一键复制
合同是交易双方之间承诺和约束的法律文件。合同的编写需要注意各项细节，避免模糊和漏洞的存在。下面是一些合同模板，可以帮助您编写合同和了解合同的基本结构。
建材工程合同最新篇一
2、保修责任：保修期内，产品在使用过程中，如果出现相关的质量问题和使用安全问题，则供方接到需方通知后8小时内到场查看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案，如果供方在需方通知后不按时到场，或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见，则视为供方认可需方提出的异议，需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用，并可以要求供方承担由此造成需方的损失。
第十一条：不可抗力。
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条：通知方式。
需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。
1、电话、;传真：，以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为供方已收到维修通知。
第十三条：争议的解决。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向人民法院起诉，诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。
第十四条：合同的有效期限。
1、材料签收单一式五份，相关部门各执一份;。
3、本合同一式陆份，供方、需方各执叁份，具同等法律效力;。
4、本合同自双方签定盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
因甲方建设工程的需要，需向乙方订购材料，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、单价(材料名称及单价)，此单价均为运至甲方项目部指定地点卸料后的价格(即料费、运费、装卸费等以及一切不可预见费用)。合同单价为固定单价，不调价。
二、质量及规格：乙方所供应的原材料的质量和规格必须符合业主、监理、甲方以及交通部颁布的技术规范要求，乙方不得擅自变更料源、规格、质量;对于不符合要求的材料，甲方有权拒收，所造成的损失由乙方负责。
三、供应量：乙方必须按照甲方的进度要求确保进料的速度、数量和质量，保障进料的连续性，日供应量不得少于吨/日，月供应量不得少于吨/月。且各种不同规格的材料应与甲方设计配合比大致相似，严禁供应单一规格材料，否则不予结算，若乙方材料供应不及时(自然因素除外)无法保障正常施工，甲方将对乙方按已供材料总价5%给予经济处罚。
四、结算方式：每吨结算一次，付款额为每次结算总价的%，甲方不预付工程材料款，实行转帐支付，结算时乙方必须提供合法有效的符合规定的正式税务发票。余款在工程竣工验收后内付清。
五、结算依据：凭甲方材料人员开具的磅房单据作为结算凭证，该单据必须有甲方两名材料员签字视为有效凭证，壹人签字、复印、涂改、丢失、白纸条、票据内容与现实不符的均为无效凭证，不予结算。
六、供应时间：按照甲方所规定的时间供应合格的材料。
七、运输：由乙方自行解决运输车辆，运至甲方指定地点卸货。
八、安全：由乙方自行承担供料的装、卸和运输过程中任何环节的安全，甲方概不负责，并不承担连带的刑事和经济责任。
九、乙方应按照国家规定自行纳税，本合同单价已包含税金及其它一切费用和不可预见费用。
十、乙方应严格管理运料车队，按照甲方规定进行作业，不得违章、违规、野蛮作业，否则造成一切后果由乙方负责，造成甲方损失的乙方应全额赔偿。
十一、乙方人员(管理人员、驾驶员等)不得以任何理由挑起事端，未经甲方人员允许不得随意进出磅房，不得破坏甲方的任何设施，否则造成后果由乙方负责。乙方人员对甲方人员和设施有异议可以向项目部或计量监督单位反映，由项目部计量监督单位按照有关规定处理。
十二、甲方有权根据自己的进度要求安排其它单位供应材料，乙方不得提出任何理由阻挠。
十三、乙方人员不得向甲方有关人员行贿：若发生行贿事件，一经查实，甲方有权冻结乙方全部材料款，并按结算总价的20%直接从材料款中扣除作为罚金和清理出场。
十四、纠纷解决方式：双方协商解决或向甲方所在地人民法院申请诉讼。
十五、其它未尽事宜双方协商解决。
本合同一式陆份，甲方收执伍份，乙方收执壹份，双方代表签字生效，工程结束，款清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建材工程合同最新篇二
供货方：_______签订地点：_______。
一、在平等自愿，互惠互利的'基础上，经甲乙双方的友好协商，就甲方向乙方购中纤板达成如下协议：
三、交(提)货地点、方式：于______至______内分批发完(不可抗力因素除外)。
六、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
九、违约责任：按《民法典》有关规定执行。
十、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项：______。
双方承诺，本合同供、需方签章之日生效。
购货方：_______。
供货方：_______。
年月日：_______。
建材工程合同最新篇三
甲方(供方)：签订地点：
甲方经营部地址：签订时间：
乙方(需方)：
乙方公司地址：乙方施工地址：
因工程建筑需要，就建筑用材一事，根据我国《_合同法》及有。
一、产品规格、单价、数量及付款计划。
1、结算时货款和利息一并结清，不能只结货款不结利息。
2、甲方在送货过程中，应按照甲乙双方的协定，当甲方所送货款达到款。如乙方不按约定付款。甲方有权停止供货，并追收所送货款5%的违约金及全部货款。
3、乙方应在送货之日起月内付清全部货款，如不按约定付款，逾期每天加收余下货款的3%的违约金。
二、运输费用及责任：
1、以上材料由甲方负责运到乙方所指定现场。中途所发生的一切费用均由甲方承担。2、乙方应提前三天向甲方通知具体供货计划及时间，甲方必须保证在双方计划三天内供货。
三、乙方指定授权收货人在收货单上签字确认，一经签字则视为甲方交货完全符合合同约定。
四、如乙方出现资金困难或者中途退场等不能按约定付款，余下货款由直接支付给甲方。此条款需盖章生效。
五、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商，其中一方可依法向所在地辖区人民法院起诉。
六、备注：以上产品单价不带发票，如需发票按3%收取。付款方式不能以承兑汇票方式支付。如遇市场波动价格双方协商。
七、本合同一式份，供方份，需方份。
本合同经双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建材工程合同最新篇四
采购方：(以下简称甲方)。
供应方：(以下简称乙方)。
总价：元人民币(小写)总价：元整(大写)。
：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)。
：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
建材工程合同最新篇五
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况。
单位：元。
第二条质量标准：
第三条交货：交货方式为________(卖方送货/买方取货)。
交货时间：____年____月____日。
交货地点：________________。
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
(二)第六条违约责任：(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款%的违约金;延迟交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款%的违约金;。
2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
买方(章)：________卖方(章)：________。
住所：____________住所：________。
联系方式：____________联系方式：____________。
订时间：____年____月____。
日签订地点：________________。
建材工程合同最新篇六
(需方)：以下简称甲方：
(供方)：以下简称乙方：
经协商同意，根据《_合同法》的规定，订立合同如下：
第一条、甲方向乙方订货总值为人民币元。其产品规格、质量(技术指标)、单价、总价如下列表。
第二条乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告及产品出厂合格证。
第三条交货规定。
1、交货方式：乙方负责把产品送到施工现场。甲方负责卸货。
2、验收方法。
(1)甲方查看瓷砖包装箱上的相关标识是否清楚，包括品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号和日期。
(2)核对送货产品必须与订单相符(开箱抽检)。
(3)每款瓷砖的胚体瓷砖商标必须与定单相符。
(4)检查送货品种必须与合同相符。
(5)甲乙双方在验货时核对瓷砖的数量是否与合同相符。
3、质量检查。
(1)检查瓷砖是否有破损，如果有，不应超过规定运输损耗。
(2)检查瓷砖的平整度，必须符合规范要求。
(3)检查瓷砖的色差，必须符合规范要求。
(4)检查瓷砖的规格差异，必须符合规范要求。
(5)检查瓷砖的直角度，必须符合规范要求。
(6)如瓷砖到货验收时，上述检查结果与订货时不符，甲方有权退货。
第四条货款及费用等付款结算办法。
1、到货时，双方再次核算瓷砖单价和总价。
2、甲方订货时先付定金，到货后组织验收，验收合格后开具产品入库单，乙方以现场入库单为准到甲方财务办理付款事宜(按货物总价先付%)。
3、甲方在铺贴完成后，如无质量任何问题，再支付完货物尾款。
第五条乙方应负经济责任。
1、产品花色品种、规格、质量不符合合同规定时，甲方同意利用的，按质论价，甲方不同意利用的，乙方应负责退换。由于上述原因造成延误交货的，乙方应承担相应经济损失。
2、乙方未按合同规定的数量交货，少交的部分甲方如果需要应照数补交;如甲方不需要，可以退货，退货损失由乙方承担。如甲方需要乙方不能交货，乙方应承担甲方相应的损失。
3、产品交货时间不符合合同规定，乙方每延期一天，应付甲方货物总值的%作为延期交货罚金。
第六条甲方应负责任。
1、甲方中途退货，应预先与乙方协商，退货数量不得超过总合同量的%，乙方同意退货的，甲方应赔付退货损失，不同意退货的，甲方仍按合同规定接货。
2、甲方未按合同规定付款，每延期一天，甲方应付乙方货物价值%作为赔偿。
3、乙方送货产品如甲方拒绝接货，甲方应承担相应损失。第七条产品价格如需调整，须经双方协商并经甲方同意后才能变更，如乙方因价格问题影响交货，乙方需承担给甲方带来的损失。
第八条如因生产资料、生产设备、生产工艺和市场发生重大变化，乙方须变更品种、质量、花色、包装等必须经甲方同意，否则将承担相应法律责任。
第九条甲乙双方任何一方要求全部及部分注销合同，必须提出充分理由，并经双方协商，提出注销的一方必须向对方赔偿相应的损失。
第十条本合同所订立一切条款，双方不得单方修改。
第十一条本合同自签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐，甲方付清尾款后作废。
甲方(签章)：手机：年月日。
乙方(签章)：手机：年日月。
建材工程合同最新篇七
合同编号：_________。
买方：_________。
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
委托代理人：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
联系人：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
卖方：_________。
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
委托代理人：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
联系人：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况。
第三条包装标准。
标的物包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。
买方对商品包装有特殊要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。
第四条合理损耗标准及计算方法：_________。
第五条设计。
1.卖方需要实地测量的，测量时间为：_________。
2.卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;。
3.设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第六条定金。
买方应在年月日前向卖方交付总价款_________%的定金(此比例不得超过20%)，卖方交货后，定金抵作价款。
买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。
第七条交货。
交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间：_________;交货地点：_________。
安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为_________，安装费用由_________承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第八条换货。
交货验收完毕后买方因对货物的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方承担。
第九条余货处理。
安装后的剩余货物，在包装完好且没有损坏等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方承担。
第十条验收。
对于货物的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第十一条提出异议的时间和方法。
1.买方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向卖方提出书面异议;在异议期间，买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
买方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知卖方的，视为货物合乎规定。
2.买方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.卖方在接到买方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知买方处理情况，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。
第十二条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。
在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。
如卖方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，卖方应按延期交货部分总值的万分之_________作为罚金付给买方。
第十三条付款时间_________。
双方约定以第_________种方式支付价款。
1.签订本合同时，买方支付预付款_________元，收到货物后一次性支付余款;。
2.签订本合同时，支付定金(货款的20%)，收到货物后，支付(货款的40%)，验收合格后，支付货款的20%。
3._________。
第十四条保险。
1._________方应以_________方为保险受益人向_________方指定的保险公司对货物投保_________方指定的险种，并应使该保险在本合同履行完毕前持续有效，保险费用及维持该保险所需费用均由_________方承担。
如因_________方未及时投保和续保而造成损失的，由_________方自行承担。
2.保险事故发生后，_________方须立即通知_________方，并将受保险金所需的一切有关必要的文件及时交付给_________方。
第十五条卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
第十六条保证人。
1.买方委托_________为本合同买方的保证人，保证人向卖方出具不可撤销的租金担保函。
买方负责将本合同复印件转交保证人。
2.保证人根据《担保函》就买方在本合同项下应向卖方支付的全部费用承担连带保证责任，该费用包括相关一切费用。
第十七条通知。
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十八条保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十九条违约责任。
1.卖方违约责任：
(1)卖方不能交货的，向买方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
(2)卖方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如买方同意利用，应按质论价;买方不能利用的，应根据具体情况，由卖方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)卖方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，卖方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。
买方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，卖方应赔偿买方该不合格包装物低于合格物的差价部分。
因包装不当造成货物损坏或灭失的，由卖方负责赔偿。
(4)卖方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向买方支付逾期交货的违约金，并赔偿买方因此所遭受的损失。
如逾期超过_________日，买方有权终止合同并可就遭受的损失向卖方索赔。
(5)卖方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，买方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因买方保管不善而发生的损失，均应由卖方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的，卖方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担买方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)卖方提前交货的，买方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，买方可拒绝提货。
卖方逾期交货的，卖方应在发货前与买方协商，买方仍需要货物的，卖方应按数补交，并承担逾期交货责任;买方不再需要货物的，应在接到卖方通知后_________日内通知卖方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意卖方发货。
(8)其它：_________。
2.买方违约责任：
(1)买方中途退货的，应向卖方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
(2)买方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向卖方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)买方自提产品未按卖方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向卖方支付逾期提货的违约金，并承担卖方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)买方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向卖方支付逾期付款的违约金。
(5)买方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给卖方造成的损失。
(6)买方如错填到货的地点、接货人，或对卖方提出错误异议，应承担卖方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定：_________。
第二十条声明及保证。
1.买方：
(1)买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
(2)买方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
(3)在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
(4)买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
2.卖方：
(1)卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
(2)卖方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
(3)在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
(4)卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方的`法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十一条争议解决方式：
2.协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第二十二条其他约定事项：_________。
第二十三条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第二十四条任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。
提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。
第二十五条客观条件变化。
1.买方如发生破产、关闭、停业、合并、分立等情况时，应立即书面通知卖方并提供有关证明文件，如本合同因此不能继续履行时，卖方有权采取相关措施。
建材工程合同最新篇八
买方：
卖方：
根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：____________元。
第二条质量标准：
第三条交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）。
交货时间：____________。
交货地点：____________。
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后____________日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第____________种方式支付价款。
第六条违约责任：
（一）卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第九条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
建材工程合同最新篇九
负责人： 联系方式：13 153。
被告：四川 建设工程有限责任公司，住所地：成都市金牛区长庆 号。
法定代表人：贺 职务 总经理。
诉讼请求。
1、请求贵院判令被告向原告支付货款 元，以及从201 年6月19日起至款清之日时止按人民银行同期贷款利率计算的资金利息（利息暂定为一万元）。以上合计 元。
2、本案诉讼费、保全费由被告承担。
事实与理由。
201年月 日，原被告签订供销合同，合同约定原告向被告1承建的项目供给模板木方建材。原告按照合同约定履行完毕了供货义务。201年月19日双方进行结算，确认货款总额为 元。同时被告2在结算单上签字确认。后原告多次要求被告支付货款，被告均拒绝推诿。
原告认为，被告的行为已经违反了合同约定，故此，原告特依据民事诉讼法的相关规定，向贵院提起诉讼，望贵院依法判决。
此致
区人民法院。
具状人：
201 年 月 日。
