药的管理要专人负责，如发生安全事故及人身伤亡事故均由乙方自行承担。
十、乙方承包期间矿石的装卸由乙方负责，甲方与乙方协商共同保障道路通行，并积协调各种关系，保证乙方生产顺利进行。
十一、乙方承包期间如发生不可抗力因素，双方互不担责。 十二、乙方承包期间如发生争议，双方可协商解决后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如协商不成，任何一方可向所在地人民法院进行诉讼。
十三、乙方承包期限届满，可提前30日通知甲方，向甲方交接矿山及设备，如乙方继续承包，双方可续签协议。
十四、乙方承包期间如任何一方发生违约，需向对方支付违约金叁拾万元。
十五、本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
年 月 日
承包协议书亏损篇十三
为了规范农村土地租赁，稳定农村土地承包关系，切实维护租赁双方的合法权益，根据《农村土地承包法》等法律法规，经双方当事人共同协商，达成如下合同条款。
甲方采用__________方式将其承包经营的土地租赁给乙方经营。
乙方只能将租赁的土地用于：__________________
从_________年____月____日至_________年____月____日止。
甲方将_______亩土地租赁缎带乙方经营，乙方按每亩每年_______元承包费付给甲方，承包费以现金或实物折价（现时价）每年______月_____日之前付清。租赁土地上有下列附着物__________。甲乙双方协商约定附着物采取方式处置。
1、在租赁期内不得改变土地农业用途，不得取土、葬坟、建窑、抛荒、开挖，不经甲方及鉴证方同意，乙方不得擅自将承包土地转包给第三方经营使用。
2、乙方在生产经营人不得破坏原有水利、电等公效力设施。
3、在租赁期内甲方无权干涉乙方正常生产经营活动，乙方有生产、使用、处分收益权。
4、租赁期满后，同等条件下，乙方有承包优先权。
5、在合同期间内国家有关惠农政策（如各种补贴）由____方享有。
6、履约保证金
7、必须按约定期限租赁，否则，乙方有权随时终止合同。
8、到期后，该地上所有建筑物都归乙方所有。
1、甲方非法干预乙方生产经营，非法变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方全部损失。
2、乙方违背合同条款给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失。本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方，甲方所在村集体经济组织、甲方所在地乡镇土地承包管理部门各执一份。本合同未尽事宜，由双方共同协商，达成一致意见后形成书面补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，再由双方一致达成协议，现补充如下：
1、乙方不得使用任何手段和势力威胁甲方，双方必须在平等互助的情况下履行合同。
2、甲方的土地租赁时间为五年。
3、五年租赁金额双方协定为保护价格每亩900元，不允下调。
4、乙方在土地租赁期满后必须无条件地将甲方土地恢复原样，使得甲方的农田作物正常生产。
5、乙方在五年的租赁期满后场地建筑物不拆除影响甲方的粮食作物生产的，甲方有权自行拆除。
6、本合同必须有政府部门签字盖章方可有效。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
鉴证方（签章）
村组印章
年 月 日
承包协议书亏损篇十四
甲方： (以下简称甲方)
乙方(承包方)： (以下简称乙方)
为巩固和发展学校土地资源，防止学校校田地流失和被侵占，甲乙双方经协商，根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定，就乙方承包甲方校田地，双方达成如下协议：
一、 甲乙双方权利与义务：
1、 乙方必须在承包的土地上种植、管理，未经甲方允许，不得改变土地使用性质、形状、用途。
2、 乙方自主经营，自主管理，自负盈亏，甲方不得侵犯乙方的合法权益。
3、 乙方按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包土地。
4、 乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务，抵押贷款。
5、 乙方必须保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。
6、 乙方在承包土地上因种植需要修建基础设施，需征得甲方同意，并应按国家规定办理申报手续，乙方在承包土地上建设的所有不可移动的固定设施，承包期满后无偿交付甲方。
7、 甲方按照合同约定收取承包金，在合同有效期内，甲方不得提高承包金。
8、 甲方有权对土地的利用进行监督，保证土地按照国家规定的用途合理利用。
二、承包期为 年。自 年 月 日至 年 月 日。承包期满，乙方如需继续承包，甲方同意在同等条件下乙方具有优先承包权。
三、土地承包金：每年 元。 年满后每年租金双方另外协商。乙方必须于每年 月 日前向甲方支付全年土地承包金。
四、本合同范本一式二份，双方各执一份，签字盖章后生效(若一方违约要赔付另一方经济损失)。
甲方盖章
乙方签字：
甲方签字：
签订日期： 年 月 日
承包协议书亏损篇十五
乙方：泥工组承包人： 以下简称乙方
甲方将 工程的主体泥工工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理，合理使用材料，经双方商定，特订以下协议，以便双方共同执行。
2、临时房搭设及临时房内的一切设施，地坪硬化，临时围墙及区级标化工程所要做到的等一切甲方所要求的配套工作；如在合同书签订前甲方已先做的临时设施人工费必须由乙方支付。
6、配合商品砼泵车的就位和泵管的搭设、拆除并清洗配套设施等；
7、涉及该工程上及临设、道路、地坪硬化、卫生清理及其它相关配套需做的工作内容不发生任何点工。
5、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，延误工期罚20xx元/天。
6、乙方承包负责人及管理人员每月在施工现场不少于25天，缺一天罚300元；
7、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按 %结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失，并罚没保证金。
5、施工中如存在材料浪费现象，则按公司材料、设备管理处罚条例执行。
1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生一切工伤事故的一切经济损失均由乙方承担，发生伤亡事故罚没2万元保证金，甲方只做好协调工作；出现刑事案件交公安机关处理。
2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施，职工必须挂牌施工，所有进场职工的身份证、暂住证复印件及职工花名册、每月底的工账复印件交工地资料室。
3、施工现场做好文明施工，各楼层做一层清一层，确保各楼整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位已施工，但现场未清理干净，将按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。
4、乙方施工人员需“四证”（计生证、身份证证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。上交公司复印备查，并上交每人1寸照片6张，否则不得进入现场工作。
6、外架上不准堆放砖等材料，砼浇捣完及每天砌筑后均要清理外架干净；
10、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工标准时，如不戴安全帽等将按公司安全生产、文明生产及保安管理处罚条例执行。
12、发生打架、吵闹偷窃财物，按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；
14、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。
15、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。
16、女人、小孩不得在工地上住宿，项目部如果安排的宿舍不够时，必须在工地外自行租房解决，费用由乙方自负。
17、每次的处罚金必须在当月现金交纳给项目部。
1、工程按实际建筑面积 元/平方米计算，面积按施工图上注明的面积计算，构架、栏板等不计面积。因乙方原因导致全工程无法达到标化、合格的，罚没保证金。如项目部要求统一服装，乙方承担一半费用。
2、乙方职工不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹，扰乱甲方的正常工作或施工进展，只允许承包人与项目部人员协商解决，否则按情节轻重处以10000元罚款。
5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。
未尽事宜，双方协商解决，本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效，本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行，工完帐清自行作废。
甲方： 乙方承包人：
联系电话：
身份证号码：
年 月 日
注：项目部在施工过程中的补充规定、处罚条例等具有与合同同等效力，班组必须无条件服从。
承包协议书亏损篇十六
转让方（甲方）：
住址：
联系方式：
受让方（乙方）：
住址：
联系方式：
转让方与受让方就转让方合法持有的'___________公司全部股权的转让给受让方的相关事宜经过充分协商，达成如下协议，以资信守：
公司是_________年_________月_________日在_________依法成立。法定代表人为_________，注册号为_________，注册资金_________元人民币，经营范围为_________。
公司共有_________个股东，分别是_________。持有_________%的股份；持有_________%的股份。
转让方应提供股东会决议（同意股东股权转让并同意办理变更登记手续），并如实告知或如实提供_________公司相关情况。
甲方自愿将其在_________公司中所持有的_________%股权以_________万美元或_________万元人民币的价款转让给乙方。
上述股权转让价款应于本协议生效后_________个工作日内由相应的受让方支付给相应的转让方。
本协议项下转让的股权和其所附的权利，自公司全体股东（原股东）表决通过本协议项下股权转让之日起转让予受让方，同时获得公司股东身份，按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定行使股东权利、享受股东权利、并承担相应股东义务。相应地，自全体股东表决通过本协议项下股权转让之日起：
（3）转让方不可使用_________公司的任何无形资产，包括但不限于名称、商号、标记、专利、商标、商业秘密等。
转让方承诺在本协议签署之日起_________个工作日内向公司所在地的工商管理机关申请办理此次股权转让的变更登记。承诺他们将根据本协议，尽其全力完成此次股权转让在_________所在地的工商管理机关获得合法的登记。
如果登记机关要求各方对本协议或对与股权转让有关的其他文件进行修改，则各方应当在不违反本协议的目的的前提下，根据登记机关的要求对有关的文件进行修改。转让方、受让方应积极及时提供办理变更登记所需要的一切文件资料，并相互给与积极配合或协助。
本协议签署的同时转让方应同时签署委托律师办理股权转让变更登记等事项的授权委托书，转让方收到股权转让价款后该授权委托书即刻生效。
股权进行上述转让后，受让方承认原_________公司的合同、章程及附件，愿意履行并依法承担原甲方在_________公司中的一切权利、义务及责任，包括转让前_________公司债权债务。该转让股权应当包括转让方和受让方根据其股权，在现在和将来已享有的或将享有的所有权利，包括但不限于委派执行董事的权利，对_________公司的经营管理权和分配利润等权利。
转让方和受让方在本协议的谈判、签署、履行等过程中知悉的双方的一切事项以及_________公司的相关情况包括但不限于本协议的内容，双方均有保密义务。
受让方若未按本协议约定的期限如数缴付股权转让价款时，应支付违约金，每逾期一天，违约金按照应付款项的千分之三计算，如逾期三个月仍未缴付的，除向甲方缴付违约金之外，甲转让方有权终止本协议，并要求受让方赔偿损失。
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果30日内协商不能解决，任何一方有权向公司注册地人民法院起诉。
与此次股权转让有关的所有合理费用应当由股权转让后的_________承担。
2、转让方保证在转让的股权上无任何的留置、抵押、质押和其他第三人可能主张的权利。
在本协议生效后，无论因何种原因导致公司终止、解散或被破产清算，某某有限公在清算后的剩余的财产应当均无一例外的分配予受让方。
本协议自各方签署之日起生效。
任何一方在执行本协议的过程中，向对方发出的正式的通知，要求或其他信息应当以书面形式，送达至对方以下的地址：
转让方：
甲方地址：
受让方：
乙方地址：
1、如本协议的任一条款被法院或仲裁机构认定为不合法、无效或不可强制执行，本协议其他条款的合法性、有效性和可强制执行性不应因此受到影响。
2、本协议一经签订，则应取代在本协议签订前各方就股权转让而达成的任何书面或口头的协议、备忘录、意向书或其他文件。
确认并签署。
甲方：
_________年_________月_________日。
乙方：
_________年_________月_________日。
承包协议书亏损篇十七
乙方：xxxxxx x
甲乙双方本着友好协商的方式，就乙方承包甲方车辆喷漆及漆料业务,为了更好地对喷漆车间进行管理，提高生产效率，降低施工成本。经甲乙双方共同协商，决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务达成本协议：
(一) 甲方责任：
1、 承包期间，甲方按车辆的板件数给乙方进行结算，车辆喷漆修复的板件数每件按含税xxx元结算材料费，人员费(具体的板件数计算方式见附件约定)。
2、 甲方提供场地、喷涂烤漆房、水、电、气(其中电费各自承担50%)，喷涂烤漆房、电、灯、气由甲方维修，其余生产用工具由乙方负责维修。(工具及材料另附移交清单)
(二) 甲方权限：
1、 甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟违规生产，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。
2、 甲方有权对乙方的安全生产及节约资源进行监督，喷涂及打磨零件人员必须配戴相应的保护工具，水电气等公共资源不得浪费甲方发现乙方有违规行为下达整改通知书未及时改正有权给予经济制裁。
3、 甲方每月或临时给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交车进行经济处罚，影响生产进度的每延误一车扣乙方xxxx元(注：没有及时和前台沟通延期交车相互确认车辆)。
(三) 乙方责任：
1、 在生产经营中，乙方安排的人员应该严格遵守甲方生产车间的安全生产制度、综合治理制度、5s管理制度和其他相关制度。由于不遵守以上相关制度造成甲乙双方损失的，乙方应当承担全部责任。
2、 所需生产用品均由乙方承担，乙方保证承包甲方车辆油漆修复所使用的油漆材料为阿克苏诺贝尔公司出品的纯正油漆;非油漆材料为符合甲乙双方共同质量要求的进口或国产材料。
3、乙方负责安排调色人员为甲方进行调色服务，颜色的准确率需要达到97%。
4、 乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。
5、 乙方私自承接车辆喷涂施工必须经由甲方确认，未经确认私自承接外单位的车辆一经发现，每次扣罚xxx元。
6、 乙方负责喷漆车间人员的劳资责任和人身安全 ，如发生意外，由乙方承担全部责任甲方不承担任何责任。
(四) 乙方权限：
1、 乙方在经营期间，自主经营，自负营亏。
2、 乙方结算按照当月实际维修的车辆板件数月底和甲方进行对清数量进行结算，甲方应在第二个月的头5个工作日内和乙方完成款项的确认。双方在次月底完成付款。结算发票双方于月初开具上月对清款项的发票(发票为17%的增值税)。
(五) 协议解除
1、其他双方认可的不可抗拒力。
2、甲乙双方不得单方面解除协议，如违约，违约方需对方赔偿对方违约金贰万元整。
(六) 其它：
1、 承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前一个月通知对方。
2、 协议期间如有争议，双方应协商解决，如协商不成，提交甲方所在地法院协商解决。
3、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
(代表签字)： (法人签字)：
(公 章) (公 章)
年月日：
承包协议书亏损篇十八
乙方（承租方） 住址 身份证
为保护甲、乙双方的合法权益，规范承包经营种植行为，根据有关法律法规规定，就乙方承包甲方枸杞园有关事宜，经甲乙双方平等自愿协商达成以下协议内容，以资双方共同遵守：
甲方在 由枸杞园，现自愿对外发包，乙方自愿承包甲方的上述枸杞园，甲方需保证对乙方承包的枸杞园拥有合法承包经营权。乙方应严格执行土地保护政策。
乙方承包甲方的枸杞园位于 总面积 亩。
承包期限自20xx年至20xx年，自20xx年6月24日至20xx年12月31日，如遇政府政策调整或其他因素政府提前收回枸杞园承包经营权，致使双方无法继续履行合同的，双方可以协商解除。
枸杞园承包费（自20xx年-20xx年年底共计租费15000.00元整，大写：壹万伍仟元整，乙方一次性付清）。
甲方必须给乙方提供居住用地坑子，及提水灌溉的提水泵一台，供乙方使用。
在承包期间，除合同约定和国家、地方政府政策调整的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如单方违约随意变更或解除合同，由违约方向守约方支付合同总价款的150%作为违约金，当事人双方都有过错的应当分别承担相应的违约责任，因不可抗力的'因素造成甲乙双方无法继续履行合同，或是合同确有必要变更、或解除的，可双方协议后按照法律程序变更或解除合同，由此造成的经济损失双方自行承担，或双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字后即刻生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
签字日期：20xx年 月 日
承包协议书亏损篇十九
发包方（甲方）
承包方（乙方）
为了提高甲乙双方的经济效益，整合双方资源，充分发挥物流企业优势 ，依据《中华人民共和国物流承包协议书法 》的有关规定，经甲、乙双方平等、自愿协商，特订立本承包经营物流承包协议书 ，供双方共同遵守执行。
第一条 承包经营事项
本物流承包协议书所涉承包经营事项为：货物运输权和运营收益权。其中，如完成承包行为的车辆为甲方提供，乙方还享有该车辆的使用权。
乙方享有的货物运输权、运营收益权以及车辆使用权受本物流承包协议书约定的限制。
第二条 承包期限
承包经营期限为 年，即从 年 月 日起至 年 月_______日止。
承包经营期限届满后，如甲方继续发包的，同等条件下，乙方有优先承包的权利。
承包经营期限内，甲、乙双方可依据本物流承包协议书的约定，变更或解除本物流承包协议书。
第三条 承包方式
一、基本承包经营方式：
1、甲方提供货物运输的货源，由乙方运输至甲方或货主指定的地点。
2、甲方与货物托运人办理托运手续和运费清结。
根据经营需要，甲方也可以书面（不得口头）委托乙方办理货物托运手续和运费清结。
3、乙方必须在甲方通知的期限内完成甲方安排或随时指定的运输业务。
4、承包金反向给付，即由甲方向乙方支付本协议约定的承包金。
5、承包经营期间，乙方承担货物运输过程中所发生的燃油、燃气费用、路桥通行费用、车辆维修保养费用（保险公司赔偿的除外）等经营成本。
二、补充承包经营方式：
乙方可以选择以下方式作为完成承包经营的运输工具（勾选）
1、甲方提供运输工具。（ ）
甲方提供物流车辆的车牌号、型号、吨位、机械状况、服务内容及价格等事宜
车型
车牌号
吨位
机械状 况
车 箱
内 径
购 置
时 间
车 辆
所 有
车 辆
工 具
运 行
方 式
本物流承包协议书期满，乙方应将机动车辆检修后，交甲方检验接收，并随交修车工具。
2、乙方以自有车辆作为运输工具。乙方的运输工具为： 号 汽车，车架号，发动机号 ，以及随车工具。
3、上述车辆，必须车况完好、审验合格、安全适用、符合行驶和货运的国家强制性标准。
4、上述车辆，由甲方统一办理保险投保。
5、上述车辆，在承包经营期限内进行维修、保养的，应统一在甲方指定的修理厂进行。
三、货车采用班车运输方式。每周一、二、三、四、五、六、天运行，法定节假日另行通知。
货车按照甲方制定的《班车管理及运营质量考核标准》规范运作。
第四条 承包经营保证金和承包金
一、承包经营保证金
本物流承包协议书生效后，乙方应向甲方交付承包经营保证金人民币伍万元，其中叁万元由乙方在本物流承包协议书生效当时支付；剩余贰万元由乙方在本物流承包协议书生效后3个月内支付。该保证金为乙方在承包经营期间非甲方原因造成损失的赔偿资金保证。
承包经营保证金一次性交付。承包经营期间，保证金不计付银行利息。
承包经营期限届满，甲、乙双方无债权、债务的，甲方在30日内一次性退还乙方扣除保证金提成部分的剩余保证金。
二、承包金
1、承包金按货运单趟支付。支付金额为人民币 元。
第五条 甲方的权利义务
1、甲方有权纠正乙方在货物运输中违法、违规行为。
甲方有义务保证本企业货运资格合法、提供的车辆符合行驶和货运的国家强制性标准。
2、甲方有权根据企业经营需要，自主地组织和调配货源。
甲方有义务公平、公正、合理的为乙方组织货物配载。
3、甲方有权定期组织乙方进行安全和职业道德学习，并进行考核。学习时间为 月 日，甲方另有权通知乙方参加临时学习。
甲方有义务按照主管部门规定和通知，组织乙方参加主管部门举办的学习、培训、评比等活动。
4、甲方有权制定本企业货物运输的规章制度。（该规章制度为本物流承包协议书的附件）
甲方有义务保证规章制度符合物流行业的特点或交易习惯，不得增加乙方的负担和责任。
5、甲方有权在承包经营期限内，指定专人对乙方使用的车辆进行安全、车容、车况检查。如乙方使用车辆存在安全隐患，甲方有权要求乙方停止运输。
甲方有义务保证乙方正常运输，不得无理干涉。
6、甲方有权根据经营需要，制定统一服务规范、在运输车辆上粘贴统一标示或广告。（甲方制定的统一服务规范为本物流承包协议书的附件）
甲方有义务保证统一服务规范符合物流行业的特点或交易习惯，不得增加乙方的负担和责任。
7、甲方有权选择投保的保险公司，有权决定对运输货物投保货物损失险。
甲方有义务选择服务质量优良、保险费用适中、理陪迅捷的保险公司投保，并应书面通知乙方。
甲方有义务对提供的车辆投保交强险、车辆损失险和第三者责任保险，并为乙方投保驾驶员人身伤害保险。
8、甲方有权制定本企业统一的运费标准和其他费用收取标准。
甲方有义务保证本企业统一的运费标准和其他费用收取标准不低于同地区、同行业的费用标准。
9、甲方有权根据经营需求要求乙方更换车辆或变更线路，乙方必须配合。
第六条 乙方的权利义务
1、乙方有权在甲方指定的货物运输期限内，自主安排运输。
乙方有义务保证完成甲方的货物配送运输，并服从甲方的统一货物调配。
2、乙方有权对甲方调配的货物进行查验，有权拒绝运输国家禁止运输或可能造成危险的物品。
乙方有义务按车辆相关规定维修和保养车辆，保证车辆安全性能完好、车容整洁。乙方有义务遵守交通法规 和机动车操作规程，保证行车安全。
3、乙方有权拒绝支付本物流承包协议书约定或主管部门规定以外的费用，有权对甲方没有依据的收费提出异议或向主管部门投诉。
乙方有义务按照本物流承包协议书约定，向甲方支付代为清结的运费和其他费用，并承担因迟延支付给甲方造成损失的赔偿责任。
4、未经甲方书面同意，乙方不得在运输过程中擅自倒货、换车、配载，
不得将车辆交给第三者驾驶，不得捎带与工作无关的第三者，不得违反承包经营用途使用车辆，不得以任何理由扣留或变相扣留运输货物。
5、乙方有权对甲方制定的规章制度和统一服务规范提出建议和修改意见。
乙方有义务严格遵守甲方制定的规章制度和统一服务规范，并承担违反规章制度和统一服务规范给甲方造成损失的赔偿责任。
6、乙方有义务在运输过程中发生交通事故和意外事件造成货物损毁时，在30分钟内通知甲方和保险公司，并立即报警。
7、乙方有义务保证联系渠道通畅，可以随时接受甲方货运调配。
8、乙方有义务保守甲方的商业秘密。
第七条 货物运输风险承担
一、货物运输风险
货物运输风险包括但不限于因交通事故、货物损毁、违章、自然灾害等造成的物质损失以及对车辆内、外人员的赔偿责任。
二、风险承担
1、交通违章造成的行政处罚，乙方全部承担。
2、交通事故，除因甲方提供的运输工具固有的原因造成事故以外，其他情况下的事故赔偿责任，由乙方承担。
乙方承担赔偿责任中，扣除保险公司理陪并实际赔付的部分，但保险公司合法拒陪的除外。
3、货物毁损的，除因甲方提供的运输工具和货物包装固有的原因造成的以外，其他情况下的赔偿责任，由乙方承担。
乙方承担赔偿责任中，扣除保险公司理陪并实际赔付的部分，但保险公司合法拒陪的除外。
4、意外事件和自然灾害等造成的物质损失和赔偿责任，由乙方提供有权部门的书面证明，根据国家相关法律 规定处理。
5、车辆和货物包装固有原因的确定，以国家相关检验机构的书面认定为准。
6、乙方遭受人身损害的，除保险公司理陪并实际赔付的部分外，甲方不承担任何赔偿或补偿责任。
三、赔偿处理费用承担
赔偿责任认定和处理过程中，包括但不限于人员工资、旅差费、法院诉讼费用、必要的律师 代理费、主管部门的处理费用、鉴定费用等费用，由乙方承担。
第八条 违约责任
一、本物流承包协议书履行期间，双方应严格履行，不得单方解除、终止本物流承包协议书。()如有违反，违约方应向对方支付人民币 元的违约金。其他直接经济损失，违约方另行赔偿。
二、下列情况下，由甲方支付乙方年度承包费总额20%的违约金，并赔偿乙方的实际经济损失：
1、提供的运输工具不符合国家强制性标准的
2、未向乙方提供营运证照、缴费凭证，致使乙方无法营运的
3、在货源紧张时，向承包人以外的人员调配货运的
三、下列情况下，由乙方支付甲方年度承包费总额20%的违约金，并赔偿甲方的实际经济损失：
1、完成承包经营的车辆不符合国家强制性标准的
2、不能保证甲方调配货运的
3、不能保证车辆安全性能完好、车况整洁的
4、不参加甲方组织的学习、培训的
6、因乙方原因不能取得联系的
7、无合法情由，拒不执行甲方统一服务规范的
因乙方违约行为导致甲方客户对甲方追究违约责任的，乙方除承担上述违约责任外，还应承担该违约责任。
四、下列情况下，甲方可以解除本物流承包协议书，乙方的承包经营保证金不予退还，乙方并应赔偿甲方的其他实际经济损失：
1、连续两次不能完成甲方调配货运的
2、连续两次违章驾驶并受到行政处罚的
3、三次不参加甲方组织的学习和培训的
4、发生交通事故并承担全部事故责任的
5、以甲方名义与他人签定货运协议并收取运费的
6、盗窃、故意损坏、故意丢失甲方调配的货物的
7、故意泄露甲方商业秘密的
8、发生交通事故不及时通知甲方和保险公司的
9、扣留或变相扣留运输货物的
因乙方违约行为导致甲方客户对甲方追究违约责任的，乙方除承担上述违约责任外，还应承担该违约责任。
五、甲方应按时、足额向乙方支付承包金。如有拖欠，每拖欠一日，应向乙方支付拖欠部分1%的违约金。
六、其他违约情形，根据《中华人民共和国物流承包协议书法》的相关规定处理。
七、本物流承包协议书履行期间，如发生自然灾害、重大疫病流行、国家政策调整等不能预见并不能克服的不可抗力原因导致本物流承包协议书无法履行的.，甲乙双方可解除本协议，并互不承担违约责任。
第九条 物流承包协议书的变更或终止
下列情形，本物流承包协议书可变更或终止：
一、 甲方破产、解散或营运权证作废。
二、 乙方车辆因事故或年限报废、被转让和车辆更新。
三、 乙方死亡、丧失营运（劳动）能力、受到刑事处罚。
四、 物流承包协议书有效期届满，甲乙双方未续签。
五、 甲乙双方经协商同意。
第十条 其他约定
一、本物流承包协议书履行期间发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，可向甲方所在地（兰州市城关区）的人民法院提起诉讼。
二、甲、乙双方确认，双方为承包经营物流承包协议书关系，无劳动、雇佣、劳务等关系。
三、乙方在承包经营过程中得知的甲方客户资料、货运单价、货物品种、运输终端客户资料，均属于甲方商业秘密。
四、本物流承包协议书履行期限届满，双方未续签的，乙方在一年内，不得与甲方的客户签定运输协议。
五、本物流承包协议书未尽事宜，甲乙双方可签定补充协议。补充协议与本物流承包协议书具有同等的法律效力。
本物流承包协议书的附件，与本物流承包协议书具有同等的法律效力。
六、本物流承包协议书经甲方签章、乙方签名后生效。
本物流承包协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
第十一条 乙方声明
乙方特别声明：
本物流承包协议书所有条款，本人均全面理解其含义，并知悉物流承包协议书约定的法律效力。物流承包协议书条款没有加重本人的义务和责任。本人提供的基本情况，客观真实。本人愿意遵守并严格执行本物流承包协议书，如发生违约，本人承担全部法律后果。
甲方：
法定代表人： 地 址：
乙方： 地 址：
常住地址：
身份证号： 手机号：
住宅电话： 备用电话：
年 月 日
承包协议书亏损篇二十
甲 方：
乙 方：xx县xx乡xx村村民肖xx
经甲乙双方多次协商，就甲方旗下的洼落电站长期承包给乙方管理达成如下协议。
1、甲方自愿将洼落电站的生产管理承包给乙方，乙方也自愿承包甲方洼落电站的生产管理任务。
2、乙方在承包管理期间，不得违反甲方的意愿擅自将洼落电站的生产管理权转包给他人。
3、乙方在承包管理期间，必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方管理、调度安排。
4、乙方在承包管理期间，必须依法对电站的安全生产、人员安排、技术培训等进行认真负责的管理，不得违反甲方的相关管理规定。
5、乙方在承包期间，对电站的安全生产、乙方管理不善，由乙方负责。
6、承包工资按发电量计算，即每度电3分计算，按月支付。此费用包括人员工资、社会保险费、医保费，但不包括维护费。
7、乙方必须认真作好洼落电站的安全生产，必须服从电力公司的调度命令，不得违规操作。如有违规操作，由此造成的一切后果由乙方自行负责承担。
8、若无正当理由，甲方不得擅自解除本合同，不得将洼落电站承包给他人管理。若甲方违反本合同规定，擅自将洼落电站承包给他人，所造成的一切后果由甲方自行承担。
9、甲方必须按时足额支付乙方的承包工资及维护费用，若甲方不能按时支付乙方的承包工资及维护费用，所造成的停工停产及其它损失由甲方承担。
10、地方关系的协调，乙方负责对乡、村、社等地方关系及农民的协调和沟渠的日常维护。其费用已包含在承包工资中，甲方不在另支付。
11、本协议为长期合法有效协议，未经双方同意，任何一方不得擅自解除。
12、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，金鼎担保公司备案1份。
甲方： 乙方：
年 月 日
承包协议书亏损篇二十一
乙方：
为了充分发挥项目总承包的主导作用，切实加强河畔新城一期工程的总体协调管理，本着对业主和用户负责的原则，经双方共同协商，达成如下协议：
一、乙方进场施工前必须持业主签署的进场证明，到甲方办理进场手续，办理手续时须呈报如下资料：
1．施工营业执照、资质证书（复印件加盖公章）。
2．施工内容、施工人数和工期，特种作业人员上岗证（复印件）。
3．施工用电、用水、生产、生活临建场地及库房的配合申请。
4．组织机构及主要管理人员联系电话。
二、甲方收到乙方的配合申请后，2天内给予答复。
三、甲方专设项目副经理宋刚为总承包协调人。
四、乙方在施工前，必须向甲方上报其施工方案，经确认后方可执行；乙方施工的分部分项工程必须达到乙方与业主签订合同中所约定的质量标准，实现乙方施工方案中保证的.技术组织措施和质量等级，确保甲方与业主签证的总合同质量目标的实现。
蛮施工发生一切问题由乙方负责，并承担由此产生的一切经济责任。
六、乙方施工时必须遵守现场文明施工的有关规定，做到工完场清，料具堆放整齐。
七、安全防火：进行明火作业时，必须向甲方安全、消防部门提出书面申请，注明施工部位、方式、时间、防火责任人、防火方式，并保证施工时严格按照要求施工，否则发生一切问题由乙方负责。
八、甲方合理安排乙方在施工过程中临时水电、库房及有关大型设备的使用（如施工电梯、塔吊等），发生费用按《五里河大厦总承包建设工程施工合同补充协议》有关规定执行。
九、乙方施工时，在确保质量的前提下必须保证工程进度计划的顺利实施，当工程进度受到影响时，应立即通知甲方并及时说明原因，提出解决方案，并承担由此产生的一切经济责任。
十、乙方必须配合甲方履行成品、半成品保护工作，并向甲方做好报验手续（本工程实行工序报验制度），甲方有权对乙方进行监督，对破坏成品和半成品的乙方人员，依照破坏程度对乙方进行处罚。
十一、乙方必须按时参加由甲方组织的各类现场生产协调会和各项检查工作。
十二、乙方在施工过程中及完毕后应及时整理有关技术资料向甲方报验，且在工程竣工时必须无条件配合甲方进行档案备案工作，否则承担由此造成的一切责任，相应的分包工程须提供备案资料。
质量必须达到用户满意，每个维修项目完成后须经住户或业主验收签字。
十四、本协议配套使用的文本是由业主、监理和甲方共同确认的《五里河大厦工程总承包管理办法》。
十五、本协议一式四份，甲方、乙方、业主和监理各执一份，自签字之日起生效，工程竣工且相应工程保修期满后，协议自动废止。
甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）
负责人：（签字） 负责人：（签字）
年 月 日
附：《******大厦甲委分包单位进场证明》。
承包协议书亏损篇二十二
发包人： 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 （以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议：
一、工程概况
工程名称：常平绿道-常平大道段工程
工程地点：东莞市常平镇
工程内容：常平绿道-常平大道段工程所有的人工费（包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等）。
二、承包方式
包工（按交钥匙工程承包人工费，即扫地出门）。
三、合同工期
开工日期： 20xx 年 月 日
竣工日期： 20xx 年 月 日
四、质量标准
工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准
五、安全保证金
由乙方交给甲方 / 万（大写： / ）作为本工程安全保证金，安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失，安全保证金在竣工后和工程款一起结算。
六、合同价款
1、人工费单价：单价见附表。
2、人工费结算方法：
a、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。
b、工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。
3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。
七、 补充条款
1、本工程中分项工程：消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出，由公司以包工包料的形式包出。
2、
八、 合同生效
合同签订时间： 年月 日
合同签订地点：常平绿道-常平大道段工程项目经理部
本合同双方签字、盖章后方可生效。
第二部分 通用条款
一、双方一般权利和义务
1、甲方的工作：
（１）、提供设计图纸、技术规范和各项技术指标等各种要求；
（２）、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；
（３）、对工程质量进行监督和检查；
（４）、有权调配工地所有的施工人员；
（５）、有权责令乙方清退工地不适宜人员；
（６）、对不合格工程有权要求返工，其返工费用由乙方承担，同时因返工而延误工期及给甲方造成的损失由乙方承担。
（７）、派驻管理人员对工地的所有事务进行管理；
（９）、当乙方施工人员明显不足，影响工程进度时，甲方有权派施工人员进场施工。施工所需一切费用由乙方承担，并从乙方工程款中扣除，扣除分项工程的单价按双方协商的分项工程单价计量并计算扣除费用。
2、乙方的工作
（１）、严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规范和甲方的书面要求进行施工；
（５）、乙方必须为本班组的所有施工人员购买工伤保险，如有未买工伤保险的施工人员一经查出，每人支付违约金500元，并清除出施工现场。
（ 6 ）、乙方必须听从项目部管理人员分配、调动，服从项目部管理人员的管理，项目部管理人员有权更换不服从管理的施工班组和人员。
二、安全施工
（２）、乙方一律不得雇用五十五岁（包括五十五岁）以上的工人（以身份证为准）；
标准组织施工，由于乙方安全措施不到位造成事故的，乙方应承担一切责任。
（５）、乙方必须对在施工现场施工的工作人员进行经常性的安全教育，并将安全教育的资料及时上报项目部及公司，每周至少三次，如有缺漏，按违约处理，且每次支付给甲方违约金200元。
（６）、乙方必须做好充分准备随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查及每次质量安全大检查，如由乙方原因造成经济及名誉的损失，则由乙方承担全部责任并赔偿甲方的经济损失。
（ 7 ）、乙方必须与甲方签订安全生产责任书，乙方也必须与自己的每个职工签订安全生产责任书，不签订不得进入施工现场。
三、工程质量
１、工程质量应按照国家现行的规范、标准或行业的质量检验评定标准为依据，同时应遵守贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司的质量、安全管理规章制度的要求，由于乙方原因造成工程质量不达标，乙方应承担违约责任。
２、乙方必须严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规范和甲方的书面的要求进行施工，同时严格遵守公司的质量、安全管理规章制度的相关规定。
四、检查和返工
１、乙方必须认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师和甲方依据合同发出的指令施工，随时接受监理和甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
２、工程质量达不到约定标准的部分，监理和甲方一经发现，可要求乙方拆除和重新施工，乙方应按监理和甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，因乙方原因达不到约定标准造成返工的，其返工造成的材料浪费和花费的人工费全部由乙方承担，且工期不予顺延，并给予相应的处罚。
３、无论监理和甲方是否进行验收，当其要求对已隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
五、工程进度
１、乙方必须严格按进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
2、乙方应及时进行调整，保质保量完成工程进度，如拖延工期3天以上（包括3天）者，甲方将扣除乙方已完工程进度工资款的3%作为违约。
3、如未按期完成工程进度2次以上者（包括2次）或拖延工期10天以上（包括10天）者，甲方有权派其他施工人员进场施工，甲方将扣除乙方已完工程进度工资款的20%作为违约。
4、乙方必须及时按甲方的要求提供年、季、月、周的进度计划并遵照完成，否则承担相应的责任。
5、乙方每施工一个分项项目前，必须提前一星期前上报材料计划和工地的设备及用具。以便甲方提前组织送货到场，否则造成的工期延误，由乙方负责。
六、工程验收
1、乙方完成的每道工序必须经现场项目经理、技术人员按公司的管理汇编进行严格验收，凡是不符合要求的一律按管理汇编的相关规定进行处罚并进行整改，直至达到规范要求并经现场项目经理、技术人员签字认可方可结算。
2、乙方因质量问题给甲方造成损失，需向甲方加倍赔偿造成的经济损失。
七、违约责任
1、乙方如工程质量达不到约定标准，甲方不付给乙方任何费用。
2、乙方如工程进度达不到要求而延误甲方工程完工的，应赔偿给甲方因此而造成的所有损失。
3、乙方如未经甲方许可中途停止施工或撤离现场的或中途不干的，甲方不付给乙方任何费用，也不予以结算工作量。
4、工程完工后，甲方按所有人工费总额的5%扣做工程保修金，按工程竣工验收之日起，一年后返还；如出现问题，乙方应及时负责维修，所有费用从保修金中扣除。
5、工程完工后，施工现场必须清扫干净，做到工完料尽场地清，将所有剩余材料及设备装卸至甲方指定地点，否则按违约处理，且甲方派出的工人进行清理的费用从乙方工程款中扣除。
