一键复制
合同的签订是商业活动中示好、建立信任的重要方式。在合同中，可以加入保密条款和不竞争条款，确保商业机密的保护。小编整理了一些撰写合同的范文和案例，供大家参考和借鉴。
工程招标合同协议书篇一
工程涉及的法律众多，影响的范围和力度大，因此，必须特别注意工程招标中的一些事项，才能保护招标人、投标人的合法权益，保证项目质量，避免一些导致后续风险甚至违法情形的发生。因此，凡是涉及工程的招标问题，最好应在专业律师的全程参与、指导下开展。
1、本工程已列入国家（或部、委、或省、市、自治区）年度计划；
2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
3、用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实；
5、已有当地主管部门颁发的建筑许可证；
6、本工程的标底已报主管部门和xx银行复核。
1、工程内容：
2、工程范围：
3、工程量：
5、地质勘察单位：
6、工程设计单位：
1、工程质量等级：
2、工程技术要求：
3、工程材料要求：风险提示：投标人资质
根据招标文件要求进行准备，一般需要准备：企业营业 执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人证明书、电汇凭证原件、项目经理的资格证及安全生产考核合格证等，具体要求要参照当前工程的招标书。
招投标对文件审核要求比较高，其中需要注意的事项也相对专业，建议可以交由专业的律师处理，避免重要信息遗漏造成不必要损失。
4、投标单位要求：
5、工程验收标准：
1、工程供料方式：
2、主要材料价格：
3、工程价款结算办法：
1、报名日期：________年____月____日；
2、投标期限：________年____月____日起________年____月____日止。
3、招标文件发送方式：_________。
1、开标时间：________年____月____日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。
2、评标结束时间：________年____月____日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。
3、开标、评标方式：xx单位邀请主管部门，_________等单位参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作。
4、中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后____日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在____月（最多不超过两月）内与中标单位签订_________建筑安装工程承包合同。
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失、投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。
xx单位（招标单位）（盖章）：_________
地址：
联系人：
电话：________年____月____日
工程招标合同协议书篇二
合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。
（一）进度计划。
乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。
（二）工程开工和工期。
1．乙方中标后三天内准备进场。
2．乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。
3．合同工期以乙方的中标工期为准。
（三）工期延误。
1．对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（1）由甲方原因造成的延误。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的设计变更。
2．非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚xx元。
（一）工程质量标准。
1．乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。
2．甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3．如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4．甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。
（二）工程质量等级。
1．乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的.除限期整改外，罚没质量履约金。
2．本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3．本工程甲方委托_________监理公司监理。
4．隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
（一）工程款支付。
按月完成工作量的80%，以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）；
（二）合同价款的调整。
发生下列情况之一的合同价格可以调整：
（1）暂定材料价确定（需经甲主及监理公司签证）；
（2）设计变更：需经设计院甲方及监理公司签证；
（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
1．本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。
2．保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满28天后，退还保修金（不计息）。
3．保修期间出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，甲方有权请第三方进行修理，其修理费用由乙方负责。
4．竣工后，乙方应按规范进行沉降测量，并将资料提供给甲方。
1．本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%，且中途无故更换项目经理，甲方有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。
2．乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
3．乙主必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
4．工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
5．本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标单位（盖章）：________________。
法定代表从（签字并盖章）。
__________年_________月_________日。
工程招标合同协议书篇三
委托单位(甲方)：
代理单位(乙方)：
合同签订日期：
委托方将的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
本次招标范围：施工图纸内容。
2、招标代理形式：邀请招标。
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
本工程造价为人民币大写)，收取代理费用合计人民币____(大写)。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元，乙方均无异议。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
工程招标合同协议书篇四
为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_________（建设主管部门）批准，_________（建设单位）对_________建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。
本工程的以下招标条件已经具备：
1、本工程已列入国家（或部、委、或省、市、自治区）年度计划；
2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；
6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
2、工程范围：
3、工程量：
5、地质勘察单位：
6、工程设计单位：
1、工程质量等级：
2、工程技术要求：
3、工程材料要求：
4、投标单位要求：
5、工程验收标准：
1、工程供料方式：
2、主要材料价格：
3、工程价款结算办法：
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失、投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解_____，对_____不服，可诉诸法院。
建设单位（招标单位）（盖章）：_________
地址：
联系人：
电话：
_________年____月____日
工程招标合同协议书篇五
项目名称：
委托单位：（公章）。
（甲方）。
代理单位：（公章）。
（乙方）。
合同签订日期： 年 月 日
本合同双方：
委托单位（甲方）：
代理单位（乙方）：海口*诚工程招标代理有限公司委托方将__________项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
一、代理业务的内容、形式：
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况：
本次招标范围：
1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。
二、工作条件和协作事项：
1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
三、委托期限：
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
相关的合同样本。
·房地产代理合同·委托购房合同·财务代理委托合同。
·人事代理协议书·委托协议书·货物运输代理合同。
四、费用支付方式及日期：
1、本工程造价为人民币 （大写），收取代理费用合计人民币 （大写）。付款方式为现金 或转账 ，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[20__]1980号）。
2、投标单位购买标书每份工本费计人民币 元（大写），所得归乙方。
五、违约责任：
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款：
工程招标合同协议书篇六
甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《民法典》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。
一、工程名称：_________。
二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。
四、付款方式：于20_________年__月底前一次性付清
五、双方的`权力与义务：
1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。
2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。
3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。
六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。
七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。
甲方：__________中心学校
法人代表：_________法人代表：_________
经办人：_________经办人：_________
工程招标合同协议书篇七
1、工程名称：国家工商行政管理总局机关服务中心印刷厂装修改造工程。
2、工程地址：海淀区红山口甲3号。
3、工程规模：总面积约260平方米。
二、项目建设单位：
国家工商行政管理总局机关服务局。
三、投标方资格要求：
具备装饰装修二级以上资质。
四、本工程招标方及最终签约方：工程招标书国家工商行政管理总局机关服务局。
本工程采用建筑装饰装修专业承包二级资质资格预审合格后的单位参加投标。
二、造价依据：
1.工程项目及工程量依甲方提供的招标文件为准。
2.本造价执行20_年《北京市房屋修缮工程预算定额》及相应的取费标准。
3.招标文件中未提供工程量的项目，本报价不含其造价，以实际发生追加其相应费用。
三、招标内容：装修改造工程。
四、装修要求：普通装修。
五、工程质量:符合国家有关规定,甲方验收认可。
六、工程日期：签约后十八个工作日以内完成
七、改造项目明细：
1、塑钢框玻璃隔段墙80㎡(海螺型材);。
2、轻钢龙山脉双排(隔段墙)160㎡;。
3、隔段墙用160㎝(加厚)石膏板;。
4、岩棉隔音保温160㎡;。
5、立邦漆粉刷350㎡;。
6、安塑钢推拉门7.5㎡(海螺型材);。
7、安塑钢平开门13㎡(海螺型材);。
8、安塑钢推拉窗2㎡(海螺型材);。
9、安1.2米宽防盗门一扇(日上牌子母门);。
10、拆除旧卫生间地面6.2㎡，吊顶6㎡，隔墙9㎡，蹲便器、洗手盆各1个;。
11、卫生间防水8㎡;。
12、卫生间等部位新砌墙(空心砖)25㎡;。
13、卫生间pvc吊顶6㎡;。
14、卫生间地面贴砖6㎡;。
15、卫生间等部位贴墙砖30㎡;。
16、安装洗手盆2个，龙头2个;。
17、安装拖布池2个，龙头2个;。
18、明管铺设地面上下水(ppc型材)各30米;。
19、新装4km配电箱3个、大功率插座8个、普通插座10个;。
20、暂估室内布线1.5万元;。
21、装修垃圾的清理及运输。
以上装改项目以实际发生量为准。
一、参加本工程投标的单位是通过资格预审程序选定的。
二、招标方有权拒绝接受不符合、不响应招标要求的投标文件。
三、只有投标方接到招标方授权的通知时，才能认为其投标方件。
以被接受。
四、投标文件的组成：
1.法人代表授权书。
2.企业法人营业执照。
3.资质资格证书。
4.公司简介。
5.施工方案。
6.施工报标、报价预算书。
五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间：
1.网上报名时间：20_年12月2日—20_年12月8日。
2.投标截止时间：20_年12月8日12：00前将投标方案送至国家工商行政管理总局机关服务局办公室。
联系人：联系电话：88652232。
六、发标地点及开标地点：国家工商行政管理总局机关服务局会。
议室(办公室)。
届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时出席开标仪式。
七、投标单位不论是否中标，投标资料不予返回。
八、对投标单位不解释未中标的原因。
九、中标单位在施工过程中要服从建设单位的领导，如有不同意见应协商解决。
一、由国家工商行政管理总局机关服务局组成评标委员会，依照。
评审程序进行评审。
二、评标原则：
1.公开、公平、公正。
2.质量好，信誉高，价格合理，工期适当。
三、评标程序及方法：
1.对投标单位进行资质评估。
2.对投标单位的投标报价进行评估。
3.综合投标单位的管理、业绩、报价进行综合评估。
4.质询工作应由全体评委参加。
5.评委会开会确定中标单位。如有并列中标单位应通过举手表决，确定最终中标单位。
6.评标委员会确定中标单位后，以电话形式通知中标单位签订协议。
甲方：
乙方：
工程招标合同协议书篇八
项目名称：
建设地点：
委 托 人：
代 理 人：
招标代理资格：甲级（证书编号： ）
工程造价咨询资格：甲级（证书编号： ）
政府采购代理资格：甲级（证书编号： ）
委托人：
代理人：
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，委托人与代理人就 工程的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。
第一条 委托代理招标的工程（以下简称“本工程”）概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、设计单位：
4
6、资金来源：
第二条 委托代理范围
1、 委托代理招标内容包括a.
b.
2、 委托代理的事项：
（1） 协助委托人办理招标申请；
（2） 发布招标公告；
（3） 受理投标申请人报名；
（4） 编制、送审及发放招标文件（含资格审查文件）；
（5） 编制工程量清单、招标控制价和编制工程标底；
（6） 组织现场踏勘和答疑；
（7） 协助委托人组织评标委员会；
（8） 组织开标、评标；
（9） 编评标报告，协助委托人发出中标通知书。
第三条 委托人的权利
1、 委托人有权参与招投标的有关活动。
2、 委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。
第四条 委托人的义务和责任
1、 委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。
2、 委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、报建表、经审查的施工图纸等）。
3、 对代理人提出的书面要求，委托人应当在 3 个工作日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。
4、 在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的人员作为委托人的代表，配合代理人工作。
5、 委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。
6、 承担由于本方过失造成代理人的经济损失。
第五条 代理人的权利
1、 有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。
2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内代理委托项目的招标工作。
3、 如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人在出示相应依据的前提下，可以建议委托人进行修改。委托人不作相应修改的，代理人有权单方面终止履行合同。
第六条 代理人的义务和责任
1、 按照国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定从事招标代理活动。
2、 在委托授权范围内为委托人提供招标代理服务，不得将本合同所确定的
招标代理服务转让给第三方。
3、 有义务向委托人提供招标工作计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。
4、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。
5、代理人应提供不少于壹式叁份的招标控制价（标底）文件（下称“造价文件”）。造价文件必须由编制人、法定代表人（或授权代理人）签名或加盖印鉴并加盖法人公章。
6、因代理人的单方过失造成委托人的经济损失，应当向委托人按实进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。
7、 因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。
第七条 招标代理服务费的计取和支付
1、 根据国家、广西自治区及桂林市现行政策，经双方协商，按照以下计算方法确定招标代理服务费等：
a.编制工程预算、工程量清单及招标控制价，按中标单位中标价的 计取。
b.工程施工招标代理费，按施工中标单位工程中标价的 计取。
2、 以上费用由委托人支付，自中标通知书发出之日起七个工作日内一次性向代理人付清。
第八条 委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求
1、 代理工作开始时间： 2015年 月 日。
2、 代理工作结束时间：代理工作结束时间以委托人完成定标工作，发出中标通知书时间为准。
3、 非代理人原因造成的时间延误，代理工作结束时间相应延长。
《工程招标代理合同范本》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
工程招标合同协议书篇九
代理单位(乙方)：________________。
委托方将的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
一、代理业务的内容、形式：
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
本次招标范围：施工图纸内容。
2、招标代理形式：邀请招标。
二、工作条件和协作事项：
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
三、委托期限：
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
四、费用支付方式及日期：
本工程造价为人民币大写________________)，收取代理费用合计人民币(________________大写)。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元，乙方均无异议。
五、违约责任：
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程招标合同协议书篇十
甲方：(委托人)河北xx公司。
乙方：(被委托人)河北xx公司。
甲方作为____市____区南花园商贸区金世界项目的开发建设单位，乙方作为具有招标代理主体资格的代理机构，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经双方充分协商，就工程建设项目招标委托代理事宜，达成一致意见，特订立本合同。
项目名称：____市____区南花园商贸区金世界项目拆迁b区。
项目地点：____市____区南小街以西，木利街以东，裕园广场规划路以北，永安xx以南。
项目内容：商品楼及回迁楼。
项目规模：建筑面积约10万平方米。
总投资：约30000万元。
2.1委托代理招(议)标范围：
本项目的勘察、设计、施工、监理、重点设备和材料采购。
2.2委托代理的工作内容：
(1)代拟发包方案，办理项目登记;。
(3)对投标单位进行资格审查，并负责编制资格预审文件;。
(4)对投标人有关资质证件，社会信誉及工作质量、能力和其他内容考察;。
(6)编制招标文件，并办理招标文件的备案工作;。
(7)编制工程量清单;。
(8)根据甲方委托编制标底并负责保密;。
(10)组织开标、评标;。
1、协助甲方组织召开定标会议，发放中标及未中标通知书;。
4、将所有备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成承包合同的备案;。
5、与发包有关的其他事宜;。
4.1甲方有权确定招(议)标形式及方式。
4.2甲方有权参与招投标的有关活动，有权确定乙方的具体工作内容。
4.3甲方有权要求乙方及时提交招(议)标代理工作阶段性的工作报告，及招标备案资料。
4.4甲方有权对乙方参与招(议)标的工作人员进行资格审查，有权要求乙方更换不称职的工作人员或应回避的人员。
4.5甲方可自行编制标底，也可委托乙方负责编制标底。
4.6甲方有权审阅乙方编制的招(议)标文件，并提出修改意见。
4.7甲方有权要求乙方在招(议)标代理前对其所要进行的工作提交一份详细的计划，包括：招(议)标工作的组织、招(议)标工作的人员安排、招(议)标工作的进度安排、招(议)标工作的阶段性会议、向甲方应作的阶段性汇报，并有权要求乙方严格按计划进行招标代理活动。
4.8在出现非正常情况或重大问题时乙方必须及时向甲方汇报，而不是自行决定。
4.9在代理业务中，乙方应充分听取甲方的意见和要求，并且将甲方意见和要求深入地贯彻到招(议)标文件及代理工作中，以确保完全实现甲方的委托意愿。乙方同时保证代理工作的合法有效。
密，给招标人造成损失或影响招投标活动正常进行的，甲方有权立即终止合同，并按有关法律、法规索取经济赔偿，直至追究法律责任。
4.11自拟定发包方案、中标通知书至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件必须经甲方签字盖章，方可生效。
5.1项目招标前甲方根据招标工作的实际需要向乙方提供完整、正确的基础资料、相关文件及便利条件(包括：资金来源、报建手续、场地条件等)。
5.2甲方授权熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系。
6.1甲方按双方商定的内容、时间向乙方提交基础资料及相关文件和要求，并对其完整性、正确性和时限性负责。
6.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务，导致乙方不能收到应得代理费，乙方可以依法向甲方索赔。
7.1在审查投标人资质中，遵照招(议)标文件的规定及甲方的授权，有权提出对投标人的投标资格进行确认与否的建议。
7.2对甲方要求的投资、质量、工期目标内容有进行改进的建议权。
7.3依据国家有关法律、法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。
8.1针对甲方的委托，乙方应成立专门的招标代理项目组，并。
任命经甲方认可的具有工程建设类执业注册资格(高级职称)的专业人员为项目组组长，专职负责甲方委托项目的招标代理工作。并将项目组组成人员情况以书面形式向甲方提交，作为合同的附件。
8.2在代理招标中乙方有义务向甲方宣传解释国家、省、市有关招标投标工作的法律、法规和政策，保证招标投标工作的顺利进行和合法性。
8.3在履行甲方委托工作期内，乙方应运用合理的专业技能为甲方提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的关于招标人的各项义务，公正维护各方的合法权益。
8.4乙方应积极协调甲方做好招(议)标前期的准备工作，提供有关咨询服务，并严格履行招(议)标工作的全部内容。未经甲方同意，不得将本合同所确定的招(议)标代理服务转让给第三方。
8.5乙方应对招(议)标工程的各种数据、资料严格保密，不得接受与此项目有关的投标咨询。
8.6乙方不得与被代理招(议)标工程的投标人有隶属关系或着其他利益关系。乙方的工作人员如与本项目潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。乙方不得参与任何可能与甲方利益相冲突的活动。
9.1按时完成甲方委托的招(议)标工作内容，对招(议)标有关的各项数据、技术经济分析结论等的完整性、真实性负责。
9.2在合同履行期内，如乙方要求终止代理工作，或解除合同，
乙方应当承担违约责任，并赔偿损失。
9.3乙方在责任期内应当履行约定的义务，因乙方过失而造成甲方及其他当事人的经济损失，应当向甲方及其他当事人进行赔偿。
9.4乙方不得以任何形式收取投标单位的回扣，不得接受投标单位的任何礼品及宴请。
自勘察设计招标至拆迁b区整体工程验收投入使用。
1.争议解决。
双方在履行合同过程中，如发生争议由双方协商解决。协商不成任何一方可依法向人民法院提起诉讼。
2.其他。
2.1投标担保要求。
乙方需在招(议)标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保可采用投标保函或者投标保证金的方式，具体方式和数额由甲方在招(议)标工作开展前确定。
2.2完成招标代理工作中费用承担的约定：
合同生效期间发生的通知费、打字复印费、会务费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用均由乙方承担。
2.4根据《招标投标法》之规定须重新开展招(议)标代理工作时，乙方不再重复收取代理费。
2.5补充条款：本合同如有未尽事宜，双方另行签订补充协议。
3.合同文本。
本合同一式四份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：
法定代表人：
委托代理人：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
________年____月。
招标工程量清单中专业工程暂估价确定。
工程招标合同协议书篇十一
招标编号：(招标代理机构编)。
(招标设备名称)。
合同条款。
(招标代理机构名称)。
(招标人名称)。
招标文件出版日期
合同号：
合同签字时间及地点：
合同生效日期：
合同双方：(需方名称)(以下简称需方)。
---(供方名称)-----(以下简称供方)。
供需双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。
定义。
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1“需方”是指(需方法定名称)，包括该法人的法定代表人，法人的继任方和法。
人的受让方。
1.2“供方”是指(供方法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法。
人的受让方。
1.3合同是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。
1.6“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、
调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软。
件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。
1.7“合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工。
具、备品备件和所有各种物品，如本合同附件2所列示和规定。
1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代。
表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量。
监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。
1.9“性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5。
规定所进行的试验。
1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证。
值后需方对每台机组合同设备的验收。
1.11“最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。
1.12”日、月、年”是指公历的日、月、年：“天”是指24小时;“周”是指7天。
1.13“电厂”是____发电民。
1.14“技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检。
验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配。
合、技术培训等全过程的服务。
1.15“现场”是指位于__，为需方安装合同设备所在地。
1.16“备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件，包括随机备。
品备件和足够_折运行使用的备品备件。
1.17“试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行。
的运行。
1.18“机终”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。
1.19“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。
1.20“分包商“或”“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供贷分包。
给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
1.21“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总值达。
到合同设备价格98%以上;并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试。
验。
1.22“设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部。
件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
2.合同标的。
本合同所订设备将用于(工程项目名称)工程。
2.1设备名称、规格(型国)、数量。
设备名称：
设备规格(型号)：
数量：
2.2凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成初可靠的。
2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。
2.4供方提供合同设备的供货范围按合同附件2。
2.5供方提供的技术资料按合同附件3。
2.6供方投供的技术服务按合同附件7。
2.7供方提供设备的运输及保险。
3.供货范围。
3.1合同供货范围详见附件2。
3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件但在执行合。
同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而目确实是供方供货范围中应。
该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的均应由供方负责。
将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等实上百不发生费用问题。
4.合同价格。
4.1本合同价格即合同总价为___万元(大写：__._)。其中第一套合同价格为。
万元，第二套合同价格为_万元。
本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用，
还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。
4.1.1合同设备价格为万元，其中第一套合门设备价格为___万元第二。
套合同设备价格为万元。
本合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费从制造厂到始。
发站(车上)洞头(船上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。
4.1.2合同设备的技术服务费为_万元，其中第一套合同设备技术服务费为。
_万元，第二套合同设备技术服务费为_万元。
4.1.3两套合同设备到现场交货点的运杂费为万元，其中第一套合同设备运。
杂费为万元，第二套合同设备运杂费为_万元。
4.1.4两套合同设备保险费为万元，其中第一套合同设备保险费为_万。
元，第二套合同设备保险费为_万元。
4.2合同的分项价格见附件6。
4.3本合同总价在合同交货期内为不变价。
5.付款。
5.1本合同使用货币种类为人民币。
5.2付款方式：银行托收或汇票。
5.3合同设备款的支付：
5.3.1合同生效日期起个月内供方提交金额为合同设备价格的10%不
可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票(正本一份，复印件四份)需。
方审核无误后___个月内支付给供方合同设备价格的10%(___万元)做为预付款。
5.3.2供方按交货顺序在规定的时间内将每批设备(部组件)运到交货地点，并将。
该批设备的商业发票(金额为该批设备价格的80%，正本一份复印件四份)、清单、质。
量检验合格证明、货运提单提供给需方，需方验明无误后天内，支付该批设备价格。
的80%(_万元)。
5.3.3剩余合同设备价格的10%作为设备保证金待每套合同设备保证期满没有问题，
供方报交下列单据经需方审核无误后需方在_个月内支付给供方该套合同设备价格的10%。
(如有问题，应扣除相应部分);。
(1)金额为该套合同设备价格10%的商业发票(正本一份，复印件一式四份)。
(2)该套合同设备最终验收证书的复印件一式五份。
5.4技术服务费的支付。
5.4.1第一批设备交货后，供方提交金额为该套合同设备技术服务费3%的商业发。
票(正本一份，复印件四份)需方审核无误后___个月内，支付给供方该套合同设备。
技术服务费的30%(_万元)。
5.4.2每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，供方提交。
金额为该套合同设备技术服务费70%的商业发票(正本一份，复印件四份)，需方审核。
无误后__个月内，支付给供方该套合同设备技术服务费的70%(_万元)。
5.5运杂费的支付。
运杂费在设备交货时由供方分批向需方结算结算总额为合同规定的运杂费。需方在。
收到供方提交的单据经审核无误后个月内需方支付给供方该批运杂费。
5.6付款时间以杰方银行承付日期为实际支付日期著此日期晚于规定的付款日期，
即从规定的日期开始按本合同1114款计算迟交违约金。
6.交货和运输。
6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求。
应保证及时和部会的完整性。分部套交货时间见附件4。
6.2交货地点合同设备的交货地点为需方电厂铁路专用线指定地点(车上)/码头。
(船上)(具体交货地点)。
6.3合同生效后个月内，供方应按照本合同附件4的规定向需方提供每批货物名称、
总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。
在每批货物预订启运_天前及天前供方应以电报或传真将66款中的各项内容通知需方。
6.4每批合同设备交货日期以到货车/码头的到货通知单时间戳记为准。此日期即
本合同1.1.9款计算迟交货物违约金时的根据。
6.5供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负现合同设备从。
供方到现场交货地点的运输。
6.6在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内，供方应以电报或传真将该批货。
物的如下内容通知需方。
(1)合同号;。
(2)机组号;。
(3)货物备妥发运日;。
(4)货物名称及编号和价格;。
(5)货物总毛重;。
(6)货物总体积;。
(7)总包装件数;。
(8)交运车站/码头名称、车号/船号和运单号;。
(9)重量超过二十吨或尺寸超过9米____3米____3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。
对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环。
境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保。
存方法以及处理意外情况的方法。
6.7附件4中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。
6.8在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供。
应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备。
或部件，则供方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过___个月运到指定目。
的车站/码头并且通告需见。
6.9供方应按附件1和附件3规定向需方分批提供满足电厂设计、监适、施工、调试、
试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料、按附件1和附件3的规定提供技术资料每。
套合同设备_套。应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。
6.10技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮局后，供方应在24小时内将。
技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量合同号等以传真或电报
通告需方。
6.11技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期
需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非需方原因供方应在收到需方通知后。
___天内(对急用者应在__天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如。
因需方原因发生缺少、丢失或损坏，供方应在接到需方通知后__天内(对急用者应在_。
天内)，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由需方承担。
6.12需方可派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。供方应。
提前_天通知需方交运回期。如果需方代表不能及时参加检验时，供方有权发货。上述需。
方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。
6.13因需方原因要求供方推迟设备发货时(设备已制造完毕)，由需方负担仓储费。
及必要时的保养费。并按本合同规定(视为供方已交货)支付议批设备的款项。
6.14到货站(整车)/码头：____。
(零担)/码头：____。
6.15收货单位：
6.16技术资料邮寄地址：______。
单位：______。
7包装与标记。
7.1供方支付的所有货物要符合_包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定及。
国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、
装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、
水平加速度引起的设备损坏，供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，
按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐。
蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不。
留异物，并保证本部件开全。
7.2供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。
7.3供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印。
刷以下标记：
(1)合同号;。
(2)目的站/码头;。
(3)供货、收货单位名称;。
(4)设备名称、机组号、图号;。
(5)箱号/件号;。
(6)毛重/净重(公斤);。
(7)体积(长____宽____高，以毫米表示)。
凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重。
心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱。
上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。
7.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应。
带有足够的货物支架或包装垫木。
7.5每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱。
单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装。
箱清单各二份。
7.6附件2中列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一。
次性发货。
7.7备品备件应分别包装并按7.2款注明上述内容，专用工具也应分别包装。
7.8各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可。
能整车发运以减少运输费用。
7.9栅格式箱子/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造。
成损坏的设备及零部件。
7.10所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。
7.11供方和/或其分包商不得用同一箱号樯明任何两个箱件。
7.12对于需要精确装配的明洁净加工面的货物，加工面时采用优良，耐久的保护层。
(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。
7.13供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。
每包技术资料的封面上应注明下述内容：
(1)合同号;。
(2)供货、收货单位名称;。
(3)目的站/码头;。
(4)毛重;。
(5)箱号/件号。
每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、
名称页数。
7.14凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，
一经证实，供方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货。
物损坏和丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供方应尽快向需方补供货物。
以满足工期需要。
7.15需方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后「_。
个月]内返供方(费用由供方承担)。
8技术服务和联络。
8.供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、
调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过。
程的服务。
8.2供方需派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部。
试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等。
有关问题。
8.3供方应在合同生效后__个月内以邮寄方式向需方提交执行8.1和8.2款中。
规定的服务工作的组织计划一式两份。
8.4在合同生效后_个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。
8.5供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。
8.6如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在。
一般情况下，另一方应同意参加。
8.7各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应。
执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。如有重。
大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行.
8.8供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如。
有修改，须以书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需。
方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方。
要求。
8.9供需方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关。
的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。
8.10对盖有“密件”印章的供销方的资料，双方都有为其保密的义务。
8.11供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供方统一组织。
并征得绍方同意，费用应由其自行负担。
8.12供方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技。
术服务等问题负全部责任。
8.13凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，
并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
8.14供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。供方。
派到现场服务的技术人员在本合同生效后_个月内提交需方予以确认。需方有权提出更换。
不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派需方认可的服务人员。
如果需方在书面提出该项要求__天内供方没有答复，将按11.11款视为延误工期等同处理。
8.15由于供方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要。
求派人指导而造成的损失应由供方负责。
8.16技术服务和联络的具体要求见附件7。
9质量监造与检验。
9.1监造。
9.1.1供方应在配合同生效日期起__个月内，问需方提供本合同设备的设计、制
造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合附件1和附件5的规定。
9.1.2需方将委托有监造资质的监造单位进行设备监造。在电力工业部/国家电力。
公司的指导下进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况。
并签字。监造检验的标准为附件1和附件5所列的相应标准。供方有配合监造的义务。在监。
造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。
9.1.3监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件5。
9.1.4供方必须为电力工业部/国家电力公司驻厂代表和监造代表的监造检验提供：
9.1.4.1本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和。
月度检验计划。
9.1.4.2提前_天提供设备的监造内容和检验时间。
9.1.4.3与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料工艺及实际。
工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及附件5规定的有关文件。
以及复印件。
9.1.4.4向监造代表提供工作、生活方便。
9.1.5监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包。
据发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合供方工厂实际生产过程。若监造代表不能按。
供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作风正常运行，试验结果有效，但是监造代表。
有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若供方未及时通知监。
造代表面单独检验.需方将不承认该检验结果，供方应在需方代表在场的情况下进行该项。
试验。
9.1.6监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或。
包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，供方须采取应改进措施、以保证交货质量。
无论监造代表是否要求和是否知道，供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程。
中出现的较大的质髦缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处。
理。
9.1.7不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并。
且签署了监造与检验报告，均不能被视为供方按合同11款规定应承担的质量保证责任的。
解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。
9.2工厂检验与现场开箱检验。
9.2.1由供方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过移中都须进。
行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装。
(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正。
式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给需方存档。此外，供方还应在随机文。
件中提供合格证和质量证明文件。
9.2.2货物到达目的地后，供方在接到需方通知后应及时到现场，与需方一起根据。
运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代。
表确认属供方责任后，由供方处理解决。当货物运到现场后，需方应尽快开箱检验检，检。
验货物的数量、规格和质量。需方应在开箱检查前__天通知供方开箱检验日期，供方应
派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和记录对双方同样有效，
并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或每一批设备到达。
现场_个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。
9.2.3现场检验时，如发现设备由于供方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少。
或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录并由双方代表签字，各执一份，作。
为需方向供方提出修理和/或更换和/或索赔的依据;如果供方委托需方修理损坏的设备所。
有修理设备的费用由供方承担;如果由于需方原因，发现损坏或短缺，供方在接到需方通。
知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方自负。
9.2.4供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方书面通。
知后__天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，供方在接到通知后_个月内，自。
费派代表赴现场同需方代表共同复验。
9.2.5如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权。
威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检。
验费用由责任方负担。
规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任。
方负担。对于上述索赔，由需方从履约保函或下次付款中扣除。
9.2.7由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响电厂建设。
进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后_个月，否则按11.11款处理。
9.2.8需方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达电厂设备储放场之。
日起的_个月。
或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按合同11款及附件1的规定应承担。
的质量保证责任的解除。
10安装、调试、试运和验收。
10.1本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安。
装、设试、运行和维修。整个安装、调试过程须在供方现场技术服务人员指导下进行。重。
要工序须经供方现场技术服务人员签字确认。重要工序由供方提供(见附件7)。安装、
调试过程中，若对方未按供方的技术资料规定和现场技术腋务人员指导、未经供方现场技。
术服务人员签字确认而出现问题，需方自行负责(设备问题除外);若需方按供方技术资。
料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签字确认而出现问题，供方承。
担责任。
10.2本合同设备安装完毕后的验收工作按照附件1、5的要求进行。
10.3合同设备的安装完毕后，供方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中。
出现的设备问题，其所需时间应不超过_个月，否则将担11.款视为延误工期等同处理。
10.4性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行。
168小时完毕后__个月内进行，这项验收试验由需方负责，供方参加。
性能验收试验完毕，每套合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值格标后，
需方应在__天内签署由供方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。
如果合同设备不能达到本合同附件1、5所规定的一项或多项保证指标时按1.6款和。
11.6款办理。
10.5在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供方在双。
方商定的时间内免费修理上述的缺陷，需方则可同意签署初步验收证书。
10.6如果第一次性能验收试验达不到本合同附件1.5所规定的一项或多项性能保。
证值，刚双方应共同分析原因澄清责任，由责任一方采取措施并征第一次验收试验结。
束后_个月内进行第二次验收试验。
10.7在第次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件1、5所规。
定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：
如属供方原因，则应按本合同11款执行;。
如属需方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后_天内由需方代表签署，
由供方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时供方仍有义务。
与需方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。
10.8每套合同设备最后一批交货到达现场之日起_个月内，如因需方原因该合同。
设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后__天内应由。
需方签署并由供方会签本合同设备最终验收证书。
在合同设备稳定运行168小时后如果由于需方原因造成的性能验收试验的延误超过。
__个月，则此后_天内需方应签署并由供方会签的本合同设备初步验收证书。
10.9不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，需方将于初步验收证书签发之。
日起至一年并完成索赔后止_天内按照11.4款的规定签发最终验收证明书。
10.10按1.4款及10.7款出具的初步证书只是证明供方所提供的合同设备性能和。
参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为供方对合同设备中。
存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证。
书也不能被视为供方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解。
除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，供方对纠正。
潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修时(通常为一。
定进行修理或调换。
10.11在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需整进行的检验、试验、再。
试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应作好安排进行配合以便进行上述工作。供。
方应负担修理或调换及其人员的费用。如果供方委托需方施工人员进行加工和/或修理、
更换设备，或由于供方设计图纸错误或供方技术服务人员的指导错误造成返工，供方应按。
下列公式向需方支付费用;(所有费用按发生时的费率水平计费)。
=++。
其中：_总费用(元)。
_人工费(元/小时人)。
_(小时人)。
_材料费(元)。
_台班数(台班)。
_每台设备的台班费(元/台班〕。
11保证与索赔。
11.1保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最级验收证书)或。
供方发运的最后一批交货的设备到货之日起_个月(签最终验收证书)。二者以先到日期
为准。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。
11.2供方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优。
良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据本合同附。
件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调。
试、运行和维修的要求，合同设备在投产后的第一年内，年可用小时数要求大于6500小。
设备承担的保证期应到需方出具最终验收证书时止。
11.3.1本设备合同执行期间，如果供方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者。
由于供方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，供方应立即无偿更换和修理。
如需更换，供方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于。
证实属供方责任之日起的__个月内，否则，应按11.款处理。
11.3.2由于需方未按供方所提供的技术资料、图纸、说明书和供方现场技术服务人。
员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由需方负责修理更换，但供方有义务。
尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有。
费用均由需方负担。
11.4合同规定的保证期满后，由需方在_天内出具合同设备保证期满最终验收证书。
交给供方。条件是：在此期间供方应完成需方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但供方对。
非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。
11.5在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需。
索赔文件后应立即无偿修理、更换、赔款或委托需方安排大型修理。包括由此产生的到安。
装现场的更换费用、运费及保险费由供方负担。
11.6如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟/安装。
时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
11.7由于供方责任，在9款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于供方。
原因)仍不能达到本合同附件1所规定的一项或多项保证招标时，供方应承担违约金，其计。
算方法通常根据各种设备经济指标保证值按成本法、煤耗加补偿装机法计算。
以汽轮机为例。
(1)如果汽轮机热耗高于保证值，每增高4.18/，供方向需方支付_万元人民币。
的违约金。
(2)汽轮机在铭牌工况(夏季工况)条件下出力每降低1.供方向需方支付_万元人。
民币的违约金。
(3)如果汽轮机在额定转速下各轴承的振动每高于保证值0.01，供方向需方支付_。
万元人民币的违约金。
如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，需方有权要求。
供方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达。
不成协议，供方在需方同意的时间内尽快提供需方满意的替换件。
供方提交违约金后，仍有义务向需方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各。
项经济指标。
每套合同设备按照以上(1)至(3)项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套。
合同设备总价的10%。供方支付全部违约金或者供方提供的满意的替换件被需方接受之。
日,即为需方承认设备可以初步验收并出具的初步验收证书之日。
11.8如合同设备在保证期内发现属供方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到。
要求等)则其保证或将自该缺陷修正后开始计算一年。
11.9如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同附件4规定的。
有权按下列比例向供方收取违约金：
迟交1-4周，每周违约金全额为迟交货物金额的0.5%;。
迟交5-8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%;。
迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%;。
不满一周按一周计算。
每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备总价的5%。
供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。
对安装试运行有重大影响的设备迟交超过_个月时，供方需方支付的违约金总额可超。
过每套合同设备总价的5%，与此同时，需方有权终止部分或全部合同。
11.10如由于确属供方责任未按本合同附件3的规定按时交付经双方确认同严重影响。
施工的关键技术资料时，则每迟交一周，供方支付违约金5万元/件，迟交时间的计算以。
6.11款规定的为准。
11.11如果由于供方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每。
延误工期一周供方将向招方支付每套合同设备总价的5%。且供方需求付由于供方技术服。
务错误或违约造成绪万的直接损失。
总金额不论单项或多项累计将不超过每套合同设备总价的%。
11.13供方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。
11.14如果由于需方原因，迟付货款，需方须按下列方式支付违约金;。
迟交-4周，每周违约金金额为迟付金额的.3%;。
迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%;。
不满一周按一周计算。
需方除交付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息，每套合同设备迟付款违约。
总金额不超过每套合同设备的5%。
11.15本合同生效_月内，供方须向需力提供由供方主办银行开具金额为合同设备。
价格_%的不可撤销的履约保函，以需方为受益人其格式见附件10。
12保险。
12.1供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以供方为。
受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货(包。
括卸货)后90天止。
12.2供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部。
制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质。
量问题。
13税费。
13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费。
由供方承担..
13.2本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进。
口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由供方承担。
4外包与外购。
14.1供方未经需方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件。
外购)。供方需分包的内容和比例应征得需方同意，否则不得分包。
14.2供方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交需方同意后，在本合同生。
效_个月内，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料、提交给需方。需。
方收到供方提交的分包商文件后__个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。
供方须在需方同意的分包涵名单中选定分包商，并以书面形式正式通知需方。
14.3分包(外购)设备/部件的技术服务技术配合接8.10、8.11、8.12款的规定办理。
14.4供方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。
14.5分包与外购内容见附件8。
15合同的变更、修改、中止和终止。
15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单。
方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。
该项建议应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交。
货进度，应在收到上述修改通知书后的_个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的。
详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)。
签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。
15.2如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方供方。
在接到通知后_天内确认无误后，应对违反或拒绝作出修正，如果认为在_______。
天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，需方将保留中。
止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，需方将不出具变更通知书，由此而发。
生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。如果供方的违约行为本合同其它条款有明确规。
定，则按有关条款处理。
15.3如果需方行使中止权力，需方有权停付到期应向供方支付中止部分的款项，并。
有权将在执行合同中预付给供方的中止部分款项索回。
15.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方和。
/或需方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方。
协商办理。
15.5因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为退货部分设备。
价格的10%-30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。
15.6因供原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备。
价格的10%～30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。
15.7如果供方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为。
了债权人的利益在破产管理了经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人。
或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出。
合理忠实履行合同的保证情况，执行经过需方同意的一部分合同。
15.8若15.7款考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将本合同设备有关的工作。
接管并收归己有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、
图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切。
合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或。
间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分。
评价达成协议，并处理合同提前结束的一切结果。
16.不可抗力。
16.1不可抗力是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、
战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而。
影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但。
是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力。
事件的情况以传真或电报通知另一方，并在_天内将有关当局出具的证明文件提交给另一。
方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可。
抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。
16.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到12天以上时，双方应通过友好协商。
解决本会同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。
17、合同争议的解决。
17.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商。
后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方。
可以提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。
17.2仲裁地点为北京。
17.3仲裁裁决或法院判决对方都有约束力。
17.4由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承。
担。
17.5在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续。
履行。
18.合同生效。
18.1本合同生效需满足下列条件：
(1)本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，
加盖合同专用章;。
(2)本合同通过国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室审查(加盖合。
同审查章);(1000万元以下者核备〕。
(3)本合同通过电力工业部电力工程设备招标审查额导小组办公室审查(加盖合同。
审查章);(此款适用于1000万元以上者).
(4)国家开发银行确认;(此款适用于开行定额定向贷款项目)。
本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”)并理赔完毕贷款两清之。
日止。
19复它。
19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。
19.2本合同所包括的附件，基本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
19.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一。
方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。
19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规。
定以外的责任、义务、补偿和补救。
19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利。
或义务转让给第三方。
19.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外均不得提。
供给与合同设分和相关工程无关的第三方。
19.7合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商。
务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生铲的同时通知对方。
19.8任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员。
递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接。
收确认后，即被认为已经被对方正式接收。
19.9本合同一式正本4份，副本16份;供需双方各执正本1份;副本7份。审查单位。
正本2份，副本2份。
签字：
需方供方。
单位名称：单位名称：
签字人：签字人;。
签字日期：签字日期：
工程招标合同协议书篇十二
甲方（建设单位）：
乙方（安装施工单位）：
根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况：
（一）建筑名称：
（二）安装施工范围：
a集中报警系统。
b区域报警系统。
c自动喷水来火系统。
d卤代烷灭火系统。
e二氧化碳灭火系统。
f泡沫灭火系统。
g氮气灭火系统。
h蒸汽灭火系统。
i干粉灭火系统。
j消防控制系统。
（三）开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二条图纸、预算交付。
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套；
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
（一）合同价款（含自动消防系统检测费）：
（二）合同生效后勤日内，甲方付给乙方预付款：
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款：
（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款：
验收合格后，甲方付给乙方进度款。
保修期满，甲方付给余款。
第四条设备供应：
第五条双方责任。
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。
（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更。
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修。
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年；
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任。
（一）甲方责任；
3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（）的方式解决：
a向仲裁委员会申请仲裁。
b向人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其他。
合同订立时间性年月日。
甲方（盖章）：
__年__月__日。
乙方（盖章）：
__年__月__日。
工程招标合同协议书篇十三
甲方：________________身份证号码：________________ (以下简称甲方)
乙方：________________身份证号码：________________ (以下简称乙方)
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
本工程项目总建筑面积为__________平方米，工程总价为__________万元人民币。
经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为__________万元左右，因此本工程项目计划投资__________万元。
本工程项目的投资、股份比例分配如下：
乙方__________以工程项目及技术投资，占__________ %;
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户__________上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的`资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章工程管理责任及分工
该项目工程管理责任及分工如下
该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由__________主管;
该项目的会计日常工作由__________负责管理，出纳日常工作由__________方负责管理。
材料采购及其他
在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
利润、风险分配
该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章其他
资金和管理
该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
该项目的工程进度往来款由__________负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。
该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
合同争议与免责
在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
本协议生效、终止及其他
与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。
本协议于__________年__________月__________日，由合作双方在中国__________市签字。
甲方：_______________(签字)
乙方：_______________(签字)
工程招标合同协议书篇十四
委托人：________________(以下简称甲方)。
受托人：________________(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程招标代理事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况(以下简称"本工程")。
1、工程名称：________________。
2、工程地点：________________。
3、工程规模：________________。
4、总投资额：________________。
二、招标代理服务费的计取。
1、招标代理服务费的支付，采用以下方式。
(1)由委托人支付。
(2)与招标人约定，由中标人支付。采用第(2)种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须注明。
(3)支付招标代理服务费的时间：中标通知书发出之日。
三、合同价款。
(取费参照国家现行取费标准，见附件)。
四、委托代理事项。
代拟发包方案;。
发布招标公告(发出投标邀请书);。
编制资格预审文件;。
组织接收投标申请人报名;。
审查潜在投标人资格，确定潜在投标人;。
编制招标文件;。
组织现场踏勘和答疑;。
组织开标、评标;。
编制招投标情况书面报告;。
与发包有关的其它事宜;。
编制工程量清单;(单项收费)。
五、组成本合同的文件。
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;。
2、本合同文件;。
3、本合同通用条款。
六、本合同文件中的有关词语定义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同通用条款中约定范围内的代理业务。
八、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
九、合同订立。
合同订立地点：________________。
十、合同生效。
以双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
