一键复制
合同是一种法律文件，用于规定和约束双方在特定事项上的权利和义务。如何起草一份有效的合同是每个企业家和个人应该学习的重要课题。请在签订合同前仔细查阅以下合同范文，了解合同的一般格式和常用条款。
学校绿化合同篇一
甲方：
乙方：
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。
第一条工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：水。
4、承包方式：
5、方米42.92元。
第二条工程期限。
1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。
第三条工程延误。
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条甲方工作。
确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。
第五条乙方工作。
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条质量验收。
1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于%。
2、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。
第七条付款方式。
验收合格后付35%第三期付款：20xx年苗木成活率验收合格后付5%。
第八条工程保修项目及保修期限。
第九条有关补充协议和补充合同。
第十条争议处理。
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方公章乙方公章。
法定代表人或代理人签字：法定代表人或代理人签字：
学校绿化合同篇二
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
本着平等、公正和诚信的原则，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将湄潭县黄家坝镇牛场学校绿化景观工程委托乙方进行施工，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守：
一、工程名称：湄潭县黄家坝镇牛场学校园绿化工程。
二、绿化及景观工程量按花木实际棵数和景观工程量计算。
三、工程造价：乙方负责提供苗木及栽植、栽培土填方和景观工程共计人民币(大写)贰拾柒万肆仟捌佰伍拾柒元整(小写)274857元，具体见湄潭县黄家坝镇牛场学校园绿化及景观工程报价表，结算时按实际工程量和栽种苗木据实计算。
四、工期：20xx年3月12日—6月12日，共计工期90天。
五、甲方义务：
3、甲方负责寻找建筑垃圾堆放点，乙方负责土方平整工作;。
4、甲方中途变更工程需提前与乙方协商一致，避免工程因变更返工。
六、乙方义务：
1、乙方需按甲方修改和最后确定的施工图、实地测绘示意图组织施工;。
5、乙方自行负责施工现场的安全和施工卫生，发生安全责任事故由乙方自行负责，工程施工不得影响学校正常的教学秩序。
七、付款方式：
1、合同签订后，乙方施工队伍进场施工，工程完工验收合格后，甲方支付乙方实际验收工程总价款的95%，余款5%作为质保金一年养护期结束后一次性结清。
2、工程完工后一周内申请甲方组织工程验收，如甲方不组织验收，视为验收合格。乙方在合同规定的一年养护期结束后，甲方应自行接管。
八、违约责任：
1、乙方须按约定时间向甲方交付绿化及景观工程;。
2、甲方须按约定时间乙方工程款，如不能如期支付工程款，应支付违约金5%并承担由此造成的损失。
九、争议问题：甲、乙双方须诚实信用履行本合同，发生争议双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，双方协商后书面约定签字认可。
十一、甲方提供的绿化设计方案、测绘示意图等，乙方中标苗木报价统计表作为本合同附件。
十二、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份，双方签字之日起生效。
甲方(公章)：乙方：
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
年月日年月日。
学校绿化合同篇三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行校园绿化的有关事宜，达成如下协议：
2、工程范围：宿舍楼前护坡植草皮、教学楼前绿化区松土、营养土回填、植草皮等(具体见附件《祖武学校绿化工程实施方案》)。
3、工程地点：甲方校园东头绿化区、宿舍楼前护坡，由甲方指定具体绿化区域。乙方作为专业人员应该首先以专业眼光对绿化区进行规划，以最有利于校园美观为原则，在甲方指定区域对草皮、苗木及配套设施的具体位置进行科学规划，并在本合同签订后十日内向甲方提供施工方案并取得甲方的确认。
4、工程质量标准：乙方提供的草皮为单价8.5元的马尼拉草皮；苗木为红豆杉2株、罗汉松2株、枸骨树2株、红叶石兰2株；石桌、凳为大理石工艺制品；绿化区道路为水泥路面嵌小卵石。
1、本工程总工期为15个日历日，乙方应当保证按照甲方通知的时间进行工程实施。
2、乙方保证于20xx年4月30日之前(雨天顺延)将本合同约定的苗木按照本合同约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲方验收合格。
工程总价款(含税金)暂定为：2.95万元整(大写为：贰万玖仟伍佰元整，详细见《祖武学校绿化工程实施方案》)，最终根据实际用工、用料情况据实决算。
绿化工程完工后，甲方会同乙方组织进行工程验收，并根据双方认可的工程量确定实际工程价款，乙方根据确定的实际工程价款出具合法有效的发票给甲方，甲方在收到乙方发票后一月内一次性付清本工程款项。
2、甲方有权对乙方工程实施期间一切工作进行监督和指导，如甲方有异议的，乙方应当按照甲方的要求进行整改。
3、甲方应按合同约定向乙方及时支付工程款。
1、乙方必须按本合同约定及《祖武学校绿化工程实施方案》组织工程实施；
2、乙方认真考察了绿化区域并确认了绿化实施方案，保证工程实施标准。
3、乙方应严格执行甲方安全卫生管理规定，保证施工现场的环境整洁，不得打扰学校师生生活及污染环境，每次施工完毕要负责施工现场清扫干净。
绿化工程实施完毕后，甲方按照本合同约定的标准组织验收，该验收以甲方的确认为准。如因乙方工程达不到合同约定的标准，甲方有权拒绝验收，因此造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。
1、如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的，乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款5%的违约金，同时，甲方有权另行聘请他人养护苗木，所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中直接扣除。
2、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金。
合同履行过程中产生争议或未尽事宜，双方应协商解决，可签订补充协议；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日生效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
日期：
学校绿化合同篇四
建设单位(甲方)：
承建单位(乙方)：
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。
第一条工程概况。
1、工程名称：园林绿化。
2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦。
3、承包方式：包工、包料。
4、工程造价：壹拾万元人民币。
第二条工程期限。
本工程20xx年8月20日开工，20xx年10月10日竣工。
第三条工程延误与工程奖罚。
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条甲方工作。
1、确保施工现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
第五条乙方工作。
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条质量验收。
工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。
第七条付款方式。
第八条争议处理。
因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方公章。
法定代表人或代理人签字：
年月日法定代表人或代理人签字：乙方公章。
学校绿化合同篇五
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。
1、工程名称：_______。
2、工程地点：_______。
3、工程内容：_______。
4、承包方式：_______。
5、绿化面积：_______。
6、绿化标准：_______。
7、绿化品种：_______。
8、工程造价：（大写）_______。
全部工程开工日期，本工程定______年______月______日开工，全部工程竣工日期：______年______月______日竣工，合同工期总日历天数18天。
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
1、确保施工面，现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的'保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100%。
2、土建工程及换土工程要按图施工。
3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。
甲方验收合格后付全款。
因履行本合同发生争议，应协商解决。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
有甲、乙双方协调。
______年______月______日。
学校绿化合同篇六
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程。
二、施工地点及范围：本工程位于第一小学。
绿地总面积为280平方米。
三、工程内容：
1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收；
2.工程竣工后，乙方必须养护三个月(20xx年4月5日起算)；
3.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的'，均由乙方按合同规格要求补植。
四、工程造价：
工程总造价为人民币(附苗木结算清单)，经过审计结算后按照实际支付。
五、付款方式：
1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。
2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。
六、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。
七、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
日期：
学校绿化合同篇七
绿化工程的质量控制管理是通过工程质量的监督,控制、管理和协调绿化工程的建设。那么学校绿化工程。
合同。
书是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的学校绿化工程合同书范文，感谢您的欣赏。
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程。
二、施工地点及范围：本工程位于第一小学。
绿地总面积为280平方米。
三、工程内容：
1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;。
2.工程竣工后，乙方必须养护三个月(20xx年4月5日起算);。
3.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。
四、工程造价：
工程总造价为人民币(附苗木结算清单)，经过审计结算后按照实际支付。
五、付款方式：
1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。
2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。
八、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。
九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表(签字)：代表(签字)：
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
本着平等、公正和诚信的原则，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将湄潭县黄家坝镇牛场学校绿化景观工程委托乙方进行施工，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守：
一、工程名称：湄潭县黄家坝镇牛场学校园绿化工程。
二、绿化及景观工程量按花木实际棵数和景观工程量计算。
三、工程造价：乙方负责提供苗木及栽植、栽培土填方和景观工程共计人民币(大写)贰拾柒万肆仟捌佰伍拾柒元整(小写)274857元，具体见湄潭县黄家坝镇牛场学校园绿化及景观工程报价表，结算时按实际工程量和栽种苗木据实计算。
四、工期：20xx年3月12日—6月12日，共计工期90天。
五、甲方义务：
3、甲方负责寻找建筑垃圾堆放点，乙方负责土方平整工作;。
4、甲方中途变更工程需提前与乙方协商一致，避免工程因变更返工。
六、乙方义务：
1、乙方需按甲方修改和最后确定的施工图、实地测绘示意图组织施工;。
5、乙方自行负责施工现场的安全和施工卫生，发生安全责任事故由乙方自行负责，工程施工不得影响学校正常的教学秩序。
七、付款方式：
1、合同签订后，乙方施工队伍进场施工，工程完工验收合格后，甲方支付乙方实际验收工程总价款的95%，余款5%作为质保金一年养护期结束后一次性结清。
2、工程完工后一周内申请甲方组织工程验收，如甲方不组织验收，视为验收合格。乙方在合同规定的一年养护期结束后，甲方应自行接管。
八、违约责任：
1、乙方须按约定时间向甲方交付绿化及景观工程;。
2、甲方须按约定时间乙方工程款，如不能如期支付工程款，应支付违约金5%并承担由此造成的损失。
九、争议问题：甲、乙双方须诚实信用履行本合同，发生争议双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，双方协商后书面约定签字认可。
十一、甲方提供的绿化设计方案、测绘示意图等，乙方中标苗木报价统计表作为本合同附件。
十二、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份，双方签字之日起生效。
甲方(公章)：乙方：
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
年月日年月日。
甲方:乙方：
经协商，甲方将济枣公路南沙河段路两侧工程的绿化项目发包给乙方，由乙方按照甲方的要求完成绿化工程，交付绿化成果。为明确双方的权利和义务，特订立如下协议：
二、绿化工程量按实际棵数与绿化量计算。
三、工程造价：大写人名币约元具体按实际工程(见附件)计算量。
四、施工日期以具备施工条件并由甲方书面通知乙方后的适当时间乙方开始施工年月日至年月日工程结束。五、甲方义务：
1、甲方必须在乙方施工前将绿化工程施工的各项要求(如图纸等)交给乙方。
2、甲方必须提供施工的各项条件。
3、因甲方水电提供不及时或提供不符合乙方施工条件致使乙方不能在正常期限内完成绿化工程的，甲方不得要求乙方承担任何责任。
4、甲方不得随意中途变更工程要求。
5、在乙方施工过程中甲方有协助的义务。
六、乙方义务。
1、乙方需按甲方的要求施工。
2、乙方有接受甲方专人合理监督检查的义务。但甲方监督检查不得妨碍乙方正常工作。
3、乙方不得将工程在发包给第三方完成。
4、乙方须在工程约定期限内交付绿化工程。
5、乙方所交付的绿化工程在绿化工程交付后一年内确保成活率要达到85%以上。
七、付款方式。
1、签订本合同时甲方付工程总造价的%，大写人民币即作定金。
2、工程完成一半付总造价的%，大写人民币。
3、绿化工程完工后，付工程总额的%，剩余款于年月日之前付清。
4、工程结束，甲方须在7日内验收完毕。如甲方在7日内不组织验收或验收不完毕，该工程视为甲方已经验收完毕并且合格。验收完毕之日起，乙方负责一年内养护，甲方负责看管。
八、违约责任。
1、乙方须按约定时间向甲方交付绿化工程。
2、甲方须在按约定时间内向乙方支付工程款，如甲方延期付款，向乙方支付违约金20万元，并赔偿乙方的各项损失。
九、争议解决。
双方须诚实信用的履行本合同，发生争议双方协商解决，协商不成可以向方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式二份，双方各一份。
十一、未尽事宜，双方协商后书面约定。
十二、甲方提供的施工图纸等，乙方提供的苗木品种清单作为。
本合同的附件。
甲方：乙方：
法定代表：法人代表：
学校绿化合同篇八
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造___________绿化工程，签订以下协议：
一、工程概况。
1、工程名称：___________绿化工程。
2、工程地点：___________。
3、施工范围：绿地面积___________平方米(具体见绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期。
1、开工日期：本项目工程工期从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共_______天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款。
经协商本合同总承包价款为人民币：___________元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式。
1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法。
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：___________万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：___________万元整。
3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：___________万元整。
4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
六、工程质量要求。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的`事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算。
乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限。
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十、合同生效与终止。
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表：_______。
乙方代表：_______。
签订日期：_______年_______月_______日
