一键复制
合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
装修合作协议书合同篇一
订立协议双方：
_____________建筑工程公司（甲方）
_____________装修设计公司（乙方）
为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件：《____________建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方：____________建筑工程公司（盖章）法人代表：______（签字）
乙方：____________装修设计公司（盖章）法人代表：______（签字）
甲方地址：______乙方地址：______
电话兼传真：______电话兼传真：______
银行账号：______银行账号：______
联系人：______联系人：______
____年___月___日____年___月___日
装修合作协议书合同篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作_______样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
1.1 工程地点: 天江郦城a栋804室、c栋802室、c栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期_________年______月______日。
竣工日期_________年______月______日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) a栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) c栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) c栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
装修合作协议书合同篇三
甲方：
乙方：
甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则，共同开拓室内环境污染治理的市场，经双方友好协商，达成如下一致协议：
一、合作内容：
1、甲方将乙方的装修污染净化处理工程做为其装修促销赠送项目。甲方在公司职场内为乙方提供资料、产品展示区；甲方利用其公司网站对乙方产品、品牌、工程项目进行推广等。
二、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1、甲方不能泄露甲、乙双方的合作模式及乙方的其它商业秘密。
2、甲方在推广和销售过程中，应积极推动客户对健康家居理念的认知，维护乙方的品牌信誉及企业形象，不得以虚假、夸大宣传等形式误导消费者。
（二）乙方权利和义务：
1、乙方不能泄露甲、乙双方的合作模式及甲方的其它商业秘密。
1
2
3
二类建筑：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通场所、餐厅等。
三、收费标准、工程结算办法：
1、对终端客户报价不得低于元/平方米。
2、做为促销项目，乙方按工程建筑面积×元/平方米向甲方收取
治理服务费（包工、包料及相关的施工费用，该价格不含税），乙方进场施工前甲方须支付治理服务费的80%，余款待工程验收完毕后三日内一次性付清。
3、工程如涉及第三方检测费用的，由甲方客户承担，与乙方无关。
四、其他约定事项：
1、本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同自双方签章之日起生效，有效期至年月日止。
五、本协议内容双方共同遵守。如发生争议，双方协商解决；协商不成，
提请签约地仲裁机关或人民法院仲裁处理。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
装修合作协议书合同篇四
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
为了促进双方的业务发展，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合作协议：
一、 甲乙双方密切合作，乙方向甲方推荐已签约客户由甲方向客户提供装饰及家具的配套服务；甲方保证在和乙方推荐的客户签约后收到第一批工程款的三日内按合同额的5%向乙方支付信息费。
荐时甲方应向客户提供优惠价格。
三、 甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后服务（详见双方产品附件），如出现问题，甲方不得推卸责任，并立即解决，客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。
四、 如客户未能终止与乙方签约，乙方也告知甲方由甲方自行跟进，甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费.
五、乙方在甲方如期提供相关产品服务后应即刻予以验收，不得以任何理由拖延验收，否则视为验收合格，并按相关约定支付货款。
六、 甲方可提供产品为：室内高间隔墙、办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等，对所提供的产品甲方应保证质量。
七、 此协议甲乙双方应严格遵守并不得泄露给第三方。
八、 本协议一式两份均具同等法律效力，如双方在供货时产生纠纷，应本着友好协商的态度解决，协商不有解决的提交上海仲裁委决定，裁定是终局的，双方都必须接受。
甲方：乙方：
日期：日期：
装修合作协议书合同篇五
订立协议双方：
xx建筑工程公司（甲方）
xx装修设计公司（乙方）
为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之x向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份。
附件：《xx建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方xx建筑工程公司（盖章）法人代表：xx（签字）
乙方xx装修设计公司（盖章）法人代表：xx（签字）
甲方地址：电话兼传真：
银行账号：联系人：
乙方地址：电话兼传真：
银行账号：联系人：联系人：
年月日
装修合作协议书合同篇六
(一)本工程设计收费标准参考国家或现行上海家装设计市场每平方收费标准执行;经甲乙双方商定设计收费为________________元/平方米(套内使用面积，不含效果图费用)，测量后估算收费________________元，金额大写________________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。
(二)付款方式甲乙双方采用以下付款方式1、量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费);2、乙方的平面方案经甲方确认后，乙方需在规定时限内为甲方制作完成全套施工图;3、甲方付清所有设计款项后，可接受全套设计图纸;4、甲方如需乙方制作效果图，价格为_____________元/张(a4)。
(四)水电施工图
(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图;
(一)甲方责任1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费;2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后，乙方进入到施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原平面设计方案时，甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿，乙方再进行第二次方案设计。
(四)甲方认可乙方制作的平面设计方案，但拒收施工图，则乙方不退还甲方预付款，施工图归乙方所有，同时乙方向甲方开具平面设计费发票。
(二)因甲方原因要求中途停止设计工作的，按本合同第五条第三、四款执行，并结束本合同关系;(三)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第__________种方式解决：_________________一、向消费者委员会申请调解;二、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;三、向有管辖权的人民法院起诉;四、其它解决方式：_________________。第八条未尽事宜与附加条款(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下：_________________1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);3、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单;4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次)。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
装修合作协议书合同篇七
电话:_________
单位名称:________________________________
乙方(承包方):_______________
电话:_________
法定代表人:____________
联系人:___________
身份证号码:______________________________
1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
1.3家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争.优质优价的原则，约定如下:总价款:_________元，大写(人民币):_________。其中:材料费:_________，人工费:_________，管理费:_________，设计费:_________，垃圾清运费:_________，税金:_________，其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工.包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(3)乙方包工.甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
2.3施工图纸双方签字后生效。
3.1开工前提供施工期间的水源.电源，并说明使用注意事项;
3.2参与对工程质量.施工进度的监督及对材料进场.工程竣工的验收;
3.5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
4.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上.下管道的畅通;
4.7乙方采用的装饰材料不得以次充好.弄虚作假。
4.8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料.粗制滥造;
4.9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全;
5.4除合同注明外，五金(门锁.拉手.水龙头等).石材.瓷砖.设备.洁具.灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。
6.2甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;
6.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
7.1乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准.规范进行施工。
7.2乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
7.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
8.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
8.2水.电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
8.3油漆.面层涂料施工前验收;
8.4竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;保修合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为___年)(见附件十:工程保修单)。
8.5在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为___年，有防水要求的厨房.卫生间和外墙面的防渗漏为___年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
9.1竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
注:甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
9.2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。
9.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
10.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
10.2由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
10.3由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的___‰作为违约金。
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
12.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字(盖章)后生效，甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
装修合作协议书合同篇八
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
为了促进双方的业务发展，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合作协议：
一、甲乙双方密切合作，乙方向甲方推荐已签约客户由甲方向客户提供装饰及家具的配套服务；甲方保证在和乙方推荐的客户签约后收到第一批工程款的三日内按合同额的5%向乙方支付信息费。
荐时甲方应向客户提供优惠价格。
三、甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后服务（详见双方产品附件），如出现问题，甲方不得推卸责任，并立即解决，客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。
四、如客户未能终止与乙方签约，乙方也告知甲方由甲方自行跟进，甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费.
五、乙方在甲方如期提供相关产品服务后应即刻予以验收，不得以任何理由拖延验收，否则视为验收合格，并按相关约定支付货款。
六、甲方可提供产品为：室内高间隔墙、办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等，对所提供的产品甲方应保证质量。
七、此协议甲乙双方应严格遵守并不得泄露给第三方。
八、本协议一式两份均具同等法律效力，如双方在供货时产生纠纷，应本着友好协商的态度解决，协商不有解决的提交上海仲裁委决定，裁定是终局的，双方都必须接受。
甲方：乙方：
日期：日期：
装修公司协议书
装修工程协议书
合作开店协议书
合作分成协议书
装修承包安全协议书
装修监理协议书模板
苗木合作协议书
网站合作代理协议书
装修合作协议书合同篇九
乙方：身份证号：
一、经甲、乙双方协议，乙方 愿意为甲方提供有装修意向的客户，本着互利互惠、对双方负责同时对客户负责的原则订立以下协议条款。
二、甲方职责：
1． 为乙方提供客户安排设计师跟单、接待；
2． 对乙方提供的客户信息及双方的合作关系进行保密，不对第三方泄露。
3． 按协议规定履行结算工作。
三、乙方职责及计薪方法：
1． 遵守甲方管理制度，不得有违害欧尚装饰公司利益及形象之现象发生；
2． 个人业务单按工程总价%提成，提成时间：收到客户合同进度款00%(即首款)时，按约定提成点数兑现提成；提成款打入乙方指定银行账号：
开户行：
开户人：账号：
3． 如遇特殊情况的客户（如样板间、亲朋客户、大单客户等）需有优惠照顾、或者其他特殊情况的，应提前与甲方充分沟通，协商客户方案及提成比例。如乙方私自做主，但甲方无法按乙方要求达成交易的，由乙方承担相关责任。
甲方（盖章）：乙方（签字）：
联系电话：联系电话：
年月 日 年月 日
装修合作协议书合同篇十
订立协议双方：
_______建筑工程公司（甲方）
_______装修设计公司（乙方）
为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在_____日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份。
附件：《_______建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方：_______建筑工程公司（盖章）
乙方：_______装修设计公司（盖章）
_______年_______月_______日
装修合作协议书合同篇十一
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应材料，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：
甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议，建立合作关系。
1、甲方向乙方提供材料的价格为__________________。
2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，不得高于材料供货价的_______倍销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。
3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。
4、甲方提供材料生产周期为________天，因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。
主材款由甲方与装饰公司按实际发生材料量的订单价格结算，安装完成后甲方及时将结算详单回执乙方，以便进一步办理相关手续。结算周期不得超过____个月。
1、权利
（1）对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议。
（2）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔。
（3）对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议；造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。
（4）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。
2、义务
（1）甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽。
（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。
（3）甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求。
（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。
1、权利
（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方进行合作。
（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔。
（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿（由乙方或客户原因引起的工期拖延除外）。
2、义务
（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品。
（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。
（3）乙方按终端用户需求，应提前七天向甲方订购所需产品，按甲方制定的标准文本进行填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额等。
（4）对于终端用户订购的产品，乙方应在安装前提前________天告知甲方安排安装。
（5）乙方应授权指定专人（含分部）与甲方进行接洽，代表乙方行使权利并对行为负责。如被授权人发生变故（调离岗位、离职等），乙方必须及时书面通知甲方；如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任。
（6）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。
1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜。
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除。
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。
1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力。
2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决；如经协商不能解决时，可提交____________人民法院，采取法律诉讼解决。
3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方：
电话：
地址：
传真：
日期：________年_______月_______日
乙方：
电话：
地址：
传真：
日期：________年_______月_______日
装修公司协议书
公司合作框架协议书
公司经营合作协议书
众筹公司合作协议书
经典公司股份合作协议书
有限公司合作协议书
公司广告合作协议书范本
装修合作协议书合同篇十二
甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：
一、合作范围甲方经营管理范围内所辖物业项目。
二、合作方式风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展；乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。
三、合作期限
1、________年____月____日起至________年____月____日止，共计______个月。
2、协议期满，本协议自动终止。
3、双方如需续订协议，应在本协议期满______个工作日内向对方提出书面意见。
四、合作费用
1、甲方向乙方收取每户______元装修管理费（签订半包或全包协议的户主）。
2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。
五、权利和义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方权利
（1）对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。
（2）对乙方进行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。
（3）装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。
2、甲方义务
（1）在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。
（2）在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。
（3）积极配合乙方做好业务宣传和业务推荐工作。
（4）乙方施工期间，积极协助乙方办理相关手续和文件，并为其提供便利的施工环境。
3、乙方权利
（1）自甲方交房工作起至结束，乙方在甲方物业区域内开展营销活动、品牌推广的权利。
（2）合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。
（3）要求甲方积极履行义务的权利。
4、乙方义务
（1）乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的协议，做好业主的售后服务工作。
（2）遵守甲方物业管理相关规定及《物业装饰装修管理规定》。
（3）依据《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》规范施工。
（4）按本协议约定的时间和数额支付甲方报酬。
（5）积极配合、参与甲方物业服务客户涉及装修维修需要的工作。
六、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 合作过程中如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。
装修合作协议书合同篇十三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点:天江郦城a栋804室、c栋802室、c栋604室。
1.2工程内容以甲方批准。
1.3工程承包方式：
（1）包工、包全部材料及窗帘；
（2）开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4工程期限天。
开工日期______年______月______日。
竣工日期______年______月______日。
1.5合同价款：本合同工程造价为（人民币）元，金额大写：。
第二条合作方式
3.1甲乙双方各承担开发项目25%的费用元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条利润分配
4.1利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条违约责任
解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条工程价款支付方式
6.1工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2本样板房成本价：
(1)a栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2)c栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3)c栋604室以万元作为本工程的'成本价；
6.3在此期间，
(1)若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2)若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3)若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条附则
9.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：
单位名称：
（公章）
（公章）
法人代表：
法人代表：
______年______月______日
______年______月______日
装修合作协议书合同篇十四
甲方： 住所： 联系电话：
乙方： 住所： 联系电话：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
一、合作材料名称：_______________。
二、合作期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
三、合作方式：甲乙双方直接签署合作协议，建立友好合作关系，双方共同服务准则以客户需求为导向，客户满意为依据，用产品来塑造品牌的服务理念。
四、结算及付款方式：
1、乙方向甲方提供套餐内包含的材料供货价格表作为甲乙双方结算依据，如供货价格表内材料价格变动乙方须提前至少______天通知甲方，同时将该材料的价格提供给甲方，如乙方未按约定时间通知甲方，则甲方继续按供货价格表内材料价格与乙方进行结算。
2、在执行协议期间，乙方出现货源紧缺或因厂家停产的产品，需要用其他同价位、同质量、同外观产品替代的，须至少提前______天以书面形式通知甲方，在得到甲方认可后，乙方才能供货，如乙方未得到甲方认可，擅自供货或安装造成损失，由乙方全额承担。
3、甲方套餐总价为______元，甲乙双方约定实际折扣支付______元。
4、如甲方客户在乙方店面自选材料价格超出甲方套餐总价，超出套餐总价部分享受乙方店面零售最低折扣价，并由甲方客户直接与乙方店面结算。
5、待乙方供货、安装完成后，由甲方客户在验收单上验收并签字后，乙方即可到公司财务部进行结算，超出套餐总价范围由乙方直接向甲方客户收取。
五、安装：
1、为保证甲方客户顺利选材，乙方须在乙方店面内对合作套餐内家具进行样品展示；乙方为甲方展厅内提供展示材料，所有权归乙方所有，甲方向乙方缴纳样品押金元，若出现停产等情况需要材料下架，甲方将样品归还乙方后，乙方将样品押金全额退还甲方。
2、为确保甲方能够在规定工期内按时交工，乙方供货周期（自甲方确认下单至乙方到货的时间）为______天，甲方客户在乙方店面选好材料并确认签字后，乙方可进行下单定货，并将客户确认签字后的单据拍照发给甲方存档，到货后乙方须通知甲方，甲方负责告知甲方客户到货预约安装。
3、甲方客户需要安装须提前至少______天与乙方联系并约定安装时间，乙方在接到甲方客户安装通知后安排乙方安装人员按时到场安装，乙方安装人员安装完毕验收通过后甲方客户须在验收单上确认签字。
4、乙方提供材料价格表包含安装、运输、搬运费用（家电安装若产生附加材料费，须由乙方安装人员提前告知甲方客户，经甲方客户同意签字后，由甲方客户与乙方结算），乙方安装完毕后须将安装所产生的垃圾清场至小区垃圾堆放点，小区没有垃圾堆放点的，不得堆放在小区物业禁止堆放范围内；甲方工地现场及施工人员对乙方到达现场的已安装或未安装的产品应给予必要的保护，避免造成乙方的损失。
六、质保：乙方自安装验收合格之日起年内，对甲方客户所选材料进行质保，如超出质保期客户要求维护维修，乙方可与甲方客户协商进行维护维修，乙方可酌情收费进行维修。因人为因素或使用不当造成损坏，乙方可不予保修。
七、售后：甲方客户报乙方相关维修，移交乙方______小时之内，乙方必须与甲方客户联系并约好时间上门维修，若由于乙方未与甲方客户联系造成客诉，甲方有权要求乙方向甲方客户道歉，挽回甲方声誉。
八、本协议一式______份，均具同等法律效力。甲乙双方各持______份，自签署之日生效。
甲方（签字）：签订地点：________年____月____日
乙方（签字）：签订地点：________年____月____日
