一键复制
生活是一本开卷的书，总结是我们在其中不断做笔记的重要方式。总结是一种反思和反馈的方式，我想我们需要借助总结来不断完善和进步。下面是我为大家准备的一些总结范文，供大家参考。
装修合作协议书篇一
甲方：
乙方：
甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则，共同开拓室内环境污染治理的市场，经双方友好协商，达成如下一致协议：
1、甲方将乙方的装修污染净化处理工程做为其装修促销赠送项目。甲方在公司职场内为乙方提供资料、产品展示区；甲方利用其公司网站对乙方产品、品牌、工程项目进行推广等。
二、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1、甲方不能泄露甲、乙双方的合作模式及乙方的其它商业秘密。
2、甲方在推广和销售过程中，应积极推动客户对健康家居理念的认知，维护乙方的品牌信誉及企业形象，不得以虚假、夸大宣传等形式误导消费者。
（二）乙方权利和义务：
1、乙方不能泄露甲、乙双方的合作模式及甲方的其它商业秘密。
1
2
3
二类建筑：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通场所、餐厅等。
三、收费标准、工程结算办法：
1、对终端客户报价不得低于元/平方米。
2、做为促销项目，乙方按工程建筑面积×元/平方米向甲方收取。
治理服务费（包工、包料及相关的施工费用，该价格不含税），乙方进场施工前甲方须支付治理服务费的80%，余款待工程验收完毕后三日内一次性付清。
3、工程如涉及第三方检测费用的，由甲方客户承担，与乙方无关。
四、其他约定事项：
1、本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同自双方签章之日起生效，有效期至年月日止。
五、本协议内容双方共同遵守。如发生争议，双方协商解决；协商不成，
提请签约地仲裁机关或人民法院仲裁处理。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
装修合作协议书篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作_______样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
1.1 工程地点: 天江郦城a栋804室、c栋802室、c栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期_________年______月______日。
竣工日期_________年______月______日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) a栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) c栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) c栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
装修合作协议书篇三
甲方：
住所：
联系电话：
乙方：
住所：
联系电话：
一、合作材料名称：_______________。
二、合作期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、合作方式：甲乙双方直接签署合作协议，建立友好合作关系，双方共同服务准则以客户需求为导向，客户满意为依据，用产品来塑造品牌的服务理念。
四、结算及付款方式：
1、乙方向甲方提供套餐内包含的材料供货价格表作为甲乙双方结算依据，如供货价格表内材料价格变动乙方须提前至少______天通知甲方，同时将该材料的最新价格提供给甲方，如乙方未按约定时间通知甲方，则甲方继续按供货价格表内材料价格与乙方进行结算。
2、在执行协议期间，乙方出现货源紧缺或因厂家停产的产品，需要用其他同价位、同质量、同外观产品替代的，须至少提前______天以书面形式通知甲方，在得到甲方认可后，乙方才能供货，如乙方未得到甲方认可，擅自供货或安装造成损失，由乙方全额承担。
3、甲方套餐总价为______元，甲乙双方约定实际折扣支付______元。
4、如甲方客户在乙方店面自选材料价格超出甲方套餐总价，超出套餐总价部分享受乙方店面零售最低折扣价，并由甲方客户直接与乙方店面结算。
5、待乙方供货、安装完成后，由甲方客户在验收单上验收并签字后，乙方即可到公司财务部进行结算，超出套餐总价范围由乙方直接向甲方客户收取。
五、安装：
1、为保证甲方客户顺利选材，乙方须在乙方店面内对合作套餐内家具进行样品展示；乙方为甲方展厅内提供展示材料，所有权归乙方所有，甲方向乙方缴纳样品押金元，若出现停产等情况需要材料下架，甲方将样品归还乙方后，乙方将样品押金全额退还甲方。
2、为确保甲方能够在规定工期内按时交工，乙方供货周期（自甲方确认下单至乙方到货的时间）为______天，甲方客户在乙方店面选好材料并确认签字后，乙方可进行下单定货，并将客户确认签字后的单据拍照发给甲方存档，到货后乙方须通知甲方，甲方负责告知甲方客户到货预约安装。
3、甲方客户需要安装须提前至少______天与乙方联系并约定安装时间，乙方在接到甲方客户安装通知后安排乙方安装人员按时到场安装，乙方安装人员安装完毕验收通过后甲方客户须在验收单上确认签字。
4、乙方提供材料价格表包含安装、运输、搬运费用（家电安装若产生附加材料费，须由乙方安装人员提前告知甲方客户，经甲方客户同意签字后，由甲方客户与乙方结算），乙方安装完毕后须将安装所产生的垃圾清场至小区垃圾堆放点，小区没有垃圾堆放点的，不得堆放在小区物业禁止堆放范围内；甲方工地现场及施工人员对乙方到达现场的已安装或未安装的产品应给予必要的保护，避免造成乙方的损失。
六、质保：
乙方自安装验收合格之日起年内，对甲方客户所选材料进行质保，如超出质保期客户要求维护维修，乙方可与甲方客户协商进行维护维修，乙方可酌情收费进行维修。因人为因素或使用不当造成损坏，乙方可不予保修。
七、售后：
甲方客户报乙方相关维修，移交乙方______小时之内，乙方必须与甲方客户联系并约好时间上门维修，若由于乙方未与甲方客户联系造成客诉，甲方有权要求乙方向甲方客户道歉，挽回甲方声誉。
八、本协议一式______份，均具同等法律效力。甲乙双方各持______份，自签署之日生效。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
装修合作协议书篇四
订立协议双方：
________建筑工程公司(甲方)
________装修设计公司(乙方)
为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之_____向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份。
甲方________建筑工程公司(盖章)法人代表：________(签字)
乙方________装修设计公司(盖章)法人代表：________(签字)
装修合作协议书篇五
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应材料，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：
一、合作材料____________________。
二、合作期限为___年，自____年___月___日起至____年___月___日止。
甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议，建立合作关系。
四、产品价格及生产安装周期。
1、甲方向乙方提供材料的价格为__________________。
2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，不得高于材料供货价的_______倍销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。
3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。
4、甲方提供材料生产周期为________天，因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。
五、结算方式。
主材款由甲方与装饰公司按实际发生材料量的订单价格结算，安装完成后甲方及时将结算详单回执乙方，以便进一步办理相关手续。结算周期不得超过____个月。
六、甲方权利、义务。
1、权利。
（1）对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议。
（2）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔。
（3）对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议；造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。
（4）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的`其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。
2、义务。
（1）甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽。
（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。
（3）甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求。
（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。
七、乙方权利、义务。
1、权利。
（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方进行合作。
（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔。
（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿（由乙方或客户原因引起的工期拖延除外）。
2、义务。
（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品。
（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。
（3）乙方按终端用户需求，应提前七天向甲方订购所需产品，按甲方制定的标准文本进行填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额等。
（4）对于终端用户订购的产品，乙方应在安装前提前________天告知甲方安排安装。
（5）乙方应授权指定专人（含分部）与甲方进行接洽，代表乙方行使权利并对行为负责。如被授权人发生变故（调离岗位、离职等），乙方必须及时书面通知甲方；如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任。
（6）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。
八、合同的解除。
1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜。
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除。
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。
九、其他条款。
1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力。
2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决；如经协商不能解决时，可提交____________人民法院，采取法律诉讼解决。
3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方：____________。
电话：____________。
地址：____________。
传真：____________。
日期：____________
乙方：____________。
电话：____________。
地址：____________。
传真：____________。
日期：____________
装修合作协议书篇六
甲乙双方基本信息。
地点：__________。
电话：__________。
地点：__________。
电话：__________。
负责联系人：__________。
手机：__________。
甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就甲方与乙方所经营的产品等合作事宜达成如下协议：
第1条甲方有义务将甲方产品信息、营销方案、市场信息提前与乙方进行沟通，以便维护乙方的第一知情权和优先选择权。
第2条甲方有义务采取有效措施，杜绝其工作人员以公司或私人名义向乙方工作人员(包括项目经理和设计师)私下直接或间接给予返利、赠送礼金、贵重礼品、有价证券，或采取其他变相手段提供不当利益。如果乙方人员私下向甲方或甲方业务人员索贿如：礼金、贵重礼品、有价证券等，甲方有义务拒绝支付并向乙方进行投诉。
第3条甲方有权对乙方营业场所及其产品的销售方式提出改进建议。
第4条甲方应协助乙方进行各种与甲方提供产品有关的促销活动。
第5条甲方提供给乙方的宣传资料应真实可靠，若存在虚假宣传或侵犯他人知识产权的，甲方承担一切责任及经济损失。
第6条甲方对乙方提供信息负有保密责任。
第1条乙方应按合同规定向甲方收取提成。
第2条乙方有权对甲方产品信息、营销方案、市场信息具有第一知情权和优先选择权;在合同约定条件内及市场同等交易、合作条件下，乙方有优先选择权，对于甲方生产或经销的新产品，甲方同意给予乙方享有首销权或同期销售权。
第3条乙方有义务第一时间向甲方提供客户信息，并在其客户群中对甲方产品进行宣传。
第4条项目经理及相关专业人员第一时间配合甲方做好技术交底工作。
第5条负责甲方施工的监理与协调工作。
第6条乙方有义务和责任对甲方产品进行优先推荐权及唯一推荐权，不可推销与甲方相同相似产品。
第1条合作方式。
1)由乙方提供信息(姓名、电话、楼盘、面积、户型图纸、特殊需求)，甲方人员负责联系，并将其信息归档报备。
2)由乙方提前向客户推荐甲方相应产品，并通知甲方，甲方自主谈判签约，并将其合同文本传真与乙方报备。
3)甲方可以派技术合作人员(设计师、项目经理)身份配合销售。
第2条返点比例。
1)中央空调：成交价格的5%提成;。
2)新风系统：成交价格的10%提成;。
3)净水系统：成交价格的10%提成;。
4)中央除尘系统：成交价格的'10%提成。
第3条结算方法。
1)甲方签约的客户：自收到客户的第一笔款项(合同金额的70%)，即将总金额的返点返还于乙方。
2)若乙方与客户交易报价高于甲方报价，多余部分金额扣除税金后返还于乙方。
甲方单位(盖章)：__________。
甲方代表(签字)：__________。
签约日期：__________
乙方单位(盖章)：__________。
乙方代表(签字)：__________。
签约日期：__________
装修合作协议书篇七
1、合作方式：甲乙双方直接签署合作协议，建立友好合作关系，双方共同服务准则以客户需求为导向，客户满意为依据，用产品来塑造品牌的服务理念。
2、结算及付款方式：
1、乙方向甲方提供套餐内包含的材料供货价格表作为甲乙双方结算依据，如供货价格表内材料价格变动乙方须提前至少______天通知甲方，同时将该材料的最新价格提供给甲方，如乙方未按约定时间通知甲方，则甲方继续按供货价格表内材料价格与乙方进行结算。
2、在执行协议期间，乙方出现货源紧缺或因厂家停产的产品，需要用其他同价位、同质量、同外观产品替代的，须至少提前______天以书面形式通知甲方，在得到甲方认可后，乙方才能供货，如乙方未得到甲方认可，擅自供货或安装造成损失，由乙方全额承担。
3、甲方套餐总价为______元，甲乙双方约定实际折扣支付______元。
4、如甲方客户在乙方店面自选材料价格超出甲方套餐总价，超出套餐总价部分享受乙方店面零售最低折扣价，并由甲方客户直接与乙方店面结算。
5、待乙方供货、安装完成后，由甲方客户在验收单上验收并签字后，乙方即可到公司财务部进行结算，超出套餐总价范围由乙方直接向甲方客户收取。
5、安装：
1、为保证甲方客户顺利选材，乙方须在乙方店面内对合作套餐内家具进行样品展示；乙方为甲方展厅内提供展示材料，所有权归乙方所有，甲方向乙方缴纳样品押金元，若出现停产等情况需要材料下架，甲方将样品归还乙方后，乙方将样品押金全额退还甲方。
2、为确保甲方能够在规定工期内按时交工，乙方供货周期（自甲方确认下单至乙方到货的时间）为______天，甲方客户在乙方店面选好材料并确认签字后，乙方可进行下单定货，并将客户确认签字后的单据拍照发给甲方存档，到货后乙方须通知甲方，甲方负责告知甲方客户到货预约安装。
3、甲方客户需要安装须提前至少______天与乙方联系并约定安装时间，乙方在接到甲方客户安装通知后安排乙方安装人员按时到场安装，乙方安装人员安装完毕验收通过后甲方客户须在验收单上确认签字。
4、乙方提供材料价格表包含安装、运输、搬运费用（家电安装若产生附加材料费，须由乙方安装人员提前告知甲方客户，经甲方客户同意签字后，由甲方客户与乙方结算），乙方安装完毕后须将安装所产生的垃圾清场至小区垃圾堆放点，小区没有垃圾堆放点的，不得堆放在小区物业禁止堆放范围内；甲方工地现场及施工人员对乙方到达现场的已安装或未安装的产品应给予必要的保护，避免造成乙方的损失。
6、质保：
乙方自安装验收合格之日起年内，对甲方客户所选材料进行质保，如超出质保期客户要求维护维修，乙方可与甲方客户协商进行维护维修，乙方可酌情收费进行维修。因人为因素或使用不当造成损坏，乙方可不予保修。
7、售后：
甲方客户报乙方相关维修，移交乙方______小时之内，乙方必须与甲方客户联系并约好时间上门维修，若由于乙方未与甲方客户联系造成客诉，甲方有权要求乙方向甲方客户道歉，挽回甲方声誉。
8、本协议一式______份，均具同等法律效力。甲乙双方各持______份，自签署之日生效。
装修合作协议书篇八
订立协议双方：
（甲方）____________建筑工程公司
（乙方）_____________装修设计公司
为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在____日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件：《____________建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方：____________建筑工程公司（盖章）法人代表：______（签字）
乙方：____________装修设计公司（盖章）法人代表：______（签字）
甲方地址：______乙方地址：______
电话兼传真：______电话兼传真：______
银行账号：______银行账号：______
联系人：______联系人：______
________年____月____日________年____月____日
