无论是个人还是企业,签订合同都是一项重要的法律行为。为了达成一份完美的合同,需要注意哪些要点?尽管合同范文可以提供一定的参考,但在实际写作中应根据具体情况进行调整和修改。
班组承包合同篇一
承包方(下称乙方):铁工承包班组(张楚武)。
甲方现将东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程项目钢筋制安工程以包工、包辅助材料的形式委托乙方施工。为了明确双方职责,保证工程顺利竣工,按期保质完成施工任务,甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,结合本工程的具体情况,经双方共同充分协商,同意订立本合同。
一、工程内容:
1(寮步镇凫溪村、东坑镇彭屋村)制作安装工程。
2及造价按甲乙双方共同确认的工程量计算。
二、承包方式及承包范围:
2、承包范围:(1)、承包单价包括本分项工程按施工规范完成的合格产品所需的全部用工和其他用工。即本分项工程所有的钢筋制作、绑扎、安装、拼装、点焊、闪光焊、电渣压力焊、电弧焊、完善钢筋保护层、砂浆垫块、浇筑混凝土时的钢筋维护、包凿完桩头后钢筋调直、场内运输、装卸(运输车辆由甲方提供)全过程的全部用工,凡是图纸中要求的配筋和钢筋分项工程用工,以及因钢筋分项工程施工过程中引起的机械移位搬迁、现场清理、半成品及废料按指定地点集中堆放等用工;(2)、乙方负责涉及的安全、质量、进度、工期、文明施工和安全施工等。包辅助材料(包钢筋分析表、电焊条、铁钉、铁丝、焊罩、焊钳、大剪刀、剪断机、剪口片),包小型机具和用具。
三、工期:
1、钢筋工程施工工期与总工期紧密相关,必须与木工组、泥工组密切配合,按施工进度计划提前完成钢筋分项工程工期,乙方自签订本合同之日起,应积极做好施工前期工作,根据甲方施工工期总进度计划安排劳动力,保证任务的按期完成,若因乙方劳动力不足延误甲方工程进度,甲方有权追究乙方相应经济责任。
2、因设计图纸修改、不可抗拒的自然灾害或甲方原因而导致停工、窝工,经项目经理部签证,工期按实际相应顺延。
四、承包单价、计量与付款方式:
1、承包单价:按图纸下料计算工程量,承包综合单价,该综合单价中已包含本协议书第二条款中所解释的全部费用以及属乙方责任的全部费用,含一切机械及人员多次进退场的费用和一切风险、第三者安全责任险,合同执行期间市场价格若有浮动,该综合单价不变。
2、计量方式:各分部分项工程量依据设计图纸结合现场实际情况,按现场实际完成工程量进行计算。
3、付款方式:按当月乙方完成工程量经项目部和监理工程师检验合格后,以完成合格工程量形成进度,乙方于当月25号前报给项目部审核后,甲方于次月的10号前将进度款的70%支付给乙方;当本工程全部完成后再支付进度款的10%给乙方,以作为乙方支付其工人工资余款及退场费用;剩余20%经有关权威部门验收合格后,且乙方需提供的资料齐全合格后,由项目部上报公司审定结算后,并在一个月以内付清余款。但乙方应确保其工人工资的发放和其他有关的债务偿还,如造成纠纷或发生执法部门交涉的,由乙方承担全部责任,甲方不负任何责任,且甲方不存在与其工人的劳资关系。在处理乙方与其工人之间的劳动纠纷时,甲方有权从应付的款项中扣除适用于代乙方支付工人的报酬。
4、甲方需向乙方借点工的,乙方应给予积极配合,其点工标准:每工日为50.00元,点工按实际发生,每天计量并做好甲乙双方的确认记录,以签证方式,由项目部向甲方上级主管部门汇报备案,在工程结算时一起结清支付给乙方。
五、甲方责任:
1、提供乙方定量人员的临时住宿、提供用水、用电的连接点(距离在50米内)、施工材料堆放和加工场地。
2、负责平面放线(乙方应派人配合),计划工程进度、发放施工有关资料、保证现场材料、水电供应、机械设备的使用、统一管理、协调各班组之间各个工序的施工。
3、做好建筑物周边防护设施,监督乙方搞好工程质量和安全,提供安全帽及安全带给乙方领用,但费用由乙方负责,在乙方工程进度中抵扣。
4、及时将图纸修改、变更情况以书面形式通知乙方,如事先来不及通知时,应口头交底要求乙方该部分暂缓施工,以免造成工料损失。
5、派专职施工员现场检查、质安员交检,如发现必须整改部位以书面形式及时通知乙方并组织交检,配合乙方做好施工区、生活区的安全、文明施工管理工作。
6、负责派专人整理资料、归档,主要是与乙方有关的自检资料。
7、负责协助乙方按规定统一办理上岗证、安全卡等申报手续,乙方应负责提供相应的有效证件及负担相关费用。
8、宿舍由甲方配备电度表,并按每月额定用电量及定期抄表一次,宿舍用电按乙方每月施工人数以每人每月5度电计算,超出额度由乙方负责,并在每月的进度款中扣除。
六、乙方负责:
1、按设计施工图纸、施工总说明、图纸交底、会审纪要、设计变更和国家现行的《施工技术及验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量和施工工期。做好工人安全、质量的技术交底工作。
2、乙方必须服从甲方的管理人员的统一领导、指挥、协调和指导,必须遵守甲方所制定的各项安全、质量规章制度和施工措施,否则造成的一切后果,由乙方负责。
3、乙方在乙方进场人员必须持有身份证等有效证件,并及时向甲方项目部提交进场工人身份证复印件及一寸相片二张,以便办理有关登记手续。工人进入施工现场前,必须进行岗前安全、质量技术交底,做好安全及质量技术交底资料。未进行登记资料及安全质量技术交底者不得进入施工区,乙方进场人员不得使用假身份证等假证件或借用他人证件,否则因此造成的一切后果由乙方自行承担。
4、乙方施工人员必须满足本工作施工技术力量和进度要求,必须配备一名专职质量人员,专门负责质量管理工作。乙方应成立质量管理小组并定期组织活动、质量小组成员名单报项目部备案。为保证甲方各项工作的正常运转,乙方委托为乙方的班组代表人,乙方及乙方班组代表人必须有一人全天候留守在工地,以便处理一些工作。班组长请假要经过项目经理和主管施工员的同意。每周在项目部会议室召开工地例会,各班组长必须准时参加。乙方必须按甲方现场管理人员确认的进度计划组织施工。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方必须在每周工程例会上做出合理解释,制订切实可行的整改方案,确保后期进度赶上。
5、乙方在使用甲方材料时,一定要合理用料,否则,乙方在施工过程中因管理不善造成返工和浪费,乙方应承担该部分的材料费。乙方在施工过程中,损坏的成品或半成品,按原价两倍赔偿。要爱护、妥善保管、使用甲方提供的机械设备用具及大型设施,须办理领用签证手续,所领一切机具,用完后应完整如数归还甲方,若有损失和丢失,按价赔偿,凡因乙方故意造成机械设备用具损坏的修理费用由乙方负责。
6、根据施工图纸、编制钢筋工程量计算书(不含钢筋损耗)交工程技术负责人审核认可。乙方在钢筋制作、安装、装卸过程中,要节约用料,降低材料损耗,充分利用旧料、短料。严禁以大代小、以长代短。乙方不得随意切断、丢失钢筋及损坏其它材料、半成品,否则甲方视其情节和损失程度,按材料原价值的两倍赔偿。
7、施工现场必须在每天下班前清理一次,确保施工现场和操作面干净、无垃圾。
8、按施工安全规范的规定,进入施工现场必须戴安全帽、高空作业带安全带,违者按安全制度条款罚款。乙方必须统一向甲方领取安全帽和安全带,费用由乙方负责。
9、甲方认为有必要暂停施工时,以书面形式通知要求乙方暂停施工。乙方应按要求停止施工,并妥善保护成品工程,否则,因此造成的损失由乙方负责。因甲方原因造成的停工,工期应相应顺延。因乙方原因造成停工的,乙方承担相应责任。
10、乙方必须服从甲方对乙方定量人员临时居住地点、范围的安排,不得私自乱拉乱接电线,在宿舍内禁止使用大容量电水壶、电炉等,一切生活燃料由乙方自负,生活燃具必须使用煤气炉灶;乙方有义务协助甲方做好施工区、生活区内的安全保卫工作,安全用电、用火,确保人员、集体财产安全。乙方生活区内宿舍必须整洁,应配备烟灰盅,必须每天派员负责打扫卫生。
11、乙方应经常教育工人要保持良好的精神风貌,努力树立创造本企业好形象,要遵纪守法,讲文明,严禁打架斗殴,否则后果自负。
12、乙方在施工区内做好文明施工,保证好工完场清工作,如果出现材料乱丢乱放者,甲方自行派人清理,其清理费用按每人每天80元由乙方负责,并且在工款中扣还。
13、乙方在施工过程中,若发生工伤事故的,乙方必须在当天4小时内上报甲方,且一切工伤事故的费用由乙方负责,若对甲方造成影响的,甲方将追究乙方责任,乙方应给其员工买工伤保险,否则所发生的一切责任由乙方自负。
14、因乙方自身原因造成安全或质量事故的,一切费用由乙方负责,甲方将追究乙方一切责任。
七、违约责任。
1、乙方不得对本工程进行转包,违者甲方有权给予终止本合同并勒令乙方退场,并承担因此造成的一切经济损失。
2、若因乙方不服从甲方现场管理,不满足甲方的施工需要及进度要求的,甲方可自行选择其他施工队伍,并按完成工程量的80%给予乙方结算清退,乙方不得有异议。
3、由于本工程的特殊性,工期由项目部按每段里程桩号定工期进度的,若乙方不能按甲乙双方约定的工期交工的,乙方承担违约责任,每延期壹天,罚金壹万元。
4、乙方必须按照本合同要求,完成本合同中条款所解释的全部内容,若中间出现推卸责任的,甲方可及时处理解决,因此所发生一切相关费用概由乙方负责,若乙方自行停工或退场的,甲方将不予结算,并且甲方有权终止合同另选择其他队伍进场承接施工。
八、工程质量标准及奖罚:
1、本工程质量必须按现行的施工验收规范标准进行施工,确保工程质量达到一次性交验100%合格。
2、隐蔽工程必须经甲方项目经理及建设单位代表检查,评定达到标准签字后,方能进行下道工序施工。
3、为了使本工程以合格以上等级交工,甲方对质量采取强制性措施,钢筋分项工程应符合设计施工验收规范要求,钢筋分项工程合格率100%,若达不到合格造成返工及经济损失由乙方全部负责。
4、乙方员工进场必须事先登记资料,未登记资料就开始工作的罚款50元;进入工地现场不戴安全帽的,罚款50元。工人、管理人员赤脚或穿拖鞋上班的,罚款50元。乙方员工上班时必须佩戴工作证。工作证不得转借,工作证残旧可以免费更换,丢失补办的每张30元;乙方员工退场时必须交回该项目工作证,否则罚款50元;特殊工种人员没有持上岗证而上岗者,经发现罚款100元。
5、班组长未经请假批准离开工地的,罚款500元。项目部开例会时,班长迟到的罚款100元,缺席的罚款500元。
6、严禁私自乱拉乱接电线,在宿舍内使用大容量电水壶、电炉等,罚款500元。偷电者,发现一次罚其负担工地生活区一个月的电费。
7、工人私自拆除或随意挪动施工现场的各种防护装置、防护设施和安全标志的罚款100元。
8、乙方如有外来人员前来探访时,应先征得甲方管理人员许可,来访者必须在22:00前离开工地,不得留宿来访者,未经项目部批准留宿外来人者每天罚款50元。
9、在工地或宿舍内聚众赌博者,每人每次罚款50元。在工地范围内聚众闹事或打架者罚款200元/次,并勒令肇事者即时离开工地。
10、在建筑场内随地大小便的罚款100元/次。
11、乙方不得雇用童工、孕妇;雇用女工不得超过三个月,如特殊情况许超过三个月者,必须经项目部批准同意,否则甲方有权不予登记,不得借故闹事。
12、乙方及乙方员工必须服从甲方管理人员的管理,当意见不同有冲突时,应向甲方上一级领导反映,不得当面顶撞、争吵,不得威胁、辱骂甲方管理人员,否则罚款500元。
九、其他:
1、本合同一式五份,甲方执三份(项目经理部、财务部、合约部各一份),乙方二份,均具同等法律效力。本合同自签订之日起生效,工程竣工结算后失效。
2、未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
甲方代表:
乙方:
联系电话:
身份证号码:
签约地点:
签约时间:年月日。
班组承包合同篇二
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至。
合同。
终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
4、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种。
规章制度。
遵守国家政策法令遵守本合同约定的全部内容自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金元整情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者甲方有权终止合同。
5、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间交接验收,承担成品保护。
6、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
7、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任。
8、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
9、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
10、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同。
11、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。
十一、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,让乙方清除出场,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按20xx元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。
十二、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十三、其他条款:
1、本合同自双方代表签字之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,
代表人(签字):
本合同签订日期:____年_____月______日。
甲方(盖章):乙方(签字):
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:天津市汉沽区战斗街四季花苑住宅小区二期工程工程地点:天津市区汉沽区四季花苑住宅小区一期工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准)。
施工内容:甲方承包范围内钢筋工程的所有工作。
二、劳务承包范围。
承包范围:天津市汉沽区四季花苑住宅小区二期工程楼(以业主与自力四队实施的合同为准)。
三、承包方式及施工内容。
1、承包方式:包清工。
(1)乙方自理材料包括:一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、植筋工具、植筋材料(不含钢筋)、分配电箱、电缆线、太阳灯、手推车、雨衣等一切工具。
2)甲方所提供材料及用具:塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、图纸设计上所用到的各种钢筋、钢筋成品垫块、定位卡环、安全帽甲方提供,费用乙方自负。
四、工期要求。
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划,组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工,接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按项目总工提出的措施改进,经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款,并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下:
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业,发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍),产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同,并处以已完成钢筋工程量总价20%的罚款。
(4)因以下原因造成工期延误,经发包方确认,工期相应顺延:
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;。
b、一周内非承包人原因,因天气、停电造成停工累计超过8小时;。
c、不可抗力造成的工期延误;。
共
4
页,当前第。
3
页
1
2
3
4
班组承包合同篇三
甲方:_________________身份证号码:_________________(以下简称甲方)。
乙方:_________________身份证号码:_________________(以下简称乙方)。
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方共同承包工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章项目概况及合作条件。
1.1本工程项目名称:________万元人民币。
1.2经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。
1.3本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占___%;。
乙方股份比例占___%;。
1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工。
2.1该项目工程管理责任及分工如下。
2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。
2.1.2该项目的会计日常工作由负责管理。
2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。
2.2管理人员的选用、待遇。
2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。
2.3材料采购及其他。
2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担。
3.1利润、风险分配。
3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担__%;乙方分享承担__%。
第四章其他。
4.1资金和管理。
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
4.2出纳与财务管理。
4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责。
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他。
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设。
备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲、乙双方友好协商解决。
甲方:_________________乙方:_________________。
______年____月____日。
班组承包合同篇四
甲方:_________________身份证号码:_________________(以下简称甲方)。
乙方:_________________身份证号码:_________________(以下简称乙方)。
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方共同承包工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章项目概况及合作条件。
1.1本工程项目名称:________万元人民币。
1.2经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。
1.3本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占_____%;。
乙方股份比例占_____%;。
1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工。
2.1该项目工程管理责任及分工如下。
2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。
2.1.2该项目的会计日常工作由负责管理。
2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。
2.2管理人员的选用、待遇。
2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。
2.3材料采购及其他。
2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担。
3.1利润、风险分配。
3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担______%;乙方分享承担______%。
第四章其他。
4.1资金和管理。
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
4.2出纳与财务管理。
4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责。
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他。
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设。
备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲、乙双方友好协商解决。
甲方:_________________乙方:_________________。
班组承包合同篇五
发包方:(简称甲方)。
承包方:(简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点。
1、工程名称:银设、唐堤慧苑二期一标段。
2、建设地点:银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西。
3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八,标准层层高2.9米,总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容。
1、承包范围:银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程),含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
3、承包价格及计价方式:,
(1):车库按建筑面积元/平方米计算。
(2):一层按建筑面积元/平方米计算。
(3):标准层按建筑面积元/平方米计算。
4、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;。
5、质量要求:严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工,与其他工序或工种紧密配合,乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准,乙方施工完毕,向项目提交完工报告,通知项目部组织验收,经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱放,做好到堆码整齐,条条有序。
三、双方的责任。
(一):甲方责任。
2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;。
4、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;。
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;。
6、负责组织工程中间验收和竣工验收,做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二):乙方责任。
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督,保证工期、质量和安全;。
10、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;。
11、乙方在施工中没有按规范要求施工,经项目部管理人员检查不合格,必须在规定的时间内整改完毕,如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任。
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200-500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款50-200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险。
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担,乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理。
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合。
2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任。
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、施工中如不能按甲方计划完成,每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标,在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元,由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。
(三)争议。
2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、合同履约保证金及退还。
2、履约保证金的退还时间:甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除。
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费,合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
本合同一式两份,自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
银行账号:银行账号:
联系电话:联系电话:
班组承包合同篇六
甲方:苏州市春业建筑工程有限公司xx项目部(以下简称甲方)乙方:xx钢筋班组(以下简称乙方)“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任,分工协作,加快工程施工进度,确保安全生产,保证质量如期完成任务,经双方协商,就工程钢筋分工程达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程名称:
3、工程内容:
工程钢筋工分部(所有钢筋,包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)。
钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单,报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短,合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前,必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。
二、承包方式:
包清工(乙方承包施工收入一次性包干,小型机械及用具乙方自理,包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。
三、承包价款:
1、保证金:为保证工程质量,安全生产文明施工,乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元,其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产,文明施工保证金100000元。
2、承包价格:乙方所承包的施工收入按实际用量,#楼以元/吨计(一次性验收通过,实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。
a、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过,按本次用量/吨扣除,作罚款处理,并承担下道工序工种误工的责任及费用。
b、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。
3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金,春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费),余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量:
1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工,确保工程质量达优质结构。
2、乙方必须认真熟悉图纸,严格按图施工,材料下料前必须送项目部审批后实施。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检,发现问题及时整改,乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准,若经甲方检查验收达不到优质,经整改仍达不到优质,该分项人工费扣除(作罚款处理),该项必须整改达标,不达标分项坚决返工,决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场,已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故,一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核,自检合格后报监理验收,发现有不符合规范施工规定的坚决返工,因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全:
1、施工安全由乙方负责,乙方必须对职工进行安全教育,安排生产任务的同时进行安全交底,并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工,严格遵守安全方面的各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任,重大事故或他人事故,分清责任,由责任方承担。
4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。
六、施工工期:
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工,确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员,确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排,确保按期完成各项任务,若因乙方原因导致延期,甲方将对乙方处罚1000元/天,延期超过五天,甲将对乙方处罚20xx元/天,乙方必须及时采取补救措施,确保按期完成任务,否则无条件撤出工场,所完成工程量均不结算。
七、甲方职责:
1、确保班组职工的食宿条件;。
3、根据材料进场的合理安排,尽量确保施工中的各种材料供应;。
5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;。
6、全面做好安全设施的防护工作。
八、乙方职责:
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场,负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员,遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度,提高工人的安全生产意识,搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件,不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、在绑扎钢筋完成后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收,做到工完场清、保持施工操作场地整洁,同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想,节约材料,杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料,合理利用材料。在使用材料中,乙方要本着节约材料、量材使用的原则,凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断,甲方一经发现,将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。
7、主体竣工或工程完成后,负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置,否则甲方有权另派人清理,所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
8、爱惜甲方的一切机械设备和工具,严格履行材物领(借)用手续,工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管,按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。
九、文明施工:
1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.
2、乙方必须工完场地清,暂不使用的料具必须清理干净,堆放整齐,如达不到要求,甲方另安排其他人员施工,具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管,遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪,服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等,乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作,直至达到甲方要求。
十、安全生产:
1、在施工期间,贯彻谁施工,谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务,对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责,所涉费用由乙方承担。
2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律,十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整,否则所造成的事故及损失,甲方概不承担责任,相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担,一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。
3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地,并保持通讯畅通,负责人及职工严禁私离现场,特殊情况必须事先请假,批准后方可外出,并且按期返回,否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。
4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴,偷盗等不法行为,乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元,情节严重的送司法机关处理。
5、甲方住宅的.宿舍严禁私自接电线,宿舍内严禁使用大功率电器,及煤气灶烧菜烧饭。
十一、工程转包和分包:
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、不可抗力:
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十三、保险:
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十四、关于意外停工的约定:
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。十五、廉洁条款:
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
十六:争议解决办法:
如有争议须双方协商解决,如不行则由当地法院仲裁。
十七:其他约定项:
1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准,工程款全部付清后自行失效!
十八:合同份数。
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份,甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人:负责人:
订立时间:订立时间:
班组承包合同篇七
架子工是指使用搭设工具,将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等,且能正确拆除的人员。那么架子工班组承包合同又是怎样的呢以下是小编整理的架子工班组承包合同,欢迎参考阅读。架子工班组承包合同范文一发包人:项目部以下简称:甲方承包人:脚手架班组以下简称:乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。
第一条工程名称:
第二条承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。
第三条架子类型:式钢管脚手架。
第四条承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。
第四条合同价款及结算方式:1的全部工作内容按元平方米(建筑面积)结算,此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。
2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。
3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。
第五条付款方式:
1、按月乙方已完工程量付%;。
2、工程完工付%;。
4、剩余%作为本工程的保修金,在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起________年)届满后____日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方有权拒付承包费。
第六条质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。
第七条工期:
一、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。
二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。
第八条安全施工:
一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按g59《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。
三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。
四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。
五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金并赔偿损失。
六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。
七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。
八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。
第九条甲方义务:
一、甲方代表,联系电话:;监督电话:055x888。
二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。
三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。
四、按合同约定付款。
第十条乙方义务:
一、乙方代表,联系电话:;联系地址:;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。
二、严格服从甲方统一管理。
三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。
四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:
1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;。
2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;。
3、施工进度安排和用工计划报表;。
4、甲方要求的其他资料。
五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。
六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。
七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。
第十一条材料、机具供应:
一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。
二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。
三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。
第十二条违约责任:
一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误壹天,乙方承担违约金元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。
二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。
三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。
四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。
五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。
六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。
七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。
第十三条其他:
一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。
二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。
三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。
四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日元,普工每工日元。
五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳元履约保证金,保证金的退还方式:
六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。
七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。
第十四条争议的解决:本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十五条合同效力:
一、合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。
二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。甲方:乙方:项目经理:工程承包人:电话:身份证:________年____月____日________年____月____日架子工班组承包合同范文二甲方:福建xx公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)合同签订地点:合同签订时间:________年____月____日甲方永昌____县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期)工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定,为保证工程顺利完成,确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下,经双方友好协商达成以下条例,双方共同遵守。
1、工程概况。
1.
1、工程名称:冠源〃爱琴湾(一期)楼。
1.
2、工程地点:____县县城。
1.
3、工程面积:按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积,其中阳台面积全算。
2、工程承包范围。
2.
1、冠源〃爱琴湾(一期)楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;四口防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。
2.
2、外架搭设:自室外地坪开始搭设至屋面构件以上。
1.80米处。
3、工程合同造价。
3.
1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工,结算面积根据甲方提供的施工图纸,按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算,不含地下室面积),单价按每平方米人民币:元计算,一次性包干单价,不做任何调整。
3.
2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款,进行造价增减计算。
3.
3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量,与工程款合并计算,增加的工作量并入竣工结算款,进行造价增减计算。也可以双方协商支付。
3.
4、地下室内的脚手架,根据实际情况需要乙方搭设的,乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证,并入竣工结算款,进行造价增减计算。
3.
5、售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供,甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。
3.
6、外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供,乙方负责安装,安装的人工工资由乙方承担。
3.
7、楼层翻架后,门、窗等邻边洞口需要安全防护时,由乙方负责。
3.
8、地下室周边防护栏杆乙方提供材料,人工工资由甲方负责。
3.
9、挑架预埋钢筋由甲方提供,乙方负责制作、预埋。
4、工程工期要求。
4.
1、具体按甲方现场施工进度计划进行施工,服从甲方现场管理人员统一调度安排,不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚,以项目部通知为准。
4.
2、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排,乙方必须按进度要求,按质按量的完成施工任务。如有延误,甲方有权按合同违约责任,对乙方进行处罚。
4.
3、甲方项目部布置的临时赶工任务,乙方必须服从统一调度。
5、工程款支付。
5.
1、总体按当月____日止完成部位的形象进度支付%的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。
5.
2、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的%。
5.
3、剩余%工程款待拆除完成,结算完毕后,在一个月内支付清楚。
6、工程质量管理。
6.
1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。
7、工程班组管理。
7.
1、乙方施工班组人员进场后,甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物,如有损坏,照价赔偿,甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。
7.
2、乙方施工班组人员进场后,必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守,相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。
7.
3、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方签订和工人的劳务合同,搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册,并持有四证(身份证、务工证、暂住证、计生证)。
7.
4、生活区宿舍内用电,乙方严禁私托乱拉,避免造成触电事故发生,如需接电,必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,如有造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。
7.
5、生活区内甲方统一安排,提供开水。乙方不得私自用电烧水,禁止使用电磁炉、电饭锅做饭,用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理,每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金,。
7.
6、乙方施工班组人员进场后,严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、赌博及其它违法活动,若发生以上情况,甲方有权按项目部规章制度进行处罚,情节严重者送交执法部门处理。
7.
7、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚,其费用由乙方负责。
8、安全生产、文明施工事项。
8.
1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工,确保按期安全完成施工任务。
8.
2、乙方施工班组人员进场后,必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作,由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。
8.
3、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工,并保护好工地安全防护设施标志,发现安全隐患及时汇报。如自作主张,因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责,甲方不负任何责任。
8.
4、乙方必须积极配合甲方做好本班组的三级安全教育,搞好本班组的安全技术交底工作,保证工人的生产安全,不得违章、违规操作。
8.
5、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作,如有发生造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任。
8.
6、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽;进行高空作业时,必须佩戴安全带,搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的安全,佩戴安全帽必须由甲方统一购买,费用由乙方自理,甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领,使用后及时归还,如有遗失,照价赔偿。
8.
7、乙方在高空作业时,必须搞好自身的安全工作,同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外,责任由乙方全部承担,甲方不负任何责任,甲方按乙方合同违约处理,处罚乙方人民币伍佰元整。
8.
8、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕,剩余的材料,乙方必须及时清理回收至创库,做到料尽场清。不得随意到处乱扔,如有发现甲方有权指派专人清理,甲方按乙方合同违约费用加倍处理。
8.
9、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便,如有发现,甲方按乙方合同违约处理,按每人每次处罚人民币壹佰元整。
9、工程施工机具。
9.
1、甲方只负责提供垂直运输工具,如塔吊、施工人货梯。
9.
2、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理,费用由乙方自行承担。
9.
3、乙方施工所需的所有材料:钢管、扣件、槽钢、钢丝绳、铁丝、竹脚手板及安全网等全部由乙方自理,费用由乙方自行承担。
9.
4、悬挑外架底部槽钢层全封闭:脚手架内竹脚手板和挡板由乙方负责,脚手架和墙身之间的空隙由甲方负责用木工板封闭,费用各自承担。
9.
5、外架二道(三层顶一道,
第二步架槽钢层)外挑3米宽的水平防护架,铺双层安全网由乙方负责,费用由乙方自行承担。
10、其它事项。
10.
1、乙方代表签字人员(班组长)必须在现场,搞好甲方和班组的工作协调、管理,否则甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。
10.
2、本合同未涉及以后施工中发生的事项,具体实际发生的情况另行商议解决。
10.
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,承包任务完成,工程款结算完毕付清工程款后自行终止。甲方:乙方:签字盖章:签字盖章:身份证号码:身份证号码合同签订日期:________年____月____日架子工班组承包合同范文三发包方(甲方)建筑工程有限公司承包方(乙方)架子工:依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵等互利、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,特签订本合同。
第一条工程概况工程名称。工程地点。工程内容架子搭设、安全防护等。
第二条工程承包方式、清包干、包干不包料。承包内容:设计图纸范围内的全部外脚手架、提升机安装、拆卸、安全防护、施工标牌、外墙洒挂密目式安全网,水平吊网、护板、围护杆做油漆,施工通道搭设工棚,临时围档搭设及各临边洞口防护,运至工地架管卸车及扣件穿螺栓等,本工程严格按文明施工标准化,实施图集施工。
第三条合同工期开工日期。竣工日期。合同工期总日历天数。
第四条质量标准及验收。
1、工程质量标准:以现行国家施工验收技术规范,施工图纸及施工图设计总说明书,设计变更图纸为依据,工程竣工验收达到优良工程。
2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分部分项工程验收合格后方可进行下部工序。
3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、达不到验收标准,所造成的材料及人工费全部由承包方负责。
4、乙方在施工中必须严格执行操作规程,所有工序必须做到方、平、正、直,在操作中控制好各部位标高和控制点。
5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序施工。
第五条安全文明施工。
一、预防为主的方针,做到安全第。
一、质量。
第一文明施工。
2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故,其造成的经济损失和相关的法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责。
第六条面积计算与付款。
1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依据。
2、本合同付款方式采用清包干确定,包干价为每平方地下室按剪力墙垂直面积每平方元,包工不包料,包各工种所需工具(机械)。施工中市场价格变化均不做任何价格调整。
3、合同付款方式:进场甲方不付预付款,每月按实际完成工程量及甲方的资金情况支付50%,竣工验收合格后,付足80%,年底除留5%保修外付清,保修金在竣工验收合格________年后付清。
第七条违约责任。
1、乙方在施工中,如工程验收不能达到要求造成返工,其材料及所有人工费全部由返工方承担。
2、如在施工中造成混凝土硬化、模板、钢筋、线菅浪费(损耗按国家标准),甲方按市场价格在乙方人工费中扣除。
3、乙方在施工中如自主变更图纸,因市场人工工资原因造成和自动放弃施工,乙方索要已完成的工程量,甲方不予认可。
4、因乙方施工造成的厕所、外墙渗水,乙方必须在接到甲方通知三天内进行修复,如乙方拒不修复,甲方根据实际发生维修费用从乙方剩余工资中扣除。
返
班组承包合同篇八
发包方:霍邱县潘集镇黄一新村建设项目部(以下简称甲方)承包方:史开安(以下简称乙方)根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议。
1工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点。
1.3建筑面积:
1.4结构类型:
2.1承包方式:班组劳务承包。
3.1钢筋后台加工制作,前台钢筋绑扎(含钢筋翻样),工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。
3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用:
3.2.1乙方自备钢筋制作及焊接机械、手头工具、扎丝、焊条、焊渣。乙方负责本工种周转材料,码放整齐及配合装卸车。
3.2.2为完成本合同内容的全部费用,包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。
4、乙方在签订合同前应付给甲方保证金玖万元整(90000元),保证金在工程主体完工后一次性返还给乙方。
5、合同价款:主体结构以图纸设计建筑面积每平方米,(其中含质量,进度元每平米,若质量、进度达不到要求相应扣除),如准许小料加工,承包单价另议。
6、价款支付。
6.1、甲方按乙方实有施工人数每人每月支付1000元工资。
6.2、付款方式:在主体三层竣工后付给乙方已完合格工程量的50%(四栋楼三层封顶);主体全部竣工后,付给乙方已完成合格工程量的85%。其余15%在工程全部竣工验收后2个月内付清。因乙方原因主体结构于未能封顶,乙方每延误一天罚款1000元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。
6.3乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中,要求做工资表工人签字支取,工资表上墙公布,并返回项目经理一份,无工资表返回或弄虚作假,项目部有权不批劳务费。
7、合同工期。
7.1开工时间年月日,主体封顶时间:年月日。
7.2乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力量组织施工外,随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工,不得以任何理由拖延工期(包括阶段性工期),如乙方能力不能使甲方满意时,甲方有权补充自有人力穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。
8、工程质量。
本工程约定的工程质量标准为合格。
9、安全施工。
9.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定,严格按国家,安徽及六安市有关安全标准规定和安徽及六安市安全文明工地标准进行施工,随时接受业主,甲方,政府部门安检人员的检查,接受安全交底(落实到个人),落实防范措施,消除安全隐患,经常对工人进行安全教育,严格落实安全交底要求。
9.2施工期间如发生安全事故,费用在20xx元以内的由乙方负责,在20xx元以上的由甲、乙双方共同承担全部经济责任和法律责任。
9.3乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查,甲方有权停止乙方的违规操作,并对其进行处罚,甲方对其罚款不通过乙方承包人的确认,直接从其承包费中扣除。因乙方原因造成政府部门对其安全问题罚款的,应有乙方承担经济责任。
10、文明施工。
10.1乙方必须按照安徽省及六安市安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工,包括有关环保,噪音及施工时间方面的管理制度,并承担自身原因造成的罚款。同时,乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管理制度并接受甲方检查,甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。
10.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐,操作做到工完料清,场地干净。10.3乙方工人食堂宿舍必须符合安徽省及六安市的有关规定,禁止脏乱现象,禁止赌博,酗酒,打架斗殴,严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。
11、甲方项目经理。
11.1甲方项目经理:秦纪保。
11.2甲方项目经理职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令,标准,图纸,交底等,并代表甲方履行其他合同约定义务。
12、甲方工作。
12.1负责提供图纸,组织会审交底,编制进度计划,审查乙方详细施工作业计划。
12.2进行必要的和合同约定的材料供应。
12.3对乙方进度,质量,安全,文明施工进行监督,检查和验收。
12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。
12.5随时或定期召开施工现场会议。
13、乙方代表。
13.1乙方代表:史开安。
13.2乙方代表职责:按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工,履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。
13.3在甲方总计划,月旬计划,周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。
13.4遵守甲方各种现场管理制度和规定,承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。
13.5做好已完工程,分部,分项工程的成品保护工作。
13.6合理节约使用各种材料。
13.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。
13.8承担由于自身原因造成的安全事故,案例,质量事故造成的经济损失和法律责任。
13.9乙方代表或管理人员按要求参加甲方召开的各种生产例会。
14、乙方进场。
14.1本合同约定乙方必保主要工种人员:钢筋工人,杂工人,合计人。
14.2乙方进场人员要求年龄最小18岁,最大不超过55岁,具有小学以上文化程度,听力视力正常,无残疾,无高血压,心脏病,癫痫病,精神失常,无犯罪前科和在逃纪录,甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。
14.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度,遵纪守法,严禁赌博,打架斗殴,酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故,经济损失,法律责任及善后处理有乙方独自承担,由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。
14.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿,未经甲方同意不得任意调整,自行租房,开食堂,外面就餐的安全方面的问题,后果自负。
15、乙方退场。
15.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求,甲方有权指令乙方5日内增加人力,采取赶工措施及质量改进措施,5日内无明显改观的,甲方有权作如下处理:
15.2有权解除合同并要求乙方退场,乙方在接到通知后2日内无条件退场,并保证甲方现场财产和已完工程不受损失,甲方可先支付工人退场费,乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已完合格工程量的20%予以结算。
16、其他条款。
16.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包,乙方应积极配合,不得提出异议和索赔。
16.2乙方要认真领会本合同内容,了解确认工程情况,合同一经签订,将成为双方工作管理目标依据和法律依据,乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。
17、争议解决。
17.1双方协商决定,未果请合同管理部门解决,未果可向仲裁机构申请仲裁。
18、合同生效与中止。
18.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。
18.2合同自签字之日起生效,双方结清工程款后中止。
19、合同份数。
19.1本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。
发包人:
承包人:签订日期:
班组承包合同篇九
甲方:
乙方:
根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定,结合本工程实际情况,甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。
一、工程名称:
二、甲方:
乙方:(附身份证复印件)。
三、承包工程范围:家装四、承包方式:
五、工程质量:合格(必须经业主和甲方共同验收签字确认合格)六、工期:本合同承包范围内的工程工期自年月日至年月日。
七、承包费用及计算方法(其计算方法及单价以公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础:
1.本合同承包费(暂估)为人民币;最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。
2.其中材料费(暂估)为人民币。
3.计算方法及清单(附见《工程量清单》):
八、关于工程质量的约定:
1.乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工;。
2.乙方达不到合同约定质量标准的,甲方有权对乙方进行处罚;。
3.因乙方原因造成质量事故的,甲方有权对乙方提出限期整改意见,乙方应无条件执行,对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失,全部由乙方负担,对延误工期、造成恶劣影响的,甲方有权对乙方进行处罚,由于延期造成的损失,甲方扣除乙方双倍的损失金额。
4.因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的,由乙方负责整改或返工,对甲方造成经济损失或影响恶劣的,甲方有权对乙方进行处罚。
5.工程质量验收:以业主签字验收和公司盖章签字为准,并参照与业主签订的合同。
九、关于工期的约定:
乙方双倍的损失金额。因工程变更的,工期做出相应调整。
十、关于安全生产、文明施工的约定:
1.乙方在施工期间,应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度;。
2.甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利,乙方应自觉接受;。
5.对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用,已经含在工程承包单价中,甲方不再另行支付给乙方费用。
十一、关于劳动纪律的约定:
1.乙方在施工期间,应自觉遵守甲方的各项规章制度;。
2.如乙方违反甲方规定的,甲方有权对乙方做出相应的处罚。
十二、关于乙方聘用人员的约定:
3.对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核,保证其具备相应的资格,并报甲方存档。
十三、关于施工机具的约定:乙方自备。
十四、关于材料的约定:
1.乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划;。
2.乙方应按要求正确使用材料,进行材料、成品、半成品的保护,进行材料成本控制;。
3.对因乙方原因造成材料浪费、损失的,乙方应负责赔偿;。
4.如乙方供应部分材料的,其所供应的材料应符合有关材料质量要求,并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明,所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。
十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定:
1.甲方拨付的工程款,乙方应绝对保证专款专用,如有违反,甲方将进行严厉的处罚。
2.支付方式:参照与业主签订的合同,甲乙双方协商后作出约定,可列入补充条款。
十六、关于质保期的约定:
本合同范围内工程的质保期,签订的质保期限基本装修为两年,隐蔽工程水电及防水质保期限为五年乙方必须履行质保义务,质保期满后按合同约定支付。
十七、关于合同有效期的约定:
本合同自双方代表签字,经甲方主管部门审核批准后生效,至合同工程施工完毕,经甲方验收符合要求后失效,有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。
十八、关于合同文本的约定:
本合同共两份,其中甲方执一份,乙方执一份,具有相同的效力。
十九、关于合同修改、变更、解除的约定:
3.合同未尽事宜,参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。
二十、关于合同纠纷的约定:本合同生效期间,发生纠纷的,由双方协商解决,协商不成的,可向仲裁机构提出仲裁申请,或向当地法院提出法律诉讼。
二十一、工程款支付方式:
二十二、安全施工。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保工程事故为零。
安全目标:承包人对施工现场安全负全责,一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生,确保工程事故为零。
岗位人员要求:按当地有关规定执行。
责任规定:发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
二十三、乙方补充条款:
甲方代表(签章):年月日。
乙方或乙方代表(签章):年月日。
班组承包合同篇十
甲方:
乙方:
甲方承建的得廷财富广场项目的钢筋工程委托乙方施工,为明确双方职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守。
一、承包范围形式和单价:
1、承包范围:基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。
2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等(应符合安全生产的规定)。保证达到安全生产措施的一切费用,含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。
3、工作内容:包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。
4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表,以便甲方安排钢筋进场。
5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋,以保证钢筋工程的质量。
6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为:,该工程量以审计单位审核数量为准。
二、工期。
地下室6天,标准层5天,屋面6天,如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。
三、质量要求:
1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准,如达不到合格应自行整改至合格为止。
2、乙方应节约材料,圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用,造成材料浪费。违者罚款每次200元。
四、付款方式。
1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。
2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%(含原付款额)。
4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。
伍、文明生产、文明施工:
1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故,乙方承担30%的经济责任。
2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工过程跟踪管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产,配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、乙方工人进场施工应持有四证:“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚款200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法,对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。
8、在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。
六、述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决,跟甲方无关。
七、附则:
1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、合同在执行过程中,如发生纠纷,双方应本着实事求是的精神,通过协商解决,协商不能解决时,由上级权威机关进行最终裁决。3、方代表身份证复印件,作为本合同附件。
4、协议一式三份,甲乙双方各一份,施工员一份,协议自签定之日起生效,工程款付清自动失效。
甲方:乙方:
身份证号:身份证号:
电话:电话:
年月日年月日。
班组承包合同篇十一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲方承建工程。以包工不包料方式承包给乙方施工,(施工中无零工),经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,为了明确甲乙双方的职责、权利,特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容(并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装)。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动,均已纳入承包范围以内。
四、工程内容:宜兴市安全文明工地。
1、钢筋配料放样,计算材料用料分析,材料保管,短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎,场内170m以内水平运输、80m(此处不完整,自己对照合同修改)。
3、安装与图纸包括的预埋铁件(指土建部分)制作安装。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料形式承包施工(即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工)。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合设计及规范要求,质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎(焊接)分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行(随合同附后)。
具体要求:
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值,受力钢筋接头应互相错开,钢筋应平直,无局部曲折,板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下,严格控制弯心直径(i级钢筋不少于2.5d,ii级钢筋不少于4d,弯起钢筋中心部不少于5d)。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm,钢筋弯起点唯一不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm,焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm,水平高差控制在正负5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差:基础控制在正负10mm,梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。
10、钢筋焊接必须无裂缝,钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度,根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度,注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密,用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋,在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期:
1、乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部的进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天(以验收通过计算),每延误一天罚款200元,以此推算。
3、乙方必须听从现场工长安排,如有不从,工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法:
1、主体结构三层顶封顶付每人元,年底付至发生工程量的70%-80%,并确保工人工资足额发放,确保无因工人工资不到位闹事,余款次年年底付清。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同,按实际完成工程量的80%作决算,并自动退场。
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任。
1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具-塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单,及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督,负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
b、乙方责任。
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文,对工人进行安全技术交底,熟练工人应占80%以上,特殊工种操作必须持证上岗,做好对工人的施工质量安全技术交底工作,定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥,严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议。
4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
6、认真阅读图纸及有关设计变更,计算出配筋料单,做出备料计划,交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时,协助甲方仓管员、主管工长收货。
7、按图纸计算工程量,严格控制材料用量,钢筋下料现场要用下料单,合理配料,做到材料的合理利用,若发现在施工中浪费材料,甲方有权对班组进行处罚,并从生活费中扣除。
8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料,下料前仔细分析配料单,严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。
9、每种加工好的钢筋均须挂好牌,且按取用方便原则认真堆放整齐。
10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作,确保墙柱插筋不发生移位现象。
11、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,并对已完工的各分项工程进行质量复查。
12、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行钢筋代换。
13、配合甲方做班好取样送检工作。
14、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难。
15、文明施工,做好施工组织、管理,钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清,负责清理干净调入模板内的垃圾,余料废料也要及时归拢成堆,并分类按有序整齐原则堆放。
16、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责。
17、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。
18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,甲方将按实际发生工程量的80%结账,结账后仅付工人路费,年底结清。
19、本工程所有施工内容,乙方与第三方签的任何协议或合同,属乙方责任,与甲方无关。
十、工程变更。
1、如有设计变更,技术变更,造成工程量增减,乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造假增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在余款中扣除。
十二、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达到合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收。
3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时,未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者,每层每个流水段罚款200元。
4、以钢筋抽筋表为依据,合理,有计划使用钢筋,不得随意裁剪各种型号、规格钢材,造成超标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款100元以上。
5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者,每发现1根罚款100元。(即每根钢筋偏位2/3者)。
6、文明施工,使用刚才要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款50元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。
8、拆模后如发现有保护层不足露筋者,每处罚款50元。
9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时,超出部分的材料费全部由乙方自负。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线,使用高瓦率电器。
甲方签字:
日期:
联系电话:
乙方签字:
日期:
联系电话:

一键复制