一键复制
合同可以规范双方的行为，确保交易顺利进行。合同起草要充分考虑各种情况可能产生的后果。以下是一些常见纠纷产生的原因，通过学习可以避免类似问题的发生。
资料整理合同协议篇一
甲方：
乙方：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
1、乙方负责本工程土建资料(基础土建、主体土建、装修土建工程各分部分项工程的检验批、资料整理、归档等工作)、竣工备案资料的编制与整理。乙方须按当地资料管理规程与建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式3份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方，否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装档案盒并分别交给甲方或城建档案馆，以资料验收合格为准，另如需装订其费用由甲方负责。
1、乙方按月薪承包甲方本工程的土建、水电竣工备案资料（建筑面积按照38000m2）月薪6000元。
2、付款方式：
（1）本合同经甲乙双方签字生效之日起，乙方工作满一个月后，甲方在每月28日，支付乙方人民币_元。
（2）甲方应在规定时间内支付乙方资料劳务费，如若延期七天以上不予支付，乙方有权利自行终止合同，并要求甲方赔偿乙方由此引起的损失。
1、由甲方负责工作中产生的一切办公耗材及a4纸以上资料复印，大图复印、晒图等均由甲方负责。
2、甲方负责提供打印机、电脑、资料软件等办公用品。
3、甲方给乙方提供现场食宿及办公场所
4、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
5、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）”“设计单位（签章）”等各单位签字盖章均由甲方自行负责。
6、乙方定员上岗，持证上岗，乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
7、因乙方人员的专业或工作能力原因，不得到业主或监理工程师的认可，或不能满足项目的资料工作进度，况且在甲方指定的时间内不能调整，甲方有权单方面解除本合同。
8、本合同一式三份，甲方执两份，乙方壹两份，签字生效具同等法律效应，其他未尽事宜，双方共同协商解决。
1、本合同自甲乙双方签字后即行生效
2、本合同规定的甲乙双方完成各自应当履行的义务该合同自行失效
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
日期：日期：
资料整理合同协议篇二
合作协议书范本 甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据_有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
同意乙方在_______省（市、自治区）_________市（地区）_______县 （区）_______地点（商场建筑物）（代理、经销、专卖、批发、零售）专属性经营（_______）品牌________系列产品。 第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。
乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所 有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。
作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经 营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。
乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责 任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。
第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有 效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。
甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要求的方式运输到乙方 所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。
作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方 负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。
甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活 动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱广告、pop广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出 vis形象设计，并为乙方提供相应辅导。
第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。
举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行 为。协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。
乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿 发展业务，必须向甲方申请。 乙方只能在甲方所指定的进货渠道进货，不得到其它地方进货。
资料整理合同协议篇三
近年来，随着全球经济的日益发展和经济全球化的加深，各国之间的合作成为推动经济繁荣和发展的重要力量。而各种协议的签署和执行是国际合作的基础，然而，这些协议的执行需要大量的资料整理和管理。在我的工作中，我积累了一些关于协议资料整理的心得体会。
首先，协议资料整理是一个复杂的过程，需要从各个渠道搜集相关的文件和信息，对其进行分类和整理。在搜集文件和信息的过程中，我发现多个渠道的协同使用是非常有效的。例如，可以通过整理已有的电子文件、在网络上进行搜索或与其他部门合作收集相关文件等方式，以获取尽可能多的资料。同时，将不同渠道获得的资料进行对比和核实，有助于确保资料的准确性和完整性。
其次，协议资料整理的过程中，合理的分类和文件命名是非常重要的。一个良好的分类系统可以使文件的检索更加迅捷和准确。在我的工作中，我建立了一个基于主题和时间的分类系统，并采用了清晰简洁的命名规则，以确保文件的整理和检索的效率。如果遇到文件多且复杂的情况，可以使用文件管理软件或工具来帮助整理并建立索引，进一步提高工作效率。
此外，定期的备份和归档工作也是协议资料整理的重要环节。备份和归档可以保证数据的安全，并能够快速恢复遭遇意外事故的文件。在我的工作中，我每天都会对重要的协议资料进行备份，并按照一定的规则进行归档，以确保文件的安全性和可访问性。同时，定期检查和更新备份设备或系统也是必要的。
此外，合理利用办公自动化工具和技术也是协议资料整理的重要手段。在我的工作中，我经常使用电子表格、数据库和文档处理软件等办公自动化工具，来对资料进行整理和管理。这些工具可以提高工作效率，减少人为错误，并且可以生成各种报表和统计数据，便于对协议资料进行分析和评估。
最后，协议资料整理需要持续的学习和提升。由于国内外法律法规和协议的不断发展和变化，作为协议资料整理人员，必须保持学习和更新的动力。在我工作的过程中，我经常参加各种培训和学习活动，以了解最新的法律法规和协议要求，并将其应用到我的工作中。同时，我还与同行交流经验，参加相关的行业研讨会和会议，以拓宽自己的视野。
总之，协议资料整理是一项需要耐心和细致的工作，但是只有做到科学、高效地进行整理和管理，才能更好地实现协议的执行和国际合作的顺利进行。通过不断学习和提升自己的技能，协议资料整理人员可以更好地应对日益复杂的工作需求和协议要求，为国际合作的成功贡献自己的力量。
资料整理合同协议篇四
甲方：
乙方：
一、承包范围
乙方承包路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。
二、双方权利和义务
1、甲方需向乙方按时提供相关图纸，测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。
2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用，不得拖欠，否则乙方有权停止制作。
3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求，按国家规范、规定按时制作资料。
4、乙方在现场配备一名实习生资料员，负责现场的资料送报，收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。
三、合同工期：
日历天240天。
四、付款方式
1.承包费用为工程总造价的0.2%，该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。
2.工程开始施工后7天内，甲方支付乙方3000元前期资料制作费。工程进行施工中，甲方每月15日支付乙方4000元资料制作费。
3.如工程延期完工，甲方需按月支付乙方延期资料制作费，每月1500元。
4.合同内资料制作费余款及合同外资料制作费在竣工资料验收合格日一次付清给乙方。
5.竣工资料装订费用由甲方提供。
五、本合同由双方签字之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。合同一式贰份，甲乙双方各存壹份。
甲方签字：乙方签字：
签约时间：20xx年月日
资料整理合同协议篇五
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)
根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。
一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方，本工程建筑总面积平方米，按每平方米元，总价元。
二、质量要求：各项资料应以甲方工程质量为标准，与甲方工程质量相符。
三、甲、乙双方各自承担的费用
1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。
2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。
3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。
四、甲、乙双方的责任和义务
1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情，各种资料必须与工程同步，并配合甲方进行保证资料的收集，如因甲方进场的材料不合格，现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。
2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作，并出示相关资料以备检查及办理相关手续。
3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明(出厂合格证及检验报告)。并由甲方派专人送检。
4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆(或区城建档案馆)，并出示相关工程竣工证明书为依据。
五、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元，基础验收付总承包额的20%，主体验收付40%，装修完工付20%，竣工备案付清余款。
六、违约责任
1、乙方不得延误甲方工程验收，工程资料必须齐全，如有关部门检查资料不合格，是因乙方责任由乙方负责；如因甲方责任造成资料不合格，由由甲方承担。
2、按甲方的要求按时将资料验收备案，如不能备案，甲方可拒付余款。
3、甲方按约定支付乙方资金，如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。
4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案，时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。
七、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方：乙方：年月日年月日
资料整理合同协议篇六
乙方：_____
为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：
一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套（施工图应有防雷设计平面图及相应说明），并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为：________ 。
四、根据重庆市物价局文件（渝价[xx]402号）规定，乙方应缴纳：
1．图纸设计审核费________元。（工程预算的________‰）
2．施工监审费________元。（每次________元）
两项费用总计________?元（大写________万________仟________佰________拾________元）。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理；乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《_气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方（签章）：_____________
乙方：_____________________
_______年_______月_______日
资料整理合同协议篇七
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《_民法典》、《建筑工程设计合同》文本(gf-20__-0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。 第一条 本合同依据下列文件签订：
《_民法典》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 设计依据
发包人给设计人的委托书
发包人提交的基础资料
发包人提供的其他相关资料
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
合同书
发包人要求
有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条 设计费及支付方式
第八条 双方责任
发包人责任：
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
发包人负责组织设计交底。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
设计人责任：
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计合理使用年限为50年。
设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条 违约责任
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条 其他
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
本合同自签订之日起效。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
资料整理合同协议篇八
第一章总则
第一条洞口县页岩砖行业商会是页岩砖行业自愿联合结成的非营利性群众团体。
第二务本商会的宗旨是：遵守和维护宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德、风尚；规范行业行为，反对价格垄断、反对恶意竞争；进行技术合作与交流，提高行业生产水平和经营水平。
第三条本商会履行“自我教育、自我管理、自我服务”的职责，独立自主地开展工作，在业务上接受县工商联的指导、监督。
第四条本商会的地址：洞口县天源宾馆。
第二章业务范围
第五条洞口县页岩砖行业商会的任务是：
（一）在政策许可的范围内从事生产经营活动。
（二）反映会员的合理意见与要求，维护会员正当经营和合法权益。
（三）开展文明经营，优质服务活动。
（四）了解和反映非公有制经济发展情况，研究探讨非公有制经济在发展中的问题。
（五）协助政府有关部门对非公有制经济人士进行行政管理。
（六）开展对外经济、商业技术等交流活动。
（七）兴办会员的福利事业，关心会员的生活，开展健康有益的文化体育活动、丰富会员生活。
第三章会员
第六条洞口县页岩砖行业商会会员
（一）凡经县工商行政管理机关登记注册页岩砖厂者，拥护本商会章程，有加入本商会的书面申请，经县工商联批准后，可成为商会会员。
（二）与本商会工作有关的个人，承认本商会章程，可接纳成为本会的会员。
第七条会员的权利
（一）在商会内有选举权、被选举权和表决权。
（二）对本商会工作有批评、建议和监督权。
（三）对理事会成员有权咨询批评、建议和提出罢免动议。
（四）要求维护自己的合法权利和利益。
（五）反映生产经营中存在的问题，提出意见和要求。
（六）参加本商会的活动，获得本商会提供的各项服务。
（七）入会自愿、退会自由。
第八条会员履行下列义务
（一）拥护党的基本路线，遵守国家法律、法规、诚信守法经营，依法纳税。
（二）遵守商会章程，执行商会决议，维护商会声誉。
（三）积极参加商会组织的各项活动，接受商会委托的工作，为商会提供真实情况和资料。
（四）信守职业道德，热心为群众服务。
（五）按时缴纳会费，关心和支持社会公益事业。
第九条 凡被工商行政管理机关注销、吊销营业执照的会员，其会员资格自行终止。
第四章组织制度
第十条本商会的最高权利机构是会员代表大会，代表大会的职权是：
（一）制订和修改《洞口县页岩砖行业商会章程》。
（二）讨论决定本商会的工作方针和任务。
（三）选举产生本商会理事会组成人员，罢免不称职的理事。
第十一条本商会代表大会的代表由会员民主协商选举产生。
第十二条本商会代表大会必须有三分之二以上代表出席方能召开，有出席会议过半数通过的决议才能有效。
第十三条洞口县页岩砖行业商业理事会是会员代表大会的执行机构，开展日常工作、对代表大会负责。
第十四条理事会的职权是：
（一）执行会员代表大会的决议。
（二）选举和罢免会长、副会长、秘书长。
（三）筹备召开会员代表大会。
（四）向代表大会报告工作和财务状况。
（五）制定内部管理制度。
（六）决定其它重大事项。
第十五条理事会每月至少召开一次，情况特殊，另行决定。
第十六条理事会必须有三分之二理事出席方能召开，其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。
第十七条理事会选举产生会长、副会长、秘书长。理事会议由会长或会长委托副会长召集，研究处理联合会日常重要事项。
第十八条洞口县页岩砖行业商会会长、副会长、秘书
长必须具备下列条件：
（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好。
（二）在本业务范围内有较大影响。
（三）身体健康，能坚持工作。
（四）具有完全民事行为能力。
第十九条洞口县页岩砖行业商会会长、副会长、秘书长任职期肆年。任期满后需延长任期的，须经会员代表大会三分之二以上代表投票或举手表决。
第二十条洞口县页岩砖行业商会会长行使下列职权：
（一）召集和主持理事会。
（二）检查代表大会、理事会决议的落实情况。
（三）代表本商会签署有关重要文件。
第二十一条洞口县页岩砖行业商会秘书长行使下列职权：
（一）主持办事机构开展日常工作。
（二）处理其它日常事务。
第五章经费
第二十二条洞口县页岩砖行业商会应有独立的经费和财产，经费专款专用。经费来源：
（一）会员交纳的会费。
（二）利息。
（三）募捐。
（四）其它合法收入。
第二十三条商会的正常开支按照《中华工商业联合会章程》规定向会员收取会费。
第二十四条本商会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配。
第二十五条本商会建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
第二十六条会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第二十七条本商会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会的监督。
第二十八条本商会换届或更换法定代表人之前必须上报业务主管部门、社会团体登记机关。
第二十九条本商会的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。
资料整理合同协议篇九
为保证工程质量，确保该工程施工进度进行，更有利及完善该工程资料管理工作，经双方协商一致，现将工程(以下简称甲方)的资料部分工作承包给资料员(以下简称乙方)进行完成，为明确双方权益与责任范围，其具体内容如下：
一、承包范围：乙方负责本工程()部分所有保证与管理资料的填写与整理装订一式三份(即原件一份复印件二份)以送城建档案馆发初验合格证为准，其中包括现场取样送检及施工过程中各种资料的及时签字盖章(其中所发生费用由甲方承担)。
二、承包价格：甲方以元/m2的单价以施工图纸的建筑面积计算，其中甲方必需承担业务范围内的纸张、表格及打字复印等费用，试验费由甲方负责承担。
三、付款方式：采用现金支付，工期开工先付总金额的10%作为乙方开办费，基础竣工付30%,主体验收付足70%，工程竣工资料交验付足95%，其余在领取城建档案馆的初验合格证一次付清。
四、相关责任：甲方负责提供乙方办公室一间及有关桌、椅、柜等办公用品，床位等办公生活设施，并负责承担上班期间的伙食以及在合同期内及时解决乙方力不能及的有关单位协调等重要事宜。乙方必须根据现场实际情况及时完成相关资料工作，不能出现资料原因出现的停工，整改等现象。
五、施工期限：本工程自年月日开始施工，乙方必须进场开展工作，至年月日完成竣工验收时乙方必须及时提供全套资料，如由甲方原因引起的工程延期，则由甲方按1500元/月付给乙方作为工资。
六、违约条款：如果甲方中途变换资料员，预付开办费慨不退还，且由此造成因资料不齐全、不完整而影响验收交工的损失，乙方不承担任何责任。
七、本合同未尽事宜，双方协调解决。
八、本合同一式二份，双方签字生效;工程完工、资料费两清后失效。
甲方：(盖章)乙方(签字)
项目经理：
联系电话：联系电话：
年月日
资料整理合同协议篇十
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国劳动保护法》和有关法律规定，就本工程的资料情况，有关资料的管理制度，为明确双方权利、义务以及经济责任，经甲乙双方协商一致，统一签订本合同，愿共同遵守。
一、工程概况
1、建筑面积：约55000m2，总建筑面积以实际验收面积为准。。
2、以资料移交给上级单位完为资料完成。
二、承包范围及要求
1、甲方负责提供原材料、电气材料、水暖材料、装饰装修等材料的合格证及检验报告。
2、甲方负责提供图纸一套。
3、甲方需提供在资料备案过程中的所有办公用品(电脑、打印机除外)，以及承担在资料整理过程中所发生的费用。
4、乙方负责填写所有施工合同涉及的工程资料(基础、主体、装饰、节能、给排水、电气、屋面等分部分项及分户验收)的填写、整理工作，并及时的跟上工程进度，保证现场施工完，资料完，乙方保证资料一次性验收合格。
5、乙方负责原材料和试件的送检工作(甲方提供试件、送检车辆)，乙方对检测结果不负责。乙方需配合甲方处理不合格的报告的处理工作。
6、乙方负责填写及整理资料，不负责施工单位资料签字工作，签字应有甲方各施工人员自己签字。但应配合甲方、监理、设计、地勘等单位人员的签字和盖章工作。
7、甲方协助乙方完成竣工图的绘制工作，并协助甲方签证资料的完善，以及收方资料表格的填写和整理。
8、分户验收需甲方提供真实有效的数据，乙方协助完成填写工作。
9、甲方为乙方提供住宿，乙方的生活费在承包单价中扣除。
10、工程完工后乙方需交给甲方资料套数按要求执行，如监理、业主有其他要求，乙方负责对剩下资料复印件的整理工作。
三、合同价款及付款方式
1、本合同以建筑平米为准，每平米元。
2、签订合同后甲方按单栋分阶段结算，基础20%，主体30%，预验收30%，以验收会议为准，资料移交后三天内支付20%。
四、附则
2、本合同经甲乙双方签字后生效。
3、本合同一式二份，甲乙双方有关人员各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料整理合同协议篇十一
原告聚吧科技公司诉称：2006年8月1日，原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》，依照合同规定，原告向被告同志广告公司提供软件及设备，合同总金额5.5万元;结算方式：被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元，其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后，于2006年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备，并安装调试正常，但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整（按借款利息一年6％、办理贷款手续费3％来计算，从2006年10月1日至2007年4月2日，以后另算），被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称：两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因，导致从交付时始一直没有调试正常，即没有符合双方在销售合同中约定的结算最后一笔货款的条件，因此被告有权拒付最后一笔货款。被告杨锋对原告要求其承担连带责任没有异议。
2、当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。《计算机软件著作权登记办法》第9条、第11条、第12条、第14条规定，申请软件著作权登记时，申请者应当向软件登记中心提交包括该软件的鉴别材料在内的申请文件。软件的鉴别材料包括程序的鉴别材料和文档的鉴别材料。程序的鉴别材料应当由源程序的.前、中、后各连续的20页组成。若整个程序不到60页时，应当提交整个源程序清单。但在规定的情况下也可申请作例外交存，在登记申请批准后，申请者为了以后取证的方便，可申请交存全部或主要部分的源程序清单。申请时，申请者应当提交申请表，阐明交存源程序的数量及要求保存的年限。软件登记中心应当将交存的源程序清单加以封存，未经申请者的同意或法庭的决定任何人都不能启封。在有关计算机软件著作权权利纠纷的诉讼案件中，如果所涉软件已经办理过软件著作权登记，有关法院都应首先向办理软件著作权登记的中国软件登记中心调查取证，取得涉及诉讼的那份软件在办理著作权登记时所交存的鉴别材料。如果软件著作权登记申请者还交存了供将来取证用的源程序清单，则更有利于取证工作。应当采用这些材料作为技术鉴定比较的基准。
二、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任；
三、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任后，有权向被告广西南宁市同志广告制作有限公司追偿。二审判决驳回上诉，维持原判。案件受理费791元，二审案件受理费791元，共计1582元，由被告同志广告公司与杨锋共同负担。
即决定软件是否公之于众的权利;
即表明开发者身份，在软件上署名的权利;
即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利;
即将软件制作一份或者多份的权利;
即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利;
即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外;
即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;
应当由软件著作权人享有的其他权利。
资料整理合同协议篇十二
乙方(受聘人员)：尹宏颖资料员
本工程为中国联通内蒙古分公司办公楼。施工地点位于呼和浩特市新城区兴安北路55号。经双方协商一致，就该工程资料及试验工作承包达成如下协议。
一、承包内容及价格
本工程共分为一栋楼，一个单位工程。资料的承包，按照市场参考价格，并结合本地区施工特点，经双方友好协商，最后商定承包价格为2元/平方米，送试单价为0.5元/平方米，合计单价为2.5元/平方米，建筑面积为39637平方米，总价为99092.5元，大写为玖万玖仟零玖拾贰元伍角。承包内容：总包单位的建筑及结构工程资料、水电资料、安全资料及试样送检。试样的制作由甲方负责。
二、付款方式
1、经双方协商，甲方扫进度拨付乙方工资款，基础工程完成后，甲方支付乙方工资总额的20%;主体工程施工至五层，甲方支付乙方工资款总额的20%;主体工程施工至十层，甲方支付乙方工资款总额的20%;主体封顶后，甲方支付乙方工资款总额的20%;竣工验收到后一周内甲方支付乙方全部工资款额。
2、资料的验收通过以质检站监督科室的验收通过为准，不以建设单位存档日期为准。监督科室验收通过后七日内，甲方结清乙方全部工资款额。但建设单位在存档过程中有需要乙方协助的，乙方须全力配合。
三、工作内容及相关事宜
1、乙方应尽职尽责，按施工进度及时做好各工程资料，不得延误。
2、乙方应熟知岗位职责，在遵守本合同的基础上，完成本职工作，自觉遵守公司的各项规章制度。
3、甲方为乙方免费提供办公地点并解决食宿。乙方在工作期间所用的各种办公用品及耗材由甲方负责。但乙方应本着勤俭节约的原则，合理使用耗材，不得造成大量的浪费。尽可能的为甲方节省办公开支。对做好的资料要认真核实，尽量避免错打、误打和漏打工程文件。
4、乙方必须指派能胜任资料员岗位的工作人员，如甲方发现现场资料员不负责任，资料工作严重滞后，甲方有权要求乙方更换人员。主体施工阶段，乙方资料员要保证每月26个工作日，每个工作日要保证80%的上班时间。如有事，可与主管领导请假批准后离开。不得擅自离开工作岗位。进入装修和二次结构阶段，乙方可以不坐班，适当灵活调整上班时间，但必须保证资料与工程进度同步，不得滞后。
5、施工技术性文件由甲方技术人员和安全人员专门负责，乙方负责收集、整理、装订成册并报送监理单位及建设单位审批。内容包括：施工组织设计、安全施工组织设计、各专项方案计算书、施工方案、技术交底、安全交底、施工日记、安全日记、放线记录、变更核定、洽商、班组自检交接检等。如甲方技术性文件缺失或不健全，造成难以交工的，乙方概不负责。但甲方技术人员编制好后，乙方可协助整理装订。
6、交工时，如确因乙方工作失误造成甲方资料不能归档的，乙方必须整改完善。保证负责竣工验收。如客观因素导致的，甲方不得无理追究乙方责任，并应及时疏通与上级质检及相关部门的关系，以确保竣工验收。
7、甲方进材料时，应将各种材料的合格证件及检验报告、准用证等质量保证资料收集齐全，交由乙方，乙方负责收集、保存各类质量证明资料。
8、乙方在工作期间，在施工现场，如发生人身伤亡及其它事故，甲方应视乙方为项目部成员，承担一定的责任。
9、在合同期内，如签订本合同的甲方签约人因工作调离本单位，合同将继续有效，甲方无权废止本合同。
10、资料承包按照平米单价进行承包，如施工过程中发现建筑面积与实际不符时，按施工图纸据实结算。双方及时协商，调整总价及月付款金额。
11、乙方送检材料时，不确保合格，出现问题时，甲方自行出资解决，但乙方可协助办理。试样制作由甲方负责，运输工具由甲方负责。
12、如在合同工期内，对施工资料的执行标准及法规发生重大调整及改变，甲方工程申请创“青山杯”、“青城杯”“草原杯”的，或甲方申请呼和浩特市“安全文明工地”的，造成乙方工作量大量增加的，甲方应按情况给予乙方0.2元/平方米的工作补贴。
五、有以下原因的合同终止
1、经双方商定同意后自行解除。
2、因不可抗力因素造成的。
本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同期满后，本合同自行废止。本合同共计三页。
甲方签约人签字盖章：
甲方签约人身份证号码：
甲方签约人联系方式：年月日
乙方签约人签字：
乙方签约人身份证号码：
乙方签约人联系方式：年月日
资料整理合同协议篇十三
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：郑州新郑国际机场t1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内
二、工期
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按t1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款；施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料整理合同协议篇十四
页岩砖购销合同协议（精品多篇）
编号：_____________
页岩砖购销合同
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：页岩标砖（尺寸为____________）
第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：约____________块 2.计量单位、计量方法：现场数量，按块计。
第三条产品的交货单位、交货方法：
第四条产品的价格与货款的结算：
2.产品货款的结算：
排屋砌体结顶后支付工程款的______%，剩余______%的工程款在____________前付清。
第五条验收方法：
1、现场实收数量为准，合格的砖才能计数。
2、对标准页岩砖存在有爆肚、通裂纹的情况，现场人员有权拒绝签收，并不负责保管责任，出现一切后果，均由乙方自行负责 第六条对产品提出异议的时间和办法：
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在______天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
第七条乙方的违约责任 1.乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能按时交货部分货款的 5％的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，按不能按时交货处理。
第八条甲方的违约责任 甲方逾期付款的，应按银行同期贷款利率向乙方作为违约金。
第九条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条其他 特别约定：根据目前市场供应情况和运输管理情况，为确保项目的顺利推进，甲方有权利根据项目实施情况选定 2 家供货单位，乙方根据甲方的采购计划提供货源，按照实际供应量办理结算。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第______项方式处理：
（1）申请仲裁委员会仲裁。
（2）向人民法院起诉。
第十一条本合同自______年______月______起生效，结算清货款期作为合同解除日期。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式______份，甲乙双方各执______份。
购货单位（甲方）：
（公章）
供货单位（乙方）：
（公章）
代表人：______________________
电话：__________________________ 年
月
日
****年**月**日
页岩砖购销合同 2
需方单位：**建设有限公司（以下简称甲方）
供货单位:**建材有限公司(以下简称乙方）
工程名称:浙江同济科技职业学院扩建工程 工程地点:开发区钱江农场，耕文路 8 号 为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同。合同相关条款内容如下：
一、产品供应要求：
产品名称 规格 单价（元/块）
备注 页岩烧结实心砖 240*115*53mm
页岩烧结多孔砖 240*115*90mm
（说明：本表中单价是指砖块运到交货地点等所有费用的含税价格）
二、交（提）货时间、地点及方式：
2、交（提）货方式及风险负担：甲方提前一天将需用量报乙方，乙方将货物送至项目部制定工地、经甲方指定收料人签收后视为货物交付。在货物交付前发生的货物损毁、灭失的风险（包含因不可抗力等因素导致的毁损、灭失）由乙方负担。
甲方指定的收料人为：**。
3、交（提）货时间、数量：甲方以传真、短信或口头方式通知乙方所采购货物的具体规格，数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起 1 日内将所需货物送到制定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求供货额千分之三向甲方支付违约金。
三、结算和付款方式：
（1）数量按月按实结算，次月按工程款进度支付当月费用的 80%。余款在工程竣工验收之后付清。
（2）结算清单必须要有收料员、材料主管、核算员、项目经理签字才有效。
（3）其它约定：每次付款前乙方均需提供正规有效发票（发票台头名称必须和签订合同乙方公司名称一致），否则甲方有权拒绝付款。
四、技术要求：
乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。
五、验收标准：
2、乙方交货时应将货物按要求在指定地点码放整齐，堆放高度按国家规定堆放；外观及数量应当场验收。对于不合格产品及已破损产品甲方有权扣除并按实际数量签收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致。
2、因不可抗力使不能实现合同目的。
4、一方延迟履行义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。以上 3、4项权利由守约方行使。
七、违约责任：
3、因产品质量不符合要求引发的损失，由乙方承担并赔偿。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：
因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
10、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
11、合同签订：
1、本合同自双方代表签字、加盖印章后生效。
2、本合同一式六份，甲方执四份,乙方执二份。
供货方（盖章）：需货方（盖章）：
代表人：
代表人：
联系电话：
联系电话：
签订日期：
****年**月**日
资料整理合同协议篇十五
各合伙人名单：
为规范合伙经营项目的正角实施以及确保多方合伙人的利益，依据《^v^合伙企业法》及相关的法律法规的规定，合伙各方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则签订本协议。
第一条 合伙宗旨
合伙人各方本着互惠互利、风险公担、利益共享的合伙原则，共同在8673工程的土地整改及相关工程项目工作中担当居间职能，具各司其职、各尽其能，尽力做好个面协议工作。
第二条 工程的真实情况，如果工程不真实，所有各项开支费用均由郭小春一人承担，如工^v^实，所有费用开支均由所有股东共同承担。
第三条 合伙期限
本合伙协议限暂为两年（自—），期满若有自愿退出的经其他各方同意方予退出。
第四条 盈余分配
以居间合同比例为依据，按付出多少、回报多少为原则分配，详情如下：
1、各款项工程款到位之后，扣出的所有股东投资款后，所剩余的金额按股份配配，同时各股东有责任承担外面所借的投资款项，按股份分配，利润与风险同进退，各投资股东不得以任何理由拒绝外资搞好的各款项，如有此发生视为退出，不得参与利润分配。
第五条 委托执行人
根据职责划分经各方协商，一致同意由郭小春同志全权代表合伙人各方与中标方签订居间合同，全权参与居间工作监督与管理。
第六条 执行人的职责
居间事务的执行人对全体合伙人负责，并行使下列职责：
1、对外开展业务，订立合同；
2、主持合伙项目的日常经营、管理工作；
3、拟定合伙项目利润分配或者亏损分担的具体方案；
4、制定合伙项目内部管理机构的设置方案；
5、制定合伙具项目体管理制度或者者规章制度制度；
6、提出聘任合伙项目的经营管理人员；
7、制定增加合伙项目的出资金的方案；
8、每半年向其他合伙人报告合伙项目事务执行情况以及经营状况、财务状况；
9、除《合伙企业法》另有规定外，对合伙项目有关事项作出决议时，须经三分之二以上的合伙人表决通过，表决实行一人一票的表决方法，但在争议双方票数相等时，执行事务的合伙人有裁决权。
第七条 其他合伙人的权利：
1、有权监督执行事务的合伙人、检查其执行合伙项目事务的情况；
2、为了解合伙项目的经营状况和财务状况，有权查阅账簿；
4、合伙人分别执行合伙项目事务时，其他合伙人有权对合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。
第八条 合伙事务的决定
下列事务必须经全体合伙人同意：
1、处理办公用品等不动产；
2、申请营业执照；
3、以合伙项目名义为他人提供担保；
4、聘任合伙人以外的人担任合伙项目的经营管理人员；
5、新合伙人入伙及合伙人的退伙；
6、合伙人与其他合伙项目进行交易；
7、合伙人增加对合伙项目的出资，用于扩大经营规模或弥补亏损；
8、依照合伙约定的有关事项；
第九条 禁止行为
合伙人在合伙期间有下列情形之一时，必须禁止；
1、禁止合伙人自营或者同他人合作经营与本合伙项目相竞争的业务；
2、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人以合伙项目名义进行业务活动；
3、禁止合伙人从事损害本合伙项目利益的活动；
如合伙人违反上述各条，其业务获得的利益归本合伙项目，造成损失按实际损失赔偿。劝阻不听者，可由其他合伙人决定除名。
第十条 可以退伙的情形
（一）合伙协议约定合伙项目的经营期限的，有下列情形之一时，合伙人可以退伙；
1、合伙协议约定的退伙事由出现；
2、经全体合伙人同意退伙；
3、发生合伙人对于继续参加合伙企业的事由；
4、其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。
（二）合伙协议未约定项目的经营期限的，合伙人不给合伙项目事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。
第十一条 当然退伙的情形
合伙人有下列情形之一，当然退伙；
1、死亡或者被依法宣告死亡；
2、被依法宣告为无民事行为能力的；
3、个人丧失偿债能力；
4、被人民法院强制执行在合伙项目中的全部财产份额。
第十二条 除名退伙的情形
合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名；
1、因故意或者重大过过失给合伙企业造成损失；
2、执行合伙项目事务时不正当行为；
3、合伙协议约定的其他事由。
第十三条 退伙程序
合伙人退伙时按下列顺序进行：
1、退伙需提前30日通知其他合伙人，经全体合伙人同意退伙，并签订书面协议；
2、合伙人退伙，其它合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙项目状况进行结算，退还退伙人的盈余份额；退伙人对其退伙前已发生的合伙项目亏损或债务按占有比例承担责任。
3、退伙人有未了结的合伙项目事务的，待了结后进行结算；
4、退伙人对其退伙前已发生的合伙项目债务，与其他合伙人承担连带责任。
第十四条 合伙的解散
有下列情况之一时，给予解散：
1、合伙期届满时，合伙人不愿继续经营的；
2、合伙协议约定的解散事项出现；
3、全体合伙人决定解散；
4、合伙目的已经实现或无法实现；
5、出现法律、行政法规定的合伙解散的其他原因。
第十五条 清算的顺序
1、清算由全体合伙人担任，并确定一名清算负责人或者申请人民法院指定清算人；
2、合伙项目清算时，应通知和公告债务权人；
3、清理项目财产，分别编制资产负债表和财产清单；
4、处理与清算有关的合伙项目未了结的事务；
6、清算结束后，应当编制清算报告。经全体合伙人签名确认。
第十六条 违约责任
1、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其占有份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让人为新人合伙人，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
2、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙项目解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。
3、合伙人违反本合同关于禁止行为规定的，应按合伙实际损失赔偿，劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第十七条 声明和保证
本协议签署各方面作出如下声明和保证：
1、合伙人各方均为具有独立民事行为能力的自然人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。
2、合伙人各方投入本项目的资金，均为各合伙人所拥有的合法财产。
3、合伙人各方向本项目提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。
第十八条 保密
合伙各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、项目计划、运营活动、财务信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。保密期限为两年。
第十九条 通知
1、根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面送交等方式快递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达方式。
2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起五日内，以书面形式通知其他方：否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十条 协议的变更
本协议履行期间，发生特殊情况时，合伙人任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，各方在规定的时限内（书面通知发出十日内）签订书面变更协议，该协议将成为本协议不可分割的部分。未经各方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十一条 争议的解决
因履行本协议所发生的争议，各方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决
1、向仲裁委员会申请仲裁；
2、向有管辖权的人民法律起诉。
第二十二条 不可抗力
1、如果本协议任何一方因不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知各方，并在该不可抗力事件发生后十天向各方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当依据及协议不能履行或者需要延期的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，各方须立即恢复履行各自在本协议下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行合同的能力，则各方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十三条 协议的解释
本协议未尽事宜或条款内容不明确，协议各方当事人中以根据本协议的原则、协议目的、交易习惯及关联条款内容，按照通常理解对本协议作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本协议相抵触。
第二十四条 补充与附件
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，各方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
第二十五条 协议的效力
1、本协议自各方或各方其授权代表人签字之日起生效。
2、本协议一式六份，六名合伙人各一份，均具有同等法律效力。
3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
（签字）：
年 月 日
资料整理合同协议篇十六
乙方：__________________
甲方将 的工程项目的施工资料发包给乙方，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、工程资料承包内容如下
工程施工全套（含施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等）资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作，其中不包括填写《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》和所有方案的编制及送检相关工作。
二、承包方式
包工（甲方只为乙方提供一份全套施工图纸、办公场地、办公桌椅、资料柜、资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等办公用品；打印机、电脑均由乙方自理）。
三、取费计算
1、取费单价： __________________
2、资料费总价：按实际所承揽的建筑面积（以施工蓝图所注的建筑面积为准） 。
四、合同工期
合同工期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、付款方式
甲方每月支付给乙方工程资料费： （大写：__________________），如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付给乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权利。
六、甲、乙双方的责任与义务
1、甲方提供办公场所、办公桌、椅、办公用品（含资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等）和各楼号全套施工图纸一套。安全资料表格由甲方提供。甲方负责乙方办公场所的安全、保卫工作、财产丢失等现象，所有损失由甲方承担。
2、甲方负责督促、协调各参建单位管理人员进行工程资料的签字工作，原则上不允许代签。
3、甲方负责督促、协调各参建单位及时为乙方提供进场材料的合格证、检测报告（各楼号一式四份）等进场手续。
4、甲方负责督促、协调各施工单位对材料、构配件或相关工序的常规试验和见证试验的送检与委托，如试验不能合理计划。送检不能及时进行、试验报告不能及时取回、相关试验没有委托、试验结果不合格，影响正常的资料报验，一切后果乙方不予承担。除此，甲方还需为乙方提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等。
5、乙方根据工程施工进度的进展情况，及时、准确的完成资料的填写、报验、收集、整理等工作，做到工程资料与工程实体同步，由于甲方的人员不到位或人员技术水平差等原因造成资料不能同步、资料不规范等因素而影响到工程的正常顺利进行所造成的一切损失由甲方承担。
6、在各参建单位积极配合的情况下，乙方应同步、准确地整理好所有施工资料，以备工程质量行政管理部门的`检查。
7、乙方进入施工现场必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定，否则发生一切安全事故的责任均由乙方承担。
8、由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。
9、资料交城建档案馆备案费用由甲方承担。
10、由当地城建档案馆要求：除文本文档资料外，还要交电子版资料的。乙方不承担电子版资料的编制及一切费用。
七、纠纷处理：
1、工程延期处理：如果在合同工期内，甲方未完成所有的施工任务，导致乙方的工程资料不能在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按延期月份支付乙方所有资料人员的工资，工资金额为：每人每月__________________元，延期月份内15天以下（含15天）的按半月计算，15天以上的按全月计算。
2、合同期内，乙方不参与甲方任何的经济纠纷及债务关系，所有资料费，完全由甲方进行支付。
3、甲方支付工程资料费应采取现金或对私（个人）转账的支付方式。
八、争议解决方式：双方在履行合同过程中出现争议，如果经协商仍无法解决可到当 地仲裁机构或人民法院解决。
九、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字之日起生效，工程资料备案完毕后自动终止。
十、补充条款：________________________
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
