一键复制
合同是双方自愿约定，受法律保护的协议。编写合同要注意用词准确，避免产生误解和歧义。以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考。
门窗安装合同协议书篇一
依据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。
一、工程概况
二、工程工期
三、工程价款
1、综合单价
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应
五、工程保修及售后服务
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
门窗安装合同协议书篇二
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：
工程内容：
二、工程承包范围：
发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。
三、合同工期
门窗安装与主体工程同步。
第一条工程概况
1.4.12（24-29#别墅）；防腐木艺假窗综合单价为517元/m2（别墅）；塑钢窗（矩形窗）综合单价：396元/m2，弧形窗470元/m2（幼儿园、12#、综合单价为1050元/m2（12#、13#花园洋房）。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m2。
本综合单价包括但不限于如下内容，门窗样品及送审（包括型材样品的送审），门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用，不再计取任何费率。
1.5塑钢窗要求：
（1）幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材，（外彩内白）窗衬钢使用1.5㎜，门窗玻璃选用4+9a+4+9a+4(浮法白玻)中空玻璃；玻璃原片采用国内优质品牌，窗玻璃面积小于等于1.5㎡要求汽车级5㎜白色浮法玻璃，大于1.5㎡小于1.8㎡采用6㎜安全钢化玻璃，落地面低于500玻璃采用安全玻璃，外窗的开启面积大于窗面积的30%。
（2）配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
（3）压条采用橡塑共挤。
（4）保温等级达到2级以上，外门窗的抗风性能和气密性能为4级，水密性能为3级。
（5）所有平开门窗均需设置风撑一套，所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。
（6）其它要求：制作、安装、维护须符合国家及行业标准。
（7）窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
（8）重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。
（9）门窗表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时，扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
（10）推拉门窗开启滑动自如，声音柔和，绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
（11）玻璃应平整、安装牢固，安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层，夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密，开关灵活。
（12）塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作，不能在施工现场制作。
1.6断桥铝合金要求：（门联窗或特殊门窗）
（1）铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸，乙方确认。
（2）铝合金窗开启形式：内平开窗。
（3）窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材（众合）。隔热条材料采用聚酰胺66（pa66）。
（4）铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。
（5）铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为：型材表面颜色为深咖色（见效果图）。
（6）铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密
甲方（公章）_________
乙方（公章）_________
_________年____月____日
门窗安装合同协议书篇三
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就xx雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。
一、工程概况
二、工程工期
三、工程价款
1、综合单价
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应
五、工程保修及售后服务
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担_____元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
门窗安装合同协议书篇四
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
3、质量等级：合格产品
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，(扣减乙方复试费2万人民币元)，大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
承包方式：包工包料。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
1、工程竣工后，由甲、乙双方及监理组成小组进行供货量结算。此结算应于工程竣工后一周内。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方（签章）乙方（签章）
门窗安装合同协议书篇五
发包人:
承包方：（以下简称乙方）
甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包内容：
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格：
1、制作单价为：元/平方米（大写：）。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求：
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任：
3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则：
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式：
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的.30％,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项：
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定：
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理；
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
时间：
门窗安装合同协议书篇六
甲方：乙方：
按照《民法典》原则，经甲乙双方协商后，甲方就门、窗安装工程承包给乙方，并达成如下协议。
一、甲方加工好门、窗由乙方负责运到工地安装。
外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料及封堵防水密封胶。
二、严格按建筑安装规范要求安装，横平、坚直、开关灵活。
三、运输安装过程中，产品损坏(包括窗框、窗扇、玻璃及配件)造成经济损失的由乙方负责。
四、日期：开工日期年月日至年月日完工。
工期天。
五、乙方应按甲方(包括建设方)的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。
六、价格及面积：价格每平米元，含纱窗，以实际安装面积结算，食宿由乙方自理。
七、付款方式：外框安装完毕付%，窗扇、玻璃、纱窗安装完毕后检查验收合格后付%。
保修金留%，保修期年后付清。
八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。
自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。
九、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。
十、本合同签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方(签字)：乙方(签字)：年月日门、窗子加工安装合同书甲方：乙方：按照《民法典原则，经甲、乙双方协商后，甲方就门、窗加工安装工程承包给乙方，并达成如下协议。
一、材料标准：型材必须由甲方选定的颜色为其壁厚
毫米。
玻璃选用建筑级浮法玻璃，材料加工前必须经甲方认定后，方可加工制作。
二、加工要求及标准1、双玻间隔为毫米，中空玻璃专用复合条制作。
2、窗型
3、窗扇配件用
三、加工及安装：加工安装运输由乙方负责。
(运输安装过程中，产品损坏，包括：窗框、窗扇、玻璃及配件造成经济损失的由乙方负责)。
门窗加工图型采用国家标准图集，并由甲方认定的样品进行加工制作。
(若用甲方门窗加工设备不得损坏，损坏后照价赔偿，或修复原样。
)四、外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料封堵防水密封胶。
五、价格及面积：门、窗型。每平米元，含纱窗()，门、窗总面积按实际加工设计图计算，价格一次包定,食宿由乙方自理。
六、日期：开工日期年月日至年月日完工，乙方应按甲方的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。
七、付款方式：外框安装完毕付%，全部安装完工后付%。
验收合格后保修金%外全部付清，保修期为年。
八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。
自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。
九、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。
十、本合同自签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(签字)：乙方(签字)：
年月日
门窗安装合同协议书篇七
甲方:乙方:
依照本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.
一、工程概况：
1、项目名称：2、项目地址：3、合同签订地点：
二、承包方式：
1、综合单价包干，该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价×工程量
三、门窗种类及材质要求：本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式：
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方
;3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、甲方责任：协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。
甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。
但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
六、违约责任
1、甲方违约责任(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
八、其他约定
1、本合同一式2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。
如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
______年____月____日_________年____月____日
门窗安装合同协议书篇八
甲方:
乙方:
依照《_____》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.
一、工程概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
二、承包方式：
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价_________工程量
三、门窗种类及材质要求：
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式：
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：
六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或_____委员会_____调解解决。
八、其他约定
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
门窗安装合同协议书篇九
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和经济责任，经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称： 临朐县经济适用房
二、工程地点： 临朐县北环路与骈邑路交界处西北角
三、工程内容：
结算时按实际施工工程量计算
四、工程工期：
本工程 年 月 日开工至 年 月 日止，总工期为 天，如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期：
工程安装完成，由甲乙双方共同验收，达到验收合格标准，本工程质保期为6个月，自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式：
合同签订时，甲方付给乙方合同总价款的 %作为工程预付款，计款 元：乙方开始订购材料，门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的 %;计款 元;门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的 %的工程款，计款 元，剩余工程款作为质保金，质保期为6个月，质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任：
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后，提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施，协调好施工过程中遇到的各种问题，负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护，确保无外部干预而影响乙方施工，否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任：
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划，组织足够的人力、物力，施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工，工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中，随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查，并给予积极配合，抓好质量关，确保施工质量及进度，服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任：
合同签订后，双方均按合同的条款执行，谁违约、谁负责，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，双方另行协商。
十一、本合同一式两份，双方签字后生效并各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
门窗安装合同协议书篇十
甲方:。
乙方:。
依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
1、综合单价包干，该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价×工程量。
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm,颜色按甲方指定的色。
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;。
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的'%给乙方;。
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
1、甲方违约责任。
(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任。
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
1、本合同一式。
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
门窗安装合同协议书篇十一
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将 义务达成如下协议条款。
第一条：工程概况
包工包料
塑钢门窗的制作与安装。
第二条：合同价款与支付工程款
1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。
2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。
3、胶条使用popk。
4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。
5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。
6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。
7、门窗价格：
塑钢窗三层玻璃每平米元，塑钢窗二层玻璃每平米 元，北阳台塑钢门每平方米 元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。
共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。
第三条：双方责任和义务
1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
2、协调各分包部门的合作关系。
3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为20xx年月日，竣工时间为20xx年 月 日。
6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
2、乙方不能以任何理由拖延工期。
3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。
4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。
5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。
第四条：工程保修
工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。
第五条：其它
乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。
第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
门窗安装合同协议书篇十二
甲方：
乙方：
丙方：
甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程范围：
3、承包方式：包工包料
4、承包范围：外墙铝合金门窗。
5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。
6、工程质量及验收
工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。
工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。
7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。
8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。
9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。
10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。
11、结算方式及标准
门窗结算价=图纸门窗面积×000元/平方米(门窗综合平均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/平方米(门窗综合平均单价)—各类罚款。上述门窗综合平均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。
12.工程款支付
大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。
13.各方责任权利义务
甲方
1、适时发布工程进场开工令。
2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。
3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。
4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理
5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。
6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。
乙方
1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。
2、负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。
3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。
丙方
1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。
2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。
3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地公安部门规定办理暂住手续。
4、根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。
5、丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其中共用楼梯窗不带纱，所有平开门窗对外开启。推拉门采用系列、推拉窗采用系列、平开窗采用系列，颜色为砂纹棕。窗型材壁厚为mm，门型材壁厚为mm。玻璃：为6+9a+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。
6、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。
7、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。
8、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。
9、型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。
10、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。
11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。
12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。
13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。
14、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。
15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。
16、质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修.丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。
14.未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。(合同附件：五金配件和辅助材料表)
甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：
乙方单位(盖章)：法人代表;或授权代理人：
丙方单位(盖章)：法人代表;或授权代理人：
年月日：
门窗安装合同协议书篇十三
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
4、质量等级：合格产品
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，(扣减乙方复试费2万人民币元)，大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
承包方式：包工包料。
1、以国家相关标准及乙方提供给甲方的封样样品为验收标准。门窗保证质量、等级，如有导致影响砌筑体效果，规格、尺寸不统一等质量问题。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。 甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方（签章） 乙方（签章）
签订时间： 签订时间：
门窗安装合同协议书篇十四
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和经济责任，经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
结算时按实际施工工程量计算
四、工程工期：
本工程年月日开工至年月日止，总工期为天，如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期：
工程安装完成，由甲乙双方共同验收，达到验收合格标准，本工程质保期为6个月，自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式：
合同签订时，甲方付给乙方合同总价款的%作为工程预付款，计款元：乙方开始订购材料，门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的%；计款元；门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的%的工程款，计款元，剩余工程款作为质保金，质保期为6个月，质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任：
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后，提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施，协调好施工过程中遇到的各种问题，负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护，确保无外部干预而影响乙方施工，否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任：
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划，组织足够的人力、物力，施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工，工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中，随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查，并给予积极配合，抓好质量关，确保施工质量及进度，服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任：
合同签订后，双方均按合同的条款执行，谁违约、谁负责，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，双方另行协商。
十一、本合同一式两份，双方签字后生效并各执一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
门窗供货安装合同范本
铝合金门窗制作安装合同范本
断桥铝门窗合同
门窗买卖合同范本
电梯安装合同
水电安装合同
门窗安装合同协议书篇十五
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就××雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。
一、工程概况
二、工程工期
三、工程价款
1、综合单价
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应
五、工程保修及售后服务
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担_____元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解
决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
20xx年x月xx日
乙方：
法定代表人：
20xx年x月xx日
门窗安装合同协议书篇十六
承包人（全称）：新疆天启建设工程有限公司乌鲁木齐一分公司（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况发包人（全称）：新疆兴国房地产开发有限公司（以下简称甲方）
二、工程承包范围：发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。
三、合同工期
门窗安装与主体工程同步。
第一条工程概况
1.4.12（24-29#别墅）；防腐木艺假窗综合单价为517元/m2（别墅）；塑钢窗（矩形窗）综合单价：396元/m2，弧形窗470元/m2（幼儿园、12#、综合单价为1050元/m2（12#、13#花园洋房）。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m2。
本综合单价包括但不限于如下内容，门窗样品及送审（包括型材样品的送审），门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用，不再计取任何费率。
1.5塑钢窗要求：
（1）幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材，（外彩内白）窗衬钢使用1.5㎜，门窗玻璃选用4+9a+4+9a+4(浮法白玻)中空玻璃；玻璃原片采用国内优质品牌，窗玻璃面积小于等于1.5㎡要求汽车级5㎜白色浮法玻璃，大于1.5㎡小于1.8㎡采用6㎜安全钢化玻璃，落地面低于500玻璃采用安全玻璃，外窗的开启面积大于窗面积的30%。
（2）配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
（3）压条采用橡塑共挤。
（4）保温等级达到2级以上，外门窗的抗风性能和气密性能为4级，水密性能为3级。
（5）所有平开门窗均需设置风撑一套，所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。
（6）其它要求：制作、安装、维护须符合国家及行业标准。
（7）窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
（8）重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。
（9）门窗表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时，扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
（10）推拉门窗开启滑动自如，声音柔和，绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
（11）玻璃应平整、安装牢固，安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层，夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密，开关灵活。
（12）塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作，不能在施工现场制作。
1.6断桥铝合金要求：（门联窗或特殊门窗）
（1）铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸，乙方确认。
（2）铝合金窗开启形式：内平开窗。
（3）窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材（众合）。隔热条材料采用聚酰胺66（pa66）。
（4）铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。
（5）铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为：型材表面颜色为深咖色（见效果图）。
（6）铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密
门窗安装合同协议书篇十七
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用）。
2、每平方米综合单价为：元（不含税票），工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价工程量
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm，颜色按甲方指定的色。
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方；
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方；
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费；接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可；按合同要求及时付款；必要时需提供乙方的货物仓库、工人的'住宿等责任。
2、乙方责任：
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装；应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责；质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项；乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
1、甲方违约责任
（1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
（2）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
（3）非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
（1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
（2）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
门窗安装合同协议书篇十八
甲方：_________（以下简称甲方）
乙方：_________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将义务达成如下协议条款。
第一条：工程概况
包工包料
塑钢门窗的制作与安装。
第二条：合同价款与支付工程款
1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。
2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。
3、胶条使用popk。
4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。
5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。
6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。
7、门窗价格：
塑钢窗三层玻璃每平米______元，塑钢窗二层玻璃每平米______元，北阳台塑钢门每平方米______元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。
共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。
第三条：双方责任和义务
1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
2、协调各分包部门的合作关系。
3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为______年______月______日，竣工时间为______年______月______日。
6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
2、乙方不能以任何理由拖延工期。
3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。
4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。
5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。
第四条：工程保修
工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。
第五条：其它
乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。
第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：_________
代表签字：_________
日期：_________
代表签字：_________
乙方：_________
门窗安装合同协议书篇十九
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
4、质量等级：合格产品
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，(扣减乙方复试费2万人民币元)，大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
1、承包方式：包工包料。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方（签章）乙方（签章）
年月日年月日本合同不尽事宜，经双方协议后做出的补充协议与本合同具有同等的法律效力。本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，经双方签字盖章后生效。
门窗安装合同协议书篇二十
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同法》，甲、乙双方经友好协商，甲方决定将铝合金窗和铝合金空调护栏加工、制作、安装工程发包给乙方施工，具体内容如下：
一、工程名称：
二、工程范围：整个工程的普通铝合金推拉窗、断桥铝合金内开窗、断桥铝合金外旋窗、普通铝合金外旋窗、普通铝合金百叶窗、普通铝合金空调护栏的加工、制作、安装。
三、本合同适用法律及法规：《建筑法》、《河南省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国经济合同法》及国家现行相应的设计、施工及验收规范等。
五、工程质量技术要求：
3、详细技术要求见乙方提交的设计图纸。
4、工程材料参见乙方提供的主辅型材及配件检验报告。
5、质量：按现行相应的施工验收规范标准验收达到优良。
六、付款方式：
1、合同书签订后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程预付款。
2、乙方窗框安装完毕后，甲方需付给乙方工程总额30%的工程进度款。
3、工程竣工验收合格后，甲方需付给乙方工程总额35%的工程进度款。
4、剩余5%的尾款，工程竣工验收合格一年后，双方无质量异议，甲方需全部一次性付清。
七、施工工期：从合同签订之日起15日内陆续进入工地安装窗框，总工期约为80天。
八、工程结算：工程结算依据国家及河南省预算定额有关规定，结算面积按乙方实际加工的窗外框尺寸每侧+1.5㎝计算。
九、工程验收：
工程具备验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工验收报告和资料，甲方代表收到乙方提供的验收报告及相关资料符合要求后15日内组织验收。发现工程质量问题乙方应及时解决，在甲方规定的时间内不能解决或完成而影响工程进度所造成的损失由乙方负一切责任。甲方代表在验收报告上签字即视为工程竣工。在验收后15日内如无任何异议不予签字，可视为竣工报告已被通过。验收应按jgj73-91《建筑装饰工程及验收规范》标准执行。
十、双方的责任与义务：
(一).甲方负责为乙方进入工地创造便利条件，协调解决施工所用的脚手架、垂直运输吊装工具、水电及三线(面线、水平线、垂直线位置);协调解决乙方堆放场地、水、电源位置。监督检查工程质量，对施工质量不符合约定的，甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。因甲方未按照约定的时间和要求提供三线位置及施工配合，乙方可顺延工程日期。
(二).乙方负责按甲方提出的工期和质量要求施工，并负责此工程竣工验收后的维修服务工作，乙方保修期为二年，并负责终生维修。在保修期内，由于乙方原因导致的质量问题，乙方免费维修;由非乙方原因导致的破损及其它问题，乙方负责维修，甲方承担材料及安装费用。保修期外,乙方负责维修，甲方承担全部费用。
(三).乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。
(四).按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
1.施工中如发现自身设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，并在7天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。因此造成的工期延误及材料损失均由乙方承担。
2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规范时，应在施工前按审批程序重新报甲方批，经甲方审查核准后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工，所发生的责任与费用由强行施工方自负。
(五).在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。
(六).施工期间乙方确保安全生产，严格遵守建筑工程安全生产有关规范措施，如发生人员伤亡、质量事故等问题，均由乙方承担全部责任和一切费用。甲方派驻工地人员有权对工程质量、进度提出意见和建议，确保施工顺利进行。
十一、违约责任：由于甲乙任何一方不能按所签订的合同履约，造成的损失由责任方承担。
十二、本合同未尽事宜，双方可协商后增加补充条款。
十三、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：乙方：
年月日：
门窗安装合同协议书篇二十一
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
3、质量等级：合格产品
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，（扣减乙方复试费2万人民币元），大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
承包方式：包工包料。
1、以国家相关标准及乙方提供给甲方的封样样品为验收标准。门窗保证质量、等级，如有导致影响砌筑体效果，规格、尺寸不统一等质量问题，门窗运输。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1、玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2、进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
1、工程竣工后，由甲、乙双方及监理组成小组进行供货量结算。此结算应于工程竣工后一周内。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的`费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰，未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
4、本合同不尽事宜，经双方协议后做出的补充协议与本合同具有同等的法律效力。本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）
_____年_____月_____日
乙方（签章）
_____年_____月_____日
