一键复制
合同的有效期可以根据需求和约定的事项来确定，可以是长期的或短期的。提高合同的可执行性有哪些方法和技巧？下面是一些商务合同范文，供您参考和借鉴。
电力工程承包合同篇一
发包方：（简称甲方）。
承包方：（简称乙方）。
经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为sc200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：
1、该施工电梯安拆费总承包价为元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。
2、付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用5000元（大写：伍仟元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。
3、安装及拆除时间：根据甲方施工需要。
4、乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。
5、该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。
6、该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）。
7、该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。
8、甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
9、施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。
10、甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节，乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节，将按照每拖延一天500元处罚。
11、合同有效期：乙方安拆完毕，甲方付清安拆费用时终止。
12、合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份，甲乙双方各执一份。
13、本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取。
14、其它未尽事宜双方协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力工程承包合同篇二
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容。
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格。
二、工作期限。
开始工作日期：年月日；
结束工作日期：年月日；
总日历天数为：天。
三、劳务价款。
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据20_年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。
2、劳务价款的支付。
（1）合同生效即支付预付款30000元；
（2）进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%；
（3）最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%；劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
四、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
五、图纸。
劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。
六、劳务发包人义务。
2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；
5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务。
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认。
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决。
合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数。
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款。
十三、合同生效。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定签字、盖章后生效。
劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
文档为doc格式。
电力工程承包合同篇三
工程项目名称：__________________。
工程项目地点：__________________。
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：
一、甲方应承担的安全责任。
1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施最新电力工程施工合同范本最新电力工程施工合同范本。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任。
1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作最新电力工程施工合同范本文章最新电力工程施工合。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。
施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
甲方：_________________。
___________年___________月_________日。
乙方：_________________。
___________年___________月_________日。
电力工程承包合同篇四
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。
一、规格、数量及价格。
二、报价范围。
1、包含部分：设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、1年质保。
2、不包含部分：税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。
3、甲方应以银行汇款方式，向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项，若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。
乙方指定账户及账号分别为：
（1）、单位全称：开户银行：账号：
（2）、户名：开户行：账号：
（3）、户名：开户行：账号：
三、合同总额及付款。
1、合同签订后5日内支付合同设备总价的30%计：万元（大写：）；
2、电梯产成发货前10天支付合同设备总价的60%计：万元（大写：）；
3、剩余10%验收合格后三个工作日内付清。计：万元（大写：）。
四、质保及提货。
1、交付定金并确认图纸后45天内出货。土建符合安装条件并甲方第二次付款后10个工作日内货到现场，到货后甲方支付第三次付款25个工作日内安装调试完毕（土建后期，门洞封堵，机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行，土建施工时间不包含在电梯安装工期内）。乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。
2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起12个月，但最长不超过乙方发货之日起18个月，两者以先到为准。但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。
3、如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的，则乙方不承担和负责维保工作及费用，亦不承担因非乙方安装调试引起的质量事故及责任，且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。
4、本合同在履行过程中，甲、乙双方的任何一方需要变更的，且应在合同交货期前30天以书面形式提出并通知另一方，并证得另一方的书面确认，因甲方原因而引起的'合同变更，则增加的费用应由甲方承担。
5、除不可抗力原因外，甲、乙双方中的任何一方单方终止合同，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金；经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交（提）货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。
6、除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的30%支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。
7、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、地陷、台风、洪水、泥石流、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
8、甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。
9、若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由人民法院裁决。
10、本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
五、本合同经甲、乙双方签字盖章，同时须加盖骑缝章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力工程承包合同篇五
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年________月________日签订合同编号为________的《________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
1、协议内容补充部分为：
乙方责任：
(1)乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。
甲方责任：
(1)原合同中的一期合同总价(人民币________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元，______年______月______日付________万元，______年______月______日付40万元，______年______月______日付________万元。
(2)本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________________。
乙方：________________。
电力工程承包合同篇六
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：
一、工程项目。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包工程范围及工程量：
4、承包期限：年月月日竣工。
6、乙方必须投入的工种及人数。
二、工程结算。
工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。
三、工程质量。
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
四、安全生产。
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。
2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
五、材料供应。
甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
六、施工机具。
1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。
2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。
3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏。
乙方负责赔偿。
七、现场管理。
1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
八、违约责任。
1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。
2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算，甲方可从工程款中扣除作为违约金。
九、附则。
1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
签订日期：签订日期：
电力工程承包合同篇七
出租方：___________。
承租方：___________。
签订地点：___________。
签订时间：________年________月_________日。
根据《民法典》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)。
第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_______日内，重新签订合同。
第三条租金。
第四条押金(保证金)。
经双方协商，出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿后，押金金额退还承租方。
第五条租货物资的维修保养。
租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条租赁合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
2.在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任。
1.出租方违约责任：
(1)未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。
(2)未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。
(3)未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_______%的违约金。
(4)其他违约行为________________________________________________________。
2.承租方违约责任：
(1)不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金 %的违约金。
(2)逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金 %的违约金。
(3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付期租金 %的违约金。
(4)其他违约行为________________________________________________________。
第八条争议的解决方式。
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
第十条本合同一式_____份，合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租方：______________________ (公章)。
地址：______________________。
法人代表：___________________(签章)。
开户银行及帐号：__________________________。
承租方：______________________ (公章)。
地址：______________________。
法人代表：___________________(签章)。
开户银行及帐号：__________________________。
年 月 日 。
电力工程承包合同篇八
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容。
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格。
二、工作期限。
开始工作日期：年月日;
结束工作日期：年月日;
总日历天数为：天。
三、劳务价款。
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据20_年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。
2、劳务价款的支付。
(1)合同生效即支付预付款30000元;。
(2)进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%;。
(3)最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。
四、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;。
(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);。
五、图纸。
2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;。
5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;。
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务。
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认。
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决。
合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数。
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款。
十三、合同生效。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定签字、盖章后生效。
劳务发包人：(公章)劳务承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电力工程承包合同篇九
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：__________________.
二、工程地点：__________________.
三、承包方式：__________________.
四、工程造价：__________________.
五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的'安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
甲方（盖章）：__________________。
______年______月______日。
乙方（盖章）：__________________。
______年______月______日。
电力工程承包合同篇十
乙方（施工单位）：_________。
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：___________________________。
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为_________项目用电工程架设_________用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装_________变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目）。
三、工程工期。
1、工程时间：_________年_________月_________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料。
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
五、材料设备供应。
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。
六、工程质量。
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量：合格工程。
七、工程价款。
以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整（小写：_________元整）。含正规发票。
八、工程费用结算方式。
1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。
2、开户银行及帐号___________________________。
乙方：_________。
开户银行：__________________。
账号：___________________________。
九、甲方应承担的主要工作及责任。
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表：_________。
十、乙方承担的主要工作及责任。
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的.监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》（gb50173—92）相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
十一、工程变更。
1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。
十二、工程竣工验收。
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他。
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。
4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件。
1、建设工程造价预（结）算书。
2、安装图。
3、线路施工图。
签订时间：_________年_________月_________日。
签订时间：_________年_________月_________日。
