一键复制
总结是一个很好的反思和总结过去的机会，可以让我们更好地规划未来的发展方向。在写总结的过程中，可以参考相关的模板和范文，但要保持自己的个性和真实性。以下是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考学习。
公司与村委会合作协议篇一
为促进经济发展，实现利益共赢，甲乙双方经友好协商，拟合作开发位于_______________的土地(以下简称该地块)，现就该地块的合作开发方式、资金投入及利益分配等事宜达成如下协议：
第一条、合作方式。
甲方拥有位于__________________，面积约为________亩范围内的土地使用权，目前该地块已完成土地征收批准手续，由国土资源管理部门纳入土地储备范围。乙方作为拥有较强资金实力和具有丰富项目开发经验的房地产开发企业，拟在将来政府出让该地块时取得该块土地的使用权。
第二条、合作项目。
1、项目名称：__________________________________。
2、项目经营范围：__________________________________。
3、项目经营地址：__________________________________。
第三条、合作时间。
合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
第四条、合作分工。
1、乙方为甲方选定的唯一的合作开发方，甲方就该地块不再与其他任何第三方进行类似合作开发。
2、甲方负责协调村民集体内部成员及一切有关因素，配合协助政府有关部门，促成乙方在招拍挂中取得该地块的土地使用权，阻止其他任何第三方取得该土地。
3、甲方负责妥善解决土地范围内的有关拆迁、征收补偿等矛盾。
4、甲方为乙方取得土地问题上提供全方位的配合与协助，乙方取得土地后，甲方负责协调解决各种问题以保障项目尽早顺利开工。
5、乙方负责筹措项目开发的全部资金。
6、乙方在取得土地之前向甲方支付预付补偿款，在取得土地后向甲方提供相应的住宅及商铺作为回报。
7、乙方负责协调政府职能部门，申报资料，跑办相关手续。
8、前期相关手续的跑办费用由自行乙方承担。
第五条、利益分配。
1、乙方自本协议生效后_____日内，向甲方支付__________万元人民币的项目补偿款。以上款项的支付方式为______________(一次付清或分期支付)。
2、乙方取得该地块的土地使用权并取得该项目的合法开发权利后，在项目封顶之前，保证向甲方补偿住宅______套、商铺______套。其中，补偿的住宅总建筑面积不少于________平方米，补偿的商铺总建筑面积不少于________平方米。
3、补偿甲方的住宅和商铺，在不违反规划的前提下，乙方就位置、设计标准、户型结构应征询甲方意见同意。
第六条、违约责任。
1、任何一方如不履行本协议项下的义务，均视为违约行为，应向守约方承担违约责任。
2、本协议签署后，乙方逾期付款超过_____个月，甲方有权解除本协议，另寻求合作方。
3、甲方如与其他任何第三方签署或事实形成类似合作，甲方须向乙方承担总补偿款两倍的违约金并赔偿乙方全部预计可得收益。
4、乙方取得该地块土地使用权后，如甲方不能及时协调解决各项矛盾致使延期开工的，每延迟一日，乙方有权扣除甲方后期利益中应分配的住宅(商铺)面积_____平方米;如乙方在项目封顶之前不向甲方分配后期利益的，甲方有权阻止乙方继续施工，同时乙方应向甲方支付________元的违约金作为处罚。
第七条、其他约定。
1、本协议履行过程中，双方可根据具体情况对本协议进行修改或补充，由此形成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式____份，双方各执____份。
甲方：
地址：
联系电话：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
授权代表：
身份证号：
地址：
联系电话：
签约日期：________年_______月_______日
公司与村委会合作协议篇二
甲方:晋城xxxx有限公司(以下简称甲方)
乙方：晋城市xxxx公司(以下简称乙方)
为了加强企业间的合作关系，促进企业间的共同发展，甲乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、甲方同意将市政府批准的第一批84辆甲方标准餐车前(0.24m×0.75m=1.8m2)广告版面，交给乙方作为发布广告使用。甲方负责根据乙方带给的广告设计图制作广告。
二、乙方使用甲方首批84辆标准餐车广告版面的期限为半年。计六个月，从发布之日起计。
三、甲方首批84辆标准餐车广告版面，半年使用费为每辆车人民币壹千元整，84辆车半年共计使用费为人民币捌万肆千元整。
四、乙方在使用甲方首批84辆标准餐车广告面同时，向甲方无偿带给84把太阳伞，伞面乙方可做广告，但须有甲方“放心早餐工程”及甲方“放心早餐商标”等字样。伞面的颜色须统一为红白相间，伞面广告由乙方自行负责设计及制作。
五、乙方广告发布资料须贴合国家广告法及其他有关法律的规定，经双方认可后确定。
六、己方标准餐车中间广告版面由乙方独家发布使用。合同期满后，在同等条件下，甲方应优先向乙方带给合同广告支持。
七、结算方式：合同签订生效后，乙方应先预付总广告费的50%给甲方，余额50%待餐车广告制作完成，并经验收合格后叁日内透过转帐方式一次性付清。
八、本合作协议有效期为半年，从协议签订之日起计算。
九、本协议到期，双方本着方便客户的原则，可重新签订协议。
十、本协议双方应严格信守。未尽事宜，双方另行协商补充，补充协议与本协议具有同样的法律效力。
十一、如有一方不按协议执行，另一方享有单独终止该协议的权利。
十二、如执行过程中出现纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，由晋城市仲裁委员会裁决。裁决不成可向当地人民起诉。
十三、本协议经双方签字盖章后生效。十四、本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。
甲方：
乙方：
(公章)
(公章)
授权代表签字：
授权代表签字：
公司与村委会合作协议篇三
甲方：住址：联系电话：
乙方：住址：联系电话：
甲、乙双方经过友好协商，本着平等合作、双方共赢的原则，就
甲方委托乙方设立和运营_________分公司的相关事宜达成如下协议。
1、甲方有权对乙方提供的有关证明自己具有履行本协议书规定义务的身份凭证进行资格审查认定。
2、甲方有权要求乙方提供符合甲方要求的有足够身份的人为乙方履行本协议书规定义务进行担保。
3、甲方应向乙方提供委托乙方在工商部门代为设立_______分公司（办事处）的必要文件，并授权乙方代为办理设立手续。
4、在_____________分公司设立后，甲方应将有关________分公司的工商手续提供给乙方，并授权乙方进行运营。
5、甲方作为总公司应对分公司使用证书、及经营或投标所需的人员证件、资质证书、业绩、财务（审计）等资料给予支持（但使用证书所产生的费用由分公司承担）。分公司每次需要使用总公司证书及时必须由总公司批准。所有加盖总公司的文件，总公司应及时批准并留存复印件备案。分公司所需公章由总公司负责刻制。
6、公司向分公司参加的招投标工作均由其自行完成，公司协助配合，所发生的费用由分公司承担。
7、甲方有权对乙方设立和运营_________分公司业务的合法性进行监督。
8、甲方有权制定分公司的财务制度和管理制度，有权检查分公司的财务账目和业务合同执行情况，有权与乙方所聘用员工谈话了解分公司各项情况。
9、乙方在经营期间不得违反税法和会计法强行要求会计不计实帐和虚开发票等违法行为，由此造成的损失由乙方承担全部责任。
1、乙方接受甲方的委托，负责代为设立_________分公司，并负责支付设立_________分公司所需的一切费用。
2、乙方接受甲方的委托，负责_________分公司设立后的一切运营工作，并负责支付_________分公司运营所需的一切费用。
3、乙方参与招投标的或未招投标的所有项目合同、中标通知书等均应申报甲方登记、备案存档。
4、乙方应当按照法律规定交纳分公司的各种税费。
5、乙方应当遵守分公司的各项财务制度、管理制度及甲方对分公司的管理制定；乙方每半年须向甲方提交一份经营报告，年终提交一份年度工作总结报告及下一年度的经营计划报告。
6、乙方应做到尽职尽责的管理施工项目，保证履行《建设工程施工承包合同》约定的各项义务。
7、乙方运营_________分公司的一切工作，只限于在_________分公司所在地，经营，自负盈亏，核算，乙方经营并管理的甲方名义的分公司的债权债务及一切财产均归乙方所有，与甲方无关。
8、乙方必须健全生产、财务管理、工资、社会保险等制度，乙方自行聘用会计人员，乙方每季度向甲方申报公司财务报表，甲方定期审核分公司的各项业务往来。
9、乙方不得利用_________分公司，从事任何与甲方利益和要求不一致的行为。否则应赔偿由此给甲方带来的一切经济损失，并独自承担相应法律责任。
10、乙方在_________分公司运营中，必须按相关法律规定开展工作，在工作过程中应爱惜、维护总公司的声誉和品牌。。
1、乙方承包经营范围与甲方经营范围相同；
2、乙方承包的工程完成额每年不少于，以工程竣工结算为依据；
3、管理费的交纳日期为分公司每次收到工程款的当日内，工程款分批支付的，乙方按照分公司每批收到的工程款的比例交纳管理费；项目工程结束前，剩余部分需一次完(工程造价100万元以内的签订合同时，一次性全额交清管理费)。
1、乙方不按约定交纳管理费的，甲方可以解除协议。
2、乙方不遵守公司财务制度的，甲方可以解除协议。
3、乙方利用分公司从事犯罪活动的，甲方可以解除协议。
4、乙方不按照法律规定和合同约定组织施工建设的，甲方可以解除协议。
5、乙方不如实申报招投标项目或未招投标的项目合同等资料的及申报项目结果不实的，甲方可以解除合同，并可同时追究乙方违约责任。
6、乙方未经甲方许可，对外以甲方或甲方分公司的名义签订与经营无关的各种合同的，甲方可以解除合同。
8、乙方以甲方或甲方分公司的名义对外设置虚假债务的，甲方可以解除合同，并可追究乙方的违约责任及根据情形要求国家机关追究乙方的刑事责任。
9、乙方因其他原因无常经营、损害甲方利益的，甲方可以解除合同。
1、因分公司承包工程、建设施工等行为导致甲方向第三人承担责任的，甲方可以向乙方追偿。
2、因分公司聘用工作人员、施工人员等用工导致甲方承担工资、保险、人身损害赔偿等责任的，甲方可以向乙方追偿。
3、乙方不如实申报招投标项目或未招投标项目资料及招投标结果的，乙方应当按照合同项目的造价总额的5%向甲方支付违约金。
4、因乙方对外以甲方或甲方分公司的名义签订与经营无关的各种合同给甲方造成损失的，乙方应当按照甲方损失的1.5倍向甲方支付违约金。
5、乙方以甲方或甲方分公司的名义对外设置虚假债务给甲方造成损失的，乙方应当按照甲方损失的倍向甲方支付违约金。
6、因乙方其他违约行为导致甲方受到经济损失的，乙方应向甲方赔偿。
1、本协议书由甲、乙双方签字确认后，方可生效。
2、本协议书如发生纠纷，应协商解决，协商未能的，依法解决。本协议书纠纷甲乙双方所在地均有权管辖。
3、本协议有效期为_________年。自本协议书生效之日起算。
4、本协议一式贰份，双方各执一份。
甲方（盖章）：_________
乙方（签章）：_________
经办人（签字）：_________
________年____月____日______年____月_____日
公司与村委会合作协议篇四
乙方：____先生(或女士，下同)。
______有限公司(以下简称甲方)与____先生(以下简称乙方)经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、甲乙双方在贴合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方带给业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方带给业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。
三、甲方在理解乙方带给的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在潜力不及的状况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方带给企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的必须百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。
五、违约职责：
1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出必须数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中就应支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理：
如发生争议，双方应用心协商解决，协商不成的，受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定一年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后，甲方应付未付的信息资源费用，应继续按本协议支付。
八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。
九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
公司与村委会合作协议篇五
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
为进一步提高就业和人才服务工作的有效性，并积极为甲方引进的各类招商引资企业（以下简称企业）提供人力资源服务，经甲乙双方共同协商，现自愿达成如下合作协议：
甲乙双方就人力资源事项进行合作，包括人才引进、岗位设置、制定薪酬方案等。
1、技能人才招聘服务。对企业发展急缺的技能型和实用型人才开展招聘工作，与专院校、职业培训机构联合举办各类职位说明会及招聘会。
2、高技能专业技能人才和管理人才引进工作。通过在_____县人力资源信息网等各类互联网站上发布招聘信息在全疆以及全国范围内进行人才的招聘引进。
3、根据企业需求，有针对性的开展职业技能培训以及对在职职工提供技能升级培训。
4、协调和指导企业人力资源管理部门制定岗位设置方案。
5、协调和指导企业人力资源管理部门制定员工薪酬分配方案和工作绩效考核办法，帮助企业建立正常的工资增长机制。
6、指导企业建立劳动合同签订和工资集体协商机制。
7、指导企业妥善处理劳动纠纷。
8、指导企业在税费减免、社保补贴、小额担保贷款、开业补贴、创业补贴等方面充分利用政策。
9、指导企业妥善处理工伤事故。
10、对我县招商引资企业拟新招录的员工免费开展岗前培训。
11、对企业急需的技能人才，组织协调培训机构开展有针对性的技能培训和定向培训。
1、甲方在合作期内可随时向乙方提出协议约定的服务需求。
2、甲方积极联络企业出席乙方举办的各类研讨会、工作座谈会、学术办公会、经验交流会等。
3、甲方积极为乙方提供企业的基本情况、用工需求、培训需求等企业信息。
合作期限从______年______月______日起至______年______月______日止。
1、甲方和乙方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利进行。
2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。
1、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2、本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日。
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日。
公司与村委会合作协议篇六
甲方：
乙方：
杭州xxx企业管理咨询有限公司（以下简称“甲方”）与____先生（以下简称“乙方”）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。
三、甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的一定百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。
五、违约责任：
1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。
八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。
九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
（公章）
签约地点：________________
签约日期：________________
公司与村委会合作协议篇七
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
本着提高单店业绩，激励店长工作热情，经过双方协商订立本协议。
1、自签订本协议之日的当月月底，以本店净资产金额作为投资标的，乙方出资净资产的5%或10%作为入股比例，甲方作为对乙方的奖励赠送相同比例的股份给乙方，乙方最高占股20%。
2、出资方式：签订之日乙方以现金方式一次性交付给甲方，并由甲方出具入股证明及收据。
1、单店每年以净利润的50%以现金方式分红，每一结算年度为当年的1月至12月底。
2、为保证乙方的投资安全，无论何种原因，甲方保证乙方的投资本金不受损失。
3、退股需提前半年以上提出申请，三年内（包括三年）退股只退回本金。三年后退股以当时单店净资产合算股价赎回（除当时应季商品按进价结算，库存积压货品按进价的50%折算，或者提取相同比例的货品）。
1、为保证财务公开透明，单店所有账目由乙方负责结算。
2、固定资产、装修、店铺硬件，将做3年时间分摊，折旧，每年年底从经营费用中扣除。
3、经营费用：商场各项费用、扣率、员工工资（甲方两人按店长工资标准领取），出差、税务等每月结清。（店长工资标准见附件，财务结算细则见附件）。
1、甲方将对单店经营的各项事务全面负责，包括品牌的引进，卖场关系的确定等。
2、乙方对店铺的日常经营负责，以销售业绩的提升为主要任务，包括导购的管理与招聘，vip顾客的维护，货品的调整（包括订货），具体见附件。
3、股东必须对本店利益充分维护，如出现损害本店利益，影响本店正常经营，将加倍做出赔偿。未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效。
公司与村委会合作协议篇八
在快速变化和不断变革的今天，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议能够保证双方合作愉快。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编帮大家整理的公司与村委会合作协议，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方：__________________村委会
乙方：__________________公司
为促进经济发展，实现利益共赢，甲乙双方经友好协商，拟合作开发位于_______________的土地（以下简称该地块），现就该地块的合作开发方式、资金投入及利益分配等事宜达成如下协议：
第一条、合作方式
甲方拥有位于__________________，面积约为________亩范围内的土地使用权，目前该地块已完成土地征收批准手续，由国土资源管理部门纳入土地储备范围。乙方作为拥有较强资金实力和具有丰富项目开发经验的房地产开发企业，拟在将来政府出让该地块时取得该块土地的'使用权。
第二条、合作项目
1、项目名称：__________________________________。
2、项目经营范围：__________________________________。
3、项目经营地址：__________________________________。
第三条、合作时间
合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
第四条、合作分工
1、乙方为甲方选定的唯一的合作开发方，甲方就该地块不再与其他任何第三方进行类似合作开发。
2、甲方负责协调村民集体内部成员及一切有关因素，配合协助政府有关部门，促成乙方在招拍挂中取得该地块的土地使用权，阻止其他任何第三方取得该土地。
3、甲方负责妥善解决土地范围内的有关拆迁、征收补偿等矛盾。
4、甲方为乙方取得土地问题上提供全方位的配合与协助，乙方取得土地后，甲方负责协调解决各种问题以保障项目尽早顺利开工。
5、乙方负责筹措项目开发的全部资金。
6、乙方在取得土地之前向甲方支付预付补偿款，在取得土地后向甲方提供相应的住宅及商铺作为回报。
7、乙方负责协调政府职能部门，申报资料，跑办相关手续。
8、前期相关手续的跑办费用由自行乙方承担。
第五条、利益分配
1、乙方自本协议生效后_____日内，向甲方支付__________万元人民币的项目补偿款。以上款项的支付方式为______________（一次付清或分期支付）。
2、乙方取得该地块的土地使用权并取得该项目的合法开发权利后，在项目封顶之前，保证向甲方补偿住宅______套、商铺______套。其中，补偿的住宅总建筑面积不少于________平方米，补偿的商铺总建筑面积不少于________平方米。
3、补偿甲方的住宅和商铺，在不违反规划的前提下，乙方就位置、设计标准、户型结构应征询甲方意见同意。
第六条、违约责任
1、任何一方如不履行本协议项下的义务，均视为违约行为，应向守约方承担违约责任。
2、本协议签署后，乙方逾期付款超过_____个月，甲方有权解除本协议，另寻求合作方。
3、甲方如与其他任何第三方签署或事实形成类似合作，甲方须向乙方承担总补偿款两倍的违约金并赔偿乙方全部预计可得收益。
4、乙方取得该地块土地使用权后，如甲方不能及时协调解决各项矛盾致使延期开工的，每延迟一日，乙方有权扣除甲方后期利益中应分配的住宅（商铺）面积_____平方米；如乙方在项目封顶之前不向甲方分配后期利益的，甲方有权阻止乙方继续施工，同时乙方应向甲方支付________元的违约金作为处罚。
第七条、其他约定
1、本协议履行过程中，双方可根据具体情况对本协议进行修改或补充，由此形成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式____份，双方各执____份。
甲方：
地址：
联系电话：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
授权代表：
身份证号：
地址：
联系电话：
签约日期：________年_______月_______日
公司与村委会合作协议篇九
土地转让等在村集体内部效力和村集体外部的效力之前都有过分析，并且在这方面的纠纷较为多见，处理相关的问题也较为成熟。但是涉及到水资源转让等特殊标的物的纠纷的情况下，法律规范不太健全或者法律实务不太完善的情况下，如果出现纠纷问题该如何处理？今日根据山东省青岛市中级人民法院二〇二〇年六月三十日关于青岛百能天然矿泉水有限公司、青岛市黄岛区张家楼镇庄家疃村民委员会合同纠纷二审民事判决进行浅要分析。
上诉人青岛百能天然矿泉水有限公司上诉请求：1、撤销青岛市黄岛区人民法院（2019）鲁0211民初5893号民事判决，发回重审或者依法改判。2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、一审法院认定被上诉人将上诉人的厂房出租获利的行为为“看管”而非“租赁”，无事实和证据支持。二、一审法院判令《转让土地使用权及水资源协议》于2018年8月3日解除、要求上诉人恢复原状交还土地、支付2009年1月1日其至2018年8月3日的租赁费的判决没有法律依据。三、被上诉人应交还非法占有的上诉人的厂房、场地并赔偿损失。
被上诉人青岛市黄岛区张家楼镇庄家疃村民委员会答辩称：一、被答辩人早已于1995、1996年左右停产停业，2001年营业执照被工商行政机关吊销，致使双方的合同目的不能实现。另按照案涉协议约定，交纳土地转让费、水资源转让费是被答辩人的基本合同义务。自1994年至今被答辩人未按合同约定交纳水资源转让费等各项欠款。在2000年胶南市人民法院作出判决后仍拒不履行生效判决确定的义务。同时，自2009年至今被答辩人未按合同约定交纳土地转让费。根据合同法第94条第（二）、（四）项规定，被答辩人停产停业、被吊销营业执照致使不能实现合同目的且被答辩人是以自己行为表明不履行合同主要债务，答辩人有权依法解除合同。故案涉协议虽未约定上诉人所称的合同解除条款，但被答辩人的上述违约行为完全符合合同法第94条的合同法定解除条件，答辩人据此解除案涉协议合法有效。二、一审法院认定案涉《房屋租赁合同》的目的实系为了看管被答辩人的厂房及设备属定性正确，依据充分。三、被答辩人没有证据证明答辩人安排一审第三人看管案涉厂房时固定设备、库存及损失情况，也没有证据证明租金标准。综上，答辩人认为一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，证据充分。被答辩人的上诉理由不成立，请二审法院依法驳回被答辩人的上诉请求，维持原判。原审第三人庄军、刘洪燕未答辩。青岛市黄岛区张家楼镇庄家疃村民委员会向一审法院起诉请求：请求判令被告清除其使用原告土地上的地上附着物，并归还原告其使用的4亩土地；判令被告向原告缴纳土地转让费35547元（计算至2019年4月）；被告承担诉讼费。另经法院释明，原告增加诉讼请求，请求确认原告解除协议合法有效，协议自原告律师向被告送达律师函时解除。青岛百能天然矿泉水有限公司向一审法院反诉请求：请求判令原告立刻腾退并交还被告厂房及场地；判令原告立即返还被告设备及库存并赔偿被告设备及库存对应价值的损失；判令原告立即支付封存被告设备及库存期间的利息损失（自2006年4月1日至实际返还或赔偿损失之日，以封存设备及库存价值为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；判令原告立即支付被告2006年4月1日至2019年3月30日占有使用费780000元或判令原告延长相应租赁时间（延长租赁时间自2006年4月1日至原告实际腾退交还之日）；判令原告支付被告自2019年4月1日至实际腾退厂房及场地之日的使用费；本案的本诉、反诉费由原告承担。
甲方：
乙方：村。
甲方系大中专毕业(肄业、退学)生，上学前户口在村组户，毕业(肄业、退学)后因无稳定工作，跟随父母(配偶)生活在本村，父母(配偶)户口在本村组户，要求迁入本村，现本村同意接收等村组户落户，但甲对落户本村前已分配的经济利益一概不追究，落户后与其他村民同等享受利益和承担义务。
甲方(签字按印)。
乙方(盖章)。
公司与村委会合作协议篇十
甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关租赁合作事宜，成如下，双方共同遵守：
甲方向乙方租用以作甲方所属项目会务现场布置之用。
乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。
1、收费标准：以上物品租用连制作等工程服务内容费用总额为人民币________元。(开票加收___%)
2、结算方式：甲方签订本合同当日以现金预付总价款的___%为定金，进场验收后付___%，余款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方。
(一)甲方的权利和义务
1、负责提供活动场地，提供必要的活动协助。
2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。
3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全，财物保管。
4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用，愈期___天无故不支付，则按每天___%的标准向乙方支付滞纳金。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安排。
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。
5、本次活动基本设施的验收日期为_________年______月___日。
1、乙方未能按合同规定时间如期合同内容中的租用器材及相关作业，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、若甲方未能够按期付款，则按合同法规定给乙方___%滞纳金。
3、本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方。
1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方(盖章)：_______________
乙方(盖章)：_______________
法定代表人(签名)：_______________
法定代表人(签名)：_______________
或指定授权人：_______________
或指定授权人：_______________
帐户：_______________
开户行：_______________
帐号：_______________
全称：_______________
本合同于_________年______月___日签订
公司与村委会合作协议篇十一
甲方：
乙方：传媒广告有限公司。
乙方因拓展xx网及《xx广告dm》（以下简称《dm》）业务，就拓展各区域网络标注及dm区域分册业务与甲方展开合作一事，经甲、乙双方协商达成如下合作协议：
乙方利用甲方人力、公关资源、办公场地、设备设施及资金等方面的优势，在区域拓展xx网的相应地图标注、广告、信息发布等业务，并可在所负责区域编辑、发行平面dm等业务。
1、乙方提供xx网甲方所负责区域的独立后台供甲方展开相应业务拓展工作，以及为甲方客户提供其它甲方无法履行的xx网的系列服务，并保证其拥有合法的dm许可证件提供甲方展开xx广告《dm》的相应组稿等工作。
2、乙方保证甲方作为该区域唯一的地图标注、广告、资讯采集及发行等各项业务的分公司，负责xx网及《dm》在乙方所在区域的拓展工作。
3、负责xx网业务拓展、《dm》商家分布图等的免费培训。
4、提供甲方开展工作所必须的各类资料、证明件，运营流程、dm许可等。
5、乙方负责dm相应审稿、广告审查、协调等工作。
1、甲方负责提供xx网、xx广告系列dm项目运作的基本运营场地、前期运营资金、以及在采集、编辑、印刷、发行、广告销售等工作中展开合法的经营活动。
2、甲方需保证xx网网上商家、企业标注、系列dm的内容及广告的合法性，若由内容及经营活动中产生的违法、违规行为所造成的损失均由甲方承担，乙方并保留追究其相应名誉等损失的权利。
3、所在区域dm出版时，甲方每期提供样刊20份供相应管理机构参阅及工商管理机关、乙方存档。
4、甲方将尽可能的.通过各种途径宣传所负责分网站、服务等，达到双赢之目的。
5、甲方可在其所负责区域设立营销点及招聘区域业务负责人即“区长”，但乙方将以甲方部门或工作人员对待，相应责、权、利只对甲方负责。
6、甲方在签定协议时向乙方交纳合作保证金（2—50000）元整，此款在合作期满乙方按本协议履行相应手续后无息全款退还。
1、业务开展初期，乙方提供甲方一个月的筹备期，亦即本协议的正式有效期自协议签定日的下月该日生效。
2、甲方按其网站实际收入总额的30%上交乙方，在甲方收入额达到超出所交纳合作保证金时，即应及时上交乙方，否则乙方有权终止提供相应服务。
3、第1年合作期乙方按照甲方地图标注及用户实际充值费用（即实际收入总额）的30%收取网络维护及管理等方面的费用，第二年按照总额的40%收取，第三年后按照总额的45%收取。
4、甲方承揽或编制的区域dm，将根据不同合作方式另行商定。
备注：
1：若年总收入超过80万，乙方将按照总收入的1%返还甲方做为奖励，若年总收入超过150万，乙方将按照总收入的2%返还甲方做为奖励，而若年总收入超过300万，乙方将按照总收入的3%返还甲方做为奖励（dm运营收入不计在内）。
2：x由本网用户通过网上推广方式在甲方区域成功拓展的标注会员，个人vip会员，以及甲方区域用户发布的固位置顶信息，企业。固位排名名片，以及固位工商，精品推荐等各类广告，乙方将按照25%支付甲方作为其区域管理费用（若甲方预先收取则应按照75%返还乙方，此比例各年相同），除此外甲方有向所在区域会员收费的唯一性权利。
1：甲方自协议生效起三月内要求达到如下工作成绩：拓展商企会员3000家以上、拓展个人有效会员10000人以上（指至少发布2条以上信息者，以下同），或者在该区域达到5万元以上的有效收入，如若该两项成绩都未达到，则乙方有权取消合作，除扣除按照协议应该交纳乙方的相应费用外，合作保证金将全额无息退还。
2：乙方若无故终止本协议（因不可抗力导致该项目无法运转、以及甲方未能正常展开业务拓展除外），甲方有权扣留已收取费用并加倍索赔保证金费用。
3：其它合作中的违约行为，双方应本着平等互利、相互谅解的原则协商解决问题，协商不成的，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合作协议自签定之日起生效，合作期暂定一年，在双方无异议时本协议自动顺延，在同等条件下，甲方有优先合作权。
甲方（章）乙方（章）传媒广告有限公司。
代表：代表：
年xx月xx日xx年xx月xx日。
公司与村委会合作协议篇十二
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料（以下简称材料），合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：
1、甲、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系。
2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议。
1、甲方向乙方提供材料的价格为装饰公司统一供货价、材料现行市场最低限价及市场标价（详见附件三）。
2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。
3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。
主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。
1、权利：
（2）对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿；
（3）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔；
（5）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。
2、义务：
（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准；
（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。
1、权利：
（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方指定的专卖店进行合作；
（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔；
（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿。
2、义务：
（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品；
（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜；
（5）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。
1、本协议规定终止之日前xxx日，双方协商续约事宜；
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除；
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。
3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力；
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方：xxxx乙方：xxxx
地址：xxxx地址：xxxx
授权代表：xxxx授权代表：xxx
电话：xxxx电话：xxxx
传真：xxxx传真：xxxx
日期：xxxx日期：xxxx
公司与村委会合作协议篇十三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本协议。
1．乙方拍摄内容经剪辑（包含：片头、片尾，字幕，配乐等）、碟面设计、碟盒配备等达到甲方的要求，制作成摄像成品视频1份，片长不少于45分钟，并制成dvd 或vcd，数量2张碟。
2、摄像成品的交付时间为单机位7天；双机位10天。推迟一天缴纳50元的延误款，以此类推。
（一）甲方提前一个星期电话告知乙方确认摄像时间及地点，甲方如客户意外及其它需变更拍摄时间，应提前 2 天告知乙方。
（二）甲方应于拍摄前如有特殊要求需提供活动及仪式流程及并说明必拍场景，乙方应按甲方拍摄基本流程（另附件）拍摄，如遇客户投诉协商解决。
（一）乙方在处理加工拍摄影像时，造成影像全部灭失，则由乙方负责退还全部摄像服务报酬，并向甲方支付对客户的以法律规定的赔偿要求范围内的金额。
（二）摄像底片只保留一个月，在一个月后如甲方无提出其它要求，乙方不承担任何责任。
（三）因天气原因（如有雾、雨、雪，冰雹、台风、飓风、沙尘暴等）、因拍摄环境混乱或现场人员、周围人群不合作、骚扰致使画面不稳定，因环境光线不足或者其它不可预知、不可抗拒之外因，致使不能保障拍摄效果，或者无法拍摄，乙方不承担任何责任。如在拍摄过程中乙方出现机器故障不能拍摄，根据客户的要求在法律法规的赔偿范围内给予赔偿。
乙方发生不可抗拒因素（如昏迷、突发性疾病）而失去服务能力的，乙方不收取摄像酬劳不承担任何责任。因电脑等设备原因或其它客观不可抗拒原因而导致不能按期完成光盘制作的，乙方应于到期光盘制作到期日2天之前通知甲方，双方重新商定交付日期。
（四）乙方如遇不可抗力事件，经甲方同意后，可将本合同中乙方的部分权利和义务转让给第三人，如该转让使甲方遭受损失的，该实际损失应由乙方承担。
（五）甲方在拍摄结束到碟片交付的规定时间内及时交付摄像款。
（六）在一些视频制作要求上甲方提供客户视频的制作资料，以及乙方所需的各类图片和文字资料。如果甲方未及时提供上述资料致使乙方不能及时开展工作，因此给甲方造成的工作延误或影响, 乙方不承担任何损失或责任。
（七）在拍摄过程中，需要进行在原定方案之外的改动，均需双方另行商议解决，由甲方确认方可，因改动而所需增加之费用和时间由甲方承担，甲方并不得因此而拒绝付款。如是乙方改动或违约造成甲方经济损失, 乙方应负责赔偿。
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式贰份，具有同等法律效力。其中甲、乙双方各执壹份。如发生未尽事宜，甲乙双方应本着平等、友好的态度协商，做好附件、补充协议、变更协议的补充。 本合同附件、补充协议、变更协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
联系地址：
联系地址：
联系电话：
联系电话：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
公司与村委会合作协议篇十四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，在自愿，平等的基础上达成以下协议，共同遵守。
甲方委托乙方在 年 月 日至 年 月 日期间的婚礼提供摄像服务，并履行摄像职责．
甲方按每场次人民币（大写） 圆整（小写） 元整给乙方进行结算。其中包括乙方餐费，交通费（不超过五环），原始素材费（母带或者光盘）。拍摄时间每场次 小时，超过既定时间加收 元/小时（不足超半小时按一小时算）。
１、甲方承诺在协议期间内安排乙方不低于 场 个机位的出场机率，合作期间甲方将乙方资料及摄像机型号录入系统，并及时向乙方传达档期信息。
2、甲方在乙方执行任务完毕验收无误后按约定金额在 个工作日内以现金或者其它方式结算给乙方，乙方应出具相关凭据。
3、在合作期间，甲方有对乙方婚礼档期的监管权，并有对乙方婚礼排期优先使用权。
4、甲方有权对乙方的服务质量及口碑等问题进行监管和考核，如果乙方违反合作协议或者执行单中任何条例，甲方有权单方面解除协议，并要求乙方按甲方损失情况给予赔偿；情节严重，造成严重后果的，甲方有权向法院提起诉讼。
5、甲方应当在执行单中明确乙方在每场婚礼中应涉及的服务内容，如果有流程的变更或者其它方面的改动，应及时以书面的形式在 个工作日内通知乙方，经乙方确认后执行。
6、甲方如遇不可抗力（自然灾害，国家政策等其它非人为因素）造成协议不能履行的，不负违约责任。
1、乙方有义务在协作期间积极配合甲方，每天最少一次登录甲方系统，记录好已经确认的档期，下载执行单，并反馈到系统。
2、如果遇到系统或者协议中未涉及款项，须及时向甲方提出，经甲方书面确认后方可执行；如果未经甲方允许私自操作，造成损失的，按损失情况赔偿甲方。
3、乙方在合作期间不得私自将婚礼档期调给其它婚庆公司，如果私自调配，经查实，乙方应当给予甲方当天婚礼服务金额双倍赔偿。
5、乙方在服务过程中当佩戴甲方统一标志，着装整齐，不得破坏甲方形象及损害甲方利益。
6、如果当天由于生病等其它特殊因素不能如约执行拍摄工作的，应当在约定日期前十个工作日内通知甲方更换。摄影师不能在约定的时间提供摄像服务，经甲方同意，乙方可及时安排职业等级或技术水平相当的其他摄像师；但甲方也可以因此单方解除本约定，并要求乙方支付违约金 元。乙方未能在约定时间到达约定服务地点或者因此而影响到婚礼准时开始的，甲方可以拒绝支付服务费，造成严重后果的，乙方承担相应法律责任。甲方有权向法院起诉，通过法律手段解决。
7、乙方有义务配合甲方在营销方面的活动进行主持，甲方应给予相应报酬。
8、乙方不得向客户索要红包或者以其它手段变相收取其它费用或向客户提出无理要求，破坏甲方声誉，如果有类似行为视情节轻重追究乙方责任。
9、乙方在不可抗力事件下将协议中乙方的部分权利和义务可以转让给第三人，如该转让给甲方造成损失，该实际损失先由乙方承担，然后由甲方协助乙方进行求偿，但乙方对甲方提供的协助应给予合理的补偿。
10、乙方在拍摄过程中造成影像全部灭失的，由乙方赔偿单项服务的双倍金额做为补偿，即 元人民币；如图像部分灭失，按前述赔偿金比例向甲方支付赔偿金 元。
11、乙方所摄制的成品缺少约定的必拍场景，应按每个场景 元进行赔偿。
在协议有效期内，任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或不能履行合同义务不需承担责任（但必须出示有效证明），该方也应采取必要的措施以减少造成的损失。如因司仪服务质量发生争议，双方同意交由婚庆行业协会评估中心鉴定评估。如评估后确有问题，由乙方按婚庆行业协会《婚庆礼仪投诉处理暂行办法》的规定，赔偿甲方的损失；如因单方面无故退单发生纠纷，双方同意按照《婚庆礼仪投诉处理暂行办法》进行处理。
1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行
2、本合同附加条款如下：
本正本一式两份，具有相同的法律效力。
本合同经双方签字、盖章后立即生效
甲方：
乙方：
地址：
地址：
电话：
电话：
签字（盖章）：
身份证号：
日期：
日期：
公司与村委会合作协议篇十五
公司合作协议要怎样写才能保证双方利益？以下由文书帮小编提供公司合作协议阅读参考。
甲方：广东天鹅星鞋业有限公司
乙方：北京马咏梅国际文化传播有限公司(micc)
前言： 世界选美协会(wbc)&中国总部北京马咏梅国际文化传播有限公司 (bjmicc )将于 xx 年 4 月 29 日至 5 月 6 日在中国云南昆明市举办 “xx 全球城市小姐国际总决赛”活动。 甲乙双方根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，就甲方赞助乙双赛事并获取相关商业回报事宜订立本协议书。
第一条 双方承诺 1、甲乙双方有义务对本协议、合作费用及对方商业资料严守保密，不直接或间接透露给任何第三方。 2、活动具体信息如下： 活动名称及主题：“xx 全球城市小姐大赛”。 大赛举办时间为：xx 年 5 月 3 日。 活动地点：昆明。 比赛地点：昆明市星耀体育中心。 参赛人员：来自全球四十多个国家，参赛者国家范围乙方需于合同签订时作为合同附件提供给甲方。
第二条 甲方权利义务 (一)甲方义务 1、“全球城市小姐国际大赛指定女鞋”此条冠名费用为：rmb30，000(大写：人民币叁万元整); 2、为乙方设计并制作 40 双参赛用鞋以供佳丽在“全球城市小姐国际大赛”泳装比赛环节中使用; 3、上述 40 双鞋在赛后作为礼品赠予给 40 位国家佳丽; 4、上述钱款和物品需按照乙方要求的时间准时交付给乙方; (二)甲方权利 1、有权要求乙方严格履行和兑现在本协议中所提及的全部承诺。 2、有权拥有“全球城市小姐国际大赛指定女鞋”的商业广告使用权(此权益至 xx年 5 月 7 日终止)。 3、有权要求乙方在双方约定的合作期间和合作区域内就此项赞助为双方合作的唯一性和排它性。 4、有权利选择一位参加本次大赛的国际佳丽成为其广告形象代言人并无需支付代言费用。(注：由此所产生的交通、食宿接待、相关广告设计、拍摄、制作费用由甲方自行承担) 5、有权独立选择、邀请国内主流权威电视媒体参与赛事活动现场录播和对此次赞助合作进行新闻报道。 6、甲方将作为本次大赛全球区域内的独家女鞋赞助单位。
第三条 乙方权利义务 (一)乙方义务 1、甲乙双方均须尊重并确保本次活动的严肃性和高水平性。 2、乙方需组织 a、不少于 40 名国际佳丽按时抵达北京国际机场; b、在北京举办一场由 40 名国际佳丽参与的新闻发布会暨欢迎晚宴; c、新闻发布会举行的具体场地、现场布置、新闻媒体邀请等均由乙方自行负责，并承担所有费用。 d、与合作公关公司一起为本次赛事做不少于 20 天的新闻报导。 e、上述活动所产生的新闻宣传费用由乙方自行承担。 3、在乙方组织的活动圆满结束后的一年内，若甲方需要，乙方保证甲方在此次大赛中所挑选的“代言佳丽”在一年内参与甲方商业宣传活动 1 次;但获奖选手参加此次活动所产生的交通费用及接待费用由甲方自行承担。为使乙方有足够时间发放邀请函及办理该名佳丽入境时所需的签证手续，甲方需在活动四周前通知乙方并预先支付交通及接待费用。 4、有责任在大赛结束后，安排一天的时间供甲方拍摄商业广告，并保证出任甲方品牌代言人的佳丽准时到场参加拍摄工作。 5、有责任保证甲方的名字作为本次大赛的“大赛独家指定女鞋赞助商”出现在本次大赛举办期间的所有宣传稿件、广告、海报及其他宣传品上。 (二)乙方权利 1、有权利要求甲方始终维护乙方此品牌的赛事活动的严肃性和权威性。 2、有权利要求甲方在“全球城市 xx 国家小姐”以代言人出现的商业广告上注明： “全球城市 xx 国家小姐”字样。 3、有权利要求甲方在为代言佳丽拍摄商业广告的时间里组织安保人员以确保其人身安全。 4、有权利拒绝甲方在双方合同约定条款及事项以外的任何关于附加事件、活动的要求。 5、为保证赛事顺利进行，在比赛活动期间，乙方有权利拒绝甲方工作人员试图与参赛者、评委及各国国家经理人进行直接接触的行为及要求。所有与乙方邀请人员及参赛佳丽之间的联系只能由乙方或者乙方的工作人员负责。
第五条 协议期限 本协议有效期自签订之日起至 xx 年 5 月 20 日止，协议到期自动解除。
第六条 免责条款 在双方协议执行期间，如因法律认定的不可抗力因素如：地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故，致使协议无法正常履行时双方均不视为故意违约。但遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在十五天内提供事故的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的有权证明的机构出具。按照事故对履行协议影响的程度，由双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
第七条 违约责任 甲、乙双方任意一方违反本协议致使协议目的无法实现，应承担相应的赔偿责任。
第八条 争议解决方式 本协议项下发生的争议，由双方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解不成，依法向中国贸易仲裁委员会起诉。
第九条 本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。
第十条 双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。
公司与村委会合作协议篇十六
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
甲乙双方就举办上海世博会美术创作展分展馆：……等事宜达成共识，并订立本合作协议书，以资共同遵守。
合作内容：
1、乙方资源、等平台。允许乙方对外开展征集每位美术家1—3张(件)作品，以书画、西画、国画美术品为主。
2、作品要求：国家一级画家作品不限。(二、三线画家作品要求)西画不小于80×120(厘米带框)，国画不小于“700×1000”(公分净尺)，书法不小于“中堂”700×1000(公分)。
3、入选作品可以参予奖项：组委会将为参展精品颁发：奖杯、奖牌、参展证书、收藏证书；出版世博会画册(即国画、油画画册)。
4、甲方可将其中一张作品(画家自愿)捐赠用於团中央、光华科技基金会和谐教育基金用于公益、扶贫及发展青少年事业。
5、展览期间组织书画珠宝艺术品拍卖，开展慈善公益事业专场捐助活动，国外巡回展，拍卖。
6、拍卖后所得减去运营成本，分展馆组委会与(合作单位包括画家)按5：5分成。分配由乙方负责。
7、双方在具体操作本专案过程中应自觉遵守国家法律法规和世博会的有关规定，如有违反，甲方有权中止同乙方的合作。
8、双方一致同意按本协议确定的合作框架和原则认真履行，在合作中建立互信互利的原则，如一方违约给守约方造成不良社会影响和经济损失的，违约方应承担相应的经济赔偿责任。
授权征集时间：从20xx年3月30起至20xx年5月30日止。
注：投来稿件被视为本人作品，如有涉及肖像权、著作权等法律问题，均由投稿本人负责。来稿采用组委会对来稿有包括收藏、巡展拍卖出版等处置权在内的所有权，凡投稿均视为确认并同意本通知之各项规定，凡送选作品由甲方组委会承担保管义务。
本协议条款经双方确认签字后生效，未尽事宜双方签订补充协议。本协议一式三份，甲乙双方各执一份。
甲方：
法人(代表人)：
乙方：
法人(代表人)：
徵集部：
合作(代表人)：
时间：20xx年3月x日
公司与村委会合作协议篇十七
甲方：
乙方：xxxxxx企业形象策划有限公司。
甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议：
1.服务内容：
项目尺寸p数单价合计。
2.协议总额为rmb元，大写人民币。
2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。
若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
4.甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：xxxx年xx月xx日前。
1.本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即rmb元。
2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至——。
乙方开户行：中国光大银行北京建国门支行。
3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。
1.甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。
2.甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方特别同意。
3.本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决;本协议自甲乙双方签字盖章之日起即告生效。
4.本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：******企业形象策划有限公司。
(签字盖章)(签字盖章)。
电话：电话：
传真：传真：
签约日期：****年**月**日签约日期：****年**月**日
公司与村委会合作协议篇十八
甲方：乙方：
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就xxxx工程项目达成如下协议：
1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该xxxx工程项目的`工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为：）。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。
7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日。
公司与村委会合作协议篇十九
甲方：xx有限公司（以下简称甲方）
乙方：xx技工学校（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商、意向一致，xx公司与xx技术学校就双方合作事项达成如下协议：
一、甲乙双方本着诚信为本、自愿、互惠互利的原则签订本协议，在本协议中双方承诺严格履行自己的职责，并对自己的行为所产生的后果承担对应的经济和法律责任。
二、双方的三种合作形式：
（一）、甲方协助乙方招生，开办“xxxxx”班。
1、甲乙双方联合在乙方开办“xxx”班，该班专为甲方开办，所有学生毕业后全部定向到甲方工作。
2、每年招生前，乙方协助甲方招生，甲方确保每年“xxxx”班招生40名以上。
3、甲方每年对“xxxx”班学生委培费（学费）进行支付，标准为xxxxx元/学期（按国家相关标准执行），每学期开学10天内由甲方一次性支付乙方，乙方配合甲方与学生及学生家长签订委培协议，并确保毕业生到甲方工作。
4、乙方负责办理招生计划和学生录取手续，并按课程要求负责实施教学，按规定办理发放国家助学金的相关手续。
（二）、甲方委托乙方对在职员工培训。
1、甲方根据生产季节委托乙方对在职员工进行技能培训。
2、乙方根据甲方培训需求组织优秀培训师资，并针对甲方特点因材施教。
3、甲方确保参训人员达到初中以上学历，年龄男40岁以下、女35岁以下，乙方教师必须是符合甲方产品特性的专业教师，课程是针对甲方产品相关的专业技能知识。
4、培训费用按课时由甲方支付，具体费用标准可根据双方确定的培训方案协商确定，原则上培训课时为每天2课时，每月8课时，培训期为3个月（7、8、9三个月），具体的课时由双方根据实际情况另行确定。
5、乙方根据甲方职工实际情况，组织安排进行职业技能考核，对符合要求者颁发相应的职业资格证书。
（三）、甲方提供乙方代加工业务。
1、甲方根据实际生产情况结合乙方加工能力，提供乙方代加工产品。
2、乙方根据甲方的产品质量标准组织人员加工产品，并配合甲方安排的工艺、质量专职人员对加工产品的质量进行控制。
3、甲方根据实际加工产品与乙方协商代加工劳务费用，费用的结算和发放由甲乙双方协商后执行。
4、乙方根据甲方的要求保质保量，按时在甲方的交货期前提供合格的代加工成品。
5、甲方提供代加工产品主要以电子类、简易操作类半成品为主，乙方必须妥善保管好甲方所提供的原材料及相关辅助设备。
三、双方在协议期内，必须严格按照协议内容操作，若对于协议内容需要改进和修改时，由双方代表友好协商。对于合作过程中出现的变动或特殊情况由甲方双方友好协商处理。
四、协议期间乙方有义务通过各种方式向学生宣传甲方，甲方在生产允许的情况下，可以作为乙方的实习基地，双方代表可以每年安排一至二次学校与企业的交流活动（包括座谈、运动比赛、联谊会等），扩大甲方在乙方的影响，使乙方学生充分了解甲方。
五、协议期内，因合作事项情况变更较大或合作事宜达不到预期效果时，双方可协商终止本协议。
六、本协议一式两份，双方代表签字、盖章后生效执行。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
（盖章） （盖章）
年 月 日 年 月 日
公司与村委会合作协议篇二十
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期__________mw光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容：
一、合作模式
甲乙双发合作模式为epc总承包模式，即由甲方负责投融资，乙方负责电站的`设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。
二、合作规模
根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。
三、合作期限
本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。
四、甲方的权利和义务
1、甲方负责办理光伏电站的立项。行_____批文件，电站并网等相关申报审批手续。
2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。
3、甲方负责整个项目的投融资工作。
4、甲方负责整个项目的地勘工作。
5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。
6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。
7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。
五、乙方的权利和义务
1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施工、部分项目验收服务等的总承包。
2、本工程建设期间，甲方不支付任何工程预付款和进度款，所有工程资金由乙方垫资完成。
3、乙方对承包光伏电站的质量、安全、工期、造价全面负责，并按合同约定时间保质完成光伏电站的承建和移交任务。
4、双方签署框架协议后，乙方在项目所在地成立项目部。
5、对因甲方原因给承包人带来的任何损失、损害或造成关键工程延误的，承包人有权提出索赔或（和）延长竣工日期。
6、乙方应严格履行合同中约定的其他权利和义务。
六、合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)_______________元(小写金额__________元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、_____、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、_____及政府各部门的_____等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后_____日内一次性支付质保金给承包方。
七、支付期
1、乙方协助甲方在国开行办理贷款：从建设期开始办理相关手续，并网发电经验收合格后完成贷款申请，期间：_____月_____日-_____月_____日。
2、因国家政策及银行政策因素不能实现贷款时，支付最终期为：__________年_____月_____日。__________年_____月_____日起，按股权质押条件自行处置。转让和销售电站相关利益可协商。
八、工程进度计划：
九、保密协议
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。
十、违约责任
1、甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
2、乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
3、本合同正本一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等效力。
甲方：
日期：__________年_____月_____日
乙方：
日期：__________年_____月_____日
公司与村委会合作协议篇二十一
甲方（总公司）：
法人代表：
联系电话：
地址：
乙方（分公司）：
负责人：
联系电话：
地址：
经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方在______市设立甲方分公司，并予其代理权，双方同意订立如下协议条款：
1、甲方对乙方的合法身份进行识别，做出合作或停止合作的决定。
4、甲方对乙方拟定的办公人员及办公场所等办公条件进行把关审核；
5、甲方负责建立和维护分公司的门户网站，在合作期间由乙方有偿使用；
7、甲方对乙方一切经营活动以及财务往来、员工聘用均有监督、知情和指导权；
8、在乙方正常经营工作中，甲方不得轻易裁撤乙方分公司工作人员；
9、有权监督和制止乙方在经营过程中的违法违纪或恶意竞争行为。
1、乙方以合作的方式担任甲方分公司负责人；
4、乙方每月必须向甲方上报分公司经营及财务状况；
5、乙方不得以分公司名义进行借贷；
6、乙方的经营项目范围不得超过甲方的项目范围，否则产生的一切后果均由乙方自负；
11、乙方有权参加甲方组织的各项公益活动及技术培训课程；
12、乙方必须向甲方提供有效的证件复印件留存并且签字确认；
13、分公司办公场所的房产证明/租赁协议/负责人身份证明均由乙方提供；
14、各分公司之间必须严格按照甲方的部署和安排，精诚团结，紧密合作，严禁互相指责攻击和造谣中伤以及散布一切不利于甲方形象的言论。
2、分公司开发的项目先由分公司审核评估，盖公章，再上报总公司审批；
5、分公司需要宣传单张、海报、画册等资料可到总公司统一以成本价购买，费用由分公司负责。
4、乙方在其他方面的收入甲方均不进行分成；
5、总公司年初应为分公司制定年度经营产值目标，对达标的分公司进行奖励。
2、如连续两年不达标，公司有权终止合作关系；
4、分公司如产生债权与债务严格由分公司自行解决，与总公司无关。总公司在自身经营活动中产生的债权、债务与分公司无关，自行解决，乙方个人的债权债务与分公司无关。
5、本协议附件：甲方证照复印件，乙方证照复印件或身份证明复印件。
甲方（签字或盖章）：
乙方（签字或盖章）：
法定代表人：
负责人：
___年___月___日
___年___月___日
公司与村委会合作协议篇二十二
甲方：
乙方：
地址：
地址：
电话：
电话：
传真：
传真：
甲乙双方本着公平、合理、互惠互利，共同开拓婚庆市场的原则，为客人提供便捷的全方位综合服务的宗旨，经共同磋商，达成以下合作协议：
利用各自的服务优势，组成强大的服务群体，强强结合，扩大企业的知名度与品牌信誉，客人便捷，甲乙双赢。
第一条甲乙双方应本着维护相互企业形象为原则,达至长期合作，长期赢利的目的。
第五条合作期间，凡甲方推荐客人到乙方惠顾，均可获乙方服务项目的頀优惠；
第九条合作期间 甲方将乙方名称列入喜悦婚庆网的推荐婚纱摄影企业 中（该网站均在久久婚嫁网，百度等知名网站中登录）
1、本协议自生效之日起双方应严格履行，任何一方对本协议进行修改或补充，必须征得另一方的同意，并补充协议，协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
2、 提前解除本协议的，解约方应提前一个月以书面形式通知另一方，另一方收到解约通知之日起30日内应做出同意或不同意解约的书面答复。
3、 甲、乙双方在履行本协议中若发生争议，应通过友好协商的方式解决。如果协商失败，任何一方有权向所在地人民法院提起诉讼。
4、 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 本协议自签定之日生效并执行。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
电话：
电话：
传真：
传真：
法定代表人或代理人签署：
法定代表人或代理人签署：
签署日期：
签署日期：
