一键复制
合同是交易双方达成一致的法律文件，它确保了交易的公平和合法性。在合同中，我们应该明确约定支付方式、交付时间和质量标准等重要条款。合同的履行应保持双方的合作态度和诚实守信的原则。
房屋更名合同签篇一
依据公平、自愿、平等的原则，经甲乙双方共同协商一致，甲方同意在于银大道4--4#国有出让土地第三单元第七层三房两厅一厨两卫一阳台房屋一套转让给乙方，就此协议双方特订立以下几点：
一、该房屋所在位置：
（1）、该房屋建在于银大道4--4#国有出让土地上。
（2）、东靠：谢罗福合资建房七楼，南面为：与怡和家园共同的通道，西靠：易仁寿合资建房七楼，北面为：于山大道。
（3）、属于本栋楼屋从东往西数第三单元第七层东面（含店面为第七层）。
二、该房屋的面积价格：
该房屋的面积约一百叁拾五平方米左右，总价为人民币壹拾陆万玖仟元整，（含公摊面积）。
三、该房屋付款方式：
（1）、在合同成立日乙方付给甲方第一期房款人民币拾万元整。（附收据）。
（2）、在20xx年元月31日前乙方付给甲方剩余房款人民币陆万玖仟元整。（附收据）。
四、乙方必须及时交付房款、税费，不得拖延，若影响工程进度、产权登记按已交房款的80%退回给乙方后协议中双方的权利义务自动终止。
五、该房屋建造所涉及的税费由甲方负担，乙方只承担办理房产证、土地使用证的税费等。
六、该房屋的门、窗、水、电所涉及的费用由乙方负责。
以上几点双方遵照执行，此协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签订之日起生效。不得反悔！
以上情况属实！
甲方手机号码。
乙方手机号码。
在场人：
___年___月___日。
房屋更名合同签篇二
转让人（甲方）：___________（以下简称甲方）。
受让人（乙方）：___________（以下简称乙方）。
根据《_民法典》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就甲方合法拥有的房屋转让给乙方事宜，订立本合同。
第一条、房屋的基本情况：
甲方转让房屋座落于房，建筑面积为平方米。（特别提示：房产证正在办理中）。乙方对甲方所要转让的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。
第二条、房屋权属。
本合同中所述房屋是甲方合法拥有财产。该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易房屋价格：
甲乙双方议定，转让房屋的总价款为人民币————元整（大写：————元整）。
第四条、付款时间与办法：
甲乙双方同意分两次付款。首付人民币—————元整（大写：————元整）交付甲方，首付款在签订合同后日内一次性支付，甲方收到款项后应立即出具收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币———元整（大写：叁万元整）在甲方将房产证办理过户给乙方后日内一次性支付，甲方收到款项后应立即出具收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。甲方的银行账号：开户行，户名，账号。乙方可现金支付给甲方也可将购房款存入甲方上述的账户。
第五条、房屋交付：
甲方应当在收到乙方首付款当日将房屋交付给乙方，与该房屋相关的所有手续和该出售房有关的文件及票据交付乙方（以各项文件及票据为证明）。
第六条、关于产权登记及过户的约定：
对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
1、转让房屋办理到甲方名下所有权证、土地使用证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担，办理到甲方名下后，甲方应自领取之日起日内，将领到的产权证书交由乙方。
2、在办理到甲方名下房屋产权证、土地证等其它手续之后，自乙方向甲方提出办理房屋产权过户请求之日起日内甲方须无条件协助房屋产权证、土地证及其过户手续，所须相关费用（包含双方交易费，营业税等）由甲乙双方平均承担。甲方应当提供一切与之有关的过户手续及资料（包括但不限于原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意出售的书面意见等），不得用任何方式拒绝阻挠。
3、甲方应在乙方办理房屋产权过户的同时将本合同所述房屋中的全部户口迁出。
4、甲方在房屋交付后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，乙方对该房屋有任意处分权，甲方不得以任何方法方式阻挠。
第七条、违约责任条款：
1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用。
（1）、合同继续履行，乙方有权按已交付的房价款按每月2%利率向甲方追究违约金，直至房屋实际交付。
（2）、合同解除，乙方有权要求甲方返还已交付款项，并以已交付的房价款按每月2%利率向甲方追究违约金。
2、甲方如未按本合同第六条第二款规定的期限协助乙方办理房屋产权过户的。
（1）、合同继续履行，乙方有权按已交付的房价款按每月2%利率向甲方追究违约金，直至房屋实际交付。
（2）、合同解除，乙方有权要求甲方返还已交付款项，并以已交付的房价款按每月2%利率向甲方追究违约金。
3、如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担责任。
4、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方，逾期达到日的，甲方有权解除本合同。
5、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款，并有权要求甲方按每月2%利率支付支付利息给乙方。
第八条、双方约定的其他事项：
1、房屋交付后，当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时，拆迁补偿款归乙方所有。
2、房屋交付后，当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时，新的产权所有人承担甲方全部责任。
3、从合同签订之日起，卖方不得再对合同进行增加任何附加条件，且卖方从合同签订之日起就对该房产无任何处置权（包括但不限于赠与、转让、继承、或从事商业活动）。
第九条、本合同发生争议的解决方式：
双方本着友好协商，公平原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，与本合同具同等的法律效力。
第十一条、本合同需由甲乙方共同签字后方能生效。本合同一式____两份，
双方各持一份，具同等效力。
（甲方）签字：________身份证号码：__________________。
转让人手机：日期：年___月___日
（甲方）签字：________身份证号码：__________________。
受让人手机：日期：年___月___日
房屋更名合同签篇三
甲方：
乙方：
甲方于年 月 日，在 房屋一套，现甲方自愿将该房屋更名给乙方，乙方自愿订购该房屋。根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将该房屋更名给乙方一事达成以下条款：
第一条 甲方对上述房屋一手更名的声明。甲方根据相关规定，已依法取得 房屋的购买权，已交购房定金 万元。该房屋的结构为，建筑面积为 平方米，房屋开发商销售价格为 元（开发商与乙方签订房屋买卖合同的价格，不含房屋维修基金、契税等费用）。
第二条 甲方对更名权的声明。甲方保证上述房屋可以更名，更名前的所有手续由甲方办理。
第三条 乙方对订购权的声明。乙方愿意在本协议第一条款及第二条款成立的前提下，签订本协议，并认可仅在此种情况下签订本协议才具有法律效力。
第四条 转让房屋购买权的价格。甲乙双方同意上述房屋转让购买权的价格为人民币：万元整（小写： 元整）。
第五条 付款方式。
1、甲乙双方一起到房屋开发公司办理更名手续，乙方在收到房屋开发公司开具的交付贰万元房屋定金收款收据时，乙方立即支付给甲方 万元现金（退还甲方已交付的房屋定金）。
2、甲乙双方在一起办理完房屋定单更名、房屋定金更名等相关手续之后，乙方立即支付给甲方 万元现金（转让房屋购买权的款项）。
第六条 违约责任。
1、甲方违约责任。甲方在收到乙方 万元转让房屋购买权的款项之后，要确保乙方能够与房屋开发公司顺利签订上述房屋的《房屋买卖合同》，如果非乙方原因，乙方不能如愿购买到上述房屋，甲方应立即退还乙方交付给甲方的叁万元转让房屋购买权的款项。如甲方不能立即退还乙方交付给甲方的叁万元转让房屋购买权的款项，则按每天3%0支付给乙方滞纳金。
2、乙方违约责任。乙方在支付给甲方款项之前提出终止上述房屋定购，乙方应付给甲方违约金叁万元；乙方在支付给甲方款项之后提出终止上述房屋定购，乙方交付给甲方的款项不退还。
第七条 有关争议的解决方法。本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本协议在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决时，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第八条 生效说明。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具
有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：年月日
乙方（签字）年月日
房屋更名合同签篇四
证明人：
出售方(甲方)：身份证号码：
购买方(乙方)：身份证号码：
根据《^v^合同法》和成都市政府有关规定，甲乙双方在合法、自愿、平等、相互信任的基础上，协商一致，订立本合同，共同遵守。合同内容如下：
第一：房屋基本情况及交易条件。
1、甲乙双方出售及购买位于的物业一套(以下简称该物业)，建筑面积为平方米，户型为，该物业为住宅，备案合同号为。
2、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
3、该物业的出让须包含该物业的相关土地使用权。
4、乙方在签署本合同前曾实地了解了该物业，对该物业现状无异议，愿意购买该物业。
5、甲方应在该物业交付乙方时，保证该物业应无任何担保、抵押。
6、甲方应在合同签订后个月之内将房产过户手续办理完毕。
第二：成交价格，有两种方式可供选择。
基于双方利益考虑，约定a、b两种交付方式，在a方式无法执行的情况下才实施b方式。
a:若该物业能直接更名，则该物业的成交价为人民币(大写)，(小写)元，甲方负责更名及承担更名过程中的所有费用。
b：若该物业不能直接更名，只可采用过户的方式，则该物业总价为人民币(大写)，(小写)元。甲方负责办理该物业的过户手续，乙方应积极配合甲方，并承担过户中的所有税费。
第三：付款约定。
基于该物业交付方式不同，甲乙双方同意以下方式付款：
1、无论使用a、b哪种交付方式，乙方在签订协议时支付定金，定金交予证明人代为保管。
2、若按a方式成交，在乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款(含定金)后，甲方交付乙方钥匙及带领乙方办理交房及装修手续，办理交房时所产生的装修手续费由乙方承担。确定房产过户给乙方时，乙方再付甲方。剩余在房产过户完毕后一次性付清。
4、在乙方支付首付款时，甲方将其所拥有处于的房产的房产证交乙方暂为保存，并在房产过户完毕时退还甲方。
5、定金交付后，首付款交付前，若甲方违约，则双倍退还定金;若乙方违约，定金由甲方没收。
6、本协议一式三份，具有同等法律效力，自三方(甲、乙方和介绍人)签字之日起生效。
7、附加条款：
甲方(卖方)：乙方(买方)：证明人：
年月日年月日年月日。
房屋更名合同签篇五
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为：贰拾伍万捌仟元整；
付款方式：
（1）乙方于20xx年4月4日付购房诚意金整给甲方；
（3）开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项）。
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议：
甲方：
身份证号：
联系地址：
房屋更名合同签篇六
甲方（出卖人）：身份证号：乙方（买受人）：
鉴于乙方购买甲方房屋暂不能办理产权过户，依据《^v^合同法》等法律法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：
第一条甲方自愿将坐落在市镇村号的房屋，建筑面积为平方米（含地上附着物），房屋产权证号：，出售给乙方。
第二条甲、乙双方商定该房屋售价为（人民币）拾万仟佰元整（含附属设施费用），乙方自合同签订之日一次性将房款全部付给甲方。
第三条甲方应于本合同签定之日将房屋交付乙方，同时向乙方交付该房屋产权证、土地使用证及相关手续。
第四条甲方自本合同签定之日不得再对该房屋进行任何物权处分及附加任何物权、债权负担，不得再与乙方以外的任何第三人签定该房屋的买卖合同、赠与合同、抵押合同等。
第五条该房屋在交付乙方使用前，所发生的水、暖、电、讯、有线电视费等一切由均由甲方承担；房屋自交付乙方使用后的一切费用均由乙方自行承担。
第六条在该房屋符合规定产权过户条件时，甲方应积极配合乙方办理房屋产权过户，过户时所需税、费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。
第七条甲方不得以经济上涨，房价过低等任何理由拒绝履行合同，拒不配合乙方办理过户等相关事宜。由于甲方违约致使乙方无法履行，除全部退还乙方支付的购房款和同期银行贷款利率4倍的利息以外，还应向乙方支付万元人民币违约金。
极配合与第三人办理产权过户等事宜。
第九条该房屋在正式办理产权过户前，若因城市规划建设需要，被政府征收，政府给予一切补偿权益归乙方所有。甲方不得以房屋尚未过户之名要求享受相关补偿权益。
第十条本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
房屋更名合同签篇七
卖方(以下简称甲方)：
居民身份证号码：
地址：
买方(以下简称乙方)：
居民身份证号码：
地址：
鉴于甲乙双方系____市区村集体成员，根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经友好协商，就乙方购买甲方房地产相关事宜达成一致，特订立以下条款，以资共同遵守。
第一条房屋的基本情况。
甲方自愿将坐落在__x市区村号的房屋出卖给乙方，并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。该房屋始建于年，房屋结构为结构，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积____平方米);该房屋具体位置为：
东邻：西邻：
南邻：北邻：
长度为：米、宽度为米，面积共平米。
第二条价格。
双方议定上述房地产总价款为人民币大写(小写。该价格包括了该房屋使用所占土地的使用费、房屋的价值、附属设施的价值(包含)以及应当缴付的相关税费等。
第三条房价支付方式。
第四条交付期限。
甲方应于本合同生效之日起日内，将该房屋付给乙方，届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如水电费、有线电视费等。
第五条甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权向甲方索赔____元作为违约金，合同继续履行。
第六条特别约定。
1、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
2、因乙方所购房屋为农村集体土地上的建筑，该房屋买卖过程中发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或者有关部门审批的手续问题，甲方应该积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。
3、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予积极配合，费用由承担。
4、合同生效后，如遇政府征地拆迁，房屋的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。
第七条风险转移。
该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第八条其他。
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行约定，并签订补偿协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
乙方(签章)：
房屋更名合同签篇八
甲方(卖方)：身份证号：
乙方(买方)：身份证号：
根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。
一、房屋基本情况。
1、甲方所有房屋，座落于武汉市区，为结构、建筑面积平方米、楼层、房型、权属、装修状况。
2、甲方保证上述房屋权属清晰，甲方房屋产权现状为，经甲、乙双方核实，同意交易该房屋。
3、甲方房屋主要转让设施有：。
4、甲方房屋产权有效证件有：。
二、房屋买卖价格。
该房屋买卖价格为人民币(大写)。
三、房屋买卖税费。
甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。
四、付款方式。
五、办理过户期限。
甲、乙双方约定此协议签定后日内，在房地产交易所办理过房登记手续。
房屋更名合同签篇九
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
（一）房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整;。
付款方式：
1、乙方于2011年4月4日付购房诚意金整给甲方;。
3、开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
（二）开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
（三）如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项）。
（四）本协议未尽事宜，双方可另行协商。
（五）本协议一式两份，双方各执一份;双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
（六）本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
（七）补充协议:。
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
联系地址：联系地址：
房屋更名合同签篇十
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
甲乙双方经协商，于__年月日续签本合同，并就以下各条款达成协议，相互约束并共同遵守之。
第一条：租赁范围及用途。
第二条：租赁期限。
租赁期暂定为三年，自__年6月8日至20__年6月7日止。租赁期满后乙方若需续租，需在合同期满前一个月通知甲方，在同等租约条件下，即在本合同租赁期内，乙方诚实履行本合同各项责任的前提下，乙方享有优先续租权。乙方若不想续租该房屋需提前一个月通知甲方。
第三条：租金及支付方式。
1、年租金为人民币。
2、支付方式：租金需预付，乙方以每六个月为一个支付周期。乙方每六个月支付一次，甲方在相关月份前三十天通知乙方付款，乙方接到甲方通知后即在三十天内支付下六个月的.租金，依次类推。
甲方：
乙方：
房屋更名合同签篇十一
房屋买卖协议(合同更名)
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将 合同编号为 房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整；
（2）双方约定于2011年4月8日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款 整（并将诚意金冲抵房款）；（3）开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款 整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项）
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议: 甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
联系地址： 联系地址：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将永昌县东湖花园c区13号楼4#商铺现更名给乙方，甲乙双方达成以下协议。
一、 甲方将自己名下的商铺更名乙方；
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
七、补充协议:
甲方： 乙方：
签订日期： 年 月 日
房屋更名合同签篇十二
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为：xxxxxx元整；
付款方式：（1）乙方于xxx年x月x日付购房诚意金整给甲方；（2）双方约定于xxxx年x月x日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整（并将诚意金冲抵房款）；（3）开发商处将购房合同、等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项）。
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议：
甲方：
乙方：
身份证号：
身份证号：
联系地址：
联系地址：
房屋更名合同签篇十三
甲、乙、两方依据自愿、诚信原则，经友好协商，达成如下一致意见：甲方承诺并保证：拥有座落于的选房号。该房屋由开发。甲方对上述选房号所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。
1、双方议定上述房号房屋每平米单价为________/平米，出售价格为________万圆整。此房号价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋选房房号________号、房屋购买押金条、甲方已垫付预付房款________万元整的发票以及其他相关票据。乙方向甲方支付房号费用和甲方已经垫付的购房款________万元整，共计________万元整。乙方对上述房号和此后乙方所选房子具有所有权和使用权。此后，买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
3、甲方负责乙方办理房屋更名过户手续至乙方名下，包括根据登记部门的要求另行签订合同文书、提供身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。如出现房屋产权无法更名情况，且非甲方主观意愿时（即所有购买房号的都无法更名），在甲方取得房屋产权证后，将该房屋无偿过户到乙方名下，过户产生的各项费用甲乙双方各支付________。
4、如甲方不履行本合同，则甲方按房屋市场价格全款支付给乙方，且退还乙方付给甲方的.房屋号费和乙方购买此房屋产生的所有费用。如乙方不履行本合同，甲方不予退还乙方房屋号费。
5、本合同书一式_____份，由甲、乙双方各执_____份。
6、本合同书在各方签字后生效。
