一键复制
合同是一种约定，是为了明确各方之间的权益和责任。合同中的义务和权利应当平衡，保障各方的合法权益。针对不同行业和场景，以下是一些常用的合同样本供您参考。
不锈钢来料加工合同书篇一
甲方(建设单位)：
乙方(施工方)：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格。
2、略;。
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算;。
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现。
质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;。
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;。
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;。
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量验收：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。
七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
八、备注。
甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：
甲方代表签字：乙方代表签字：
不锈钢来料加工合同书篇二
甲方：乙方：
经双方友好协商，甲方委托乙方生产一批：
1.乙方必须按照甲方的交货时间和数量交入甲方仓库(费用乙方承担)否则由此造成的损失由乙方承担。超过规定的交货时间，货款或加工费2个月后付款。超过1天，扣加工费的5%，2天扣10%，以此类推。
2.乙方必须严格按照甲方提供的样衣及制作要求进行操作，乙方必须对产品的质量完全负责，乙方在生产车间必须把质量控制好，以免返工重检，甲方对产品检验时，如果发现返工比例在8%以上，只结算货款或加工费的80%，针织只允许翻工比例在6%，梭织返工比例允许在4%。
3.甲方在收货时发现无可挽救的质量的问题，扣货款的一半，到客户无扣款后再付给乙方。
4.甲方在收到乙方的成品后进行检验，对于不合格产品，甲方有权拒收，由此产生的后果由乙方负责。残次品将由生产单位承担经济责任。
5.成品交到甲方仓库，如发现线头没剪干净，由甲方安排人员剪。所产生的费用由乙方承担，每件扣加工费0.50元。
6.乙方在生产前送三套产前样给甲方跟单人员确认，封样方可生产。
7.付款方式：所有产品经甲方检验合格后结算之日起二个月内付清，但尽量提前付给。
8.乙方应及时配合把返工的产品返好，通知在10小时内没来洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工费用由乙方承担。
9.乙方应按公司发货数量交货，如有少数或次品，每件/套按出厂价扣款。
10.此合同一式两份，经双方签字后生效。
11.此合同项下的加工制作单为本合同不可分割的一部分。
12.签约时间年。
甲方：乙方：
代理人：代理人：
不锈钢来料加工合同书篇三
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格
2、 略;
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现
质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。
本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
不锈钢来料加工合同书篇四
甲方：（加工方）
地址：_____ ___电话：______ __
乙方：（来料方）
地址：_____ ___电话：__ __ ___
双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。
第一条加工内容
乙方向甲方提供加工尼龙再生粒子所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
第二条来料加工的质量来料加工合同乙方提供的原材料正常备损率为40%，甲方加工后产成品的含灰量在4%以下。来料出现明显异常时甲方应立即通知乙方到现场查看。
第三条加工时间
甲方在收到原材料后的45天内将加工后的成品运输至乙方工厂。甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。
第四条加工费
甲方为乙方进行加工的加工费为800元/吨。
第五条付款方式
甲方将来料的'产成品运抵乙方工厂，乙方即时支付加工费后卸货。
第六条运输与保险
乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责；甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由乙方负责。
第七条不可抗力
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。
第八条合同有效期
本合同自签字日起生效。有效期两年。本合同有效期届满之前1个月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等效力。本合同未尽事宜按合同法及相关法律法规执行。
甲方：________________（盖章）乙方：________________（盖章）
代表：________________代表：________________
____年____月____日____年____月____日
不锈钢来料加工合同书篇五
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格；
2、略；
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
1、如期办理拨款结算；
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：
甲方代表签字：乙方代表签字：
不锈钢来料加工合同书篇六
承揽方：（以下简称甲方）
发包方：（以下简称乙方）
一、目的和背景条款
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律和本项目的具体要求，甲乙双方在协商一致的基础上，本着自愿、公平诚信的原则，就乙方提供的原材料加工砂石事宜签订本合同，以资共同遵守。
二、甲方在自己的加工场地里进行加工，自行负责加工设备、场地平整，机械基础。甲方自行负责生产所需的一切费用。
三、加工的沙石规格为：碎石、砂。加工单价为20元/m，甲方只负责加工，不得对外出售。
四、甲方在为乙方加工沙石期间，应优先保证乙方所需的材料需求。
五、验收方式加工后的砂石材料符合相关质量、使用要求。
六、结算方式：
待乙方提供所有原材料加工完毕且验收合格后，结清所有加工费。
七、双方责任：
甲方在生产期间的一切安全事故和老百姓纠纷，由甲方自行负责，乙方概不负责，须乙方提供支持或帮助时，乙方应给予大力支持。甲方每月生产的产量，乙方负责全部回收。
八、因履行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承担违约责任，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
九、本合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
不锈钢来料加工合同书篇七
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规等规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、项目概况：
1、工程地点：史丹利小区（原华丰四厂）。
2、施工内容：不锈钢栏杆的制作及安装。
3、承包方式：包工包料。
二、技术标准和质量要求：
1、采用“名粤”牌不锈钢，63实测0.7mm；51实测0.6mm；38实测阳台0.6mm，飘窗0.5mm；32实测阳台0.5mm，飘窗0.4mm；22实测阳台0.4mm，飘窗0.3mm；38×38方管实测0.7mm。
2、标准：
（1）在存放过程中，应有防止磕碰、划伤和被油污染的措施；
（3）钢管间距必须符合国家强制性规范要求。
三、双方工作范围：
1.甲方提供施工队员施工生活场地，乙方保证现场干净且不影响正常施工。
2.乙方负责材料供应并附有检测报告及出厂合格证，负责检验批抽样检测，功能性检测，保证质量达到同行业质量标准。质量不合格，材料不达标，乙方必须返工，直到合格为止，工序不报验概不结算。
3.严格按照技术交底及变更通知进行不锈钢栏杆的施工，不得减少任何要求及内容，每减少一道工序或改变合同约定的材料用量，或破坏已有成品、半成品，乙方无条件接受处罚。
4.遵守甲方有关规章制度，保证安全生产、文明施工；与土建总承包单位密切配合。
5.在成品未经验收前，乙方承担成品保护的全部责任。
四、质量检查和返工。
1.乙方按照规程施工，确保工程质量，随时接受甲方及监理人员的'检查检验，为检查提供便利条件，并按照要求返工、返修。
2.施工中若发生质量事故，乙方承担质量事故的全部责任，若乙方违章违规操作出现安全事故，乙方承担全部责任。
五、验收及完工。
1.施工完毕后乙方通知甲方及监理验收，工程验收合格后，移交甲方管理。
2.工程保修期为一年，保修期内出现质量问题，由乙方无偿进行返修。
六、价格及付款方法：
1.阳台、屋面栏杆：87元/m；飘窗栏杆68元/m。
2.材料进入工地现场后（乙方采购，采购时必须有甲方参与并签字认可，），拨工程总价的60%；本分项工程竣工，甲方和监理单位验收合格后拨付至工程造价的85％（根据实际发生的工程量）；楼体综合验收合格决算后拨付至95%（此时提供发票）；剩余5％作为质保金，一年内无质量问题付清。（承包方报价包括各种型材和各种税、费。乙方提供的发票，必须符合临沭县临沭镇税务部门的要求）。
七、安全。
乙方应采取严格的安全防护措施。如有安全事故发生并由此而产生的费用由乙方自负。
本合同双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并甲方付清款后失效。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方：_______乙方：_______。
法人或授权委托人：_______法人或授权委托人：_______。
不锈钢来料加工合同书篇八
甲乙双方为开展来料加工业务经友好协商特订立本合同。
第一条加工内容乙方向甲方提供加工________产品名。
称________数量)件所需的原材料乙方向甲方支付相应的加工费后，甲方将乙方提供的原材料所加工成的产品交付乙方。
第二条交货乙方在合同期间每个月向甲方提供________原材料并负责运至________车站或加工地交付甲方甲方在收到原材料后的________个月内结算加工费后将加工后的成品________件负责运至________交付乙方乙方负责运费)。
第三条来料数量与质量乙方提供的原材料须含____%的。
备损率乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一略和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料甲方除对无法履行本合同不负责外还得向乙方索取停工待料的损失乙方特此同意确认。
第四条加工数量与质量甲方如未能按时、按质、按量交付。
意的其他不可抗力引起的事故致使一方不能履约时该方应尽快将事故通知对方并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失对方不得提出赔偿要求。
第六条仲裁本合同在执行期间如发生争议双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决提请中国________仲裁机构进行仲裁。
第七条合同终止本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________件由甲方加工的成品交付乙方并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。本合同如有未尽事宜或遇特殊情况需要补充、变更内容须经双方协商一致。
甲方承接方_______________。
乙方定做方________________。
不锈钢来料加工合同书篇九
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格。
2、略;。
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算;。
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现。
质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;。
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;。
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;。
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量验收：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。
七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
八、备注。
甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：
甲方代表签字：乙方代表签字：
不锈钢来料加工合同书篇十
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格；
2、略；
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算；
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的`垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量验收：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。
七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
八、备注。
甲方（单位盖章）：
乙方（单位盖章）：
甲方代表签字：
乙方代表签字：
