一键复制
合同可以保障各方的合法权益。合同的起草需要明确用词，避免歧义和模糊性，以便将来解释和执行。合同范文如下，供您参考和学习，以便更好地了解合同的内容和格式。
工程联营合同协议篇一
甲方：
住址：
法定代表人：
乙方：
住址：
鉴于：甲方在设立分，分的管理、业务开拓均有乙方承包经营，现甲乙双方经过友好协商，达成本协议。
为了扩大总规模，增强效益，同时规范分的运营，防范经营风险，促进乙方的责任心及积极态度而制定本协议。
1、甲方在设立分，任命乙方为分经理，全面负责分的经营管理工作。
2、甲方可以根据需要派一名内勤人员驻分办公，其他分人员有乙方聘用；
3、分设立的事宜和费用均由乙方负责和承担。
4、分设立后的经营资金、费用及分人员的工资、保险等均有乙方承担；
5、分承包建设施工工程由甲方提供一切证件、手续；
6、分必须保证在一年内将不少于3人以上的建造师注册到总（与建造师相配套的技术负责人、十大员、特殊工种等）。
7、总应及时通知分所有人员参加各类培训（如：建造师、三类人员安全培训等），所发生的费用有分自理。
8、承包期限与甲方经营期限相同。
1、乙方承包经营范围与甲方经营范围相同；
2、管理费收取为比例提成制，乙方按照分承包工程工程款的0、5%向甲方交纳管理费；
3、管理费的交纳日期为分每次收到工程款的当日内，工程款分批支付的，乙方按照分每批收到的工程款的比例交纳管理费；项目主体工程结束前，剩余部分需一次完（工程造价100万元以内的签订合同时，一次性全额交清管理费）。
1、甲方可以根据情况更换、派驻分的内勤人员；
2、甲方有权监督乙方对分的经营；
3、甲方有权制定分的财务制度和管理制度；
4、甲方应当根据分的经营需要提供印鉴、证照、帐户等；
5、甲方应当配合乙方进行经营、管理及处理相关法律问题；
6、甲方可以根据分具体情况审核、查阅分与经营有关的所有材料和账目；
7、甲方不得在区域内再设立分，并不得在本区域内自营相同业务。
1、乙方可以根据经营需要自主聘用工作人员；
2、乙方可以自主选择承包的工程项目并使用甲方的资质进行招投标；
3、乙方交纳管理费后的盈利归乙方自由支配；
5、乙方应当按照法律规定交纳分的各种税费；
6、乙方应当遵守分的各项财务制度、管理制度及甲方对分的管理制定；
8、乙方应当按照国家的劳动制度给分人员发放工资并交纳各项费用；
9、乙方不得以甲方或甲方分的名义对外签订与经营无关的各种合同。
1、乙方不按约定交纳管理费的，甲方可以解除协议；
2、乙方不遵守财务制度的，甲方可以解除协议；
3、乙方利用分从事犯罪活动的，甲方可以解除协议；
4、乙方不按照法律规定和合同约定组织施工建设的，甲方可以解除协议；
8、乙方因其他原因无常经营、损害甲方利益的，甲方可以解除合同；
9、甲方在区域内另行设立分或在本区域内自营相同业务的，乙方可以解除合同；
10、甲方无故拒绝配合乙方经营分业务的，乙方可以解除合同。
1、因分承包工程、建设施工等行为导致甲方向第三人承担责任的，甲方可以向乙方追偿；
6、因乙方其他违约行为导致甲方受到经济损失的，乙方应向甲方赔偿；
7、因甲方违反本协议其它约定义务造成乙方经济损失，甲方应对乙方的实际经济损失给予赔偿。
本协议自甲方免去乙方分经理职务或乙方辞去分经理职务时终止；
2、因本协议被解除、终止的，双方对与分承包工程施工有关问题发生争议，自愿提交郑州仲裁委员会仲裁。
按照省地方税务局直属税务分局的通知，自年1月1日起，凡工程中标签定施工合同后，一个月内必须开具《外出经营许可证明》，超过期限罚款5000—50000元。
凡今后各分所中标工程必须有法定代表人到场签字方为有效，法定代表人有事确实不能到场的，有法定代表人指定其代表或委托代理人签字方为有效。
本协议一式二份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
___年___月____日。
___年___月____日。
工程联营合同协议篇二
中国技术进口总公司和__________国__________公司根据《_中外合资经营企业法》和中国的其它有关法规，本着平等互利的原则，通过友好协商同意在___________省__________市共同投资，联合经营__________公司。
第一章合营公司的组成。
合营各方为：
中国技术进口总公司(以下简称甲方)在中国__________注册登记，其法定地址在中国__________省_______市________街______号;法定代表：姓名__________职务__________国籍__________。
__________国__________公司(以下简称乙方)在__________国__________地登记注册，其法定地址在__________国__________地;法定代表：姓名__________职务__________国籍__________。(如合营为多方者，可称丙，丁....方)。
合营公司的法定地址在合营公司根据业务需要，经有关当局批准后，可在国外或其它地方设立分支机构或办事处。
合营公司是在中国境内设立的合资经营有限公司，是中国的法人、公司的一切经营活动必须遵守中国的法律，法令和条例的规定。
第二章营业范围与服务内容。
营业范围：
合营公司将承担下列各类项目的工程承包或咨询服务：
煤矿，冶金，石油，交通运输，水力发电，火力发电，核电站，水利，通讯，及上述各类项目的附属项目等。
服务内容：
合营公司在其营业范围内，将为客户提供下列各类服务：
工矿企业工程项目的新建，改建，扩建和技术改造，发展规划设计。
初步可行性分析。
可行性研究。
项目评价。
选择土建施工部门。
土建工程的施工监督。
培训技术人员，管理人员。
技术转让。
董事会批准的其它服务项目。
合营公司将根据上述服务范围，类别及公司营业计划，寻求承担中国国内或国外项目。
第三章投资总额及资本转让。
合营公司的注册资本为__________元(人民币或双方商定的一种外币)。
其中甲方出资__________元。占注册资本__________%。
乙方出资__________元。占注册资本__________%。
甲乙双方将以下列方式作为出资。
甲方：现金__________元，专有技术使用费__________元。共__________元。
乙方：现金__________元。机械设备__________元。专有技术使用费__________元，其他__________元。共__________元。
任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴按条办理。
注册资本的增加转让或以其它方式处置，均经董事会通过。并报原审批机关办理登记手续。
合营一方向第三者转让全部或部分出资额，需经公司他方同意，公司他方有权优先购买其转让的股份，公司一方向第三者转让出资额的条件.不得比向公司他方转让出资额的条件优惠。
第四章利润分配和亏损负担。
合营公司利润在按中国税法纳税完了以后，由董事会决定扣除公司的储备基金，企业基金和职工福利基金后，合营各方按出资比例分享利润或分担亏损或风险。
合营公司的资产负债，仅以公司注册资本为限。
第五章合营期限，终止合同及财产清算。
合营公司在领取营业执照后，即可以法人身份开始营业，合营期限为__________年，合营期满合营合同自行终止。
的申请，每次延长以_____年为限。
合营公司期限届满或提前解散时，董事会应指定一个清算委员会，清算委员会可包括或由全体董事组成，并按照中国的有关财务会制度订立公司清算计划。妥善进行清算，合营公司的全部财产资金用于偿还公司债务，履行赔偿义务支付清算费用后，所余全部财产均应依双在注册资本中所占的投资比例进行分配。
第六章合营各方的义务。
甲方责任：
按照条的规定，按时提供应分摊的资本。
协助合营公司在中国注册并取得营业执照。
按照合营公司的营业计划.为合营公司提供国内外工程项目。
协助合营公司在当地招收有经验的和合格的经营管理人员，工程技术人员及工人。
协助合营公司的外籍工作人员办理入境签证，工作许可证等手续。
负责办理合营公司委托的其它事宜。
乙方责任。
按照条的规定提供应分摊的资本。
按照条及附件的规定，提供适用及先进的技术.乙方应尽最大努力取得所需要的出口许可证(详见附件)。
按照合同规定.向合营公司提供有经验的合格的技术人员及高级管理人员。
协助合营公司聘请国外有关高级工程技术及管理人员。
培训合营公司的技术人员，管理人员及其他工作人员。
按照合营公司的.营业计划，寻找国外有关工程项目。
办理合营公司委托的其它事宜。
免责范围：
合营各方除按合同规定享受权利，承担义务外，对于因合营公司的行为引起或与合营公司行为有关的任何间接或直接发生的损失或损害，双方均不向对方负责。
第七章董事会。
合营公司设立董事会。董事会为合营公司的最高权力机构。董事会由______名董事组成。其中甲方______名;乙方______名;董事长由甲方委派;设副董事长__________名.由__________方委派。
董事长，副董事长及董事的任期为四年，任期期满后，如获继续委派可以连任。
任何一方可以随时更换自己委派的董事长，副董事长或董事，但必须书面通知合营的另一方。
董事会的职权，决议程序及董事会的召开均按合营章程的规定执行。
第八章经营管理机构。
合营公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名由________方推荐，副总经理_______名。由甲方推荐________名，乙方推荐__________名。正副总经理任期为__________年。
总经理的职责是负责执行董事会的决议，组织和领导合营公司的经营管理工作，副总经理根据合营章程的规定，协助总经理工作。合营公司将根据本公司的业务需要下设部门经理。负责部门业务的日常工作。并对总经理和副总经理负责。
正副总经理由合营公司董事会任命和免职。正副总经理不得兼任其它公司和企业的总经理和副总经理的职务。各部门经理由总经理任命。
第九章财务会计制度。
合营公司的财务会计制度应根据_有关法律和财会规定。结合本公司的实际情况加以制定。合营公司注册登记后，应及时到当地财务部门和税务机关备案。
合营公司在中国银行开立人民币和外汇帐户，也可以在经批准和指定的国外其它银行开立帐户。
合营公司的财务会计制度，应采用日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止，为一个会计年度，公司会计采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。一切记帐凭证，单据，报表，帐簿必须用中文书写，(也可以同时用甲乙双方同一种外国文字书写)。
第十章劳动管理。
合营公司职工的雇佣，辞退，工资，福利，劳动保护，劳动保险及劳动纪律等事宜，均按《_中外合资经营企业劳动管理规定》和董事会与合营公司工会签订的劳动合同办理，劳动合同订立后.即报当地劳动管理部门备案。
甲乙双方推荐及聘用的高级管理人员，高级工程技术人员的工资及福利待遇等问题由董事会讨论决定。
第十一章技术和服务的提供。
合营双方长期合作的一个重要目的，是由双方向合营公司提供先进和适用的技术和优质服务，推动合营公司业务，使其在国内获得卓越显著的经济效益，在国际市场上获得较强的竞争能力，技术和服务的提供将与公司从事的项目相结合，并支持项目的实施，公司还将根据具体情况制订培训计划，使其公司有关职员能成功地运用这些先进技术.技术和服务的提供方式，具体内容，费用标准等详见附件_____。
合营公司与合营双方。
签订的有关技术或服务协议，其期限为__________年，协议期满后.合营公司仍有权使用这些技术。
第十二章纳税。
合营公司按照_有关税法规定交纳各种税金。
合营公司的职工按照《_个人所得税法》交纳各种税金。
第十三章保险。
合营公司的各项保险均向中国人民保险公司投保，由公司经理向董事会提出公司的保险计划，经董事会讨论决定后，以合营公司的名义办理投保手续。
第十四章违约责任。
合营一方因不履行合同或履行合同义务不符合约定条件，造成合营另一方损失时，受损失一方有权要求赔偿损失或采取其它补救措施.补救措施采取后尚不能完全弥补另一方所遭到的损失的，另一方仍有权要求赔偿损失。
合营一方因违反合同而承担的赔偿责任，应相当于另一方因此而遭到的损失，并支付一定数额的违约金，其违约金的计算方法如下....
合营一方未按期支付合同规定的应付金额，合营公司有权收取迟延支付金额的利息.从逾期第一个月起。
上述逾期的利息以各自出资的货币支付。
第十五章不可抗力。
合营双方因不可抗力事件(地震，台风，水灾，火灾，战争及其它不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故)以致造成受事件直接影响的一方迟延履行或无法履行本合同，在符合下列全部规定的情况下不作为违约处理。
不可抗力事件是阻止、阻碍、迟延受事件影响一方履行合同的直接原因。
受事件影响的一方在该事件发生的情况下，已经采取了所有能够实施的合理措施。
受事件影响的一方。在遭受事件时，已立即通知合营他方。并在十五天以内，以书面形式提供事故情况，及处理结果和迟延履行或无法履行本合同的理由.并由该事故发生地的合法公证机关出具证明。
一旦事件影响已克服或处理结束.受事件影响的一方必须立即通知合营他方。
第十六章争议的解决。
合同发生争议时，合营各方应尽可能通过协商或第三者调解解决，当事人不愿协商解决的，可以提交中国仲裁机构或双方同意的其它仲裁机构仲裁。在中国仲裁应遵守中国仲裁机构的仲裁程序，在其它机构仲裁应遵守该机构的仲裁程序。
仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力。
仲裁费用由败诉方负担或由仲裁裁定。
第十七章适用法律。
本合同的订立，效力，解释，履行和争议的解决均受_法律管辖。
第十八章合同的变更与解除。
经合营各方协商同意后，可以变更或修改合同，合营各方必须就此签订书面协议方能有效。
合营任何一方未征得合营他方的书面同意，不能将本合同章程和合同附件规定的权利和义务转让给第三者，违反上述规定以任何方式转让的合同均属无效。
前两款所述变更情况，按中国法律或行政规定，应由国家批准成立的合营合同，应经原审批机关批准方能有效。
有下列情形之一的，合营一方有权通知他方解除合同。
企业发生严重亏损，无力继续经营;。
另一方违反合同，以致严重影响订立合同时所期望的经济效益。
另一方在约定期限内没有履行合同，在被允许迟延履行的合理期限内仍未履行合同。
发生不可抗力事件.致使合同的全部义务不能履行;。
合同约定的解除合同的条件已经出现。
有下列情况之一的合同即告解除。
仲裁机构裁决或法院判决终止合同;。
双方商定同意解除合同.
在合营合同解除时，双方有义务完成合营公司正在进行的项目。
第十九章合同生效及其它。
按本合同原则订立的如下附件，包括章程，协议，附件等均为本合同的组成部分.本合同条款与附件条款发生矛盾时，应以本合同条款为准。
本合同经双方法定代表签字后，须经__________批准方能生效。
本合同于__________年_______月_______日由甲、乙双方的授权代表在地签字。
中国技术进口总公司。
代表签字：________________。
甲方见证人：(签字)______。
________年______月_____日。
_____国_______________公司。
代表签字：________________。
乙方见证人：(签字)______。
________年______月_____。
工程联营合同协议篇三
乙方：
根据《_合同法》《_合伙企业法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就工程施工及事项经过协商达成如下协议，供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况：_________。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、工程量：_________。
4、工程内容：_________。
5、工程价格：_________。
6、合同工期：_________。
二、利润分配：
经双方协商另签合约。
三、经过协商，甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队，从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后，经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务。
a、甲方的权力和义务。
1、全权委托，负责开立银行账户，配备相关的账外资金等一切前期工作，并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部（含为乙方设立办公室，购置办公用品及办公设施），全权负责工程施工，必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏，按章纳税，合法施工，独立承担安全生产中相关经济和法律责任，一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担，乙方有权追究甲方责任。
b、乙方权利和义务。
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用，确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作，负责协调施工期间所有的周边环境关系，确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理，乙方派员参与“财务管理”（乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章），以确保乙方股权利益，乙方不参与甲方施工期间所有管理工作，不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定。
1、本协议书与《施工合同》同时生效，本协议不受甲。
方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响，具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜，双方另签补充协议，作为本协议的附件，具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方（盖章）：_________。
法人代表：__________________。
委托人：__________________。
身份证号：__________________。
工程联营合同协议篇四
根据《_合伙企业法》及国家有关法律、行政法规规定，全体合伙人在诚实守信、平等互利、自愿联合的基础上，经共同协商一致，达成联合经营协议如下：
一、联合企业的名称和经营范围和经营场所。
第1条联合企业的名称为：
第2条联合企业的经营场所：
二、联合企业的经营范围：
三、联合人的姓名、住所。
1、联合人：身份证：地址：
2、联合人：身份证：地址：
3、联合人：身份证：地址：
四、联合人出资方式、数额和缴付出资的期限。
1、联合人%。
2、联合人。
3，出资。
4、超过该日。
期将实际现金出资比例分配股份。
五、联合人权利和义务。
第1条本联合企业由联合人共同出资、共同经营。
第2条联合人在联合正常经营范围内的一切行为，由全体联合人承担民事责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则又该联合人个人承担。
第3条在执行联合业务过程中，因联合人的过程致使他人遭受人身伤害或财产损失的，由全体联合人承担责任。
第4条联合人不能成为其他联合企业的联合人。
第5条联合存续期间，联合企业积累的财产和权益为联合企业财产，为联合经营使用。
六、利润分配、亏损分担方式（联合人按实际出资额享受利润分配，没有出资人只占干股，享受分配联合人共同承担企业亏损风险）。
第6条本联合企业税及企业正常开支后利润提10%公积金（用于扩大生产，联合人和职工的福利），余下按投资比例分取红利。
第7条企业亏损，按联合人投资比例承担责任。
七、联合企业事务的执行。
第8条经全体联合人一致同意，为执行联合企业事务联合人，对外代表联合企业，其他联合人不再执行联合企业事务人。
第9条执行事务的联合人依照联合章程或联合人授权进行经营。
工程联营合同协议篇五
甲方：
住址：
身份证号：
乙方：
住址：
身份证号：
甲、乙双方因共同投资设立有限责任（以下简称）事宜，特在友好协商基础上，根据《_合同法》等相关法律规定，达成如下协议。
1、名称：有限责任。
2、住所：
3、法定代表人：
4、注册资本：元。
5、经营范围：，具体以工商部门批准经营的项目为准。
6、性质：是依照《法》等相关法律规定成立的有限责任，甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对承担责任。
由甲、乙两方股东共同投资设立，总投资额为元，包括启动资金和注册资金两部分，其中：
1、启动资金元。
（1）甲方出资元，占启动资金的%；
（2）乙方出资元，占启动资金的%；
（3）该启动资金主要用于前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作为开业后的流动资金，股东不得撤回。
（4）在账户开立前，该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户（开户行：账号：），开业后，该临时账户内的余款将转入账户。
（5）甲、乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。
2、注册资金（本）元。
（1）甲方以现金作为出资，出资额元币，占注册资本的%；
（2）乙方以现金作为出资，出资额元币，占注册资本的%；
（3）该注册资本主要用于注册时使用，并用于开业后的流动资金，股东不得撤回。
（4）甲、乙双方均应于账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入账户。
3、任一方股东违反上述约定，均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。
1、不设董事会，设执行董事和监事，任期三年。
2、甲方为的执行董事兼总经理，负责的日常运营和管理，具体职责包括：
（1）办理设立登记手续；
（2）根据运营需要招聘员工（财务会计人员须由甲乙双方共同聘任）；
（3）审批日常事项（涉及发展的重大事项，须按本协议第三条第5款处理；甲方财务审批权限为元币以下，超过该权限数额的，须经甲乙双方共同签字认可，方可执行）。
（4）日常经营需要的其他职责。
3、乙方担任的监事，具体负责：
（1）对甲方的运营管理进行必要的协助；
（2）检查财务；
（3）监督甲方执行职务的行为；
（4）章程规定的其他职责。
4、甲方的工资报酬为元/月，乙方的工资报酬为元/月，均从临时账户或账户中支付。
5、重大事项处理。
不设股东会，遇有如下重大事项，须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行：
（1）拟由为股东、其他企业、个人提供担保的；
（2）决定的经营方针和投资计划；
（3）第三十八条规定的其他事项。
对于上述重大事项的决策，甲乙双方意见不一致的，在不损害利益的原则下，按如下方式处理：。
6、除上述重大事项需要讨论外，甲乙双方一致同意，每周进行一次的股东例行会议，对上阶段经营情况进行总结，并对下阶段的运营进行计划部署。
1、成立前，资金由临时账户统一收支，并由甲乙双方共同监管和使用，一方对另一方资金使用有异议的，另一方须给出合理解释，否则一方有权要求另一方赔偿损失。
2、成立后，资金将由开立的账户统一收支，财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。账目应做到日清月结，并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。
1、利润和亏损，甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。
2、税后利润，在弥补前季度亏损，并提取法定公积金（税后利润的10%）后，方可进行股东分红。股东分红的具体制度为：
（1）分红的时间：每季度第一个月第一日分取上个季度利润。
（2）分红的数额为：上个季度剩余利润的60%，甲乙双方按实缴的出资比例分取。
1、转股：成立起年内，股东不得转让股权。自第年起，经一方股东同意，另一方股东可进行股权转让，此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权。
若一方股东将其全部股权转让予另一方导致性质变更为一人有限责任的，转让方应负责办理相应的变更登记等手续，但若因该股权转让违法导致丧失法人资格的，转让方应承担主要责任。
若拟将股份转让予第三方的，第三方的资金、管理能力等条件不得低于转让方，且应另行征得未转让方的同意。
转让方违反上述约定转让股权的，转让无效，转让方应向未转让方支付违约金元。
2、退股：
（1）一方股东，须先清偿其对的个人债务（包括但不限于该股东向借款、该股东行为使遭受损失而须向赔偿等）且征得另一方股东的书面同意后，方可退股，否则退股无效，拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务。
（2）股东退股：
若有盈利，则总盈利部分的60%将按照股东实缴的出资比例分配，另外40%作为的资产折旧费用，退股方不得要求分配。分红后，退股方方可将其原总投资额退回。
若无盈利，则现有总资产的80%将按照股东出资比例由进行分配，另外20%作为的资产折旧费用，退股方不得要求分配。此种情况下，退股方不得再要求退回其原总投资。
（3）任何时候退股均以现金结算。
（4）因一方退股导致性质发生改变的，退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。
3、增资：若储备资金不足，需要增资的，各股东按出资比例增加出资，若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。若增加第三方入股的，第三方应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务，同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。
1、发生以下情形，本协议即终止：
（1）、因客观原因未能设立；
（2）、营业执照被依法吊销；
（3）、被依法宣告破产；
（4）、甲乙双方一致同意解除本协议。
2、本协议解除后：
（1）甲乙双方共同进行清算，必要时可聘请中立方参与清算；
（2）若清算后有剩余，甲乙双方须在清偿全部债务后，方可要求返还出资、按出资比例分配剩余财产。
（3）若清算后有亏损，各方以出资比例分担，遇有股东须对债务承担连带责任的，各方以出资比例偿还。
1、任一方违反协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在日内补足，由此造成未能如期成立或给造成损失的，须向和守约方承担赔偿责任。
2、除上述出资违约外，任一方违反本协议约定使利益遭受损失的，须向承担赔偿责任，并向守约方支付违约金元。
3、本协议约定的其他违约责任。
1、本协议自甲乙双方签字画押之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
2、本协议约定中涉及甲乙双方内部权利义务的，若与章程不一致，以本协议为准。
3、因本协议发生争议，双方应尽量协商解决，如协商不成，可将争议提交至住所地有管辖权的诉讼解决。
4、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
签订时间：___年___月____日。
工程联营合同协议篇六
成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
1、工程名称：_________________。
2、工程地点：_________________。
3、工程量：万立方米，以现场测量实际方量为准。
4、工程单价：运距五公里，单价为元/立方米含爆破，每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价）。
工程期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。
乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。
1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月________日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。
2、工程款结算：待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次_付给乙方。
3、甲方拨付给乙方的预付款、进度款，甲方必须监督乙方使用。
4、在施工中由甲方提供油料及炸材，其费用由乙方承担，甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。
（一）甲方的责任及义务。
1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸（现场时提供）。
2、甲方并派一名财务监理，监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。
3、为乙方提供临设场地，水、电进场和施工便道等前期工作提供服务，其费用由甲方承担，以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后，所有水、电、气等费用自付。
4、负责协调与施工有关的相关事宜，并与乙方共同协调当地周边关系。
5、甲方有权对乙方质量，安全、进度进行监督检查。
6、及时汇总上报施工报表、材料，按时上传下达有关工程情况。
（二）乙方的责任及义务。
1、承接任务后，全面组织施工，加强管理，建立健全各项规章制度。
2、提供一套完整的施工组织设计方案书，管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。
3、在施工过程中应规范施工，严格按操作规范和安全操作规程，做到安全施工，确保工程质量和进度。如发生安全事故，一切责任由乙方全权负责，与甲方无任何责任。
4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料，整理建档成册。
5、做到清洁、文明施工、安全施工。
6、加强财务管理，接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用，按时发放工人工资，使施工正常进行。
7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。
8、协调好周边及上、下级关系。
9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算，自负盈亏，独立承担一切经济民事、刑事法律责任。
工程项目的工程保证金，民工工资保证金，民工社保意外伤亡保险金，爆破物品安全保证金，由乙方承交_______________。由业主开收据，双方所签订的内部承包协议生效。注：保证金按国家规定时间返还。在签订内部承包协议后乙方支付给甲方合同履约金_______________万元人民币，合同履约金在乙方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时，甲方一次性返还给乙方。
1、乙方进场手，经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务，乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标，乙方无条件退场，甲方不退还余款。
2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工，停工期的一切损失由甲方承担（具体标准双方按实情另行协商解决）。
1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议，其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。
2、本合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效，在结清结算款后失效。
甲方：_______________。
乙方：_______________。
_______年_______月_______日。
工程联营合同协议篇七
根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县(或市、省)人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
第一条征用土地数量及方位。
甲方征用乙方土地共__亩，其中，稻田__亩，水塘__亩，菜地__亩，坡地__亩，宅基地__亩，林木__亩，共有树木__株。所征土地东起____，南起____，西起____，北起____。
第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费。
1.根据__省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地(包括菜地)按该地年产值的__倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地，不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。)。
2.根据__省(或自治区、直辖市)政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的__补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按__办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。
3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为__公斤，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)__公斤，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元;菜地按平均亩产大白菜__公斤计算，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元。
4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的.比例及征地数量计算，共计__人;甲方对乙方农业人口的安置;补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府的标准计算)。
甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后__日内，甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共__元(其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍)，付款均通过建设银行转帐托付。
第三条减免公、余粮交售任务。
甲乙双方按照__人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向__人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以__人民政府的批文为准。
第四条安置办法。
乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第()项办法解决：
1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件;在可能和合理的条件下，经县、市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
3.迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则，与附近生产队合并，甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。
(按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力，经__省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标，经__省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁队、并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区、或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所有的补偿费、安置补助费，由县市以上人民政府与有关乡村商定处理，用于组织生产和不能就业人员的生活补助。)。
乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，乡村能够解决的，由乡村自行解决;乡村不能解决的，由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资，经县(或市)土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
第五条甲方的责任。
1.甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
2.甲方已征用二年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地)，除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县(或市)人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
第六条乙方的责任。
1.自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其它附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。
第七条工程临时用地。
甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
工程联营合同协议篇八
承包人(全称)：
发包人根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城工程签定工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。
3、质量保修责任。
发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格，同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任。
承包人的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付，否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。
承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、质量保修金的支付在保修期2年后，保修期维修较少或业主投诉少，监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内，如果维修次数，业主投诉较多，保修金五年以后酌情结算，保修金结算后，承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书一式四份，双方各两份，由施工合同发包人、承包人双方签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：(公章)郑州郑东置业有限公司承包人：(公章)。
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日。
工程联营合同协议篇九
乙方：
甲方、乙方根据《_建筑法》、《建设工程质量管理例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容。
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题和材料设备质量缺陷问题或其他缺陷，及由于乙方(指购买本项目房屋的客户)维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围。
整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。
由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求，则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方负责知会乙方，并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除，乙方予以无条件承认。
2.质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收合格之日起计算，保修期限为：
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年;。
4、住宅领地凯旋帝景内的给排水设施、道路等配套工程，为2年;。
5、供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;。
6、其他项目的保修期为2年。
3.保修的时间性。
渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
其他情况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。
违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方)，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及业主共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
4.维修质量的保障措施。
每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。
维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则乙方应承担相应责任。
如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。
a：接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;。
b：超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;。
c：超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告;。
d：对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题;。
e：因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。
因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以下的，按照3倍计算;直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以上的，按照2倍计算。
按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
质量保修完成后，由甲方组织验收。
5.乙方维修安排。
在工程保修期内，乙方必须委派两名全权代表(土建1名，安装1名)在现场办公，专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2日内予以更换。
乙方保修负责人(默认人为项目经理)：
a：通讯地址：
b：电话/手机：
c：传真：
以上内容若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。
每一住户，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位。
维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修，服从甲方管理，服从业主的监督，统一着装、文明施工、文明用语，不得与业主发生任何争执，否则乙方向甲方支付违约金500元/每人次。
6.质量保修金的支付。
质量保修金为工程结算总价的5%。
质量保修金的支付方式为：
质量保修金返还的起止日期为：从工程竣工验收通过之日起，至合同约定的保修期限止。
保修期满2年，监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内无息支付乙方工程质量保修金总价的80%。
保修期满五年，监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内办理完成保修金结算，甲方在收到完整的结算手续后无息支付乙方工程质量保修金总价的20%。
若甲方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的，甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。
7.其他。
乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
本保修书：作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一直生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)。
签字：签字：
日期：年月日日期：年月日
工程联营合同协议篇十
联营甲方：
联营乙方：
联营项目：
联营期限：
联营方式：遵照合同法条款执行。
甲乙双方互助互利友好协商，就等工程联合经营达成如下协议：
一、甲乙双方本着平等互利，联合经营的原则，双方利益按照签合同规定款项执行。
二、双方共同成立联合班子，设立相应的机构和人员配备，由乙方全面负责，搞好施工安全管理和财务管理。
三、甲方责任：
1、负责承揽工程、签订合同。
2、负责协调与发包方的关系，上情下达、下情上报，及时沟通信息，便于乙方正常施工。
3、负责发包方按时调拨工程款事项，按时工程结算。
四、乙方责任：
1、按照合同要求认真履行合同，全面负责。
2、根据工程要求，认真组织施工中所需要的，要认真的保质保量，安全的完成施工任务。
3、随工程施工进度按每天、每月、每季度及时向甲方认真上报，不准弄虚作假，欺上瞒下，给甲方提供良好条件，及时的达到批交批结。
五、本协议具有《合同法》相关条款的同等法律效力，受《合同法》保护。
六、未尽事宜，双方另行协商，协商补充争执有同等的法律效力。
七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份。
甲方：
法人代表：
委托人代表：
乙方：
法人代表：
委托人代表：
日期：年月日
工程联营合同协议篇十一
甲方：
负责人：
乙方：
承办人：
身份证号：
电话：
根据《_协议法》、《_建筑法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订协议以资遵照执行。
一、工程名称及地址：
二、承包方式：
三、工程计算：
四、工程价款：
五、工程工期:。
六、工程要求：
1、防水材料、产品名称：
2、乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。
3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，甲方有权另行聘请其他人维修，所有费用由乙方承担。
4、工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5、乙方施工需拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。
6、乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。
七、结算方式：
1、乙方料进现场预付工程款%工程款，为元。
2、乙方施工完毕，验收合格后付%工程款，为元。
3、房屋竣工验收交付使用后日内付%，为元。
4、剩余%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。
八、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
经办人：经办人：
工程联营合同协议篇十二
根据《_协议法》、《_建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
第一条工程概况。
工程名称：。工程地点：。
承包范围及内容：。
建筑面积：。
甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目协议单价和总价作出调整的理由。
承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包协议中所涉及到的本分包协议内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本协议范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条协议工期。
乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。
协议工期：本工程于年月日开工，至年月日竣工，共个日历天。
工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的计算，按天累计。
第三条预付款担保及履约担保。
乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行协议进行担保，乙方须在签订本协议的同时，向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。
预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具。
与预付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方，预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。
履约保函：在协议签订后天内，并在第一笔工程款支。
付前，乙方需出具协议金额的%计万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本协议内容开工到乙方完成协议规定全部义务(除保修义务外)为止。
提交履约保证金：在协议签约后天内，乙方须提交合。
同金额的%的履约保证金万元于甲方的指定银行，至乙方完成协议约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。
分包工程款抵冲履约保证金：从甲方付乙方第一期工程款。
开始，扣协议总价的%工程款万元作为履约保证，扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束，共分期扣完，并必须在分包工作量达到50%协议总价前暂扣完毕，等乙方完成协议约定全部义务(除保修义务外)为止，开始释放暂扣工程款部分。
履约担保的其他约定方式：。
如果乙方不能按照协议约定完成协议全部义务(除保修义。
务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的，乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本协议相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外，还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。
第四条工程款支付。
工程预付款：万元。
乙方须在每月20日将当月实际完成工作量上报甲方。乙方上报的工作量应按协议条款第六条有关协议价款计算约定进行计算(一式二份，盖企业印章，并附编制电盘和计算书)，经甲方审核后，由甲方提交监理、业主，在得到监理、业主批准后，在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到帐工程款，扣除甲方代扣代缴的税金、甲供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后，按%进行支付。工程竣工验收通过后，工程款累计支付不超过累计完成工作量的%，竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付%，留%作为保修金，等年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。
