一键复制
合同是经过双方协商达成的具有法律约束力的协议。要确保合同中的条款明确具体，避免模糊和歧义。合同一经签署，双方应按照约定的条款和方式履行各自的责任，确保合同的有效执行。
环保设备安装合同篇一
甲方： 合同编号：
乙方： 签订地点：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上签订本合同，共同信守。
费用），除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。
二、 合同履行地：
三、 设备制作工期自年 月 日开始到年 月 日。
设备安装工期自
年 月 日开始到年 月 日正式投入运行时止。
四、 制作、安装标准：（具体的安装标准另行签订详细的安装技术协议）
1．乙方应于合同签订后一个月内向甲方返馈提供的设备图纸及相关资料的可操作性与工艺修改要求，并在甲方确认后，由甲乙双方代表签字后作设备制作安装的依据，甲方不再承担图纸与工艺差错责任。
2．安装应符合设计图纸及有关的质量规范、规程和标准。
3．乙方在生产过程中，如因甲方图纸存在问题造成乙方经济损失按实际损失情况：如超过合同总价5%甲方承担材料费部分，乙方承担人工费部分。如低于5%一切损失由乙方自理。
六、 结算条款：
双方约定，本合同款项采用分期付款方式。
1．预付款：合同签订后甲方可按制作、安装总费用的（支付金额天之内支付乙方。
2．初验收款：甲方在制造现场初验收合格签字后，甲方可按工程总费用的%（金额为 元）在10天之内支付乙方。
3．验收款：安装完工经一个月试运行，正式办理签字验收合格款到后 的 %（金额为 元）支付乙方。
4．三包金：上述结算后余下的%（金额为元）为三包期内的保证金，三包期满后 30 天内付清。三包金根据三包规定和实际三包情况结算。
5． 乙方有义务提前一周书面通知甲方付款并将增值税专用发票送至甲方。否则视为乙方违约，甲方有权延迟付款。如甲方逾期付款，乙方放弃主张利息等的权利。
七、 施工、验收、三包规定：
1．设备运输由乙方负责，于开工前运输方式运抵安装地点，运费由乙方负责。
2．设备运抵后天内，由乙方完成卸货、吊装到位，如果不能按期吊装到位，则工期顺延。
3．施工人员进入甲方厂区前，必须到甲方保卫部门签订《安全责任协议书》并办理入厂手续。施工人员必须遵守甲方厂内的一切规章制度，严禁吸烟，违者按甲方有关规定罚款。现场施工期间，乙方应作到安全文明施工，如发生一切伤亡事故均由乙方自负。
4．施工人员进入甲方现场所需要安装的设备备件和自带的工具等，必须自行保管，丢失或损坏，甲方概不负责，甲方应尽量提供存放条件，但不负责保管。
5．安装过程中，若甲方发现乙方有错误或有严重不合理的地方，甲方应及时以书面形式通知乙方，经双方研究确定修改意见或变更，由乙方按修改或变更的文件进行施工，其发生增加费用由乙方负责。
6．乙方在施工过程中，不得毁损甲方设备和基础设施等，否则，乙方须向甲方支付合同金额的10 %的违约金，并应该承担相应设备及基础设施的损失，同时甲方有解除合同的权利。
7．设备的安装调试由乙方按合同约定时间完成。如安装完后，性能达不到合同指标的，乙方须负责调试直到符合要求。如调试不达标，每拖期一天，须向甲方支付合同总金额1%的违约金，由此造成的损失有乙方承担。如拖期限超过乙方须向甲方支付违约金，并承担给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。
8．乙方未经甲方同意，擅自将工程交由第三方完成的，甲方有权解除合同。乙方经甲方同意将工作交由第三方完成的，应就第三方完成的工作向甲方负责。
八、 验收规定：
1．验收参照标准为：见技术协议附件。
2．验收方式为：双方共同参加。
3．设备正式验收时，如有与双方约定的技术标准不符合或存在瑕疵的，乙方有义务在日内整改，并须与甲方共同进行再次验收，并作出验收报告。
4．乙方交付设备时，必须提供该设备的所有主要技术资料，包括返回甲方提供的设备图纸与技术资料。乙方采购设备或元器件的说明书、操作指导书、合格证、维修保养单等。如资料不全，甲方有权不予接受设备，因此引起的交货迟延责任由乙方承担。
5．其他：
（1）在乙方制造厂初验收：乙方根据验收标准，先对设备进行自检，合格后将报告提交甲方，甲方应组织人员进行初验收，验收合格即签字认可，包装发货。
（2）试运行：试运行期规定为30 天，运行期间甲乙双方作好运行记录，乙方必须配备人员配合验收，经试运行产品质量及设备可靠性和耐久性均达到验收条件，即由乙方提出，甲方组织正式验收。
（3）正式验收：（年月 日前）甲方组织有关人员验收，达到验收标准即签字，验收移交，若检验未达到验收标准，推迟验收期7天。若乙方在推迟期内仍不能达到验收标准，则每超一天乙方应按合同总金额的1 %向甲方支付违约金。超过推迟期30天，乙方仍不能达成甲方的技术要求，甲方有权退货，并对乙方以违约处理。乙方应将甲方的已付款项一次性退回给甲方，并支付相当于合同总金额30%的违约金，同时赔偿因此给甲方造成的损失。
九、三包规定：
设备自正式验收合格交付使用起12 个月内乙方应负责三包，凡在三包期内因制造安装方面出现的故障，乙方应在甲方通知之日起36 小时内派人包修，如乙方不按时派人，每次按合同总金额的2%向甲方支付违约金，因此造成的经济损失由乙方负责赔偿，其费用从三包金当中扣除，不足部分甲方可继续追偿。包修期外，乙方提供有偿终生服务，零配件优先提供。
十、维修条款：
经乙方安装调试完工的设备，甲方在生产使用过程中非因甲方原因发生设备损坏，乙方必须按甲方要求时间及时维修。如拖期或不派人维修，每拖期一天，按合同总金额的向甲方支付违约金，并承担甲方找第三人维修的费用。如以上情况出现二次（含二次）以上，扣除各项费用如还有质量保证金甲方未支付的，甲方不再支付余额。
由于乙方原因设备发生损坏，乙方必须及时派人维修，维修后设备达到原性能指标的要求，并不影响甲方生产产品的质量、合格率。否则乙方必须无偿调换成合格产品。如因此给甲方造成停产、欠产损失，由乙方负责赔偿。
十一、培训条款：
1．乙方应免费为甲方提供技术培训和考核。甲方负责安排培训（时间、方式、地点、人数等）达到甲方人员熟悉设备的原理、一般操作、简单维护等知识的程度。同时，乙方同意设备质量保证期外，免费为甲方提供终生技术咨询。
2．其他培训内容：见技术附件
十二、违约规定：
1．若乙方擅自违约，不履行合同义务，除退回甲方已付款项外，还应按合同总金额的向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失和承担其他违约责任。
2．乙方逾期交付设备的，应当予以调还成合格产品，由此造成的逾期，每拖期一天，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。
3．乙方交付设备包括外购件及村料质量不合格的，应当予以调换成合格产品，由此造成的逾期，按上述第2款处理。
4．工程最终完工工期拖延，如责任在乙方，每拖延一天乙方应按合同总金额的向甲方支付违约金，逾期超过15 天，每天支付合同总金额的2%；逾期超过30 天，甲方有权解除合同，乙方应承担相应违约责任，并应赔偿甲方的全部损失。如责任在甲方，则工期顺延。
5．乙方在履行本合同过程中有因乙方原因给甲方人员、设备施工等造成伤（损）害的，除承担由此给甲方造成的人员、财产损失外，并须向甲方支付合同金额20-100 %的违约金，同时甲方有权解除合同。
十三、变更、解除
1．乙方同意甲方有权以书面形式通知乙方变更或解除本合同或双方签订的其他合同、协
议，合同自甲方发出通知之日起30 天后变更或解除，甲方不需承担任何违约责任，也不需承担乙方的任何损失。乙方欲解除本合同，须提前40天书面通知甲方。
2．乙方不得因甲方未及时付款而推迟履行合同或变更，解除合同。
十四，其他约定：
1．双方签订本合同、乙方不得转让给第三方，乙方在制作，安装过程中发生的相关协作单位与甲方不发生关xi。
2．如本合同需办理有关登记手续和合同鉴证手续，由乙方负责办理并承担全部税费和费用。因乙方未办理相应手续给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
3．廉政条款：
乙方同意乙方不得为业务、结算等事项对甲方有关工作人员请客、送礼或暗中给予回
扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的好处，否则不论数额大小，乙方应按合同总额的30-100%向甲方支付违约金，甲方并有权解除合同。本条款对双方具有永久约束力，不因合同履行情况而失效。
4．不竞争条款：
乙方承诺，在双方业务往来期间及合作终止后3年内不对甲方同类业务的人员，包括但不限于：董事、经理、职员等采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联公司工作或任职。若出现该类情况，则属乙方违约及侵犯甲方合法权益的行为，按“廉政条款”的规定执行。
5．乙方承诺其提供给甲方的本合同产品不会侵犯第三人的知识产权等合法权益，否则，由此引起的一切责任全部由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的损失。
十五、合同纠纷解决方式：
帐号： ，如开户银行或帐号有改变应书面通知甲方。
十七、与本合同相关的技术资料、设备图纸等作为本合同附件与本合同均具有同等法律效力。
十八、技术成果的归属：合同中有关专利、非专利技术成果及知识产权属甲方所有，未经甲方许可乙方不得以任何形式侵犯甲方权益。如发现以违纪处罚，罚合同款30~50%并承担相应侵权责任。
1．乙方对因履行本合同而知悉的甲方情报、资料等负有严格保密和及时归还甲方的义务。否则，乙方须向甲方支付合同总金额30 %的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2．保密期限：长期。
3．不论本合同是否变更，解除，中止，本条款均有效。乙方若在合同期限内或合同中止、期满后、保密期限内违反本条款的规定，应支付给甲方30 万元的违约金。
二十、其他：见技术附件1和附件2。
二十一、本合同一式4 份，甲乙双方各执2 份。
二十二、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，有效期至年 月 日止。本合同内容不得涂改，否则涂改部分无效。
甲方： 乙方：
签约人： 合同章 签约人： 合同章 时间： 时间：
环保设备安装合同篇二
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装氨基树脂生产设备达成如下协议：
第一条、工程概况：详见招标书
(1) 地点及面积：
(2)工程造价(含氨基树脂生产设备、运输、安装、调试)：758000元;
(3)开工日期： 年 月 日;
(4)竣工日期： 年 月 日;
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试氨基树脂生产设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责氨基树脂生产设备的安装、调试。
甲乙双方商定： 年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部氨基树脂生产设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需要更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调工作;
2、开工前 天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;
3、开工前 天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合，并追问氨基树脂生产设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
第五条 本合同甲、乙双方签章生效，一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
环保设备安装合同篇三
为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：
第一条设备安装使用的条件、经济效益。
1．甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2．乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3．经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________％。
第二条所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
名称
型号
规格
质量标准
单价
备注
合计
第三条使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。
第四条安装条件和结算条件
1．甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中；如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2．甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30％。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30％。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3．甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条双方责任及义务
1．甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2．甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。
3．甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。
4．乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。
5．在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。
第六条违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5％的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。
第七条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。
第八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。
第九条本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
环保设备安装合同篇四
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
1、工程承包范围：见技术合同
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;
2、中标通知书;
3、技术合同和安全合同;
4、投标书及其附件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、图纸;
9、工程量清单;
10、工程报价;
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
日期：年月日日期：年月日
环保设备安装合同篇五
_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及投标文件附录；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价的工程量清单；
（7）其他补充文件；
2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式：固定单价合同。
4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理：______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。
8．工程范围及工作内容：
工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。
（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。
10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kw・h。
13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。
14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。
15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16．争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。
（1）双方协商解决；
（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）双方约定停止施工；
（2）法院要求停止施工。
17．已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
传真：______________传真：_________________
邮政编码：_______邮政编码：_____________
开户银行：开户银行：____________________
账号：账号：_____________________
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
环保设备安装合同篇六
乙方：_____________
签订地点：_____________
安装地点：_____________
一、甲、乙双方以友好协商，就甲方委托乙方制作事宜，依据《中华人民共和国合同法》达成一致，特签订本合同。
二、合同金额
合同总金额：_____________大写：_____________
三、付款方式：
1、合同签字后，甲方付予乙方施工结束后作为贷款，合同生效。
2、乙方按甲方要求把货送到甲方指定的施工现场后，甲方验收无误后付给乙方。
3、在乙方安装调试完毕，验收合格后甲方付给乙方合同余款。
4、其它要求。
四、工期要求：
甲、乙双方商定从合同签字之日起
1、乙方由于人员等不能保证正常施工造成工期延误不能按时验收，乙方则每天按工程施工费的1%承担责任。
2、由于甲方的原因造成工期延误及交工后延期付款，乙方概不承担任何责任。甲方应承担乙方工期延误的.费用，按其工程施工费的1%承担责任。
3、在乙方安装货物并施工完毕后，三个工作日内甲方进行验收，如不进行验收视为验收合格，乙方将货物移交甲方代表负责。
五、售后服务：
1、乙方负责进行终身维护，免费维修年，免费期过后乙方只收取维修所需的成本费。
2、乙方接到甲方维修通知后2天内到现场，7个工作日必须维修完毕。
3、乙方必须保证合同内所提质量要求，否则甲方将不予付款。
六、其它：
1、甲、乙双方保证信守合同全部条款，除人力不可抗拒外力因素外，任何一方违约，则违约方必须承担另一方的损失。
2、甲方未按合同要求付款，每超过一日，应偿付乙方合同总金额1%的违约金。
由于乙方原因未按期完工的，每超过一日，应偿付甲方合同总金额1%的违约金。
3、执行本合同过程中，如发生纠纷，由双方协商解决，若协商解决不成，由于乙方所在地仲裁机构仲裁。
4、付申请报告一份和本同协议同等法律效益。
七、生效：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自甲、乙双方代表签字即日起生效。
环保设备安装合同篇七
乙方：_________
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
从____年____月____日到____年____月____日
甲方：xxx厂 乙方：____
____年____月____日 ___年____月____日
环保设备安装合同篇八
签约时间：_________
工程地点：_________
发包单位：_____________(以下简称甲方)
联系电话：____________
单位地址：_______________
甲方代表：________________
承包单位：_________(以下简称乙方)
联系电话：_____________
单位地址：__________
乙方代表：___________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装________设备设备达成如下协议：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：___________________________
2、安装工程概况：
(1)工程地点及面积：_________
(2)工程造价：_______________元
(3)开工日期：_________年_________月_________日
(4)竣工日期：_________年_________月_________日
(5)付款方式：
(1)、现金
(2)、转帐支票
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。
乙方安装调试________设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责________设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(3)________年_________月_________日之前，完成设备安装及系统的调试运转全部________设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。
所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准需更改设计方案的，须经双方协商同意涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_________%。
如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。
甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的_________%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的_________%。
如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回________设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更
(2)不可抗力
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)
2、本合同工程安装总价款为人民币：_____________元(大写：_________)
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的___________%)_____________元(大写：_________)
(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的__________%)_________元(大写：_________)
(3)工程尾款(占合同总金额的___________%)______元(大写：________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。
甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1.自验收之日起,工程保修期为壹年
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。
服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。
协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
日期：日期：
环保设备安装合同篇九
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围。
1、工程承包范围：见技术合同。
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款。
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;。
2、中标通知书;。
3、技术合同和安全合同;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的`洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
环保设备安装合同篇十
甲方(安装使用单位)：
乙方(设备施工单位)：
为约束甲乙双方有效执行相互协商达成的《节电工程施工合同》，特签订如下条款：
第一条 设备安装使用的条件、经济效益
1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3.经济目的：按照乙方的'改造工程方案将使甲方的总体节电率达到%。
第二条 所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
名称型号规格质量标准单价数量备注
合计：人民币(大写)：
第三条 使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期年，年维护。使用年限在年以上。
第四条 安装条件和结算条件
1.甲乙双方共同对节电设备安装前后同一负载、同一时段用电量情况进行测试。测试结果由甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能进一步实施改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应再次向乙方支付总工程款的%。安装结束并运行正常后个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方负责按规定时间分期还贷。
第五条 双方责任及义务
1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2.甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书的要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏的，乙方不承担责任。
3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。
4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果。
5.在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。
第六条 违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法履行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额%的经济损失。并于对方提出赔偿要求之日起日内付给对方。
第七条 如合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，可通过以下第种方式解决(只能选择一种)：
1.向仲裁委员会申请仲裁;
2.向人民法院提起诉讼。
第八条 本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。
第九条 本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。如需公证双方另行协商。
第十条 本合同自签字盖章之日起生效，双方自觉遵守。
甲方：乙方：
统一社会信用代码：统一社会信用代码：
法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)
经办人：(签章)
电话：经办人：(签章)
电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日
签约地点：签约地点：
环保设备安装合同篇十一
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:
一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:
三、工程量:土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:采用包工的.方式,单价以元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以后按立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任
1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
环保设备安装合同篇十二
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围。
1、工程承包范围：见技术合同。
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款。
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;。
2、中标通知书;。
3、技术合同和安全合同;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：年月日日期：年月日
环保设备安装合同篇十三
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：
一、设备及安装总造价：人民币元(大写：元整)，(附详细子目设备清单)。
二、付款方式：
1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币元(大写：。)。
4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任。
1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。
2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
