一键复制
合同是双方或多方之间就特定事项达成的一种约定，具有法律效力。要写一份完美的合同，需要仔细审查和核对所有的条款和条件。在这里您可以找到一些合同的典型样式，供您参考。
建筑材料供应合同篇一
本合同的供货期采用以下第()方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
建筑材料供应合同篇二
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：_______________________________________________。
二、乙方因工程需要，自（公历）________年_______月______日至________年_______月______日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自（公历）________年_______月______日起至________年_______月______日完工。
四、交易方式：
4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式。
4、付款方式：_________________________________________________________。
十一、违约责任。
6、乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式。
若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项。
2、“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。
3、每月________日作为结算日；
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
建筑材料供应合同篇三
甲方：
法定代表人：
住所地：
乙方：
法定代表人：
住所地：
甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。
第一条甲方供给乙方等建筑材料确保质量，产地不限。所供物资见附页明细表。（单价按现行市场价）。
第二条甲方供给乙方的物资，货到经乙方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的元天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。
第三条方所供物资，价格随行就市。
第四条乙方在甲方所供物资入场后，乙方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，物资不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的物资，甲方负责退货，并负责工地来回运费）。
第五条甲方根据乙方的`材料进货单供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划天前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。凡在甲方提供的物资短运费一律由甲方自行负责。
第六条乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，并视乙方行为违约，应向甲方支付违约金元并赔偿由此造成的经济损失。
第七条违约责任。
1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。
2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3、违约金的计算方法：（略）。
第八条保密责任。
甲方对乙方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第九条合同终止。
1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2、合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条补充与变更。
本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十一条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条争议的解决。
本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十三条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
第十四条其他。
本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方：
乙方：
法定代表人（或授权代表）：（签字）法定代表人（或授权代表）：（签字）。
____年____月____日。
____年____月____日。
建筑材料供应合同篇四
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商一致，就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。
第一条：
工程地点：
第二条：材料名称及指标。
第三条：计价方式。
1、市场价格是指当前时期，当地建筑市场询价，公认的市场合理价格。如市场价格有变动，乙方应提前5天与甲方协调，如因价格方面未能达成统一协议，甲方在10内将乙方货款结清，甲方有权选择另一供货商，乙方不得干涉。
2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。
第四条：付款方式。
1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。
2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。
3、工程内外装饰完工后的15日内，乙方剩余的材料款一次性全部结清。
4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金，由甲方自行承担。
第五条：交货方式。
1、由甲方通知乙方供货时间，品种数量由现场实收数量为准，运至甲方施工指定的地点，并卸放整齐，并保证材料数量、质量。
2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达，甲方承担一切责任。
3、如因乙方资金不足或其它原因，材料不按时到达，导致甲方工地因材料停工误工，乙方必须承担由此带来的一切经济损失，甲方有权从材料款中扣除此费用。
第六条：质量标准和验收方式。
1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量，文明供货。
2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试，如发现不合格产品，甲方有权让乙方更换合格的产品，乙方承担一切经济损失。
第七条：违约责任。
2、乙方交货不符合质量要求，甲方有权拒收或退货。
甲方签字：乙方签字：
日期：年月日日期：年月日
建筑材料供应合同篇五
购买方(甲方)：
供应方(乙方)：
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求，经协商甲方同意购买乙方的.建筑材料一批，为明确甲、乙双方的共同责任，经双方协商一致，签订本合同。
一、质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
二、交货方式：乙方将货物送达甲方指定收货地点。
三、货款金额：伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)。
四、付款方式：货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。
五、包装标准、包装物的供应与回收：捆扎包装不散捆，不回收。
六、本合同解除条件：如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时，另一方有权解除本合同。
七、本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决，如双方确实无法协商的，可向合同签订的人民法院起诉。
八、本合同一式贰份，双方各执一份，从签字盖章之日起生效。
九、材料明细表：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑材料供应合同篇六
乙方被确定为喷嘴方工程材料的供应商，经双方协商同意，签订并履行本合同。
一、供应材料的'数量和价格:。
二.质量要求:。
三.验收标准和方法:。
四、供货地点及运输、装卸费用:。
动词（verb的缩写）现场居住工作要求:。
不及物动词结算和支付方式:。
七.双方违约责任:。
八.合同终止:双方履行各自的权利和义务后，本合同自行终止。任何一方违反合同规定，另一方可以解除合同，不承担责任。
九.合同争议的解决:因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份，经双方签字后生效，其中甲方两份，乙方一份，具有同等效力。
乙方(公章):____________________。
建筑材料供应合同篇七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙双方经友好平等协商，就建材供销一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行：
第一条乙方供给甲方建材一批，质量规格如下：
品名。
规格。
单位。
数量。
单价。
金额。
备注。
第二条甲方在建材入场后，必须先检验合格后，方能加工使用，否则，甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责。
第三条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必须把提货计划天前通知给乙方，乙方组织车辆供货，直发或库提。
第四条乙方保质、保量及时供货给甲方，甲方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算方式结算付清乙方所供建材款项。
第五条违约责任。
违法本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
第六条合同终止。
甲方和乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
第七条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能执行本合同或延迟执行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能执行或延迟执行的证明。
第八条其他。
本合同一式三份，签字后生效。各方当事人各持一份，其他用于执行相关法律手续。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
建筑材料供应合同篇八
需方：（以下简称：甲方）。
供方：（以下简称：乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，结合成都市有关规定及项目具体情况，甲乙双方就本项目砂石采购事项，经平等友好协商达成一致，签订本合同。
1、工程名称：
2、交货地点：
3、合同内容：
1、该单价为综合包干单价，包含但不限于乙方所发生的人工、材料、机械、运输费（含运输过程中所涉及的政府或其他单位收取的各种费用）、管理费以及税金、行政事业性收费、包括人身意外险在内的社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）、合同明示或暗示的一切风险、责任和义务以及其他所有费用。
2，结算以实际收方量为准。
1、乙方应在砂石到场前一个工作日通知甲方，甲方将安排人员收方验收。
2、收方方法：测量车厢长、宽、高，计算体积，顶尖部分推平后计算体积。
3、甲方指定收方人员，以其签字确认的收方单为结算依据。
4、甲方收方验收后向乙方出具验收单（有甲方指定收方人员签字认可的验收单）作为付款依据。
自20xx年6月开始至甲方要求供货完毕之日至。
1、材料进度款按月支付，乙方供货时间满一个月并且向甲方提供合格发票，在甲方收到乙方提供的合格发票15日内，甲方向乙方支付已供货款金额的80%，剩余的20%累计到下一个月的货款内支付，以此类推。
2、本合同内所有材料供应完毕经甲乙双方核实供货数量无误，乙方按照甲方流程办理完结算后30个工作日内支付至结算总价的100%。
3、每次付款，均通过银行转帐，凭发票进行支付；每次付款乙方须提供与本次付款金额等额的合格发票。
4、甲方对发票的接收并不表示甲方对该发票的真伪承担责任。如乙方因该发票存在其他瑕疵而使甲方被税务机关处罚或受到其他损失的，甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方重新提供合法有效的发票，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金，且甲方不承担任何责任。
5、乙方若未提供相应金额的正规发票，甲方有权暂不付款且不承担任何责任，而乙方仍需履行本合同项下的义务。
1、本合同签订后，除本合同另有约定外，双方不能单方面解除合同。若任何一方单方面解除合同，则违约方按本合同总价的10%向守约方支付违约金，如造成守约方损失，还须赔偿该损失。
2、如果乙方超过甲方指定的周期供货，每逾期一天，乙方应向甲方说明情况，如非不可逆因素所造成的违约，乙方应支付违约金500元；逾期达到2天及以上的，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应当向甲方支付本合同暂定总价10%的违约金。
本合同在履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，双方可向甲方营业执照所在地法院诉讼。
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
2、自甲乙双方全部履行完合同的义务后终止。
1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。肆份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司印章确认，否则修改或涂改的部分无效。
2、合同中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充合同，补充合同条款与本合同具同等法律效力。
3、本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。
建筑材料供应合同篇九
地址:_____邮政编码:_____电话:________。
法定代表人:_____________。
乙方(供应商):_____________。
地址:_____邮政编码:_____电话:________。
法定代表人:_____________。
第二条产品包装规格及费用___________________。
第三条验收方式为___________________。
第四条货款和费用的支付结算方式为__________。
第五条交付规则。
1.交货方式:___________________。
第六条经济责任。
(1)乙方的责任:。
1.如产品的花色、品种、规格、质量与本合同规定不符，甲方同意使用，并按质量计价。如不能使用，乙方负责保修、退货和更换。如因上述原因延误交货时间，乙方应按逾期交货总值的__%向甲方支付逾期交货违约金。
2.如乙方未按本合同规定的数量交货，必要时甲方应按数量补足差额。如果甲方不需要，可以退货。退货造成的损失由乙方承担..如果甲方需要而乙方未能交货，乙方应向甲方支付不能交货货物总值5%的罚款。
3.如果产品包装不符合本合同的规定，乙方应负责修理或重新包装，并承担修理或重新包装的.费用。如果甲方要求不进行修理或重新包装，乙方应按合同规定向甲方支付包装价值__%的罚款。
4.如果产品的交货时间与合同规定不符，乙方应向甲方支付延期交货总价的百分之___的违约金。
(二)甲方的责任:。
1.如甲方中途变更产品的颜色、品种、规格、质量或包装规格，则应支付变更部分货款总额(或包装价值)的`_%的违约金。
2.如果甲方中途退货，应提前与乙方协商。如果乙方同意退货，甲方应向乙方支付退货总额的__%的罚款。如果乙方不同意退货，甲方仍应按合同规定接收货物。
3.如果甲方未能按规定的时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装材料，每延迟一天，甲方应向乙方支付被延迟产品总价值的百分之___的罚款。如甲方未能提供上述应一直提交的材料，则视为中途退货。
4.对于甲方提交的材料，如果甲方未能在规定的日期提货，应就货物的延期部分向乙方支付总货款的__%的罚款。
5.如甲方未能按规定日期支付乙方，每延期一天，甲方应向乙方支付延期付款总额的__%,并支付延期违约金。
6.如果甲方拒绝接收乙方交付或运输的产品，甲方应承担由此造成的损失、运输费用和罚款。帝国新闻。第-]页第七条产品价格需要调整的，必须经双方协商，报物价部门批准后，方可变更价格。在价格主管部门批准前，仍按原合同价格执行。如因乙方价格问题影响交货，每延期一天，乙方应向甲方支付延期交货部分总价的百分之___的罚款。
第八条甲乙双方任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，与双方协商，并报上级主管部门备案。提出解除合同的一方应向另一方支付解除合同总额的__%。
第九条乙方因生产材料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、颜色、规格、质量和包装的，应提前__天与甲方协商。
第十条甲乙双方不得擅自变更或修改本合同规定的全部条款。如果一方独立变更或修改本合同，另一方有权拒绝生产或接收货物，并要求独立变更或修改本合同的一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方不履行或延迟或部分履行合同的原因。取得对方主管部门的证明后，本合同不得履行、延迟履行或部分履行，并免除违约责任。
第十二条因执行本合同发生的任何争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，采取下列第____种方式:(1)向仲裁机构申请仲裁；(2)向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签字之日起生效，所有订单均由乙方交付并由甲方无误地接受，付款按本合同规定结算后作废。
第十四条在本合同执行过程中，如有本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，并在本合同后附加章程。所有章程与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并向双方主管部门报告。
第十六条本合同有效期自__________起。
承包商:。
甲方:_________(盖章)。
处理人:________。
负责人:_______。
电话:_______。
开户银行账号:_____________________________________。
乙方:_________(盖章)。
处理人:________。
负责人:_______。
电话:_______。
日期:_______
建筑材料供应合同篇十
乙方被确定为喷嘴方工程材料的供应商，经双方协商同意，签订并履行本合同。
一、供应材料的数量和价格:。
二。质量要求:。
三。验收标准和方法:。
四、供货地点及运输、装卸费用:。
动词（verb的缩写）现场居住工作要求:。
不及物动词结算和支付方式:。
七。双方违约责任:。
八。合同终止:双方履行各自的权利和义务后，本合同自行终止。任何一方违反合同规定，另一方可以解除合同，不承担责任。
九。合同争议的解决:因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份，经双方签字后生效，其中甲方两份，乙方一份，具有同等效力。
乙方（公章）:____________________。
建筑材料供应合同篇十一
购买方(甲方)：
供应方(乙方)：
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求，经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批，为明确甲、乙双方的共同责任，经双方协商一致，签订本合同。
一、质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
二、交货方式：乙方将货物送达甲方指定收货地点。
三、货款金额：伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)。
四、付款方式：货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。
五、包装标准、包装物的供应与回收：捆扎包装不散捆，不回收。
六、本合同解除条件：如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时，另一方有权解除本合同。
七、本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决，如双方确实无法协商的，可向合同签订的人民法院起诉。
八、本合同一式贰份，双方各执一份，从签字盖章之日起生效。 。
九、材料明细表：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑材料供应合同篇十二
发包人：
承包人：
____小区安置房建设项目是区政府20____年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况。
工程地点：____小区。
二、工程承包范围。
承包范围：____小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期。
开工日期：20____年08月01日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式。
1.支付20万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行。
六、违约、索赔和争议。
1、发包人承担的'违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1)发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效。
合同订立时间：20____年08月1日。
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承包人：(签章)。
发包人：(签章)。
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
建筑材料供应合同篇十三
发包人：
承包人：
______小区安置房建设项目是区政府20__年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况。
工程地点：______小区。
二、工程承包范围。
承包范围：______小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期。
开工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式。
1.支付20万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行。
六、违约、索赔和争议。
1、发包人承担的.违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1)发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效。
合同订立时间：_____年_____月_____日。
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承包人：(签章)。
发包人：(签章)。
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
