一键复制
合同的内容应当明确、具体，并符合法律法规的规定，确保合同的有效性和可执行性。合同的变更和解除应经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。下面是一些经验丰富的律师提供的合同范本，供您参考。
工程质量合同条款篇一
合同编号：
委托方：
服务方：
签订日期：年月日
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。
一、检测范围。
见证取样类：水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。
专项检测项目：主体结构现场检测，钢结构工程检测。
备案类检测项目：室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务。
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息。
四、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限。
本合同的履行期限自年月日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式。
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决。
1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商解决不成，进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他。
1、违约责任：如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
委托方：(公章)受托方：(公章)。
代表人：代表人：
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
工程质量合同条款篇二
工程委托合同范文1委托方：(以下简称甲方)。
服务方：(以下简称乙方)。
项目名称：
根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：
一、工程概况。
工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：
施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：
监理单位：项目总监：联系电话：
建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：
二、检测项目。
根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。
三、检测收费。
根据云发改价格(________)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。
四、付费方式。
检测费用支付方式如下：先预付人民币______元，透支额度______元，透支期限15天。
五、双方权利、义务。
(一)甲方义务：
1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2.根据付款条件支付相应检测费用。
(二)甲方权利：
1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。
2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
(三)乙方义务：
1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。
2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。
3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。
4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。
6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。
(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。
七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
工程质量合同条款篇三
委托方：_________________(以下简称甲方)。
服务方：_________________(以下简称乙方)。
项目名称：_________________。
根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：
一、工程概况。
建设单位项目负责人：联系电话:监理单位：项目总监：系电话:建设(监理)单位见证员：联系电话:送样员：杨某某联系电话:报建面积：(平方米)。
二、检测服务范围及时间。
1、见证取样检测：
(1)水泥物理力学性能检测;。
(2)钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;。
(3)建筑用砂常规检测;。
(4)建筑用卵石、碎石常规检测;。
(5)砼强度检测;。
(6)砂浆强度检测;。
(7)简易土工试验;。
(8)混凝土掺加剂检验。
2、主体结构检测。
(1)混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;。
(2)钢筋保护层厚度检测;。
(3)混凝土预制构件结构性能检测;。
(4)后置埋件的力学性能检测。
3、其他某某县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。
三、检测项目及方法。
按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。
四、检测费用。
检测费用按某某县人民政府收费管理办公室颁发的《某某县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：
每次委托按实收取记账形式。
五、相关权利与义务。
甲方义务：
1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。
甲方权利：
1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。
2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
乙方义务：
1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。
2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。
3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。
乙方权利：
根据相应服务内容收取检测费用。
六、检测标准。
1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。
2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。
3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。
八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。
九、补充说明：
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
工程质量合同条款篇四
委托方:_________________(以下简称甲方)。
服务方:_________________(以下简称乙方)。
项目名称:_________________。
根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》,乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:。
一、工程概况。
建设单位项目负责人:联系电话:监理单位:项目总监:系电话:建设(监理)单位见证员:联系电话:送样员:杨____联系电话:报建面积:(平方米)。
二、检测服务范围及时间。
1、见证取样检测:。
(1)水泥物理力学性能检测;。
(2)钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;。
(3)建筑用砂常规检测;。
(4)建筑用卵石、碎石常规检测;。
(5)砼强度检测;。
(6)砂浆强度检测;。
(7)简易土工试验;。
(8)混凝土掺加剂检验。
2、主体结构检测。
(1)混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;。
(2)钢筋保护层厚度检测;。
(3)混凝土预制构件结构性能检测;。
(4)后置埋件的.力学性能检测。
3、其他____县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
4、检测完成时间:无特殊原因在承诺期限内完成检测任务,因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方,双方共同协商确定检测时间。
三、检测项目及方法。
按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。
四、检测费用。
检测费用按____县人民政府收费管理办公室颁发的《____县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号:371523210701)规定执行,标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下:。
每次委托按实收取记账形式。
五、相关权利与义务。
甲方义务:。
1、工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2、定期与乙方确认工程进度,并根据付款条件支付相应检测费用。
甲方权利:。
1、对在建工程的各类检测数据有知情权,协商执行过程,可随时查询。
2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
3、在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。
乙方义务:。
1、根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,提供检测报告。
2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等),及时向甲方通报。
3、做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
4、提供检测咨询服务,指导甲方抽样送检工作。
乙方权利:。
根据相应服务内容收取检测费用。
六、检测标准。
1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下,按甲方指定标准进行检测。
2、甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。
3、各类标准执行优先等级:国家标准行业标准企业标准。
八、本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效。
九、补充说明:。
甲方(公章):_________。
_______年____月_________日。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
工程质量合同条款篇五
乙方：________________。
甲方的.工程由乙方负责检测，特订立本合同。
第一条工程概况。
第二条检测内容。
1、检测项目内容：________________按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;。
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任。
1、甲方：________________。
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如：________________水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方：________________。
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式：________________开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式：________________双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：___________________。
_______年____月_________日。
乙方(公章)：___________________。
_______年____月_________日。
工程质量合同条款篇六
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。
一、检测范围。
见证取样类：水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。
专项检测项目：主体结构现场检测，钢结构工程检测。
备案类检测项目：室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务。
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的.主要义务：
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息。
四、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限。
本合同的履行期限自_______年____月_________日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式。
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20xx)113号、苏环计[20xx]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决。
1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商解决不成，进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他。
1、违约责任：如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
委托方：(公章)。
_______年____月_________日。
受托方：(公章)。
_______年____月_________日。
工程质量合同条款篇七
委托方：(以下简称甲方)。
服务方：(以下简称乙方)。
项目名称：
根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：
一、工程概况。
工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：
施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：
监理单位：项目总监：联系电话：
建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：
二、检测项目。
根据省建设厅认证颁发的.资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。
三、检测收费。
根据云发改价格(20__)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。
四、付费方式。
检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。
五、双方权利、义务。
(一)甲方义务：
1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2.根据付款条件支付相应检测费用。
(二)甲方权利：
1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。
2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
(三)乙方义务：
1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。
2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。
3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。
4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。
6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。
(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。
七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。
甲方(公章)：_________。
_______年____月_________日。
乙方(公章)：_________。
_______年____月_________日。
工程质量合同条款篇八
施工地点：
施工单位：
为严格工程的安全、质量、进度、造价的管理，对施工过程进行全过程监督，严把工程质量关，保证建设单位和施工单位双方的权利和义务，特制定以下条款，施工单位要严格遵照执行。
一、工程开工前必须办理开工报告、工程施工安全技术措施，经生产部、安监部、中心分管领导同意并报经理批准后方可开工。
二、工程施工中严格按安全技术措施中的要求搞好现场的安全工作，若出现不按措施进行施工的，建设单位现场负责人有权立即停止施工，限期整改，经有关人员现场检查直至合格后，方可复工。
三、特殊工种操作人员必须持相关单位颁发的有效证件持证上岗。
四、进入水池、泵房等五管要害部位，须持有中心开具的介绍信。(介绍信要注明进入事由、进入人员姓名及省份证号、现场负责人姓名及联系方式)。
五、工程施工中存在废旧物资回收时，由施工单位负责回收，并如数交回建设单位，中心物资供应部负责统一回收。施工单位不得随意处置。
六、施工方现场安全负责人有责任对施工现场的安全进行把关，发现隐患立即整改。
七、队组工地代表有权对施工过程中存在的安全质量问题，应及时要求施工单位限期整改，否则有权停止其施工。造成的一切后果由施工单位自行承担。
八、以上事宜由双方认可后，签字盖章生效。
施工单位：建设单位：
现场施工负责人：工地代表：
联系方式联系方式：
签订时间：年月日。
工程质量合同条款篇九
甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
(一)、乙方质量责任：
1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
(二)、甲方质量责任：
1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
5、甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。
6、甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。
(三)、质量管理的组织和制度：
1、开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。
2、乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。
3、乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。
4、为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量;谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款__________，直至赔偿甲方损失，清除出场。
5、合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行核发。
(四)、质量宣传教育：
1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。
2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。
(五)、其它事宜：
1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。
2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。
3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。
4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。
5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。
本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。
本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。
建设单位法人：(签字)________________。
承包单位法人：(签字)________________。
工程质量合同条款篇十
为创造卓越的企业品牌形象，打造一流的企业和一流的产品，本着“顾客至上“的精神，以“品质零容忍”为原则，特承诺如下：
一、质量体系。
公司严格遵守iso20xx:20xx质量管理体系，并按照国际先进的标准进行产品的设计开发、制造、测试。产品的质量控制从原材料到产品售后，全方面覆盖。从合同的评审，到原材料采购，到产品出厂测试，层层把关，层层有记录，记录具备可追溯性。坚持“品质零容忍”，不让不合格品进入下一道工序，保证每台产品出厂百分百测试，百分百合格。
二、原材料控制。
原材料质量是产品质量的基础。每一批原材料进厂，都按照标准进行测试，对于核心元器件，采取“零缺陷”抽样方案，零收一退。公司建立科学的供方管理体系，以高要求的质量标准进行考核，不断加大国际国内一流供应商的导入力度，确保原材料的高质量水平。
三、产品检验。
产品生产的每一道环节，都有专职的检验人员进行测试。每一道环节均采取了“零缺陷“的管理方案，不合格半成品不能进入下一道工序。从smt到dip，到整机测试，保留完整的测试数据，定时统计和分析。针对异常情况，迅速响应，由专业的质量工程师组织开展纠正预防。
四、客户投诉。
客户投诉和客户需求，公司确保：
客户投诉处理及时率：100%;。
客户投诉完成率：100%;。
客户需求转化率：100%。
针对客户投诉，公司将及时反应，组织相关部门和人员深入研究，制定科学合理的纠正措施。针对客户需求，将百分百转化为公司的产品特性。
五、持续改进。
持续改进是质量管理体系要求的最基本特征之一。公司定期研讨最新的技术标准，最新的产品模式，先进的质量控制方法，并结合实际情况，不断改进设计和工艺，改进质量管理，最终持续改进产品质量水平和服务水平。
我们将努力的提升质量管理，提高产品质量，不断满足客户满意。特此承诺!
甲方：__________乙方：__________。
时间：__________时间：__________。
工程质量合同条款篇十一
由我承建施工的房屋，任命房屋的负责人：我将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准。并保证做到：
1、项目部建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的`施工质量负责;。
2、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造;。
5、消除质量通病，由专人负责检查落实。发现质量问题，及时整改达到质量合格。
7、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务;。
8、上述严格履行，诚实、守信确保工程质量;。
9、因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任，愿意接受建设行政主管部门的处罚;。
监督单位(盖章)保证人(签字)。
_____年_____月_____日。
工程质量合同条款篇十二
为加强我市住宅区市政公用环卫工程建设的管理，保证工程建设程序合法、质量合格，为市民创造良好的居住和生活环境，根据国务院《建设工程质量管理条例》，特订立住宅区市政公用工程质量保证如下：
一、工程概况：
1、项目名称：
2、工程地址：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
二、工程计划周期：_____年_____月_____日。
四、建设方的责任：
（一）工程按照建设程序发包给具有相应资质的设计、施工和监理单位。对曾经发生过严重质量事故的设计、施工和监理单位，不予发包。
（二）在设计、施工、监理合同付款条款中应明示工程质量目标要求，对不符合质量目标的，追究责任人违约责任。
（三）按发包合同约定的日期支付合同价款及相关费用，确保工程正常进行，按期竣工。
（四）协调和督促有关设计、施工和监理单位，做好各专业工程开工前准备工作，以确保工期，实现工程质量合格。
（五）负责将市政公用工程施工图设计文件报市建设工程设计审查中心市政公用工程设计审查部审查，未通过施工图设计审查部门审查的施工图不得用于招投标，不得将未通过审图机构审查的施工图发送给有关施工单位进行施工。
（六）在领取市政公用工程施工许可证前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，接受市政质监站对工程质量的监督管理。
（七）组织设计、施工、监理等单位进行市政公用工程质量竣工验收。验收合格的.条件为：
1、完成建设工程设计、施工合同约定的各项内容；
2、出具完整的技术档案、施工管理资料和完整的竣工图资料；
3、出具工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
4、出具设计、施工、监理单位等单位分别签署的质量合格文件，建设单位同意验收意见；
5、现场应具备质量合格验收条件，且需整改的项目内容已整改完毕。
（八）执行《无锡市城市道路管理条例》第三章第十六条：“各类建设工程施工可能损坏城市道路的，建设单位或者施工单位应当在开工前与市政行政主管部门签订保护和赔偿协议。”的要求。
（九）当方发生违反国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规规定的行为时，方愿意接受市政质量监督站依法作出的行政处理意见。
五、本书一式三份，：方（建设单位）、监督方(无锡市市政工程质量监督站)各存一份；无锡市市政公用事业局公用处备案一份。
甲方：
乙方：
建设单位：
法定代表人（签字）：
单位盖章：
_____年_____月_____日。
工程质量合同条款篇十三
法定代表人：_________________。
联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________。
联系电话：_________________。
反诉人就被反诉人___________________纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
事实和理由。
此致
________人民法院。
反诉人：_________________。
日期：_________________
工程质量合同条款篇十四
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：____。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;。
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_5_年;。
3.装修工程为2年;。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;。
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为xx年;。
7.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用从该工程质量保证金中支付。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
5.因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故承包人不承担保修责任，由用户自行负责。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他。
本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：__________承包人(公章)：__________ 。
___年___月___日 。
工程质量合同条款篇十五
甲方：
乙方：
甲乙两方本着互谅互让的'原则，综合考虑各方实际情况，就年月日年月日期间，因甲方出售的座单元出现工程质量问题需维修处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议如下：
一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方不得再以座单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方承担任何相关的责任。
二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签约日期：年月日
签约地点：
工程质量合同条款篇十六
为保证本合同项目约定的完成工程对应的主体在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
质量保修范围为：____________________________工程项目。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程约定质量保修期____年；质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其它人员修理。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人分析原因后责成责任人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，同发包人组织验收。
工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：
法定代表人（签字）：
承包人（公章）：
法定代表人（签字）：
签订日期：
___年___月___日。
工程质量合同条款篇十七
服务方：(以下简称乙方)______________。
项目名称：
根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：
一、工程概况。
建设单位项目负责人：______________联系电话:______________监理单位：______________项目总监：______________联系电话:______________建设(监理)单位见证员：______________联系电话:______________送样员：______________联系电话:______________报建面积：______________(平方米)。
二、检测服务范围及时间。
1、见证取样检测：
2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋保护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的'力学性能检测。
3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务。因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。
三、检测项目及方法。
按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。
四、检测费用。
检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定，付款方式如下：每次委托按实收取;记账形式。
五、相关权利与义务。
甲方义务：
1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。甲方权利：
1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。
2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
乙方义务：
1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。
2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。
3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。
乙方权利：
根据相应服务内容收取检测费用。
六、检测标准。
1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。
2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。
3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。
八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。
九、补充说明：
甲方(公章)：_________。
_______年____月_________日。
乙方(公章)：_________。
_______年____月_________日。
工程质量合同条款篇十八
由甲方施工的代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的传热系数，由甲方委托乙方检测，经甲、乙双方共同协商，特补充签订以下协议：
1、该项目检测费用包干价35000元。
2、乙方提供合同全额（按112500元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣取）的3%增值税专用发票。
3、付款方式：试验做完后，一次性付清，领取报告。
4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》(syzb20____-cf-0414-01)执行，本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：(公章)。
乙方：(公章)。
法定代表人或其委托代理人（签字）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：__年__月__日
工程质量合同条款篇十九
随着人们法律意识的加强，越来越多的.人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的工程质量保证合同，希望能够帮助到大家。
发包方：（甲方）。
承包方：（乙方）。
经甲乙双方协商确定：
第一项：承包方式：包工。
第二项：质量要求。
1、本工程质量目标为：所有分项工程合格率100％工程严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。
2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方承担，并处于罚款。因甲方原因造成工程返工，则由甲方承担。
3、施工中各道工序要严格进行报验，未经甲方人员检查，乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收，不得覆盖。
4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械、物资、工程进行标识。
5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的，甲方有权委托第三方进行修整，费用由乙方承担。
6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为一年。
第三项：工程结算及付款方法。
根据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。
第四项：未尽事宜，甲乙双方协商决定。说明：双方签字盖章即日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表人：乙方代表人：
工程质量合同条款篇二十
委托方：
服务方：_________建设工程质量检测有限公司。
签订日期：_______年____月_________日
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：___________建设工程质量检测有限公司。
经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。
一、检测范围。
见证取样类：水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。
专项检测项目：主体结构现场检测，钢结构工程检测。
备案类检测项目：室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务。
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的`真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息。
四、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限。
本合同的履行期限自_______年____月_________日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式。
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20xx)113号、苏环计[20xx]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决。
1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商解决不成，进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他。
1、违约责任：如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
委托方：(公章)。
_______年____月_________日。
受托方：(公章)。
_______年____月_________日。
工程质量合同条款篇二十一
发包方：（甲方）。
承包方：（乙方）。
经甲乙双方协商确定：
包工。
1、本工程质量目标为：所有分项工程合格率100％工程严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。
2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方承担，并处于罚款。因甲方原因造成工程返工，则由甲方承担。
3、施工中各道工序要严格进行报验，未经甲方人员检查，乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收，不得覆盖。
4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械、物资、工程进行标识。
5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的，甲方有权委托第三方进行修整，费用由乙方承担。
6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为一年。
根据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表人：乙方代表人：
___年___月___日。
工程质量合同条款篇二十二
发包方：（甲方）。
承包方：（乙方）。
经甲乙双方协商确定：
第一项：承包方式：包工。
第二项：质量要求。
1、本工程质量目标为：所有分项工程合格率100％工程严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。
2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方承担，并处于罚款。因甲方原因造成工程返工，则由甲方承担。
3、施工中各道工序要严格进行报验，未经甲方人员检查，乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收，不得覆盖。
4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械、物资、工程进行标识。
5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的'，甲方有权委托第三方进行修整，费用由乙方承担。
6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为一年。
第三项：工程结算及付款方法。
根据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。
第四项：未尽事宜，甲乙双方协商决定。说明：双方签字盖章即日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表人：乙方代表人：
