一键复制
合同的签订需要双方达成一致意见，并遵守相应的法律和法规。合同的篇幅应该适中，既能体现各项议定的完整性，又能保持可读性。合同一旦签订，双方应认真履行其中的条款和要求。
挖机施工合同协议书篇一
合伙人甲方：身份证号：
合伙人乙方：身份证号：
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：
一、合伙购买挖掘机的概况
1、甲乙双方于年挖掘机（以下简称挖掘机），挖掘机价款为首次购买车辆保险、贷款利息总价款为万元。
2、甲乙双方以联营方式合伙经营挖掘机。
3、本协议在挖掘机存在期间且双方未解除本协议时始终有效。
二、双方首付款共出资万元，并共同偿还贷款，车辆产权份额如下：
1、甲方首付出资万元，占购买挖掘机总金额二分之一的产权份额，乙方首付出资万元，占购买挖掘机总金额二分之一的产权份额；双方按上述产权分割比例在日后经营中获得收益即各二分之一。
2、双方约定以甲方名义为挖掘机办理产权登记，但挖掘机在本协议生效期间始终属于甲乙双方按份额共有。
3、甲乙双方依照各自的产权份额分配挖掘机的经营收益，承担经营期间的各种税费、经营风险、事故风险以及其他应由产权人承担的义务和责任。
三、挖掘机的业务管理、财务管理及利润分成
1、挖掘机由合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
2、挖掘机正式开始运营时，由双方各自记录经营收入和费用支出的详细账目，并于每月30日前双方核对账目，共同认定并签字。
3、每月挖掘机实际收到劳务收入，扣掉银行按揭贷款、油料消耗、维修费用、司机工资、保险、税金、拖车费等后，是每月经营利润。挖掘机的日常维护保养、运营费用和挖掘机的按揭贷款在经营利润内优先支付，盈余按照各自的投资比例分配。如经营利润不足于偿还按揭贷款时，债务按照双方各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向合伙人清偿自己负担的部分。
四、以下事项必须由双方协商决定：
1、挖掘机的转让。
2、挖掘机的经营事项。
3、挖掘机的抵压事项。
4、挖掘机的交通事故处理事宜。
5、其他有关挖掘机的占有、使用、收益、处分的重大事项。
任何一方对挖掘机做出的上述事项均属无效，因一方违反本协议而给另一方造成经济损失时，应全额赔偿另一方的损失。
五、一方违约时，另一方有权按以下约定行使权利：
守约方有权单方面解除本协议，解除协议后挖掘机的产权归属问题守约方决定，无论产权归何方所有，应付清另一方所享有产权份额的应付价款后散伙。
六、本协议生效期间，一方转让其所享有的产权份额时，另一方在同等价格的条件下有优先受让权利。
七、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、双方协商本合同不用公证，自双方签字之日起具备法律效力。
合同争议，双方应本着友好公平的原则，积极协商解决。协商不成，双方都可向户口所在地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式叁份，合伙人双方、证明人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
合伙人甲方：（签章）
xx年xx月xx日
合伙人乙方：（签章）
xx年xx月xx日
证明人：（签章）
xx年xx月xx日
挖机施工合同协议书篇二
甲方：
乙方：
甲方有合法来源的大型挖掘机壹台，小型挖掘机一台(现代60-7)，柴油发电机(200kw)壹台，小柴油发电机(50kw)壹台，电动空压机(10m3)壹台，现将以上机械产权转让给乙方，乙方因工程开工，需在甲方购买以上机械设备，双方就有关问题达成如下协议：
一、厂、牌、型号
以上机械设备厂、牌、型号见下表：
二、转让价格
以上机械设备以现金和部分抵债方式，经过甲方和乙方协商以总价95万元(大与)玖拾伍万元的价格转让，乙方受让以上机械设备后，使用时所有售后服务按新购机械，直接与厂家服务站联系，甲方可提供资料，不承担任何经济支出。
三、付款方式
由于时间长，没有正规发票。因此乙方先以债务抵债方式购买(30万元大写参拾万元整)。余下货款于合同签订二个月内全部付清。
四、双方职责
甲方按此价格出售给乙方后，不准收回。乙方把该以上设备提走后不准退还，如果违约，甲方有权根据合同法上告乙方，所产生的一切损失由乙方承担，如无异议。自合同签订之日起，以上设备产权归乙方所有，与甲方无关。如签订合同前期(以上机械设备)一切产权纠纷由甲方负责承担。
五、本协议一式二份，甲乙双方各一份。签字盖章后生效。
甲方单位(盖章)：
乙方单位(盖章)：
年月日
挖机施工合同协议书篇三
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。
第一条：工程地点及工作内容：
1、工作地点：范县杨集乡。
2、工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。
第二条：工程质量：按甲方要求施工，保证工程质量。
第三条：双方的义务和责任。
(一)甲方的义务和责任。
1、负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;
2、丈量工程量，计量和支付工程款;
3、积极要求项目经理部协调处理地方关系。
(二)乙方的义务和责任。
1、100%;
2、乙方每台车配备两名熟练的操作手，持证上岗;
3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;
4、乙方维修和保养好设备，不得误工;
5、负责机械施工人员的安全，一切事故有乙方负责;
6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);
7、负责所属施工人员的食宿;
8、结算工程款时向甲方提供部分发票;
第四条：工程款的计量和支付。
1、260.00元计价。
2、甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价，计价
第五条：因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。
第六条：其它
1.本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。
2.本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
3.本协议自签字之日起生效。
4.本协议工程款结清后自行失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_____年____月____日
挖机施工合同协议书篇四
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的挖掘机转让给乙方一事达成一致协议如下：
一、挖掘机械概况。品牌：型号：机号：。
二、转让价格：元。
三、甲方承诺对上述转让的.挖掘机享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主张挖掘机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。
四、挖掘机现状已由双方确认。因该挖掘机系二手旧机，甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况向乙方作了充分的说明，乙方对于该挖掘机的现状及日后运行可能出现的问题均已了解。
五、挖掘机械由甲方于年月日，在交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行，乙方对于挖掘机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。
六、挖掘机械交付后，因该挖掘机械的远输、运行所产的任何责任均由乙方承担，包括挖掘机械苯身的故障，质量问题产生的损失以及时对第三人的侵权所产生的损失。如甲方在挖掘机械交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。
七、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。
八、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。
甲方：
乙方：
年月日
挖机施工合同协议书篇五
出售方(以下简称甲方)：
购买方(以下简称乙方)：
甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的旧挖机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为为人民币为大写。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开，乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方姓名：
乙方姓名：
签定日期:
挖机施工合同协议书篇六
出售方(以下简称甲方)身份证号码:
购买方(以下简称乙方)身份证号码:
甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的旧挖机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为为人民币为大写。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开，乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方姓名：
电话：
家庭住址:
乙方姓名：
电话：
家庭住址:
甲方银行收款帐号：
乙方银行转款帐号：
签定日期:
挖机施工合同协议书篇七
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的挖掘机/工程机械转让给乙方一事达成一致协议如下：
一、挖掘机
品牌：
型号：
机号：
二、转让价格：rmb元。
三、甲方承诺对上述转让的挖掘机/工程机械享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述挖掘机/工程机械。
如因第三人向乙方主张挖掘机/工程机械的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。
四、挖掘机/工程机械现状已由双方确认。因该挖掘机/工程机械系二手旧机，甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该挖掘机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
五、乙方应在年月日前一次性或分期(明细)将货款付至如下账户：
付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
六、挖掘机/工程机械由甲方于年月日，在交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对于挖掘机/工程机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。
甲方应在交付挖掘机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方，未有前述合法证明文件的，乙方有权拒绝接受挖掘机/工程机械的交付并解除本合同，合同解除的，甲方应将已支付的货款全额退还乙方。
七、挖掘机/工程机械交付后，因该挖掘机/工程机械的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括挖掘机/工程机械本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失。
如甲方在挖掘机/工程机械交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。
八、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。
九、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。
甲方：
乙方：
年月日
挖机施工合同协议书篇八
乙方：
双方本着共同利益出发并使工作顺利进行，达成以下协议：
一、根据工作需要，甲方租用乙方挖掘机(型号gme85-9)工作。施工地点位于岑巩龙田110kv变电站。
二、承租方式：以工作时间(小时)计算，挖土机挖土工作按：210元/小时(贰佰壹拾元/小时)计算，每次工作时间由工地技术负责人员签字生效，除此之外的一切费用由乙方自己承担。
三、乙方必须提供有效的挖土机操作人员操作证复印件一份。
四、承租期间乙方的机械人员在符合操作规程和安全的情况下，必须服从甲方施工人员的指挥和安排，乙方机械设备进入甲方现场后，乙方自己确保乙方机械的安全、保养，如因失盗或人员损坏，由乙方自己负责。
五、机械用油由乙方自己负责。乙方机械人员不得故意刁难甲方，必须严格按照施工单位管理人员的要求进行开挖，如：挖掘机操作人员在接到甲方通知后2小时内不到位，或机械修理24小时后不能使用等原因耽误甲方工作的，施工单位有权对其进行不同程度的罚款或令其出场。
六、由于该工程工作性质的复杂性，工程进展可能会有不可预见的情况，导致停机造成的一切费用，由乙方自己承担，如果乙方认为工作时间达不到自己的理想效果，可以自动退出(提前一周通知甲方解除本合同)。
七、本合同一式两份，甲方、乙方各保留一份，签字即生效，不尽事宜双方可再行协商进行补充。
甲方单位：乙方单位：
负责人：负责人：
签约时间：月日
看过矿山挖机租赁合同协议书的人还看了：
1.挖掘机租赁合同模板
2.租赁挖掘机合同范本
3.租赁挖掘机合同格式
4.工程挖机租赁合同样本
6.挖掘机租赁合同
挖机施工合同协议书篇九
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、施工范围。
甲方使用乙方挖掘机挖掘土方，地点在栗子房镇地窨河下游。
二、承包方式：乙方按甲方要求施工。
三、施工期限：从20xx年11月10日起至20xx年5月1日止。
四、承包费用：工程计费：大挖掘机【300】型号为280元/小时，以实际工时计算（约小时，总工程款约60万元左右）。
五、付款方式：完工后甲方验收合格后一次性付清全部工程款给乙方。
六、权利和义务
1、乙方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、乙方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。
七、安全责任。
乙方应及时为操作人员购买相关保险，乙方必须按正确的操作方法进行施工，确保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故，由乙方自行负责，甲方概不负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方：
乙方：
年月日
挖机施工合同协议书篇十
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，公平、公证的原则，达成如下协议：甲方现有一台挖机转让给乙方，至年月日前，该挖机一切债权债务与乙方无关。至年月日后，该挖机一切债权债务与甲方无关。
乙方一次性支付甲方万元。
双方不得以任何理由反悔，如乙方反悔，将支付对方一切经济损失。
该协议一式二份，双方签字生效，具有同等法律效益。
甲方：
乙方：
年月日
挖机施工合同协议书篇十一
出售方（以下简称甲方）身份证号码:
购买方（以下简称乙方）身份证号码:
甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的旧挖机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为为人民币为大写。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开，乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方姓名：乙方姓名：
电话：电话：
家庭住址:家庭住址:
甲方银行收款帐号：
乙方银行转款帐号：
签定日期:签定日期:
挖机施工合同协议书篇十二
甲方(租借方)：
乙方(出租方)：
租赁设备：沃尔沃240挖掘机一台
50装载机一台
为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就设备租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方承担设备的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务，合理安排作业工作面，严禁硬性作业。
3、甲方负责设备作业全面管理，合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
1、提供挖机和装载机各一台，工作人员两名，确保车况正常。
2、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)设备的基本租赁使用费合计为元整(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
设备自进场之日起至每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、设备在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方
各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方：
签字（盖章）：
乙方：签字（盖章）：合同签订日期：年月日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
搜索文档
挖机施工合同协议书篇十三
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称甲方）
乙方于20xx年xx月xx日与“x房地产有限公司”签订了《工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
年月日签订
挖机施工合同协议书篇十四
甲方：
乙方：
签订日期： 年 月 日
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的.基础上订立本合同书，供双方共同遵守。
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程内容： （祥见设计资料）
1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。
1.5 施工方法：按设计图纸施工
双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。
3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。
3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。
3.3 发生以下情形之一的，工期顺延：
3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。
3.3.2 甲方决定变更设计的。
出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。
4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。
4.2合同承包范围内不得发生计时工。
4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌c25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用）
工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。
1、甲方权利
6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。
6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方承担，若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。
6.2、乙方权利
6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不承担责任。
6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工，若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不承担相应责任。
6.2.3 乙方在遇到不可抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。
1、甲方责任
7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作，费用由甲方支付，严格按市府发［20xx］19号相关文件执行。
7.2
2、乙方责任
7.2.1乙方在施工前，必须向甲方提交开工报告，经甲方书面同意方可进行施工，工程竣工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，配合甲方做好相应的工程竣工验收工作，不得无故拖延工期。
7.2.2乙方未经甲方书面批准，不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工，若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。
7.2.3乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定，并认真采取安全防护措施严防安全事故发生，若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。
7.3.4乙方按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收，符合电力行业标准。
6.4 乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工，否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。
1、隐蔽工程验收
8.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收，经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。
8.2 竣工验收
8.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收，并在验收后_3_日内将验收结果书面通知乙方。
8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程，应当进行修复交给甲方。
9 工程的质保期和质保责任
9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ，本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的，按国家相关规定执行。
9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任，在质保期内，本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的，乙方应负责进行免费维修。
10 违约责任
10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的，每逾期一日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。
10.2 乙方未按照本合同书约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同书总价款5％的违约金。
10.3 工程质量不合格的，乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。
10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的，甲方有权委托其他单位修复，费用由乙方承担，同时应向甲方支付合同书总价款5％的违约金。
10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的，根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算，并按乙方承诺的折扣率进行调整，按实结算。
11 合同的变更和解除
11.1 本合同书履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。
11.2 出现下列情形之一，甲乙双方可以解除本协议书：
11.2.1 双方协商不一致。
11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。
11.2.3 在实际施工过程中，如发生工程量变更的，按照甲方的要求提出变更的相关手续后，乙方再进场施工。
11.2.4 变更工程量的结算方式，按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。
12 争议的解决
本合同书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。
13 合同的生效及其他
13.1 本合同书一式 2份，甲方持 1 份，乙方持 1 份，具有同等法律效力。
13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力，补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。
13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分，与本合同书具有同等法律效力。
13.5 其他约定事项： ／ 。
附件：1、安全责任协议书
2、乙方身份证
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订时间： 年 月 日
签订地点：
挖机施工合同协议书篇十五
三、租赁期间作业时间规定：
月度租赁作业工时为 小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足 小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出 小时以上部分，甲方按每小时 元的标准在支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足一个月的，进场费用由甲方承付，达到1个月的进出场费用由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费用为 元整，超出 小时以外的超时款另外计算。(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日甲方先支付租赁费用16500，00(一万六千五百元整)余款在15日之内一次性付清。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可以停止施工，待消除不安全因素后在施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方承担全部赔偿责任。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极，主动配合甲方责任人员的智慧，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的工作时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份合同都具有同等法律效力。
附：挖机租赁使用起点日期为：
挖机进场电脑工作起点时间为：
柴油油箱表格指数为：
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
年 月 日
甲方：岑巩龙田110kv变电站工程项目部土建施工队
乙方：
双方本着共同利益出发并使工作顺利进行，达成以下协议：
一、根据工作需要，甲方租用乙方挖掘机(型号gme85-9)工作。施工地点位于岑巩龙田110kv变电站。
二、承租方式：以工作时间(小时)计算，挖土机挖土工作按：210元/小时(贰佰壹拾元/小时)计算，每次工作时间由工地技术负责人员签字生效，除此之外的一切费用由乙方自己承担。
三、乙方必须提供有效的挖土机操作人员操作证复印件一份。
四、承租期间乙方的机械人员在符合操作规程和安全的情况下，必须服从甲方施工人员的指挥和安排，乙方机械设备进入甲方现场后，乙方自己确保乙方机械的安全、保养，如因失盗或人员损坏，由乙方自己负责。
五、机械用油由乙方自己负责。乙方机械人员不得故意刁难甲方，必须严格按照施工单位管理人员的要求进行开挖，如：挖掘机操作人员在接到甲方通知后2小时内不到位，或机械修理24小时后不能使用等原因耽误甲方工作的，施工单位有权对其进行不同程度的罚款或令其出场。
六、由于该工程工作性质的复杂性，工程进展可能会有不可预见的情况，导致停机造成的一切费用，由乙方自己承担，如果乙方认为工作时间达不到自己的理想效果，可以自动退出(提前一周通知甲方解除本合同)。
七、本合同一式两份，甲方、乙方各保留一份，签字即生效，不尽事宜双方可再行协商进行补充。
甲方单位： 乙方单位：
负 责 人： 负 责 人：
签 约 时 间： 20xx年 月 日
共2页，当前第2页12挖机施工合同协议书篇十六
乙方（承包方）：______
为了完成协商的______工程，明确甲方和乙方的相互权利、义务关系，根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》，特签订本合同，共同遵守。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：承包方式：
第四条：工程质量：
第五条：承包价款：
第六条：工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止完成全部工程。
第七条：工程质量以国家颁布的验收规范、质量、检验标准和施工图为准。
第八条：其他协商事项：隐蔽工程在隐蔽前由承包方预先通知甲方到场检查，经检查合格，甲方签字后方可隐蔽，否则，重新检查费用由承包方承担。
第九条：乙方施工人员应有安全措施、文明施工，若发生人身伤亡事故，一律由乙方自负，甲方不承担任何责任。
第十条：验收前如甲方检查工程质量不符合要求需返工时，一切费用由乙方负担。
第十一条：结算方式：按实际发生的工程量经甲方监理签字确认后，计入工程款。付款方式：按项目资金到位情况及工程进度支付。
第十二条：工程竣工后乙方应保修二年，二年内如发生质量问题，保修费用由乙方自理，在保修期二年内扣押总造价5%的保修费，等二年保修期满后结清剩余工程款。
第十三条：本合同依法签订，即具有法律效力，双方应严格履行，任何一方不得擅自变更或解除。
第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。
第十五条：补充条款：
甲方（盖章）______乙方（盖章）______
甲方代表人：______乙方代表人：______
挖机施工合同协议书篇十七
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该xx路xx弄xx号xxx室装修施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：
1、工程地点：
2、工程内容：室内设计和装修施工
3、工程造价：元（大写）
1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号xxx室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、甲方支付首期款2000元。
3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：
4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。
本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件具体等同的法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
年月日
挖机施工合同协议书篇十八
一、目的
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二、施工项目:_________
三、施工地点:_________
四、施工时间:_________
五、协议内容:_________
1、乙方进厂(站、库)施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
九、其它:
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。
甲方(公章)乙方(公章)
甲方代表:_________乙方代表:_________
甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要，现双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让_________公司的全部资产事宜，经协商一致，达成协议如下：
一、_________省_________市国有资产管理局(以下简称国资局)现依法授权甲方向乙方出售乳品公司资产，乙方在_________市人民政府(以下简称_________政府)提供优惠政策的前提条件下，同意购买该资产。现双方议定资产整体出售价格为人民币_________万元。该价格包括甲方转让的全部资产价款及乙方应向土地管理部门缴付的国有土地使用权出让金，以及在转让过程中应由乙方承担的一切税费。
二、乳品公司资产包括如下：
1.位于_________省_________市_________街_________号，地号为_________的_________平方米国有土地使用权，使用年限_________年。
2.座落于_________省_________市_________街_________号的乳品公司院内平方米房屋所有权。
3.现存于乳品公司上述厂址内所有机器、设备、设施(包括设备资料及所有原公司档案资料、备品备件及办公用品)。设备、房屋清单明细详见_________年_________月_________日_________市审计事务所双审验字_________年_________号验资报告之所附关于_________市_________乳品总公司的资产明细，其中被评估资产确认明细表_________页，被评估资产确认汇总表_________份。
4.乳品公司所属“_________”牌、“_________”注册商标。
三、原_________乳制品总公司在本合同签定前所发生的一切的债权债务(其中包括欠职工工资、社会统筹保险金及税费)不在本次协议签定的转让资产以内，由甲方自行处理。如发生由此所引起的诉讼和纠纷，由甲方予以处理，如影响乙方正常经营，由甲方承担相应的赔偿责任。
四、甲方保证以上转让的资产权属无争议、无抵押、并无查封，并且甲方对该资产拥有完全的所有产权。如发生由此引起的相应有关所购资产产权及协议签字前所有乳品公司一切纠纷，由甲方负责处理，并承担由此所造成的乙方损失。
五、在本协议签定后，乙方并将约定第一期款项到位后，甲方承诺在十五日内负责为乙方办理新成立_________乳业有限责任公司相关的工商登记注册、税务登记、卫生许可证、银行开户、用电、用水过户、土地使用权变更登记，及国资局划拔整体资产划拨单、环保等新公司权属无争议及生产经营所需相关证照，并注销原_________市_________乳制品总公司工商、税务、土地等相关产权登记。
六、_________市政府提供的优惠政策：
1.乙方新设企业自投产之日起享有以下税费优惠政策：
水资源费_________年不征收。
环保涉及收费项目，除国家明令禁止的项目外，由环保部门负责办理环保手续，涉及环保治理的，从低从宽收取费用。
保证满足乙方所需水、电等能源供应，同时保证单位价格为当地最低水平。
有关税收的优惠条件以合同协议附件_________为准。
(5)享受_________市最新优惠政策。
2.奶源保证供应方面，_________市政府承诺：
贷款发展地方奶牛饲养业，扶持奶源，建立固定、集中的享有独家收奶权的奶区。首先保证为乙方新办企业日提供生产用原料鲜奶_________吨以上，若达不到上述标准，_________市政府负责补偿由此造成的经济损失。但如市场发生变化，导致乙方新办企业收奶量在日收奶量_________吨上下浮动_________%时，乙方新办企业应提前_________天书面通知依收奶协议约定的_________市政府有关部门予以具体调整。收购价格随行就市。
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
负责协调处理乙方新办企业与其他企业间因奶源供应方面发生的问题，如出现其它企业有垄断性倾向、恶意挤压或以不正当的手段争购奶源时，_________市政府应依法干预制止，保证乙方新办企业以合理价格收购奶源，该合理价格应以哈尔滨及周边地区同期平均收奶价为参考价确定。政府应支持乙方依法维护自己的合法权益。
_________市政府组织有关部门与乙方签定鲜奶供应协议(协议见附件_________)。
3.负责协调商业银行根据企业发展需要提供贷款。
4._________市政府允许乙方对所受让的资产进行利用和再开发：
由于占地面积受限、建筑物设计布局老旧，乙方在经营过程中需要扩大发展，在_________境内扩(新)建工厂需要征用土地时，_________市政府承诺以最优惠的政策和配套条件为乙方提供。
由于现厂址所处地理位置，乙方根据生产经营需要，在适当的时候可以改变土地使用功能，并享有再开发收益权，但需向当地政府有关部门办理相关手续。
以上优惠政策_________市政府召集有关主管部门协调落实，并以市长办公会议纪要形式予以确认。
七、付款期限及资产转让交接手续。
1.本协议签定后，乙方将第一期款项_________万元付至_________市国有资产管理局。
2.待新设立_________乳业有限公司成立后企业改造试车正式投产同时日产鲜奶达_________吨时，乙方向甲方付第二期现款_________万元。
3.甲、乙双方共同承认的甲方银行贷款_________万元。双方约定，待_________有限公司正式运行后，甲方按排由银行与新公司另签订新的一年期以上的转贷合同，乙方承担并支付签订新的转贷合同本金及同期银行贷款利息。此转贷冲抵总收购资本，在三年内付清本金及利息。
4.收购乳品公司金额款项_________万元的剩余款每_________年付一次，_________年内全部付清(另有还款明细)。
5.如甲方能帮助乙方在银行办理一年期以上贷款，其中_________%付给甲方做为冲低收购款，另_________%由乙方使用，全额利息由乙方支付。有关权证转让手续由甲方负责办理，乙方配合(工本费由乙方负责)。资产清点工作双方共同进行，甲方应提供资产明细清单，清点应有书面记载，以上工作在协议签定_________天之内完成。
八、其他约定
1.为保护和促进_________市经济建设发展和维护经济稳定，乙方承诺在新设立企业时在同等条件下优先安置原企业职工，新设立_________乳业有限公司具有独立用工权。
2._________总公司对外签订的三份资产租赁合同自本协议生效之日起即终止，由乙方新办企业与原承租方另行签订租赁合同，合同主要内容按原租赁协议基本不变。如遇乙方新办企业迁址或扩建厂房，租赁合同即行终止，具体办法依新签定协议为准。
3.乙方在付给甲方_________万元后，另投入_________万元对设备进行改造、维修。
九、违约责任
本协议生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违反协议约定，应当承担违约责任。
1.如甲方不能依法转让资产，并在约定期内办理完相关合法资产凭证，则甲方应按资产转让总额_________%承担违约责任。
2.甲方应保证有关奶源协议的落实，如由于未能落实影响乙方正常经常，则甲方应按乙方正常收奶量价格按天数赔付乙方。
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
3.乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项，如仍不能交付，则乙方按同期应付额_________%计赔损失。
4._________政府应保证乙方奶源的供应，如有违约，应承担违约责任。
十、本协议设附件七份，附件是本协议不可分割的组成部分，也是本协议生效的必备条件，附件包括：
1.国资局出具的授权甲方转让国有资产委托书。
2.转让资产明细清单。
3.土地使用权属证明(权证和土管局证明)。
4.房屋产权证明(权证和房管局证明)。
5._________市政府市长办公会议纪要。
6.有关税收的优惠条件。
7.鲜奶供应协议。
十一、本协议的履行地约定为乙方所在地和甲方所在地，若因履行本协议发生纠纷不能协商解决，则提出异议的一方可选择其中一个履行地为管辖地向法院起诉。一方起诉后，另一方约定履行地自动取消。
十二、本协议未尽事宜及需变更事项，经协商后以补充协议形式确定，补充协议与本协议具有同等效力。
十三、本协议正本一式_________份，双方各执_________份，副本_________份，相关部门各执_________份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
鉴证单位(盖章)：_________
_________年____月____日
挖机施工合同协议书篇十九
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《 天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：
一、甲乙双方于 年 月 日签订的《 天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：
（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。
（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。
二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
负责人：
现场代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
