一键复制
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
锌钢护栏安装合同 锌钢护栏购销合同篇一
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。
工程名称：项目一期栏杆制作安装工程工程地点：
1、实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工令为准。
2、生产工期：合同签订后，承包人根据发包方提供的图纸（详附件做法）及现场实际情况且符合发包方要求的前提下提供《产品供货计划书》（含产品型号、规格、数量等）制作。
3、工期：签订合同后10日历天内进场，进场后40日历天完成承力框架结构安装，三个月内完成全部工程内容。
4、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、与其它工程等工序配合所需时间在内。
5、施工进场时间：自开工令发出之日起逾期3天仍未进场施工的，发包人有权解除合同，对发包人造成损失的，承包人赔偿相应损失。
1、综合单价价：深灰色铝合金夹胶玻璃栏杆￥315.00元/米，深灰色铝合金格栅栏杆￥275.00元/米，阳光窗不锈钢护窗栏杆￥110.00元/米。
2、综合包干单价包含的内容：包括但不限于深化设计费用、栏杆、扶手、预埋铁件的人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、利润、管理费、税金（包括但不限于提供资料、检测、验收）费用、工程保修、风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除发包人的设计变更原因外，合同综合单价不因任何因素进行调整。
3、含税包干单价包括的工作内容：提供材料样品、确认栏杆尺寸、栏杆的生产、运输及上下车、二次转运、现场入库及保管、安装、检测等。
4、所有栏杆数量均按发包人确认的实际安装数量计算，并以发包人提供的尺寸为标准，由甲乙双方审核签字生效。
5、栏杆工程量计算规则是按照栏杆类型分类以米计算。
1、承包范围:本工程承包范围为项目一期栏杆制作安装工程。根据发包人提供的栏杆工程要求，以现行的有关国家标准及行业标准规定的技术原则为依据，由承包人承担栏杆制作、运输、安装及保修期内的维修等。
2、承包方式：包工包料、包运输、包损耗、包工期、包质量、包安全、包检测、包防雷接地、包文明施工、包市场风险、包税金、包一次通过验收的形式承包本项目。
1、工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行：
2、按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行，如国家和地方验收标准及规范有抵触的，按国家验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。
3、其它与工程相关的验收标准及规范（包括有害物质排放和消防等相关规范标准及要求）均属本工程的验收依据。本工程需符合国家和地方现行相关节能的规范、标准及要求，承包人必须按相关节能的规范、标准及要求施工。
4、本合同及附件、发包人提供的施工图及图说、施工图会审纪要、发包人书面通知、施工界面和中标通知书、投标书及附件以及发包人提供的符合要求的设计变更、技术核定（洽商）等均作为本工程的验收依据。
5、承包方必须保证工程质量一次性验收合格。
6、工程质量由发包人认定。发包人结合视觉感观及随机点数检测进行评定。
7、承包方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、国家和行业现行施工验收规范的要求及标准和本合同约定的技术要求和材料要求进行施工，不得出现任何偷工减料的行为；
8、工程质量要求须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-200
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-200
1、《住宅装饰装修工程施工规范》gb50327-200
1、《铝合金建筑型材》 gb/5237.1～5237.5-200
8、《变形铝及铝合金化学成份》gb/t3190、《粉末静电喷涂铝合金建筑型材》 ys/t 407-199
7、《建筑玻璃应用技术规程》jgj1
13、《重庆市建筑护栏技术规程》dbj50-123-20
10、《建筑防雷施工质量控制与验收规程》dbj50-060及其他相关规定要求，并符合设计要求。
9、发包人作出的符合约定要求的工程变更[含设计变更、技术核定（洽商）下同]等，承包人必须按要求在规定时间内完成，若承包人认为按发包人要求的时间完成不合理，承包人可向发包人工程总监提出建议，承包人按发包人工程总监审批意见执行，否则视为承包人违约。
10、承包人必须严格按照施工程序、工艺作法规定执行，如违反施工程序、工艺作法规定的要求，发包人每发现一次由承包人向发包人支付违约金1000元，承包人还应承担由此产生的一切责任和损失（含购房业主的索赔等）。
11、承包人保证本工程（本合同中所指的本工程均包含承包人分包的分项工程）所使用的材料、设备、配件等质量和工程质量符合约定要求并符合国家关于有害物质限量的相关标准和环保要求。
12、本工程必须实行样板带路，承包人在单项工程进行大规模施工以前，应先做好样板通知发包人现场工程师代表及相关人员确认后方能进行大规模施工，否则由此产生的损失由承包人自行承担。
13、工程施工注重过程和施工程序，承包人应通过严格的工艺流程来保证施工质量，工艺过程必须留下记录。
14、承包人听从发包人的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从现场发包人的要求，要求达到国家规范验收水平，一次验收合格。达不到合同条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人要求返工，若承包人2次以上返工仍无法符合合同条件的，发包人可以单方面解除合同并停付工程款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，承包人应无条件服从并承担由此而发生的所有费用以及相应的违约责任。因承包人原因达不到合同条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到合同条件，发包人有权委托第三方进行施工修复，所发生费用由承包人承担。
15、承包人生产安装过程中，发包人可按每100m抽查3m比例随时要求打开进行材料破坏性检查，承包人应无条件配合，并自行恢复，发包人不付费用，并有权知道其进货渠道，如承包人不配合，按违约处理，视情节轻重，每次从工程款中扣除违约金500－1000元/次，如承包人所用材料不符合发包人要求，其所施工完验收合格部分按综合单价的65%结算，如施工完部分不结算，并且发包人有权终止合同，承包人不得有异义。
1、消防楼梯栏杆采用金属栏杆，阳台、露台栏杆采用彩铝钢化夹胶玻璃栏杆。
2、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆的设计应依据图纸以及设计要求进行相应的深化设计，该设计方案完成后应经过招标方及设计认可。
3、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆材料在加工制作前应进行送样、封样，现场以样品质量标准进行材料的验收工作。
4、承包人应依据设计图纸以及相关技术文件和现场栏杆预留尺寸确定加工尺寸，经现场总包、监理和发包人审核后进行加工后续工作。
5、承包人进场施工前应编制施工方案，施工方案中的技术做法应达到相应的深度，能够指导现场的施工；现场的安装以及临界的处理应严格依照审批后的方案执行。
6、承包人进场后的所有现场施工工艺都应以图纸以及经过审批后的技术文件为依据进行，杜绝没有依据性的、随意性的施工。
1、承包人供应的材料必须按设计施工图和现行有关标准及招标文件规定的材料要求进行采购或制作，并提供产品合格证明及对材料质量负责。
1、质量保修期从工程竣工验收合格、完善整改意见、取得竣工验收证明、移交委托管理人并在工程移交书上签字之日起计算。
2、承包人必须明确维保负责人、联系方式，如遇紧急情况下的联系人。
3、双方根据国务院《建设工程质量管理条例》规定，结合该设备约定质量保修期如下：在正常使用条件下，本工程质量保修期限为贰年。
4、维保期内如出现危及人身、财产安全的，造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用等情况，责任人在接到通知后48小时内未到场进行修复或有意推委、拖延，发包人有权委托第三方修复，发生的费用由承包人负责。
合同签订后，如因发包人原因导致设计变更、现场工程签证、发包人另行委托造成工程费用发生变化的，按以下方法进行调整：
1、本合同附件有相同项目的，按相同项目的计费单价计算。
2、本合同附件无相同项目，但有相近项目的，则参考最相近项目的计费
单价计算。
3、本合同附件无相同项目，也没有相近项目的，由发包人、承包人双方协商解决或签订补充协议。
1、工程款分批支付。
2、工程范围内拦杆安装按月进度支付70%。资料齐全，专项验收合格后，次月支付10%；竣工验收合格后办理完结算，次月支付结算总造价15%。
3、工程范围内栏杆的结算总造价的5%做为质量保修金，贰年保修期满后28天内付清（质量保修金不计利息）。
4、每次支付工程款时，承包人须开具相应税票，竣工结算完成开具结算金额全部税票，否则，发包人有权不支付工程款。
1、发包人委派为现场代表，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
2、发包人有义务提供各楼栋栏杆的规格。
3、在保证承包人生产周期的前提下，发包人为承包人提供必要的工作面、材料堆场。
4、发包人协调主体承包单位提供施工水、电源点，由承包人安装计量表独立计费，以消耗水量及水路损耗按自来水公司水价由发包人代缴后在承包人每期工程款中扣回（生活用水由承包人自行解决，所需费用由承包人承担），工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担，由发包人代缴后在每期工程款中扣回。
5、协调主体单位配合内容：
（1）提供合格施工工作面；
（2）提供水电源各一个点；
（3）提供正确的标高线和轴线；
（4) 提供场地，便于搭设临时仓库（工人宿舍由承包人在施工现场红线外自行解决）；
（5）施工中产生的垃圾、包装物、废料、凿洞开槽产生的渣土由承包人自行收集到发包人指定的地点堆放，由发包人负责协调外运；
（6）负责提供栏杆专业工程安装所需的塞隐蔽缝、固定等所需的水泥、砂；负责用水泥、砂、碎砖等进行接头塞缝（不包括打胶及非水泥砂等的塞缝）。
1、承包人指派为现场项目负责人，全权负责现场事宜。
2、在合同签订前，承包人有义务提供材料样品、型号和图片资料。与发包人共同确认尺寸及样式。
3、承包人应严格按合同约定时间提供符合合同规定的产品，承诺安装后产品表面良好。
4、承包人有义务确保所供产品、安装和服务质量符合合同约定标准。
5、承包人进入施工现场的所有人员应服从发包人、监理方及土建总包方对工程质量、安全、文明施工的管理，因承包人原因造成的各种损失由承包人自行承担。
6、负责栏杆的制作、运输、安装及在移交物业前的清洁和成品保护、保管等，如有损失或遗失，承包人自行承担经济损失。
7、承包人须严格按国家相关法律法规组织施工，施工过程中，发生的各种安全事故及对发包人及第三人人身财产造成的损失，均由承包人承担全部经济及法律责任。
8、承包人责任为协助完成产品的消防报验资料并确保防火门产品和工程通过当地消防管理部门的验收；
9、负责工程的竣工验收。承包人应于工程竣工验收合格后三十天内按《建设工程文件归档整理规范gb50328-2001》要求向发包人提供一式六份合格竣工资料及一式两份竣工结算书。发包人自收到承包人提交的竣工资料之日起15个工作日内向承包人书面提出初步审核意见,承包人自收到发包人的书面初步审核意见之日起15个工作日内按初步审核意见进行补充完善，发包人自承包人补充完善后28个工作日内审核完毕。承包人逾期补充完善的，以发包人的审核意见为准。
1、在发包人同意分包的前提下，承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤消承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。
2、承包人不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。
1、如因承包人供应的栏杆造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由承包人承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。
2、按有关规定承包方供应的货物应办理生产许可证而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任（含安全及质量事故责任）、相关费用均由承包方全部负责。
1、因承包人自身原因未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟壹天，承包人须按1000元/天承担违约金，延期三日仍未能竣工的，承包人须按合同预计总金额的30%向发包人支付违约金，且发包人有权单方面解除合同另行委托其它单位合作。
2、承包人未能按合同约定供货或调换材质、以次充好，视为承包人违约，承包人须按合同预计总额的10%向发包人支付违约金，同时须赔偿因此给发包人造成的损失，且发包人有权单方面解除合同。
3、承包人未能一次通过验收，须按本合同第十五条第一款违约责任处理，直至通过验收，并且由此造成的发包方损失由承包人承担。
1、严禁发包方人员以任何方式明、暗示请吃、请喝、收受礼金、礼品或接受提供的其他私人便利或利益。
2、严禁承包方人员以任何方式向发包方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。
3、如果出现承发包双方在履约过程进行私下提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，对方有权单方解除合同，因解除相关合同造成损失的，应承担赔偿责任；同时，如有违约，仍须承担违约责任。如果上述行为严重的，保留追究法律责任的权利；如果事后主动积极向对方陈述事实，或有证据显示以上行为为工作人员施压的不得已行为，则仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。
举报电话及联系人：xxxx
对所举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。
1、对合同履行过程中发生的争议，发包人与承包人应友好协商解决，争
议无法通过协商达成一致解决意见的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、发包人付予承包人的工程款，承包人须优先支付工人工资；若承包人拖欠建筑工人工资，发包人有权从工程款中直接支付，同时发包人收取该部分款项30%的违约金。
3、承包人须在签证内容实施完毕后三天内向发包人提出签证，过期提出则视为承包人自动放弃此签证权益。
4、施工过程中，如发包人需对部分工程提前安装、以作为销售使用，则承包人须按发包人的要求提前完成该部分工程。
5、发包人只负责提供距施工现场近距离范围内堆放材料的场地，承包人自行解决施工及管理人员住宿办公场所，发包人不予补偿费用。
6、承包人应按施工安全规范做好施工安全管理，指定安全、防火负责人，采取安全及防火保障措施，保证物件堆放整齐与道路畅通。并对施工期间发生的施工质量、安全事故承担全部责任，并负责及时报告发包人及政府有关部门。
7、在施工期间，承包人委派现场的项目经理、项目执行经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时，必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开；项目经理离开期间，项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时，上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的，承包人承担每次每缺一人1000元的违约金。
8、发包人对项目管理人员进行考勤管理，项目经理每个月累计离开现场时间不得超过三个日历天，每超出一天，中标人承担1000元的违约金，此后每天的违约金按1000元递增；施工过程中，发包人有权力指令中标人撤换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员（包括项目经理、副经理及施工管理人员）或班组，中标人必须服从并执行。
1、本合同自双方签字盖章且承包人提交履约保证金后生效。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充协议。
3、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
4、本协议壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。以下无正文
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
签约代表：签约代表：
电话：电话：
日期：
日期：
锌钢护栏安装合同 锌钢护栏购销合同篇二
发包方：____ (以下简称甲方)
承包方：____ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和工程的具体情况，本着公平、合理、互惠互利的原则和诚实守信的精神，为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任，甲方将 公司开发的 小区中的阳台锌钢栏杆、屋面锌钢栏杆制作与安装工程承包给乙方施工，经与乙方协商一致签订如下协议。
一、 订购产品名称：内卡组合式锌钢栏杆
二、 样式及颜色： 按"黑烤漆"确认的样品为准。
三、 工程地点：
四、 安装数量： 阳台栏杆1~11#楼约5000米，屋面栏杆1~11#楼约1000米。结算时按实际安装栏杆面管长度计算。
五、 工期要求：根据甲方要求，以单栋交付给乙方(有工作面)15天内栏杆安装完工，每延迟一天罚款500元。
六、 质量及技术要求：
1、本合同所指栏杆系列均以内卡组合式加工而成，阳台栏杆高度为110cm，屋面栏杆高度为110cm。
2、阳台栏杆材料要求：面管为30×60面包管，厚度1.2㎜;立柱为 40×40，厚度1.2㎜;横管为 32×32，厚度为0.8㎜;竖管为：19×19，厚度为0.8㎜，单价 元/米(含发票)。(材料以样品为准)
3、屋面栏杆材料要求：面管为40×80面包管，厚度1.5㎜;立柱为 40×40，厚度1.5㎜;横管为 32×32，厚度为0.8㎜;竖管为：19×19，厚度为0.8㎜，单价 元/米(含发票)。(材料以样品为准)
4、表面喷涂高强度抗氧化环氧型粉末，并高温固化，具有附着力强，表面硬度高等优点，保证安装后无锈蚀现象。材料进场时必须经甲方及监理方验收合格后方能进行安装。
5、靠墙面扶手管连接采用膨胀螺丝和螺纹钢焊接安装，底脚采用膨胀螺丝或螺纹钢焊接固定并埋于挡水线内。
6、阳台栏杆中间立柱间距离不能大于 1500 mm。
7、施工人员进场后，甲方技术人员必须现场指导。以甲方要求为准，如施工后更改，由甲方负责，与乙方无关。
七、 计算方式：本工程为 包工包料 ，工程包含材料、加工、安装、运输及上下车等费用。
八、 付款方式：
1、乙方每完成一个标段的栏杆工程量的90%，(注：栏杆进度随总包工程进度在施工，由于货梯口部分需后期施工)，甲方验收合格后在一周内支付该标段栏杆工程总工程款的60%，整个小区所有栏杆工程竣工后由甲方和监理验收合格审核结算，30日内付至总工程款的85%，工程整体验收后付至总工程款的95%，余下5%作为质量保证金，在一年后一次性付清。如甲方在上述付款时间内未能支付工程款，逾期七天以上的，则每天向乙方支付500元的违约金。
九、 双方责任及义务：
1、甲方协调处理乙方进场施工条件。垂直运输、施工用电、临时用房、与土建方的配合费用均由乙方与施工方自行协商解决。
2、修补墙面洞口、立柱洞口所产生的费用由乙方负责。
3、乙方必须保证材料及安装质量。保证安装稳固性，做到横xx竖直的要求，减少安装过程中的磕碰，并做好弥补油漆，成品保护工作由乙方负责。
4、乙方应保证安装过程中的安全问题，在进场前对人员进行安全知识教育，指挥，遵守现场的各项安全管理制度。并承担一切安全事故责任及费用。
十、保修：
1、自竣工验收之日起，所有栏杆保修期为一年，保修金为合同结算价的5%，保修期满10天内退还保修金额，不计息。
2、在保修期内，乙方应履行保修义务，因乙方原因造成的工程质量事故和质量缺陷限乙方应无偿保修，并赔偿由此引起的甲方的损失。
3、在保修期正常范围内，乙方应维修，若人为造成的损失，维修费及工时，材料费由甲方承担。
十一、违约责任和解决合同纠纷的方式，双方协商解决，或提起法律诉讼。
十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。自甲乙双方代表签字并盖章后生效，至工程尾款付清之日终止。以上协议，未尽事宜以双方另行协商签订的补充协议为准。
合同订立时间：
合同订立地点：
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
负责人(签字)： 负责人(签字)：
联系电话：联系电话：
锌钢护栏安装合同 锌钢护栏购销合同篇三
发包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
5、合同总价：
1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。
2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。
3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。
合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。
乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。
1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。
计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，共______日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务，不得拖延工期。
在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。
在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。
本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款________%的违约金。
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同一式_____份，双方各执_____份。
3、本合同自双方代表签字盖章后生效。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
锌钢护栏安装合同 锌钢护栏购销合同篇四
甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合鄂尔多斯市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就金景阳城市花园围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致，订立本合同
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程期限：自甲方书面通知进场施工之日起，至工程全部竣工共 天（日历 天）。
二、承包方式和范围
1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工）
3、工程量：700m（暂估）(最终以现场实测为准)
三、质量要求
栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。
本工程围墙铁艺栏杆：
1、高度为1.5m；
2、50x50方管壁厚为1.5mm；
3、40x40方管壁厚为1.2mm；
4、20x20方管壁厚为1.0mm；防锈漆为黑色；乙方安装时，主立管与预埋件必须满焊。乙方必须根据图纸及限价房意见进行施工，
四、合同价格
本工程为固定综合单价为 元/1延长米（包括铁艺栏杆材料制作安装刷油）。总价款以现场实测核算为准。
五、付款方式
发货前甲方支付乙方预付款10000元整，乙方货到现场后，甲方付款达到所到现场货款70%，竣工验收合格后付至合同价款的95%，其余5%如没有维修问题一个月内一次性付清。
六、责任
甲方
1、负责提前7日向乙方发出进场通知。
2、负责提供乙方施工用水、用电源等，电源线、水管乙方自备。
3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。
4、办理工程竣工结算。
5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。
乙方
1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。
2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。
3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件，并提供相应质量合格证明和使用说明书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。
4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。
5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从总包单位的统一调度与安排。
6、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。
7、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术资料。
8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。
9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全责任由乙方全部承担。
七、工程验收
1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb5021-20xx）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20xx）为主要依据。
2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套，并将竣工申请于工程竣工后5日内送呈甲方。
3、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担。
4、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。
八、工程结算
1、工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方须及时提交工程结算报告，并会同甲方办理工程结算；甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作，甲乙双方达成一致意见法人
代表签字加盖公章后的'结算报告为工程款支付的最终依据。
2、工程总量按照实际发生进行结算。
九、工程保修
1、本项工程质保期为贰年，质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；
2、质保期内因围墙铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负责免费更换或维修；
3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，维修的费用标准由甲方确认并在质保金中扣除；乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。
4、质保期满后，甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题，甲方负责在一个月内将扣除已发生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。
十、违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥1000.00元的违约金；
2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对该乙方进行经济处罚。
3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。
十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。
十二、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本合同共一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
甲方：
乙方：
开发有限责任公司
法人代表：
法人代表（代理人）
年 月 日
x法人代表：
法人代表（代理人） 年 月 日
锌钢护栏安装合同 锌钢护栏购销合同篇五
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方xx项目 a、b栋住宅楼的阳台栏杆、栏杆油漆、护窗栏杆分项工程由乙方承包施工，为保证工程质量、工期安全，经双方充分协商制订以下条款，需共同遵循：
一、 项目名称：
二、 工程地点：
三、 承包方式：包工包料。
四、 承包范围：耒阳市“龙城花苑 ”项目 ab栋住宅楼阳台栏杆及护窗栏杆，其内容含设计图纸内涉及栏杆施工的所有内容，包含栏杆分项的施工工艺标准，20xx年《全国统一安装工程预算定额》内牵涉到所有关于栏杆项目的所有工作内容，铁件安装工程(包括焊点磨光等)的全部工作内容。
五、 工程工期：a、b栋必须与土建同步完成，栏杆安装工期以甲乙双方现场管理人员进度安排签证为准。乙方应在甲方要求的时间内完成该分项工程；若无法如期完成，由此而造成的损失均由乙方负责（甲方将采取经济处罚），因甲方原因造成乙方无法正常施工，工期顺延。
六、 工程质量：
（一）：乙方应严格按照甲方提供设计图纸进行施工，执行建设部颁发的有关阳台栏杆、护窗栏杆等施工规范要求，工程质量必须达到质量验评合格标准。施工工序应按规定程序自检、报验合格后方可交付下道工序施工。
（二）：材料要求：
一、锌钢面管 ： 1mm；
产地：
二、热镀锌柱和横管： 4×4×1.5mm；产地： 河南/天津/广东。。
四、栏杆油漆：
a.氟碳漆的要求：按甲方合同要求进行施工，采用中国大地牌油漆，开始施工时由厂家指派技术员到现场进行技术指导，保证油漆的施工质量达到优等，十五年内不脱漆。
b.喷涂环氧富锌底漆；
c. 环氧方铁中间漆；
d.大连振邦 氟碳漆；
五、护窗不锈钢栏杆材料要求：
1）扶手不锈钢面管φ63平管，管壁厚1.0mm；
2）立柱不锈钢管φ51花管，管壁厚0.8mm；
3）横管不锈钢平管φ38平管，管壁厚0.8mm；
4）内衬间隔不锈钢φ22小花管，管壁厚0.7mm；
七、 结算及付款：
一、阳台栏杆按延米结算，综合单价为 元/ m；护窗栏杆0.9米高综合单价为 元/米；护窗栏杆0.6米高综合单价为 元/米；综合单价内容含阳台栏杆、栏杆油漆、护窗栏杆等项目的施工工艺标准和套用20xx年《全国统一建筑工程预算定额》内所有与该项目相关的工作内容。还包括：材料费、人工费、机械费、制作、安装、班组生产安全保护用品及其他风险费。
二、甲方无预付工程款，乙方材料进场后，乙方必须向甲方申报，经甲方确认后方可施工，每月25日按月进度上报完成工程量（必须合格）的80%，月底前支付工程月进度款，待每栋竣工验收合格后支付完成量的95%的工程款，余款作为质量保证金，壹年期满后一次性结算退清保证金。
二、乙方以班组的形式接受甲方的管理，不提供相关的税收及建安。
三、以上单价不含税。
八、 质量保修：
质量保修期一年（自工程竣工验收合格之日起计算）。保修期内发现质量问题，乙方应负责保修至合格为止，使用工料一概由乙方负责，并承担由此而产生的其他分项工程维修费用，保修期满即可退还工程保修金。
九、 甲方责任：
一、现场指导施工方案。
二、提供现场施工用水、电。
三、因甲方原因造成返工，应追加返工部分工程价款及顺延工期。
四、甲方提供栏杆大样图。
十、 乙方责任：
一、严格按照施工规范及质量验评标准施工，确保工程质量。
二、服从调配，及时完成甲方交给任务，应派专业管理人员到位管理；
三、材料进场向甲方提供材料出厂合格证，以及施工产品检测、检验报告；
四、乙方随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件；
五、工程质量达不到约定标准要求，甲方有权要求重新施工，直到符合约定标准，或令乙方无条件退场，按其所完成工程量的40%办理结算，并由乙方承担由此而产生的其他分项工程材料和工期损失的费用。未经报验的工程质量及工程量不予认可。 十一、 特殊约定：
一、乙方应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作；
二、乙方班组应服从现场统一指挥，按指定地方堆放材料，工程完成按指定时间清理材料，做到工完料清；
三、不得收留“三无人员”在工地住宿及工作，工人进场应及时向工程部登记并提供有关证件复印件；
四、乙方在施工前要进行质量、技术交底，确保工程质量，并需对前道工序进行验收，如需整改，应及时通报甲方，以便及时整改，待验收合格后方可进行施工，否则，由此而产生的责任由乙方承担；
五、乙方施工班组工人进场应进行安全教育，岗前安全培训，经考核合格后方可上岗，特殊工种应持证上岗。组织安全生产班前活动，严禁违章操作，及时检查工地安全状况，消除安全隐患。发生安全事故乙方应负全部责任，甲方概不负责。
十二、本协议未尽事宜另行补充协议。
十三、本协议壹式贰份，甲方执叁份，乙方执壹份。自签定之日起生效，工程尾款付清自然失效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 身份证： 年 月 日
