一键复制
通过总结，我们可以更好地了解自己在工作和学习中的成就和不足。写总结时要客观公正，避免个人情感和偏见的干扰。每个总结范文都有其独特之处，从中我们可以学到一些总结的技巧和方法。
承包承诺书篇一
我承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全，在此承诺如下：
二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的`食品安全;。
三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。
八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。
以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。
xxx。
20xx年xx月xx日。
承包承诺书篇二
转包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：鉴于甲方在达旗有一块面积为五荒地，现在为了能使该宗土地得到更为切实有效地利用，经甲方全体村民同意并经甲、乙双方协商一致同意甲方将该宗土地转包给乙方，甲方退出对该宗土地的经营权，由乙方承包经营，为此甲、乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律、法规和国家政策的规定，本着平等协商，自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转租事宜协商一致，达成如下协议：
一、转包面积、位臵。
甲方经村民会议同意将位于达旗面积为。
土地转包给乙方，乙方从事多种开发等经营，土地方位东界;南界;西界;北界;(具体面积、位臵以方位共同确认和附图为准)。
二、转包期限。
自
三、转包价格与支付时间。
转包价格共计乙方于本合同生效后一次性付清，即于年月前全部付清。除本合同约定费用外，甲方不得以任何理由再向乙方收取任何费用。
四、权利和义务的特别约定。
1、甲方应维护乙方的权益，保证水利的供应，道路的畅通，创造条件为承包方提供生产经营义务。
2、甲方应协助乙方按合同规定行使土地项目相应所需有关资料，乙方经有关部门批准改变土地用途时，甲方不予干涉、干扰，如乙方从事开工办厂，甲方应积极配合。
3、乙方有权要求在承包期满后，在同等条件下有优先继续承包权。
4、乙方在受让地块上具有使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处臵权。
五、流转合同到期后，地上附属物及相关设施的处理。
承包开发期满后，如果甲方要求收回所转包土地，乙方在土地上新增各类房产及附属设施，经乙方选择资产评估价格后，由甲方按评估价一次性全部支付。
六、在转包期间，如遇政府征用或修路、开发，在承包范围内的土地时，征用方支付的一切征地补偿归乙方所有。如甲方土地另有纠纷，甲方应赔偿乙方全部损失。
七、违约责任。
甲、乙双方在合同生效后，本着诚信的原则，严格履行合同义务，任何一方不得擅自变更或解除合同，如有违约，给对方造成的损失，对方有权加倍索要违约金。
八、本合同的所有附件与合同具有同等法律效力，未尽事宜，双方可另行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方村委会执一份，本合同经三方签字(盖章)后立即生效。
甲方：
乙方：
村委会盖章：
附件：1、村民同意土地承包签字花名表，
2、承包土地概况图。
承包承诺书篇三
我承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全，在此承诺如下：
二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;。
三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
承包承诺书篇四
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：
1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量。
本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工。
全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59-99》执行。确保文明施工。
四、应承担的责任和义务。
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明土地。
2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属于个人行为，公司不承担任何责任。
3、凡以公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。
全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换施工队所得，所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度，愿向公司上缴工程总造价的%为企业管理费，（%税金，合计%，）税及有关规费，按实际发生计算。所有的费用在甲方拨付的工程款中扣除，不得以任何理由拒缴或不缴。如不足额上交，公司不予以开票转款。同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户，本人承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章，否则愿承担一切经济损失及法律责任。
一切经济责任和法律责任，不给公司带来任何经济损失，本工程给公司造成不良纪录的自愿接受5万元的违约处罚，并同意公司从工程款中扣除。
本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，每月如期发放上月工资，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任由本人承担，愿接受公司的违约处罚，并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
五、如需向建设单位所交纳的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与公司无关，公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时间付款。
六、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人承担工切责任及损失。公司不承担任何责任。
七、公司提供承诺人项目部专用章一枚，仅作为工程技术管理之用，不对外进行任何经济活动之用，承诺按规定程序办理业务，承包人不私刻制本公司印章，否则愿接受公司5-20万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由我本人承担一切法律及经济责任，与本公司无关。
九、上级各行政主管部门来工地检查工作，一切由本人代公司处。
理好各项事宜，所有费用由本人承担。
十、工程款必须转入公司帐户，公司在工程所在地开设专用帐户，工程款到公司帐户后，扣除管理费及规税后，余款按有关规定专款专用，按公司财务制度执行。
十一、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
十二、本人承诺：待建设方第一笔工程款到帐后，留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全、工期等其它事项的保证金，如本人不及时处理好以上相关事宜，公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。
十三、未尽事宜协商解决，本承诺具有法律效率。
担保人：承诺人：
身份证号码身份证号码。
承包承诺书篇五
四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：
我承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全，在此承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、《餐备查。饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》等法律法规，切实做到依法经营，诚信经营;二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。
承包承诺书篇六
甲方：（以下简称“甲方”）。
乙方：上海品正餐饮管理有限公司（以下简称“乙方”）。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方就甲方食堂承包事宜共同协商，达成如下协议：
一、经营方式：
1、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备，负责水电和燃料及厨工住宿。
2、乙方负责厨房设施的维护，若财产发生人为损坏，乙方需照价赔偿。
3、乙方自行采购、加工，自负盈亏。
4、乙方自行安排厨房员工，并负责厨房员工工资福利。
5、承包期内必须添置或更换厨房设备，由乙方提出，经甲方同意后由甲方负责。
二、双方权利及义务：
1、甲方权利义务：
1)甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同，做好协调工作。
2)甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督，并有权要求乙方及时整改。
3)甲方应协助乙方维持食堂治安秩序，并加强对员工的.教育。
2、乙方的权利义务：
1)乙方负责食堂的经营管理，具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
2)乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品，保持菜肴的新鲜和卫生。
3)乙方必须按时供应甲方工作日各餐，做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。
4)餐后认真清洗食具并消毒工作，食堂内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池、下水道，确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。
5)做好消除蚊、蝇、鼠害。
6)冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。
7)乙方现场工作人员必须具有健康证。
8)所有食堂工作员工工资和福利均由乙方负责。
9)厨房员工应遵守甲方公司各项规章制度、厨房纪律。
三、伙食标准：
早餐元/人，中餐元/人，晚餐元/人，夜宵元/人。其中中餐标准为大荤小荤素菜汤及水果，晚餐标准为大荤小荤素菜汤及水果，米饭任食。（如有变动，双方协商核定）。
四、结算方式：
甲方按双方核定用餐数，每个月计算餐费，于每月的5日前以现金或支票付给乙方。
五、合同期限：
试用期为1个月，合同期一年，即从年月日至年月日止。试用期满，若双方均无修改或终止要求，则直接进入正式合同期。合同期满，双方如无异议，自动续约。
六、合同终止条例：
七、违约责任：
1、因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。
2、甲方无故未按时结清乙方账款超过15日（以结算确认单日起）的，应承担违约金0.3%/天。
3、一方有意终止合作而没有提前通知对方，须赔偿对方最后一个月餐费的10%。
八、其它：
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方:。
公司。
甲方代表：
签约日期：
年月日:上海品正餐饮管理有限乙方代表：乙方。
承包承诺书篇七
四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：
我在此承诺如下：
二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;。
三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。
八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。
以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。
魅力航都项目部食堂负责人：
20xx年7月10日。
承包承诺书篇八
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向建设集团有限公司 分公司作出以下承诺：
1、本人出资参与施工的 工程项目，本人承诺对此项工程的质量、安全、工期、现场文明施工负全责；按规定及时全额上交技术服务费；承担《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及公司有关规定执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款、偿还清所有欠款帐务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按建设集团有限公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。
4、遵守建设集团有限公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以建设集团有限公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的责任及损失。
5、凡以建设集团有限公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给建设集团有限公司造成的经济损失，建设集团有限公司可向本人追偿。
承担经济责任，与建设集团有限公司无关。同时要按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保建设集团有限公司良好的社会信誉。
7、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担。在合同期内，本人承诺不承接与本合同内容无关的工程，否则由此造成的后果及一切损失由本人负责承担。
8、如工程需本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给建设集团有限公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行建设集团有限公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，建设集团有限公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
9、我愿接受、服从建设集团有限公司的监督和管理，执行建设集团有限公司各项规章制度，愿向建设集团有限公司上缴工程总造价的 2 %为企业技术服务费，费用在甲方拨付的工程款中扣除。同意建设集团有限公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算帐户，本人承诺不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制与建设集团有限公司相关的印章，否则愿承担一切经济损失及处罚。
团有限公司的，本人愿承担一切经济责任，不给公司带来任何经济损失。乙方有义务维护甲方形象，不得对甲方造成任何负面影响，若有可能对甲方造成负面影响的事件发生，乙方必须不惜代价挽回影响。因本工程给建设集团有限公司造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并承担由此给建设集团有限公司造成的所有经济损失，同意建设集团有限公司从工程款中予以扣除。
11、本人承诺不拖欠农民工工资，每月10日前发放上月工资，发放工资后按规定提交工资单等发放凭证，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任均由本人承担，愿接受有限公司给予5-10万元以内的违约处罚，并同意建设集团有限公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
12、本人严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害保险。
13、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与建设集团有限公司无关，建设集团有限公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为内部结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时付款。
14、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人妥善妥善解决并承担一切责任及损失；建设集团有限公司不承担任何责任。
15、本人承诺按规定程序办理业务，遵守建设集团有限公司印章管理规定，不私自刻制建设集团有限公司印章，否则愿接受建设集团有限公司5-10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
16、政府行政主管部门到现场检查出现问题，一切由本人妥善处理，所有费用自理。
17、工程款必须转入建设集团有限公司帐户，工程款到建设集团有限公司帐户后，扣除管理费及税金，余款在五个工作日内全部转入承诺人指定、符合集团公司财务管理规定的帐户。
18、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
19、本工程合同由分公司认可的项目经理或在职副总以上人员签字担保，否则按工程造价的 3 %上交工程履约保证金。
本文以打印为准，手写无效。
承诺人（签名指印）：
担保人（签名指印）：
年 月 日
承包承诺书篇九
我单位（单位名称） 为进一步加强自身的消防安全管理工作，营造良好有序的消防安全环境，更好的遵守国家及我市的消防法律、法规、规章和技术标准，预防、遏制火灾事故的发生，特郑重作出如下承诺：
一、要按照《北京市建设工程施工现场安全管理规定》、市政府84号令《机关、团体、企业，事业单位消防安全管理规定》、《公安部61号令》及其它法律、法规要求，加强建设工程施工现场消防管理，保障施工现场消防安全。
二、要落实消防安全责任制及岗位消防安全责任，制定各项消防安全制度及检查制度，做到任务明确，责任到人，对所有施工员进行消防安全教育、培训，未经培训严禁上岗。
三、施工现场实行总包单位责任制，各分包单位要接受总包责任制单位统一领导和监督检查，双方要签定消防安全责任书，明确双方的责任，并严格执行责任书的内容。
四、按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工资料，楼内施工不准设仓库。
五、不在建筑工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃易爆可燃材料。对易燃易爆化学危险物品和可燃天然气容器等，按其性质设置专用仓库分类存放。
六、在施工中使用易燃易爆化学危险物品时，制定防火安全管理措施；不在建筑工程内使用液化石油气；使用后的废气，易燃易爆化学危险物料，要及时消除。
七、建立健全用火管理制度。对重点工种电气焊、防火作业等人员施工作业用火是应当经总承包单位消防责任人员进行消防安全培训、考核、签订责任书。在领取用火证后，应在指定地点、时间内作业，作业完毕经全面检查无火灾隐患后，方可离开。
八、对使用聚苯乙烯化学危险物品的单位，在签订责任书后方可施工。在施工中要加强管理，严禁发生冒烟事故。
九、建立健全安全用电管理制度，并采取防火措施。安装电气设备必须由经培训合格的专业技术人员操作。
十、要加强宿舍管理，宿舍内严禁卧床吸烟，严禁私拉乱接电线，严禁违章使用电热器具，电饭煲、热得快、电褥子等电热器具。建设工程内严禁设置宿舍。
十一、要保证施工现场内临时消防车道的畅通，不再临时消防车道上堆物堆料或者挤占临时消防车道。
十二、分包单位要教育本单位人员，服从总承包单位的管理，对现场发现的火险隐患及违章行为要接受总承包方的处罚。
以上系我单位作出的保证，我单位将信守承诺，如违反上述保证内容，我单位将承担消防法规规定的相关法律责任。
工程名称： 施工地点：
分包单位的盖章、签字：
注：本消防安全承诺书一式两份，自签订单位和分包单位各存一份。
年 月 日
甲方： 某某工程有限公司
地址：
电话：
为了拓展建筑装饰工程业务，实现优势互补、效益共赢的合作经营目标，甲乙双方就“广州某某装饰工程有限公司 分公司”（下称分公司）的设立及承包经营事宜，经协商达成以下协议：
一、 分公司的设立
１、甲方授权乙方在 设立分公司，分公司成立后交由乙方承包经营，独立核算。
２、设立分公司需要总公司提供的总公司的相关工商资料及设立申请书等注册文件由甲方负责提供。
３、设立公司需要资金、场地、办公设施等由乙方负责出资准备，合作协议终止按约定清偿相关债务注销分公司后，剩余资产归乙方所有。
二、 承包经营的范围、形式与权限
１、乙方承包分公司的经营区域为 ，但凡是涉及特定公司的项目均由总公司承建，包括本条所述的分公司经营区域内的该公司项目。
２、分公司主要经营甲方营业执照及资质证书核定的建筑装饰工程设计与施工，乙方在营业和资质规定的范围内，全面负责分公司的日常经营活动。
３、分公司的承包形式为经济责任承包经营，独立核算，自负盈亏。乙方负责经营、业务、办公、劳资、税务等所有运营费用，承担分公司的全部债权、债务和经济、法律责任。
４、乙方需要保证合法经营，健全相关财务管理制度，并接受甲方监督。每季度第一个月10号以内，乙方应将分公司上一季度的工程报表、财务对账单与流水账册、业务管理报表等复印件交给甲方备案，如有必要，甲方有权要求核实原件和相关凭证。
４、分公司的出纳由甲方指定或更换，公章由甲方指定的出纳管理，分公司应建立相关公章管理和财务管理制度，乙方也应严格遵守相关制度，出纳岗位的的工资标准由甲方确定，工资和相关社保福利由甲方支付。
三、承包期限、承包费与承包抵押
１、乙方承包分公司的期限为年，即从201年 月 日起至201年 月 日。
２、乙方承包分公司期间每签约形成一笔工程款在300万以下的业务，应按工程款的百分之五向甲方支付承包费，如工程款在300万以上，则按工程款的百分之三向甲方支付承包费。如合同签约价和竣工验收后实际价款不同，以实际价款为准。
分公司每收到一笔合同款后，应于日内按前款所述比例，将已收到合同款的相应承包费支付给甲方。
乙方对外签订的所有合同、协议，均应在日内交一份给甲方备案。
３、甲方承建的特定公司的项目，甲方应把合同价款的百分之五划给分公司，如合同签约价和竣工验收后实际价款不同，以实际价款为准。甲方应于收到该公司项目的每笔合同款后日内将上述款项划到分公司。
４、承包风险抵押。承包期内，乙方应向甲方提供价值不低于万元的财产抵押，并按规定**抵押登记。
如乙方在承包经营期间给甲方造成损失，包括但不限于：未及时支付相关税款、未及时支付员工工资及社保、未及时清偿经营期间的债务、未按约定向甲方支付相关费用等，甲方有权行使抵押权支付相关债务或挽回损失。
本协议终止满月，甲方初步确认乙方无经营期间遗留的债务后，甲方应配合乙方解除前款所述抵押。
四、甲方权利义务
１、根据国家有关法律、法规，为乙方承包经营提供营业、资质等法定依据，协助乙方**分公司注册、备案等必要的手续。
２、根据甲方的现有条件，提供承接装饰工程业务所需的各种证件、资料，做好业务支持、服务与配合工作。
３、对分公司经营活动的监督、管理和指导，派出专驻出纳履行监管职责，促进分公司各项工作的正常发展。
４、负责财务的支持和配合工作，**银行开户和外出经营税务等手续，按规定代扣代缴各项税费，并监督项目资金的使用情况，确保工程款专款专用。
５、有权对分公司所承接工程的进度、质量、安全文明施工的监督、检查，必要时派出专业技术人员现场监督。
６、为乙方提供承包经营所需要的其他工作服务。
７、按本协议约定收取相关承包费。
五、乙方权利义务
１、负责**分公司在当地的登记注册、备案、银行开户等手续并承担其所发生的费用（如手续费、备案费、劳务工资保证金等），负责**分公司本身经营活动中其他手续的申报、申办事务。
２、负责分公司办公场所、办公设施的设置和人员的配备，负责分公司日常经营业务的拓展，承担分公司的一切投资与运营费用，办公场所选址后报甲方审批确定。
３、严格遵守国家与当地政府的法律、法规，守法经营，按章纳税，信守工程合同，
维护甲方的利益和信誉。
４、遵守甲方的业务、工程、财务等管理规定，自觉接受甲方的监督、检查，按时支付承包管理费及其他应缴费用，保证工程款汇入甲方指定的银行账户并确保工程资金专款专用，按时上报工程报表、财务对账单与流水账册、业务管理报表等。
５、负责分公司所承接工程的施工组织管理，担当安全生产第一责任人与质量、环境、安全健康贯标负责人的.职责，认真把好安全、质量关。同时做到施工资料与施工进程同步，建立完整的施工资料档案，并在竣工后日内将相关的工程档案资料移交甲方存档。
６、负责在建项目与建设方、监理方及其他施工单位的沟通、协调工作，处理好内部劳资关系和对外供求购销关系，不拖欠工人工资，不拖欠材料货款。
７、负责甲方领导对分公司的常规巡视、专用或职能人员对在建工程的例行检查、以及协办分公司事务出差人员的差旅、食宿、差补等费用。
８、乙方在承包经营期间，不得将分公司转包他人或设立分支机构，不得私刻甲方印章及伪造公司证明、文件，不得将工程款挪为他用或隐瞒、截留建设方支付的工程款，不得以分公司名义对外融资、借贷与担保，不得对外签订低于成本价的低价工程合同及其他有损甲方利益的合同、文书、文件等。如有严重违反甲方的规章制度或违法违规的经营行为，甲方有权取消乙方的承包资格并追究乙方相应的责任，乙方承担的经济与法律责任可延伸至本协议期满之后。
六、经营税金
乙方在承包经营期间，分公司所有项目的税金和各项费用由乙方负责分公司直接自行支付。如由于分公司项目需要由甲方支付税金或相关费用的，应由分公司提前把相关款项支付给甲方，如由甲方为分公司垫付的，乙方应负责由分公司在日内将相关垫付款支付给甲方。.
七、违约责任
１、乙方应按本协议约定的范围和经营区域经营，如乙方超出约定的经营区域，甲方有权要求乙方按超出经营区域项目价款的%支付违约金。
２、乙方应合法规范经营，确保工程质量施工安全、维护甲方及分公司的声誉，如乙方经营期间发因生重大安全、质量事故等原因给甲方及分公司造成重大损失或严重不良影响，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿相关损失。
３、乙方应按本协议约定接受甲方监督管理，如拒绝接受本协议约定的相关监督管理措施，经甲方催告后拒不改正的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿相关损失。
４、甲乙双方应按本协议约定及时支付相关款项，逾期支付的，按日千分之一的标准向对方支付逾期付款违约金。
八、其他
１、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具同等的效力。
２、在本协议期满前一个月，乙方应就是否续约事宜与甲方商议。如双方同意续约，另行签订协议；如双方不再续约，乙方在协议期满后结清所有应缴税、费，清理债权债务后，乙方可自行处理分公司里属于自己的财产，并**相关的移交手续（包括工程档案资料及分公司证照、证件等）。
３、因履行本协议发生争议，双方可自行协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方（签字）：
签订日期、地点：201 年 月 日 于 市
甲 方：
住 址：
法定代表人：
联系电话：
乙 方：
住 址：
联系电话：
鉴于：甲方在 设立分公司，分公司的管理、业务开拓均有乙方承包经营，现甲乙双方经过友好协商，达成本协议。
第一条 协议目的
为了扩大总公司规模，增强效益，同时规范分公司的运营，防范经营风险，促进乙方的责任心及积极态度而制定本协议。
第二条 承包方式与期限
1、甲方在 设立分公司，任命乙方为分公司经理，全面负责 分公司的经营管理工作。
2、甲方可以根据需要派一名内勤人员驻分公司办公，其他分公司人员有乙方聘用；
3、分公司设立的事宜和费用均由乙方负责和承担。
4、分公司设立后的经营资金、费用及分公司人员的工资、保险等均有乙方承担；
5、分公司承包建设施工工程由甲方提供一切证件、手续；
6、分公司必须保证在一年内将不少于3人以上的建造师注册到总公司（与建造师相配套的技术负责人、十大员、特殊工种等）。
7、总公司应及时通知分公司所有人员参加各类培训（如：建造师、三类人员安全培训等），所发生的费用有分公司自理。
8、承包期限与甲方经营期限相同。
第三条 乙方承包经营范围、管理费用及交纳方式
1、乙方承包经营范围与甲方经营范围相同；
3、管理费的交纳日期为分公司每次收到工程款的当日内，工程款分批支付的，乙方按照分公司每批收到的工程款的比例交纳管理费；项目主体工程结束前，剩余部分需一次性-交完 （工程造价 100万元以内的签订合同时，一次性全额交清管理费）。
第四条 甲方的权利和义务
1、甲方可以根据情况更换、派驻分公司的内勤人员；
2、甲方有权监督乙方对分公司的经营；
3、甲方有权制定分公司的财务制度和管理制度；
4、甲方应当根据分公司的经营需要提供印鉴、证照、帐户等；
5、甲方应当配合乙方进行经营、管理及处理相关法律问题；
6、甲方可以根据分公司具体情况审核、查阅分公司与经营有关的所有材料和公司账目；
7、甲方不得在 区域内再设立分公司，并不得在本区域内自营相同业务。
第五条 乙方的权利义务
1、乙方可以根据经营需要自主聘用公司工作人员；
2、乙方可以自主选择承包的工程项目并使用甲方的资质进行招投标；
3、乙方交纳管理费后的盈利归乙方自由支配；
5、乙方应当按照法律规定交纳分公司的各种税费；
6、乙方应当遵守分公司的各项财务制度、管理制度及甲方对分公司的管理制定；
8、乙方应当按照国家的劳动制度给分公司人员发放工资并交纳各项费用；
9、乙方不得以甲方或甲方分公司的名义对外签订与经营无关的各种合同。
第五条 协议的解除
1、乙方不按约定交纳管理费的，甲方可以解除协议；
2、乙方不遵守公司财务制度的，甲方可以解除协议；
3、乙方利用分公司从事犯罪活动的，甲方可以解除协议；
4、乙方不按照法律规定和合同约定组织施工建设的，甲方可以解除协议；
8、乙方因其他原因无法正常经营、损害甲方利益的，甲方可以解除合同；
9、甲方在 区域内另行设立分公司或在本区域内自营相同业务的，乙方可以解除合同；
10、甲方无故拒绝配合乙方经营分公司业务的，乙方可以解除合同。
第六条 违约责任
6、因乙方其他违约行为导致甲方受到经济损失的，乙方应向甲方赔偿；
7、因甲方违反本协议其它约定义务造成乙方经济损失，甲方应对乙方的实际经济损失给予赔偿。
第七条 协议的终止
本协议自甲方免去乙方分公司经理职务或乙方辞去分公司经理职务时终止；
第八条 争议的解决
2、因本协议被解除、终止的，双方对与分公司承包工程施工有关问题发生争议，自愿提交郑州仲裁委员会仲裁。
第九条 开具外经证程序
按照省地方税务局直属税务分局的通知，自 年1月1日起，凡工程中标签定施工合同后，一个月内必须开具《外出经营许可证明》，超过期限罚款5000-50000元。
第十条 施工合同的订立生效
凡今后各分公司所中标工程必须有法定代表人到场签字方为有效，法定代表人有事确实不能到场的，有法定代表人指定其代表或委托代理人签字方为有效。
第十一条 协议的生效
本协议一式二份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
年 月 日 年 月 日
发包方： （甲方）
承包方：x x x （乙方） 甲方欲在设立分支机构，暂定名称为有限责任公司(具体名称以将来工商登记为准)。经甲乙双方充分协商，乙方自愿承包经营该分支机构，双方达成如下协议：
一、承包内容：分公司可以在 乃至周边范围在经营范围内承接相应的工程。
二、承包经营期限： 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。
三、承包形式：自主经营，自负盈亏。
四、承包方上交承包金数额： 承包方按承接工程合同的总造价，当年度承包工程的合同总造价在 %的比例乙方向甲方交付承包金，当年度承包的合同总造价在 万以上至以下的部分按的合同总价在为每年的 月 月结算、交付当年全部承包金。
五、承包经营风险担保方式：风险抵押金。承包者须于每年的
_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金或风险抵押金，数额为人民币_________元。
六、双方的权利与义务
（一）发包方：
3、工程项目乙方自行组织完成有困难并申请甲方委托工程管理人员协助完成的，甲方应派出人员，甲方派出人员的报酬、差旅费等全部费用由乙方承担。
4、由乙方提供具有相应资质的管理人员担任淮南分公司的公司负责人，甲方审查后对符合条件的对其任命。
5、 接待工程业主对乙方承接项目工程业绩的考察，其接待费用由乙方负担。
6、 甲方具有对乙方承接项目合同的审核权，技术方案审批权，质量监控权。甲方对乙方工程质量、进度安全、文明施工进行随时监督、检查的权力。
7、 当乙方需要甲方提供项目经理时，甲方负责安排具有相应资格的人员担任项目经理，其相关费用由乙方承担。
公司内部承包协议书
甲方： 乙方：根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、规定，本着平等合作，相互信任，互惠互利精神，经甲、乙双方共同协商，由乙方绿化工程承包人 。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上，就有关事宜达成以下协议： 一、甲方职责：
1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。
2、接待业主组织的考察等活动，参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作，相关活动开支由乙方承担。
3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外，对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。
二、乙方职责：
1、维护甲方企业声誉，认真履行甲方与业主签订的工程合同，不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。
2、按本协议有关条款约定，向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的材料发票及劳务发票，以供甲方做账使用。
3、自行负责工程款催收。
4、需甲方配合参与的工作，提前两日通告甲方，并承担甲方所发生的费用（包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费）。
5、经乙方对外签订的合同协议，一切经济、法律责任均由乙方承担。
6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工，并接受检查，承担安全生产和文明施工的所有费用，乙方如发生安全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限，具体日期按竣工日期起计算。
三、费用及支付方式：
1乙方独立经营，自负盈亏，乙方上缴甲方管理费（不含税），该项目的税金由乙方负责缴纳，管理费按工程决算额同比收取2%。
2、支付方式：甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。
四、违约责任：
1、任何一方违约，对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。
2委员会仲裁。
五、其他：
1、如果与业主发生合同纠纷，裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。
2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时，甲方可
终止本协议，乙方应赔偿甲方相关损失。
3、未尽事宜，双方共同协商，或签订补充协议。
4代理人签署与加盖公章后生效。全部养护工程合同期满，业主工程款全部到位后，双方结清相关费用时终止。
甲方：
委托代表人：
日期： 年 月
乙方： 日 日期： 年 月 日
乙方在公司的股东或者股东大会同意的,决定公司正在开发的房地产项目内部承包出去给乙方做生意的方式。现在双方将合同甲乙双方事务,充分、友好协商,达成此协议是双方都遵守、执行:
第1条、承包标的物:
第二条本条例所称:简约之日起,本协议签订为房地产项目涉及的房地产销售检查完成。
第三条、合同管理模式:
1,乙方对股东简约内的干预公司的经营活动,即由乙方负责筹资的工程承包、进行实际的经营活动的其他股东,公司不参与公司的实际操作。
二、乙方在合同应当每年向乙方支付chengbaojin亿元。付出的金钱在每一年。
三、乙方承诺从前期的项目投资所获得的收益基金chengbaojin作为优先在拨支付给公司。
第4条,承包商的经营收入:
乙方在承包期内所享有的所有利润的乙方。甲方根据双方协议条款后,本文chengbaojin承包项目不再参与乙方剩余收益分配。
第5条,在承包期内,乙方可以委任代理为公司的法定代表人,全面负责公司的日常经营活动。
第6条,乙方在合同权利如下:
公司内部承包经营协议书
1、本公司的《中华人民共和国进出口企业,独立,甲方无权干涉其承包经营。
2、有权雇佣公司总经理及全体公司经理,报请股东领导机构的记录。
3、有权决定政府机构设置、规章制度、人员招聘、任免和奖惩。
4,有权使用公司印章在承包期内,合同号码,这一章,这些支票等财务凭证、发票。
第7条,乙方在合同义务如下:
1必须依照国家有关规定的,应当支付工资的时间表的各种各样的税、费等。
二、在承包期间应保证公司账目清楚,财务数据的完整性。
三、乙方在承包期间不得滥用公司法人人格制度、损坏的合法的权利和利益公司和股东。
第8条,发包方如下:权利公司内部承包经营协议书
1,有权维护利益不受损害,但甲方行使这一权利承包经营权的乙方不伤害转换。
2、有权监督公司的经营范围。
第9条,发包方义务如下:
1,不得以任何形式向乙方承包经营的干扰。
2,必须根据合同、担保的合法的权利和利益。乙方。
三、必须完全履行合同应由甲方的所有条款。公司内部承包经营协议书
10,合同生效后,具有法律约束力,奖励、缔约方不得随意变更或解除。这个合同需要变更或者解除时,应当书面协议双方达成新的、新生的书面协议未达成之前,该合同继续有效。
11,如果甲方违反本合同,承包商管理活动的干扰,乙方不能继续经营下去,或者使合法收入并不保证乙方,乙方有权终止本合同并要求乙方承包项目总投资的30%作为违约金的合同承担违约责任。
第13条,当在签订本合同,甲方应将所有公司的资产和债务状况,经过双方确认汇编成作为本合同的附件。
甲方为乙方提供股东会议,讨论同意不去干涉简约和内部乙方自主经营的决议,并将其作为本合同的附件。
公司内部承包经营协议书14日,本合同签字后生效,由甲乙双方。
15分,本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。
第16条,该合同纠纷在履行合同,应通过友好协商解决。如果协商失败,当事人同意将福州仲裁委员会按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
甲方(发包方):
签署于教育的准时:在_____
兹承揽贵公司______工程，施工地点：____工地，施工周期为____。施工前已了解、并愿意遵守贵公司 的承包商管理制度的各项规定。且已转知所属施工人员。
承包人承诺愿负担所属人员的雇主责任，并承诺遵守各项有关劳动、安全、卫生和环保的法律法规。实施各项危险预防计划。遵照承包商进厂安全须知的要求，执行安全卫生环保管理要求。承包人将提供所属施工人员一切必要的劳动安全防护用品及器材、及教育培训，并对所使用之机械、设备或器具实施安全卫生检查，以确保人员施工之安全。在施工中遵守相关法律要求。
承包人将依据承包商进厂安全须知的规定，准备必要文件资料、取得识别证后，进厂施工。
承包人承诺接受本公司管理。施工期间，承包商及附属的施工人员，如违反施工本公司安全或相关规定，本公司的安全管理人员有权禁止本公司或人员继续施工，直至完成改善为止。因此而造成的停工及所造成之损失，承包人并愿意负赔偿之责任。
承包人承诺，对于任何项目、若需任何形式的转包，必书面通知本公司，并经pj书面批准后方于实施。
承包商人员，若在施工地点肇事、发生职业灾害或其它任何意外事故。承包人愿负担其一切责任，并赔偿因而衍生之一切损失；对每一次的不符合规定情况，愿意接受按照承包款项的1 ％ 比例所给予的处罚；施工期间，若因本承包商人员责任所造成的事故，而造成本公司或其它第三者人员、机械、设备、器具、生产、财产等之损失，承揽人愿无条件负责赔偿。
此致
北京xx-x有限公司
立承诺书承包商：______负责人：签章
公司地址：______
___年__月__日
承包承诺书篇十
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，公司作出以下承诺：
1、本公司研究决定，将xx工程项目承包做到包质量、包安全、包工期；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及市、局、公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按总包单位与建设单位签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。
二、工程质量。
本公司严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工。
1、本公司在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度，确保施工安全。
2、本公司在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，
承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一但进入施工现场并发生事故，由本单位承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59—99》执行，确保文明施工。
四、应承担的责任和义务。
1、本单位按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明工地。
2、遵守总包单位公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任。不得以总包单位名义赊欠工程材料，否则由本单位承担相应的责任及损失。
3、凡以本公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本单位负责。由此给总包单位造成的经济损失，总包单位可向本单位追偿。
4、因本单位的经济责任在法律程序中牵涉到总包单位，总包单位有权向本单位追偿经济责任及经济损失，本单位会主动承担经济责任，与总包单位无关。本单位向总包单位承诺：凡是本单位因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本单位将主动承担经济责任，与总包单位无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中由于本单位原因发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本单位负责承担经济责任。
6、本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
7、本单位服从总包单位对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理，本单位承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。
8、本公司承诺不给总包单位带来任何经济损失，因本工程给总包单位造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并同意总包单位从工程款中扣除。
10、本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给总包单位造成损失的，一切责任均由本单位承担，愿接受公司给予5—10万元以内的违约处罚，并同意公司从本单位所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
11、本单位严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害险。
五、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于本单位自愿行为，一切责任及经济损失与总包单位无关。
六、本工程所有费用（包括所应缴纳的农民工工资保证金等）均由本单位承担。
七、本单位承诺按规定程序办理业务，不私自刻制总包单位印章，否则愿接受公司5—10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由本单位承担，与总包单位无关。
九、工商、税务等部门到现场检查出现问题，一切由本单位自行处理，所有费用自理。
十、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
十一、按工程造价的xx%上交工程保证金。
承诺单位（承诺人）：签字、盖章。
20xx年xx月xx日。
承包承诺书篇十一
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，公司作出以下承诺：
1、本公司研究决定，将xx工程项目承包做到包质量、包安全、包工期；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及市、局、公司规定的'奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按总包单位与建设单位签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。
二、工程质量。
本公司严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工。
1、本公司在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度，确保施工安全。
2、本公司在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，
承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一但进入施工现场并发生事故，由本单位承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59-99》执行，确保文明施工。
四、应承担的责任和义务。
1、本单位按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明工地。
2、遵守总包单位公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任。不得以总包单位名义赊欠工程材料，否则由本单位承担相应的责任及损失。
3、凡以本公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本单位负责。由此给总包单位造成的经济损失，总包单位可向本单位追偿。
4、因本单位的经济责任在法律程序中牵涉到总包单位，总包单位有权向本单位追偿经济责任及经济损失，本单位会主动承担经济责任，与总包单位无关。本单位向总包单位承诺：凡是本单位因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本单位将主动承担经济责任，与总包单位无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中由于本单位原因发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本单位负责承担经济责任。
6、本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
7、本单位服从总包单位对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理，本单位承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。
8、本公司承诺不给总包单位带来任何经济损失，因本工程给总包单位造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并同意总包单位从工程款中扣除。
10、本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给总包单位造成损失的，一切责任均由本单位承担，愿接受公司给予5-10万元以内的违约处罚，并同意公司从本单位所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
11、本单位严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害险。
五、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于本单位自愿行为，一切责任及经济损失与总包单位无关。
六、本工程所有费用（包括所应缴纳的农民工工资保证金等）均由本单位承担。
七、本单位承诺按规定程序办理业务，不私自刻制总包单位印章，否则愿接受公司5-10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由本单位承担，与总包单位无关。
九、工商、税务等部门到现场检查出现问题，一切由本单位自行处理，所有费用自理。
十、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
十一、按工程造价的xx%上交工程保证金。
承诺单位（承诺人）：签字、盖章。
xx年xx月xx日。
承包承诺书篇十二
住址：省县乡（镇）村经于xx-xx建筑安装公司协商确定：
由xx公司中标承揽的工程由我全权承包，为保证该工程顺利交付使用，做到职责明确，我向该公司承诺如下：
我是该工程施工管理、经济管理的第一责任人，全权负责人、财、物管理，对工程承建活动中造成的经济问题负完全责任，出现下列经济问题之一的承担全部偿还、赔偿责任，给该公司造成诉讼的，应赔偿包括诉讼费用在内的全部损失。
1、不能按期如数向该公司上交定额利润的；
2、偷漏国家和地方各种税收尚不构成犯罪的；
4、拖欠工人工资、材料款、设备租赁费及该工程所涉债务的；
5、借贷资金及为他人借贷资金，租赁设备，赊购材料等，有经济内容的行为提供担保的；
6、违规违约所造成的一切后果；
7、用人不当，管理不力所造成的经济损失。承诺人：担保人：
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：
1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量。
本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、
安全生产、文明施工。
1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59-99》执行。确保文明施工。
四、应承担的责任和义务。
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明土地。
2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属于个人行为，公司不承担任何责任。
3、凡以公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。
全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹-事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换施工队所得，所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度，愿向公司上缴工程总造价的%为企业管理费，（%税金，合计%，）税及有关规费，按实际发生计算。所有的费用在甲方拨付的工程款中扣除，不得以任何理由拒缴或不缴。如不足额上交，公司不予以开票转款。同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户，本人承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章，否则愿承担一切经济损失及法律责任。
一切经济责任和法律责任，不给公司带来任何经济损失，本工程给公司造成不良纪录的自愿接受5万元的违约处罚，并同意公司从工程款中扣除。
本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，每月如期发放上月工资，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任由本人承担，愿接受公司的违约处罚，并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
五、如需向建设单位所交纳的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与公司无关，公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时间付款。
六、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人承担工切责任及损失。公司不承担任何责任。
七、公司提供承诺人项目部专用章一枚，仅作为工程技术管理之用，不对外进行任何经济活动之用，承诺按规定程序办理业务，承包人不私刻制本公司印章，否则愿接受公司5-20万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由我本人承担一切法律及经济责任，与本公司无关。
九、上级各行政主管部门来工地检查工作，一切由本人代公司处第4/5页。
理好各项事宜，所有费用由本人承担。
一、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
十二、本人承诺：待建设方第一笔工程款到帐后，留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全、工期等其它事项的保证金，如本人不及时处理好以上相关事宜，公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。
十三、未尽事宜协商解决，本承诺具有法律效率。担保人：承诺人：
身份证号码身份证号码年月日。
承包承诺书篇十三
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向xx公司作出以下承诺：
1、本人出资参与施工的 工程项目，本人承诺对此项工程的质量、安全、工期、现场文明施工负全责；按规定及时全额上交技术服务费；承担《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及公司有关规定执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款、偿还清所有欠款帐务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按xxx公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。
4、遵守xxx公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以xxx公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的责任及损失。
5、凡以xxx公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给xxx公司造成的经济损失，xxx公司可向本人追偿。
xxx公司无关。同时要按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保xxx公司良好的社会信誉。
7、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担。在合同期内，本人承诺不承接与本合同内容无关的工程，否则由此造成的后果及一切损失由本人负责承担。
8、如工程需本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给xxx公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行xxx公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，xxx公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
9、我愿接受、服从xxx公司的监督和管理，执行xxx公司各项规章制度，愿向xxx公司上缴工程总造价的 2 %为企业技术服务费，费用在甲方拨付的工程款中扣除。同意xxx公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算帐户，本人承诺不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制与xxx公司相关的印章，否则愿承担一切经济损失及处罚。
公司造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并承担由此给xxx公司造成的所有经济损失，同意xxx公司从工程款中予以扣除。
11、本人承诺不拖欠农民工工资，每月10日前发放上月工资，发放工资后按规定提交工资单等发放凭证，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任均由本人承担，愿接受xxx公司给予 万元以内的违约处罚，并同意xxx公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
12、本人严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害保险。
13、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与xxx公司无关，xxx公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为内部结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时付款。
14、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人妥善妥善解决并承担一切责任及损失；xxx公司不承担任何责任。
15、本人承诺按规定程序办理业务，遵守xxxx公司印章管理规定，不私自刻制xxx印章，否则愿接受xxx公司5-10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
16、政府行政主管部门到现场检查出现问题，一切由本人妥善处理，所有费用自理。
定、符合公司财务管理规定的帐户。
18、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
19、本工程合同由分公司认可的项目经理或在职副总以上人员签字担保，否则按工程造价的%上交工程履约保证金。
本文以打印为准，手写无效。
承诺人（签名指印）：担保人（签名指印）：
年 日 月
