一键复制
合同一旦签订，双方应当履行各自的义务并确保合同的有效执行。在签署合同之前，应当对其中的条款和内容进行详细的审查和讨论，确保不存在瑕疵。以下是一些常见合同案例，供大家学习和参考。
屋面施工合同屋面施工合同篇一
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、守信原则，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。
一、概况。
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程内容：照图纸设计要求，及国家现行施工规范质量验收要求，施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板，以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理，按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)。
二、承包方式。
乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包安全文明施工”的方式，完成甲方委托的全部施工内容。
三、材料。
1、主材选用耐低温-10°的，高聚物改性沥青防水卷材(sbs)。
2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。
3、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。
4、乙方将防水材料采购到施工现场后，乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师，对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(gb18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工损失费用由乙方承担。
四、工程造价。
1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。
2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费，
以及材料进场的检验费。
3、本工程施工面积约2，施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候，施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)。
五、工期。
按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。
六、施工工艺及技术要求。
1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(gb50207-20xx)要求，以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10j301)。
2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求，编制《防水专业施工方案》，报监理工程师审批。
3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。
七、工程质量及验收。
1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(gb50207-20xx)、《地下建筑防水构造》(10j301)要求。
2、施工过程中的分部、分项验收，必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后，方可进入下道工序施工。
3、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验，对有渗漏部位应做好技术处理，直至质量验收符合要求。
4、在全部工程完工后，乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。
八、安全施工文明施工。
1、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度，进场作业人员必须戴好安全帽，作业人员必须经上岗培训，持证上岗。
2、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工，一切因此而发生的直接、间接损失费用，完全由乙方自理。
九、工程款支付。
1、本工程竣工验收合格后，乙方提交工程造价结算书，经监理工程师审核确认后，甲方在10个工作日内，向乙方支付70%的合同结算款。
2、在第一次付款后6个月内，如防水工程返修问题较少，甲方向乙方继续支付25%的合同结算款，留5%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后6个月内，防水工程返修问题较多，甲方向乙方继续支付20%的合同结算款，留10%的结算款作为质量保修款。
3、质量保修期到期后，甲方支付乙方剩余工程款。
4、工程款支付均为无息支付。
十、工程质量保修及其他补充约定。
1、本防水工程施工质量保修期为五年。
2、在质量保修期内，因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接到甲方维修通知后，应立即组织人员赶赴现场进行维修，并承担由此引起的一切费用损失。
3、本工程严禁乙方再次分包和转包，一经发现，甲方有权立即终止合同，并要求乙方限期改正，如乙方拒绝执行，甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。
4、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时，双方的经济损失分别由各自承担。
5、工程款结算时，乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)。
6、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证，持证上岗率100%。
7、乙方施工人员如需要在现场食宿，统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排，费用由乙方自理。
8、乙方施工期间，应派驻一名项目经理或工长常住现场，全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。
十一、违约责任。
在合同履行期间，甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务，如有违约，由违约方支付合同总价的20%款，作为合同违约金赔偿。
十二、合同争议解决及法律效应。
1、本合同执行中，如发生合同外争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向工程所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。
3、本合同以工程质量保修期满，甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期，合同到期后，即告无效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日
屋面施工合同屋面施工合同篇二
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：___。
2.工程地点：___食堂。
3.工程内容：食堂屋顶防水及食堂室内粉刷（含人工、材料费）。
二、合同工期：
计划开工日期：
计划竣工日期：
三、施工要求：
1、必须严格执行施工规范。安全操作。
2、施工期间乙方因工程需要使用该场地，乙方负责承担施工现场的清洁，做好施工现场保护及消防等工作。
3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。
四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工，要求全部过程合格标准；在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。
五、验收工程、工程款及付款方式：乙方应主动配合甲方完成验收工作，该工程经甲方验收小组验收合格后，按工程实际造价（乙方提供发票）甲方付款。
六、在组织施工过程中，乙方应对施工人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方施工人员疏于防范，操作不规范等造成的安全事故均由乙方负责。
七、在组织施工过程中应科学规范，统筹安排，因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失，乙方必须向甲方承担。
八、对特别情况，尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效率，但不得与本合同抵触。
九、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，即双方签订之日起生效。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
___年___月___日___年___月___日。
屋面施工合同屋面施工合同篇三
甲方：
乙方：
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
1、乙方按甲方预先敲定的'维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份，双方各持一份。
11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
经办人（签名）：
乙方：
经办人（签名）：
20xx年月日。
屋面施工合同屋面施工合同篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。
二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。
三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。
四、工程价款：
屋顶防水工程，每平方米单价为39元；
五、工程工期：
在甲方通知进场之日起开始计算，工期为______天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。
六、工程要求：
1，防水材料、产品名称：
2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。
3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。
6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。
七，结算方式：
1，乙方料进现场预付工程款______%工程款，为______元。
2，乙方施工完毕，验收合格后付______%工程款，为______元。
3，房屋竣工验收交付使用后______日内付______%，为______元。
4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量。
问题情况下，支付给乙方。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：
日期：
屋面施工合同屋面施工合同篇五
建设单位：____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方)承包单位：(以下简称为乙方)。
为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
一、工程概况：
1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点：督院街。
3、工程内容：
a、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做b防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
b、墙面：、找平层、新做b防水卷材、保护层压光。
c、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期：
1、按甲方要求，遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
三、承包方式：
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任：
1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任：
1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价：
合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式：
合同签定乙方进场后，按工程总造价的30%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
八、违约责任：
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：甲方代表签字(盖章)：
乙方：乙方代表签字(盖章)：________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇六
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用b4.0厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
1、甲方责任。
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;。
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_____年。
五、付款方式：
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为______年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
屋面施工合同屋面施工合同篇七
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北xx新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：处理湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米。
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区。
2、工程名称：湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面处理。
3、工程内容：新做一层b改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。
3、施工厚度要求：采用外3厚b防水卷材。
4、全部包工包料，单价为27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式。
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工文明施工。
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包。
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险。
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修。
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所。
提供。
的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、在全部完工后，乙方必须向甲方。
提供。
验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：
屋面施工合同屋面施工合同篇八
甲方：
乙方：
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的`手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份，双方各持一份。
11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
经办人（签名）：
乙方：
经办人（签名）：
20__年月日。
屋面施工合同屋面施工合同篇九
工程建设单位：__________(以下简称甲方)。
工程承建方：__________(以下简称乙方)。
因十字布小学教学楼屋面长年漏水，虽经多次进行防水补漏，但仍然未能彻底解决这一问题。学校就此事向康乐街道党委政府申请拨给资金进行屋面改造。康乐街道党委政府非常重视，经康乐街道研究决定，由康乐街道出资将十字小学教学楼屋面改造成彩瓦屋面，以彻底解决漏水问题。为确保工程进展顺利，确保工程质量，经甲乙双方协商，本着公正平等的原则特制定如下施工合同。
一、工程项目：康乐街道十字小学教学楼彩瓦屋面施工。
二、工程地址：康乐街道十字布小学校园内。
三、工程结构：屋面防水、排水沟、下水管、杉木屋架、水泥瓦漆成红色。
四、工程造价及建筑面积：总面积535平方米，每平方米造价包工包料200元，总造价107000元。大写：壹拾万柒千元。
五、施工要求：
1、屋面须进行全面沥青防水。
2、做好排水沟，排水沟必须满足屋面排水要求。
3、安装好屋面下水管，并确保无论下多大的雨都能排水顺利。
4、木屋架的安装材料一律采用杉木，所用的杉木平均直径不少于12，以确保木屋架牢固。
5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在盖好后全部漆上红漆。
6、从学生安全方面考虑，施工应在学校放学后或双休日进行，确保安全。
六、施工时间：20xx年12月1日——2103年12月30日。
七、施工及完工要求。
1、乙方要按施工要求进行施工，甲方有权进行监督施工质量。
2、工程施工完成后，由甲方进行验收。如发现不合格，乙方无条件进行返工，所产生的费用由乙方负责。
3、在施工过程中，乙方要要求施工人员注意施工安全，如发生施工安全事故甲方不负责，全部由乙方负责。
甲方签字(盖章)：__________乙方签字(盖章)：__________。
_____年_____月_____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十
甲方：
乙方：
甲方将修复酒店贵宾楼屋顶的所有防水工程。经双方协商，乙方负责承包施工，并签订如下协议：
乙方负责承包劳务和材料。
屋面维修工程应在劳务材料承包的情况下，按完工后实际维修面积每平方米43元的价格结算。
屋顶工程所需的所有维护材料均采用金指防水材料。严格按照施工规范进行施工，所有接缝长边压8cm，短边压10cm。
乙方需要加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施。如果乙方的措施无效，发生人身和财产安全事故，其一切责任和后果由乙方承担。
工程竣工后，甲方按双方共同计量确定的价格支付工程总造价的50%，两次暴雨后支付工程接待屋面剩余50%的45%，剩余5%一年后付清。
屋面防水保修期为5年（从屋面竣工之日起计算）。如果乙方施工的防水工程在5年内出现渗漏，乙方应无条件按合同要求的时间负责修复，所有工时和材料费由乙方承担，如出现渗漏，甲方应通知乙方需要修复，公共财产损失由乙方承担全部责任。甲方不承担任何费用。
本协议涉及的所有税费均由乙方支付给相关部门。
从20xx年3月12日到本月20日。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，相关部门各执一份。
甲方（公章）：_______乙方（公章）：________。
屋面施工合同屋面施工合同篇十一
根据《民法典》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。
一、工程名称：________。
二、工程地点：________。
三、技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，屋面采用西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。
四、承包方式合同价格：本工程由甲方提供材料及屋面瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算，计________元平方米。
五、承包范围：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的`安排。4、材料搬运由乙方负责。
六、付款方式：乙方施工完成一栋屋面瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后____日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。
七、工期要求：每栋铺贴时间天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。
八、双方遵守责任：(一)甲方责任：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。2、按合同约定支付分包工程款。3、甲方给乙方提供住宿及水电。
(二)乙方责任：1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。
九、违约责任：甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。
十一、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同四第2条执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：________。
_________年____月____日________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十二
甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，根据民法典及建筑实施有关条例规定，甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则，为确保质量和施工顺利进行，经协商特签定如下合同。
一、工程地点：_______。
二、单位工程名称：_______。
三、工程造价：_______元(含税)。
以实际验收工程量每平方米：32元；
注：其他零星项目未尽事宜，甲乙双方根据实际情况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。
四、质量要求：所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工，乙方必须按照国家颁发的'《gb50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工，如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行负责。
五、工程期限：
工期_______天，即从________年____月____日至________年____月____日止。
六、安全责任：乙方在施工过程中，必须时刻注意安全，强化施工安全教育和管理，要严格按照安全规范操作，如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。
七、付款方式：本工程不付预付款，施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外，其余一次性付清。
八、违约责任：合同签订后，甲乙双方若任何一方违反以上条款，由违反方承担违约责任，并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。
九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份；本合同自签字盖章之日起生效。
甲方代表：_______(盖章)。
乙方代表：_______(盖章)。
签订日期：________年____月____日
屋面施工合同屋面施工合同篇十三
建设单位：____(以下简称为甲方)。
承包单位：___((以下简称为乙方)。
为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点：督院街。
3、工程内容：
a、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做b防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
b、墙面：、找平层、新做b防水卷材、保护层压光。
c、具体做法详见施工图。
1、按甲方要求，遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的`单价(包括厂商报价)执行。
合同签定乙方进场后，按工程总造价的30%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：
甲方代表签字(盖章)：
乙方：
乙方代表签字(盖章)：
________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十四
甲方：
乙方：
根据《民法典》，经甲乙双方友好协商达成以下协议：乙方负责更换时代花园小区屋面瓦。
工程地点：____县时代花园小区更换范围：时代花园小区所有楼号屋面损坏的水泥瓦承包方式：乙方包工包料每块12元(按实际更换瓦块数进行结算)质量要求：达到屋面工程质量验收规范要求的标准。要求屋面瓦平整，坡度合适、无有空鼓现象。
工程款支付：建设单位、监理验收合格后支付总工程款的70%，竣工验收合格后付25%，余5%为质保金。
甲方责任：
1、提供材料堆放场地。
2、提供施工用水、电等。
3、按合同约定拨付工程款。
4、对于施工现场提供必要的技术指导、监管工程质量、进度、安全。
乙方责任：
1、乙方负责提供安全用具、如安全帽、安全带等。乙方施工需要按照甲方提供的技术交底进行施工。乙方的施工工艺必须达到工程质量验收规范的要求，确保工程质量。
2、乙方的'施工工期必须按照甲方的要求进行，如因乙方原因造成工期延误后果由乙方承担全部责任。
3、乙方必须保证施工人员的安全，不许酒后施工，否则出现人身事故乙方承担全部责任，与甲方无关。
4、乙方负责清运因更换屋面瓦所造成的建筑垃圾至甲方指定地点，不得乱抛乱扔造成他人伤亡。
5、乙方负责提供所有工程款的完税发票。
其它未尽事宜按友好协商的原则双方协商解决。
本合同一式两份，自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十五
甲方：
乙方：身份证号码：电话：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：
由乙方负责包工包料。
屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
开工日期：自_________年____月____日起至_________年____月____日止。
本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十六
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚sbs防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。
四、工程量计算及工程造价。
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。
2、屋面防水二层sbs，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元/结算。
五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
六、甲方义务：
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责：
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。
八、其他：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
屋面施工合同屋面施工合同篇十七
委托方甲方：
承建方乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水。
2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
3、承建方式：由乙方包工包料。
4、保修办法：免费保修期为5年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收。
7．付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方:。
乙方:。
_____年_____月_____日。
