一键复制
生命不息，总结不止。总结是我们对生活中所经历的事情进行回顾和总结的重要方式。写总结的时候，我们可以结合具体实例，用事实和数据说话，让总结更具说服力。以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，希望对大家有所帮助。
工程报价书篇一
一、装饰施工地点：
______________。
二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。
三、工程概况：
1、工程总价：______________。
2、装修内容：______________。
四、关于工程付款方式的约定：
1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币（60%）即人民币_______元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_______元整。质量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。
3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。
五、工程施工变更：
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。
2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。
3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。
六、违约责任：
1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。
3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。
七、合同的终止：
1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。
八、合同的生效：
1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。
2、补充合同与本合同有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
九、解决合同纠纷方式：
本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由_______仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交_______法院裁决。
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________
工程报价书篇二
标书制作是投标活动中非常重要的一个环节，投标文件编制的好坏直接影响了评标的结果。针对评标的三审工作即“符合性评审、技术性评审、商务性评审”，在投标文件的编制过程中要注意以下事项：
1.1标书制作的前期工作。
注意招标单位的特别要求，每个招标单位对标书的编制要求都不相同，所以投标文件的编制人员要仔仔细细阅读招标文件的内容及相关资料并能正确理解、把握相关精神，严格按照招标文件中要求编制投标文件，有的放矢。熟读招标文件并对招标文件重点要求部分作好标记，为后期的标书正确编制，不漏项，作好铺垫。
1.2参加现场考察和标前会议。
招标方必须组织潜在的投标人踏勘项目现场，所以投标方可以利用这次实地勘察的机会了解当地的气候、地质水文、交通道路、电力、水源、物价、风土人情、治安等进行了解，若有疑问要以书面形式向招标方提出，招标方并给与解答。还可以通过这次勘察了解其它潜在投标方的情况。标前会议是招标方在现场勘察后召开的会议，将潜在投标方对工程提出的问题进行统一回答，以显示其公平对待每个潜在投标的单位。
1.3报价部分填写注意事项。
注意查对大小写书写是否正确，数目是否相符，分项报价和综合报价部分的文字数字的填写一定要正确。
1.4商务部分编制注意的事项。
商务部分是投标文件的核心部分，涉及价格的文件格式要完全按照招标文件及相关资料的规定进行编制，不得改动。要按招标文件指定的参考文件来选择定额，并注意施工期间价格浮动等因素；取费要按招标方的要求进行填写取费，注意每项取费的费率不可以不填，即使不需要费率，也要填零；编清单套定额时，必须熟读图纸，深刻了解每一项施工工艺，切勿漏项漏量；我们编制的商务标必须和招标方给出的清单一致，即使发现有错误，没有得到业主的书面准许也不得擅自调整；预算编制完成后一定要进行审查、复核，不要出现差错。投标最终报价要以标书编著的预算价格为基础，而报价会对中标的结果产生直接影响。投标价格的.控制是重中之中，既不能低于标底，又不能高出拦标价，又要考虑其他投标人的报价。综合考虑各种因素，给出合理合法合情的报价。
1.5技术部分编制注意的事项。
在投标过程中技术标的编制所占评审的分值为15%--30%，所以这项工作不可小觑。施工方案是其中最主要的内容，要根据现场的实地考察情况，确定经济、合理的施工方案；技术产品的参数不能出现负偏离，要严格控制。并严格按照招标文件要求的施工技术措施、施工组织安排、质量监查、文明施工、安全生产、进度工期、人员分配、各种资源的分配、对施工现场对周围的环境保护等内容一一响应，不可以漏失。
2递标过程注意的事项。
投标人要按招标文件要求的递标截止时间前，将准备好的投标文件密封完好递送到投标地点。做这项工作时应注意以下几点：
2.1严格按照招标文件中的要求进行密封、包装。
要严格按照招标文件的要求进行封装，接缝处需要加盖印章的，要保证印章清晰、完整；密封要完好、干净；投标文件必须装订，不能使用活页，要按照要求提供正副本套数；要认真检查，不要发生漏装、错装、多装的现象，尤其是多标段同时投标时要加小心。千万不要忽视这个小小的细节，身边就有不少因为封装问题而成为废标的例子，谨记。
2.2按时送达。
将精心准备好的投标文件必须在规定的时间之前送达到指定地点，最好打好提前量，充分考虑恶劣天气、拥挤道路等一些不良外界环境的影响，以备充分的时间进行应对。
2.3递标人员细心负责。
递标人员最好两个以上，以便相互照应，避免粗心大意，顺利完好的将投标文件送达，并做好投标文件相关的交接签字工作。
3参加开标会议注意的事项。
招标单位会在招标文件预先确定的时间和地点组织召开开标、评标会议，所有投标人的法定代表或授权代表签名按时参加。在整个开标、评标过程投标人要注意以下事项：
3.1按时参加。
投标方法定代表人或授权代表人必须准时参加开标会议，遵守会场的相关要求。如果因为自身原因不能到场的，视为自动放弃处理。
3.2要注意开标的每一个细节。
3.3评标质询。
在评标的最后，评委会评委要对中标候选方进行质询。那么投标方必需派选对整个投标过程非常熟悉并且这个人既要懂业务，也要懂技术，这样才能做到对评委的提问而应答如流。这一环节不可忽视。
4结束语。
以上仅为我个人经过多年的工作经验积累所编写的，但投标的过程是一个复杂而严谨的过程，每个项目都会根据自己的特点，而制定相应的招标文件，所以应对的方法也会有所不同，但不管怎样万变不离其中，只要细心严谨对待每个环节，相信成功的几率也会随之增大的。
工程报价书篇三
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就____________省_____________________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的_________%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的____________%。
2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_______________元整；在正常施工的两个月内，应支付_______________；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_______________%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后____________日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担_________差_________等_________费用）。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付__________________元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
工程报价书篇四
发包方名称： **地产（**）开发有限公司 投标工程名称：
1. 我方已收到上述投标工程所提供的一切有关招标文件，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位报价如下：
竞争费率为（保留小数点后两位） 包干项目固定总价为人民币
（大写）：
费是按相关规定执行，并承诺该费用完全用于本工程项目的安全生产工作中，否则完全接受委托人的惩罚。
2、本工程投标工期为 3、本工程投标有效期为90天。
4. 我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文
件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。
5．保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，投标时所承诺的总包管理费不变，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除总包管理费。
投标单位名称（盖法人公章）：
法人代表或受委托人（签字或盖章）：
日期：
发包方名称： ******************公司
投标工程名称： *************
经视察 本项目的工程现场以及详阅投标须知、合同协议书、招标图纸及其他有关招标文件等内容，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，充分考虑并预计工程施工进度状况及现场条件变化和进场后和其它承包人共用场地的相互影响等情况，结合本公司自身的综合实力及专项特点，经研究决定，我方承诺如下：
1、本项目我方的投标总价为人民币 （大写）：
（小写）： 元。并保证该报价内容的真实性与有效性，为投标文件中不可分割的部分。
2、本工程投标工期为 个月，保证如期开工和完工。
3、我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意在收到中标通知后的30天内与发包方签署工程承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。
4、保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除本项目招标文件中所规定的相关费用。
5、我们理解发包人无义务接受最低报价的投标书，亦无义务为任何中标或不中标解释原因。
6、我们同意从规定投标截止日期起60个日历天内遵守本投标承诺书，在此期限届满前，本投标承诺书仍然对我们具有约束力，并可随时被接纳。
投标单位名称：
法人代表或受委托人：
（签字或盖章） （盖法人公章）
日期：20 年 月 日
发包方名称： **地产（**）开发有限公司
投标工程名称：****城工程a11住宅工程
10.00
包干项目固定总价为人民币（大写）：壹仟肆佰玖拾叁万陆仟柒佰陆拾伍元
（小写）：rmb14936765.00元
其中：安全防护、文明施工措施项目费用为 2915291.00 元。
遵守国家及广东省的相关规定：在本项目投标的安全防护、文明施工措施费是按相关规定执行，并承诺该费用完全用于本工程项目的.安全生产工作中，否则完全接受委托人的惩罚。
2、本工程投标工期为
3、本工程投标有效期为90天。
4. 我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。
5．保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，投标时所承诺的总包管理费不变，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除总包管理费。
投标单位名称（盖法人公章）：
法人代表或受委托人（签字或盖章）： 日期：
报 价 说 明
**地产（**）开发有限公司：
包干项目固定总价为人民币（大写）：壹仟肆佰玖拾叁万陆仟柒佰陆拾伍元
（小写）：
因本工程总造价暂时不能准确确定，企业管理费费率计算暂按13000万元考虑。
投标单位名称（盖法人公章）：
日 法人代表或受委托人（签字或盖章）： 日期： 年 月
工程报价书篇五
致:_______(询价人)。
我单位己认真阅读《_______项目(编号_______)询价采购函》，决定参加报价。
1、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向招标人带给货物与服务，总报价为人民币______________(大写)。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的职责和义务，保证于合同签字生效后按照询价人要求带给合格货物。
3、我方为本项目提交的报价文件一式___份，其中正本____份、副本____份。
4、我方愿意带给贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。
报价人名称：________(公章)。
法定代表人或其委托代理人签名：________。
日期：____________
通讯地址：________________。
电话：____________传真：____________。
附：
报价人营业执照、税务登记复印件、法人代表授权书;。
产品合格证、近期产品质量检验报告;。
质量承诺书;。
报价明细表。
工程报价书篇六
xxxxx有限公司：
先我公司承诺愿意以包干总价。
万元（大写：
万元整）的价格承包xxxxx有限公司位于xxxxxxxx展示中心的装修工程，该工程的包干总价包含按照施工图纸以及双方约定的工作内容完成所需工的全部费用，即包含人工、材料、机械、辅助材料、运输、损耗、成（半）品保护费、清洁费、管理费、验收费、样品费、质检验收费、利润、税金等为完成本工程的其他措施费等所有费用，并充分考虑施工期间各类市场风险和国家政策性调价等全部费用，除因甲方书面同意的设计变更导致经甲方确认的造价变更外，结算时不作调整（该合同包干总价不包含内容为:主灯、沙盘、成品水景台）。
并同时承诺应在合同约定工期内完成工程，质量方面应满足相应的质量安全要求。
xxxxxx有限公司。
二o一三年十一月六日。
工程报价书篇七
一篇毕业论文虽然不能全面地反映出一个人的才华，也不一定能对社会直接带来巨大的效益，对专业产生开拓性的影响。但是，实践证明，撰写毕业论文是提高教学质量的重要环节，是保证出好人才的重要措施。
摘要：参加国际投标往往要耗费大量的金钱和时间，而这些代价均由投标人来承担。因此，透彻地研究本公司投标成功的可能性和投标将遇的风险就显得特别重要。项目的信息收集和跟踪选择。工程建设的政治、经济、社会环境调查当公司决策要参加某工程项目投标之后，第一位的、最主要的工作即是组成一个干练的投标班子。
关键词：信息收集;调查;投标组织。
一、投标前的准备工作。
投标前的准备十分重要。它直接影响投标的中标率大小。凡具有国际投标竞争能力的企业都特别重视准备工作的实施。投标前，首先要做好可行性研究。参加国际投标往往要耗费大量的金钱和时间，而这些代价均由投标人来承担。因此，透彻地研究本公司投标成功的可能性和投标将遇的风险就显得特别重要。如果经过研究发现外部竞争者确实遥遥领先，而本企业技术和施工能力有限，赢得合同的机会十分渺茫，就应放弃投标。反之，若前景乐观，投标人则应及时准备参加投标。
1建设工程信息收集、分析与跟踪。
1.1项目的信息收集和跟踪选择。
所谓项目的跟踪和选择也就是对工程项目信息的连续地收集、分析、判断，并根据项目的具体情况和营销策略，进行选择直至确定投标项目的过程。
1.2精心选择和紧密跟踪。
国际石油建设工程承包商的具体业务部门或公司领导需要从获得的工程项目的信息中，根据项目所在地区的宏观环境是否基本适于进入的市场，选择符合本企业经营策略、经营能力和专业特长的项目进行跟踪，或初步决定准备投标。这一选择跟踪项目或初步确定投标项目的过程是一项重要的经营决策过程。
2.1工程建设的政治、经济、社会环境调查。
(1)政治情况。
工程项目所在国的社会制度和政治制度;政策的开放性与连续性;政局的稳定性，有无发生政变、暴动或内战的因素;与邻国关系如何，有无发生边境冲突或封锁边界的可能;与我国的双边关系如何。
(2)经济条件。
工程项目所在国的经济发展情况和自然资源状况;金融环境，包括外汇储备、外汇管理、汇率变化、银行服务等;港口、铁路和公路运输以及航空交通与电信联络情况;当地的科学技术水平;对外贸易情况;保险公司的情况。
(3)法律方面。
(4)社会情况。
当地的风俗习惯;居民的宗教信仰;民族或部族间的关系;工会的活动情况;治安状况。
2.2工程所在国生产要素市场调查。
当地劳务的技术水平、工作态度与工作效率、雇用价格与手续等;当地的生活费用指数、食品及生活用品的价格、供应情况。
2.3工程现场自然条件与施工条件调查。
2.4工程项目业主与承包商自身调查。
工程项目业主的调查包括：本工程的资金来源、额度、落实情况;本工程各项审批手续是否齐全;业主的工程建设经验，是否第一次搞建设项目，对承包人的态度和信誉，是否及时支付工程款、合理对待承包人的'索赔要求;监理工程师的资历和水平，工作方式和习惯，对承包人的基本态度，当出现争端时能否站在公正的立场上，提出合理解决方案等。
二、投标组织。
1投标班子的组成和要求。
当公司决策要参加某工程项目投标之后，第一位的、最主要的工作即是组成一个干练的投标班子。对参加投标的人员要经过认真挑选，应该由具备以下基本条件的人员组成：
1)熟悉了解有关外文招标文件。对投标、合同谈判和合同签约有丰富的经验。
2)对该国有关经济合同方面的法律和法规有一定的了解。
3)需要有丰富的工程经验，熟悉施工的工程师。
4)有熟悉物资采购的人员参加。
5)有精通工程报价的经济师或会计师参加。
6)国际工程需要工程翻译，但参与投标的人员也应该有较高的外语水平，这样可以取长补短，避免由于翻译不懂技术和合同管理出现失误。
总之，投标班子最好由多方面的人才组成。
一个公司应该有一个按专业或承包地区分组的、稳定的投标班子，但应避免把投标人员和实施人员完全分开的做法，部分投标人员必须参加所投标工程实施，这样才能减少工程实施中的失误和损失，不断地总结经验，提高投标人员的水平和公司的总体投标水平。
2投标班子的工作。
投标班子的首要任务是分析国际招标公告或邀请函的内容，按其中的要求确定报价小组将在各方面投入的人力和物力。
其次，确定工作日程。按照投标的期限，确定每一步工作的日程安排，对报价小组成员确定他应负责完成的任务，进度和时间。
再次，明确班子成员分工。按照每一成员的专业，明确其工作范围和工作的组织方法。成员之间的分工可按以下几个方面进行：
1)技术和科研方面。负责投标的全部技术内容，包括填报有关施工或生产的投标表格，确定设计构思。
2)生产或施工方面。生产方面负责有关材料的加工、组装检验、试验等工作。施工方面负责施工工艺、技术、进度、材料和劳动力等。他们要制定出详细、准确的生产或施工报告和计划，并规定出质量控制和监督的方法。
3)采购方面。负责向供货商询价和购货。
4)商务方面。负责分析、计算有关投标的各项成本，核算总成本。根据本企业经营目标确定投标价格。
5)合同方面。负责分析招标机构研发的招标文件，招标合同的结构与要求，综合本企业的方针，确定完善的投标条件和合同结构。该方面的人员要负责解释合同条款中的文字和每一条款所承担的风险、责任。
分头工作之后，班子成员共同确定投标报价草案，交企业上级决策机构批准。
三、投标文件的编制。
1投标文件的的内容。
招标文件与投标文件实际上是指同一份文件。但在实际投标中，投标人习惯上将业主出售的文件称为“招标文件”，而将投标人在此文件基础上填报、编制的文件称为“投标文件”，简称为“投标书”。
1.投标文件的组成及编报要求。
由世界银行或其他国际金融机构融资的项目，或其他正规的国际招标项目的投标文件，其组成及编报要求如下：
1)投标邀请函;。
2)投标须知;。
4)技术条款，有时也分为一般技术条款和专用技术条款两部分;。
7)技术文件、表格;。
9)其他技术资料。
2投标书及附件的格式。
投标书通常是承发包双方均有约束力的合同的一个组成部分。其主要内容一般包括：
投标人确认业已勘察了工地现场，审阅了图纸、技术规范、工程量清单及合同条款等文件，愿意承包该项工程;投标人确认投标书附件为投标书的组成部分;投标人保证按合同要求开工和竣工;投标人保证一旦投标被接受，将按业主要求提交履约保函(保函金额一般为合同总价的10%);投标人同意招标文件规定的投标有效朔(一般为三个月)，并保证在此期间内对其投标负责;投标人对招标人提出的某些义务和责任要求的理解和确认。投标书附件通常包含：总工期、违约罚金总额、保险最低极限、履约保函金额;工程保修期，质量保留金的百分比及保留金期限;外汇转移比例、支付货币以及货币兑换率等报价内容。
3投标文件的递交。
全部投标文件编好之后，经校核无误，由负责人签署。按投标须知的规定分装，然后密封，派专人在投标截止期之前送到招标单位指定地点，并取得收据。如必须邮寄，则应充分考虑邮件在途时间，务必使标书在投标截止期之前到达投标单位，避免迟到作废。
投标书封好后应加盖封印，注明正、副本，并按要求在投标截止期前挂号邮寄或送交指定地点或者投放于指定的信箱。
一般情况下，招标通知中均规定标书寄送截止日期。晚于规定的截止日期到达的标书一概无效。投标书一旦寄出或送交，便不得撤回。但在开标之前可以修改其中事项，如错误遗漏或含混不清的地方，可以用信函形式发给招标人。
[参考文献]。
[1]刘尔烈，朱建元.工程建设项目的招标与投标[m].北京：人民法院出版社.
[2]葛萌.对建设工程项目招标投标特性与意义的探讨[j].中国建设信息，06期.
[3]侯浩杰国际石油工程投标报价方法与应用石油工业出版社-2-1.
工程报价书篇八
人民币（大写）：
元/吨催化剂/吨催化剂的投标报价竞投承包上述工程；
3、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分；
6、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标；同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。
投标人名称（盖法人公章）：
法人代表或受权委托人（签字或盖章）：日期：
工程报价书篇九
1.在了解以上两个公司内审管理咨询项目的询价，我们愿意按每公司_____元半年度财务数据进行一次内部审计并出具内审报告，遵照询价函的要求承担本项目的实施工作。
2.我们愿意按每公司_____元承接贵方的财务报表审计。
3.如果你方理解我们的询价回复，我们将保证按照你单位认可的条件，履行本询价回复书内写明的服务资料。
4.我们同意在从规定的递交询价回复书之日起_____天内严格遵守本询价回复书的各项承诺。在此期限届满之前，本询价回复书始终将对我方具有约束力。
5.我们声明，你方不负担我们在询价过程发生的任何费用。
申请人：__________会计师事务所有限公司(盖章)。
法定代表人或其授权的代理人(职务)(姓名)(签字)__________。
日期：_____年_____月_____日
工程报价书篇十
1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定单价价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。
4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。
5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价之中。
6、本报价的币种为。
＿人民币＿＿。
7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
投标人：(公章)。
法定代表人或授权代表：（签字）。
日期：
****年**月**日。
文档内容仅供参考。
工程报价书篇十一
发包方名称：********************公司。
投标工程名称：******************。
经视察__________本项目的工程现场以及详阅投标须知、合同协议书、招标图纸及其他有关招标文件等内容，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，充分考虑并预计工程施工进度状况及现场条件变化和进场后和其它承包人共用场地的相互影响等情况，结合本公司自身的综合实力及专项特点，经研究决定，我方承诺如下：
1、本项目我方的投标总价为人民币（大写）：_____________（小写）：____________元。并保证该报价内容的真实性与有效性，为投标文件中不可分割的部分。
2、本工程投标工期为______个月，保证如期开工和完工。
3、我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意在收到中标通知后的30天内与发包方签署工程承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。
4、保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除本项目招标文件中所规定的相关费用。
5、我们理解发包人无义务接受最低报价的投标书，亦无义务为任何中标或不中标解释原因。
6、我们同意从规定投标截止日期起60个日历天内遵守本投标承诺书，在此期限届满前，本投标承诺书仍然对我们具有约束力，并可随时被接纳。
投标单位名称：_______________________________（盖法人公章）。
法人代表或受委托人：_________________________（签字或盖章）。
日期：________年____月____日
—
end。
—
工程报价书篇十二
甲方：乙方：
1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，共同发展是双方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保护协作市场。
3、充分发挥双方优势并有效互补，提高竞争力，共同开拓市场。
二、合作关系与合作方式
1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队进行营销信息交流。甲方向乙方提供甲方的产品信息（包括技术更新和新产品信息）以及公司的产品动态和变化。乙方向甲方提供所搜集的市场需求信息，甲、乙双方均对对方提供的产品及市场信息负保密责任。
2、甲方针对ws600智能枪柜管理系统向乙方提供详实的报价体系（详见附件一）并以此作为智能枪（弹）柜投标项目合同订立的价格标准。乙方掌握枪柜不同组合的价格计算方法，乙方在投标过程中能够实现自身利益最大化。
3、乙方采购甲方ws600智能枪柜管理系统作为乙方智能枪柜的核心部件。乙方针对智能枪（弹）柜投标项目对甲方智能枪柜管理系统提出修改请求。在协商自愿的基础上，甲方对智能枪柜系管理系统进行技术升级和改造，以满足乙方的投标技术要求。
三、甲方的'权利和义务
1.甲方向乙方提供质量合格的ws600智能枪柜管理系统（包含软件部分+电子硬件部分），为乙方参与项目提供必要的技术支持并优先解决项目运行中出现的技术问题。
2.在乙方按约履行付款义务的情况下，甲方有义务根据与乙方签订的采购合同规定向乙方交付产品。
3.甲方应积极回应乙方的询价和招标邀请。如乙方需要，甲方有义务派人员到乙方指定地点参与项目招标，期间产生的差旅费用由乙方承担。
4.甲方有权利获知乙方招标项目的进度情况。
5.甲方有责任根据与乙方签订的采购合同对其产品的质量负责，并根据合同约定向乙方提供售后服务。
6.甲方有义务帮助乙方做相关产品技术升级，乙方可根据市场需求要求甲方做相关产品技术开发。相关合同另行签订。
7.甲方有义务帮助乙方实现自主安装调试。应乙方要求甲方对乙方人员无偿提供系统的技能培训，使乙方技术人员能够独立安装调试ws600智能枪柜管理系统。甲方不再对乙方的项目招标、项目安装提供人员服务，如乙方要求甲方人员参与到乙方项目中，需承担甲方人员全部费用并支付甲方每人次200元/天的人员工资。
8.甲方承诺在售后服务期内对产品出现的质量问题负责，维修、更换设备及人员费用等支出由甲方承担。由于人为因素、操作不当、自然灾害等非产品质量问题，乙方需要甲方提供维修、更换设备、软件调试等服务，这期间产生的设备费用和人员费用由乙方承担。另外乙方还需额外支付甲方每人次200元/天的人员工资。
四、乙方的权利和义务
1.乙方采购甲方的ws600智能枪柜管理系统。
2.乙方可以对甲方公司进行拜访、考察，以了解甲方产品的生产过程和技术工艺水平，并有权监造其定制产品的生产。
3.乙方可以根据其对甲方产品的使用情况向甲方做出反馈，甲方应对乙方的反馈和建议做出积极的回应。
动。如若违反，将承担相关法律责任。
五、本协议所及产品的价格体系为本协议的附件与本协议具有同等法律效力。对于本协议中未约定的其它事宜，双方另行签订补充协议。
六、甲、乙双方合作过程中产生的一切争议，应协商解决，协商不成，可向原告所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议经双方签字盖章后生效，一式四份，双方各执两份。甲方（盖章）：?乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
工程报价书篇十三
摘要：我国从7月1日起在全国范围内推行工程量清单计价模式，这是一种全新的计价模式，为尽快适应清单计价模式需要弄清工程量清单的报价内容和报价方法。
随着我国建设市场的快速发展，招标投标制、合同制的逐步推行，以及加入世界贸易组织（wto）与国际接轨等要求工程造价计价依据改革不断深化。并于207月1起在全国范围内推行工程量清单计价模式，这是我国工程造价计价模式的一次重大改革。下面我主要就工程量清单报价内容以及和报价方法与大家进行交流。
在建设工程施工招标投标过程中，由具有编制招标文件能力的招标人或委托具有相应资质的中介单位编制拟建工程的工程量清单。清单作为招标文件的组成部分随招标文件发给投标人，投标人根据所列清单的项目、数量进行报价。
工程量清单报价应包括清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金共5项内容。
所谓规费，即国家或地方造价管理部门规定的允许列入工程报价内容的费用，如定额测定费、工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业作业意外伤害保险费等，这一项费用各地没有统一规定，报价时根据招标文件的要求填报。关于税金，即是我们平时所说的两税一费（营业税、城市维护建设税和教育费附加），税额根据税务部门的统一规定计取。它虽然列入清单报价内容，却不是投标人的收入，而是收取以后需要上缴的费用。所以5项报价主要以前3项为主。
清单报价的全部内容除去规费和税金以外，就是分部分项工程费、措施项目费和其他项目费。在这3项报价中占比例最大，也是最难报价的应属分部分项工程费，其他2项相对比例较小。
1、分部分项工程费。
随招标文件发放的工程量清单，主要的是由12位编码组成的分部分项工程量清单。分部分项工程费报价时采用的是综合单价法，即每个编码项目费用中包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险费用。
人工费、材料费和机械使用费，每一项都是由“量”和“价”2个因素组成的，即一个规定计量单位中所需要消耗的人工数量、材料数量和机械台班数量以及人工单价、材料单价、机械台班单价所组成的费用。
首先，关于消耗量。每一个规定计量单位编码项目的人、材、机消耗量，在有企业定额的前提下，采用企业定额的消耗量标准。但在目前，大多数企业编制企业定额是不太现实的，没有企业定额可以采用地方定额。地方定额的消耗量标准是根据正常施工条件和合理的劳动组织条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程，并经多年的资料积累而编制的，带有普遍性和科学性。目前，一般企业没有企业定额，在报价时地方定额是完全可以信赖的标准。当然，在《清单规范》实施以后，各施工企业也必须根据已完工程积累资料，建立本企业的资料库，这样使用起来才能得心应手，更接近本企业的实际情况。
其次，人、材、机市场价格的取向，
人、材、机的市场价格可以多渠道获取，但是最直接、最快捷、最准确的还是本企业各部门所掌握的信息。以建筑材料为例，市场供求关系价格变化快，即使是同一种建筑材料，在同一供货时期，如果是不同的进货渠道、不同的供应方式、不同的付款方式其价格也不会相同。掌握这些复杂的信息只能依靠自己而不能求助于他人。因此企业要有自己的材料供应网，要有平时积累的大量价格信息资料，这样才能做到处变不惊，从容应对多变的形势。
再次，关于企业管理费和利润的确定。因为企业管理费和利润这两项也都包括在清单的报价中，企业应当根据自己的实力、竞争的要求，以期达到的目的，并参考地方定额的标准来确定这两项的比率，或高或低，由企业自主决定。
2、措施项目费。
措施项目清单中所列的措施项目均以“一项”为1个报价单位，即1项措施报1个总价，所以计价时，首先应详细分析其所含工程内容，然后确定其综合单价。措施项目不同，其综合单位组成内容可能有差异。当然在总价中也要分解成人、材、机的费用和企业管理费和利润这5项内容。
《清单规范》所列通用项目11项、建筑工程1项的内容，在原定额中有的是属于直接费的项目，如大型机械设备进出场及垂直运输费用、模板及支架、脚手架、施工排降水等；有的是包含在各子目中，如二次搬运费、已完工程及设备保护费等；有的是属于现场管理费的内容，如临时设施费等。而现在单独列项的文明施工、安全施工、环境保护费原来又都包含在临时设施费中。以上项目除融入各子目中的内容以外，原来的计算方式或者按建筑平米，或按规定的比率，都是比较简捷的。现在每项都需要根据施工组织设计的要求以及现场的实际情况进行仔细拆分、详细计算，才会有结果的。
三、其他项目费。
《清单规范》所列其他项目清单共4项，即预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费等。
预留金主要考虑可能发生的工程量变更而预留的金额。此处提出的工程量变更主要是指工程量清单漏项、有误引起工程量的增减和施工中的设计变更引起的标准提高或工程量的增加等。
总承包服务费包括配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需要的费用。这里有2点需要说明：第一，此处提出的分包是指国家允许的分包工程。如总包单位必须完成主体结构工程，其他专业工程方可分包；第二，必须是建设单位将装饰工程或其他专业工程指定发包给其他施工单位时，总包单位方可向建设单位计取因交叉作业而影响的经济补偿费，即总承包服务费。如果是总包单位自行将工程分包，则不得向建设单位计取总承包服务费。
以上4项中预留金、材料采购费属于招标人的费用，报价时均为估算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。到竣工结算时按承包人实际完成的工作量结算。
总承包服务费应根据招标人提出要求所发生的费用确定，零星工作项目费应根据招标文件中的“零星工作项目计划表”确定。其他项目费均按“项”报价，每1项报1个总价。
随着工程量清单计价的不断推行，作为一名造价编审人员，为适应市场的需要，必须加强自身的学习，不断学习新的工程知识，并在工作中不断总结提高，使我国的造价管理真正做到与国际接轨。
更多建筑类经验免费阅读下载请访问：
工程报价书篇十四
致招标人：
天津市富士房地产开发有限公司。
在本次芦花庄园三期主体一标段施工投标活动中，我公司郑重承诺：
1、我公司以自己的正规队伍参加本工程投标活动，无借照、挂靠等违规行为，如发现我公司违反上述承诺，你方有权取消我公司的投标资格，并没收全部投标保证金，并可采取其他追究措施。
2、我公司保证不采取串标、围标等不正当手段获取中标资格，如发现我公司在本次招投标活动中采用了任何一种不正当手段，你方有权利取消我公司的投标资格，并没收全部投标保证金，并可采取其他追究措施。
3、我公司中标后，全部工程由我公司正式队伍完成，不转包。如发现我公司违反上述承诺，你方有权终止合同，并没收履约保证金。
4、我公司中标后，保证投标文件承诺的项目管理人员、机械设备等全部到位，按招标文件要求优质如期完成本工程。
5、本工程于xxx年月日开标，在此时间段内我公司能够按招标文件的要求编制投标文件，无论中标与否，我公司都不会因此而提出异议或向有关部门投诉。
投标单位：(盖章)。
单位法人代表或授权委托人：(盖章)。
日期：年月日
工程报价书篇十五
********采购部：
贵公司询价编号*****1关于*******项目,我公司2008的报价减。
去成本、费用等支出后,净利润2%，我公司坚持诚信经营履行服务合同中约定的义务，为贵公司提供优质的服务，在履行该合同过程中，从未向贵公司提出任何要求。此次的投标报价是因为以下情况：我公司承包的大修房发动机大修外协项目部分加工工艺比较精细,复杂,我们需更新设备,不断加强技术改进,不断提高质量,成本也随着不断增长,所以价格有所提升。
本大修房发动机大修外协项目的报价，是我公司根据成本增长、以前的报价、工人工资提升,市场现状等实际情况计算得到的合理价格，请贵公司核准。
************公司。
2009年3月23日。
工程报价书篇十六
____学院：
经研究，我们决定参加____学院新校区饭堂电梯工程项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律职责：
1.我方按规定提交的投标文件，正本____份，副本____份。
2.如果我们的投标文件被理解，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。
3.我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。
4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自我的全部职责。
5.我们同意交纳保证金，遵守贵院对本次项目所做的有关规定。
6.我方若未成为成交供应商，贵院有权不做任何解释。
7.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：____________________________。
邮政编号：________。
电话：____________。
传真：____________。
开户单位：________________。
开户银行：________________。
账号：____________________。
投标人代表姓名、职务：________。
投标人全称(印章)：____________。
法定代表人签字：______________。
