一键复制
父母与子女之间的沟通是家庭和谐的基石。总结不宜出现与主题无关的内容，保持紧凑性。下面是一些经典总结范文，希望能够激发您的写作灵感。
安全三方协议篇一
甲方：
乙方：
根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，经双方协商一致签订本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、甲方责任：1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施，对不完善的提出修改。
2、负责对乙方进行施工区域的安全交底，向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。
3、在施工前或施工过程中，应如实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，发现不安全因素及时通知乙方。
4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查，对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除，告之应采取的安全措施。
有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。
5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。
三、乙方责任:1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。
2负责向施工人员进行安全技术交底。
并进行经常性现场安全教育。
3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。
4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏及时处理，以防发生意外。
造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。
5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
不得影响建设单位正常安全生产。
6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品，高处作业系好安全带。
施工现场危险处设置安全警示标志，减少不安全因素和事故的发生。
7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。
8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。
四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。
未尽事宜双方协商处理。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
本协议至竣工后自行失效。
甲方：(签章)。
乙方：(签章)。
年月日年月日。
安全三方协议篇二
建设单位：___________公司(甲方)。
施工单位：___________有限责任公司(乙方)。
监理单位：___________监理有限公司(丙方)。
为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。
一、工程基本情况。
工程名称：___________。
建筑面积：___________平方米。
工程地点：苹果园路。
二、工期。
(一)施工单位责任(乙方)：
1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。
2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。
8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。
10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。
12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。
13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。
15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。
17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。
(二)、监理单位责任(丙方)。
1、认真学习贯彻执行国家安全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。
2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的'安全生产条件。
3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。
4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。
5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。
6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。
7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。
8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。
9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。
四、协议的生效与终止。
1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，即宣告终止。
十一、本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。
建设单位：(盖章)。
___年___月___日。
施工单位：(盖章)。
___年___月___日。
监理单位：(签字)。
___年___月___日。
安全三方协议篇三
乙方：晟元集团江苏康禾生物制药工程项目部。
丙方：
因工程需要，现将分项分部工程由甲方委托丙方施工。为了明确履行各自安全及其他职责，确保各项安全措施及其他有关事项的落实，有效的预防重大伤亡事故的发生，避免三方之间的矛盾产生。保障施工现场作业人员的生命安全以及施工生产的顺利进行。维护单位的社会信誉和良好的形象，提高经济效益，依据我国现行的《建筑法》、《合同法》，以及江苏省建设厅、泰州市建设局关于现场安全管理工作的要求，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲、乙、丙三方就本建设工程施工安全及有关事项协商一致，达成如下条款：
一、甲方责任与权力。
1、分包单位由甲方指定落实单位施工。有责任对丙方单位进行营业执照、施工资质的备案。监督落实分包单位进场施工前《三方安全协议书》的签订。
2、在丙方进场前，对乙方完成的工程质量进行确认签证。对因丙方进场施工需乙方提前（延后）施工项目增加的工程费用签证确认。
3、负责监督、担保丙方在施工期间违反工地管理的一切罚款费用（其款项由甲方负责转到乙方帐号）。
4、负责协调乙方与丙方在施工期间的配合。
5、对丙方施工的水电、机械设备、外架等租用物件使用费用的监督、落实（必要时由甲方直接支付）。
6、在施工期间监督、落实乙方和丙方协议的履约执行。
二、乙方责任与权力。
1、有权力对丙方单位进行营业执照、施工资质的检查。
2、对丙方施工存在的安全隐患有权提出责令整改或停工整改。
3、丙方单位必须服从乙方单位的安全生产管理，对拒绝不服从安全生产管理，乙方有权拒绝配合。
4、乙方对丙方进场的施工机具安全情况有权进行检查，不符合安全要求的施工机具乙方有权责令退场。乙方对丙方进场施工提供丙方的生活场地及施工作业操作场地，其场地的设施和安全措施由丙方负责。
5、乙方有权对丙方员工违反安全管理措施及违反工地规章制度进行罚款处理。乙方不负责丙方施工的分项工程质量、进度及成品保护费。因分项工程造成的竣工验收不通过或后期整改，乙方概不负责任。
三、丙方责任与权力。
1、对新进场工人应及时向乙方项目部报到，并提供有效证件，未经上报登记擅自进场施工者，对该单位工人进行200元/人罚款外，同时责令马上退出工地。对生产的质量及相应的后果一切由丙方负责。
2、对特殊作业人员的进场应提供特种作业证证书，严禁无证操作，对无证操作造成的后果一切由丙方负责外，并给予500元-10000元的罚款。
3、对新进场工人未进行三级安全教育或三级安全教育没有通过者而强行进场者给予500元/人罚款外，对生产的相应后果一切由丙方负责。
4、施工现场必须配备一名专（兼）职安全员，并按照工程需要配备经国家劳动部门培训合格的特殊工种作业人员上岗，持证率达100%，对不能达到上述条件者给予该分包单位500元-20xx元的罚款。
5、丙方每月必须组织工人进行一次安全教育与交底工作，并邀请项目部人员参加。在安全教育与交底工作会议中要做到有记录、有签到、有整改、有落实，对不能履行上述要求的给予200元-1000元的罚款。
6、丙方负责人应做好班前、班后安全教育工作，同时做好班前、班后安全教育的书面记录。
（以书面报告为准）。否则后果由丙方自负。
8、丙方有责任对自己使用的施工机具进行安全监督、及时整改、自行保管维护。
定。
故及其他损失由丙方负责，包括所有的经济损失由丙方加倍赔偿。
11、丙方进场前一次性支付给乙方水电费元，在水电费支付前丙方不得进场施工。
止以后的施工水电配合。
同时因违反本条规定造成的'一切后果由甲方、丙方负责。
周最少保持清场一次）。
15、进入工地必须戴好安全帽，系好帽扣。违反本条规定罚款50元/人*次。
16、严禁随地大小便，违反本条规定罚款3000元-5000元。
成的维修和返工费用由丙方负责。在丙方施工过程中对乙方成品或半成品造成损坏的丙方必须无条件修复。否则按其损坏的成品或半成品的工价、材料价等组合费用的双倍价赔偿，同时罚款500元-10000元。
18、丙方负责分项工程的质量和成品保护。丙方必须具备在泰州备案条件，若因丙方不具备在泰州施工条件引起的工程验收及其他相应的损失由丙方负全部责任。丙方承包施工生产范围的分部、分项工程资料由丙方负责完善，同时按乙方时间要求提供完整、有效的资料给乙方归档备案。否则乙方有权拒绝配合，造成的后果由丙方负责，同时丙方应承担造成甲方和乙方相应的经济损失。
19、丙方必须按照乙方的施工进度保质保量的按时完成任务。若因丙方原因造成乙方不能按时完成施工进度计划任务的一切责任由丙方负责。同时承担乙方相应的经济损失和丙方自己增加的施工费用。丙方必须按乙方指定作业操作区域、生活区域搭设合格的防护设施，确保安全生产施工。
20、签订本协议者为丙方第一责任人，必须严格遵守本工种的各项安全操作规程和晟元集团有限公司和项目部制定的关于安全生产、文明施工的各项管理制度，自觉遵守泰州市民准则和行为规范，严禁违章工作、野蛮施工，赌博打架斗殴等行为。如发生打架斗殴的每人每次罚款20xx元，同时报请当地派出所处理。
21、本合同一式4份，甲方保存1份。乙方保存二份，丙方保存一份。
本合同自三方签字即生效，自工完料清人退场后失效。
甲方负责人（签字盖章）身份证号码。
时间：
乙方负责人（签字盖章）身份证号码：
时间：
丙方负责人（签字盖章）身份证号码：
时间：
安全三方协议篇四
丙方：_____。
本工程项目总建筑面积为____________平方米，中标造价约___________万元人民币。
经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用约为___________万元左右，因此本工程项目计划投资____________万元。
本工程项目的投资、股份比例分配如下：
在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方签字同意后方可付款。
投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户____________上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
专用账户由________方管理，财务支出/收入状况，另外两方每周核对一次，每笔支出都应经过三方共同审批通过，方可付款，若因未得到另外两方的书面授权与确认，_____方私自对方付款的，_____方承诺因其私自付款造成的赔偿责任和违约责任，由其一力承担。
该项目工程管理责任及分工如下。
该项目与总承包单位签订分包合同由____________方负责；三方承建的内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管（其中造价方面由_____________方主管，水电安装方面由_____________方主管，质量安全方面由_____________方主管）；各方承诺对自己主管事务负责，因己方过错造成损失的，由其独自承担对外赔偿责任，并对其他投资方承担违约责任。
该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。
施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行；其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
管理人员的选用、待遇。
该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
该项目的会计由甲方负责，出纳由丙方负责；
该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由三方共同协商确定。
材料采购及其他。
在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
利润、风险分配。
该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照投资比例分享承担。
本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
资金和管理。
该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
该项目的工程进度往来款由_______负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
出纳与财务管理。
出纳每10天应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及下旬支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终三方决算分配利润使用。
合同争议与免责。
该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的向工程项目所在地人民法院提起诉讼。
在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
三方在合同中所注明的地址、联系方式，皆为文书及诉讼文书送达地址，一方变更的，必须在变更后3日内，通知各方，否则其承担不利的法律后果。
本协议生效、终止及其他。
与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
本协议一式六份，合作各方各执二份，本协议自合作三方签字盖章之后生效。
本协议于__________年__________月__________日，由合作三方在中国__________市签字。
（以下无正文）。
甲方（签章）：
法定代表人：
安全三方协议篇五
丙方(学院系部)：_____。
为贯彻教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)“高等职业院校要保证在校生至少有半年时间到企业等用人单位顶岗实习”的文件精神，积极探索创新高端技能型人才培养模式，增强学生的专业技能，经甲、乙、丙三方共同协商，就赴甲方顶岗实习事宜，达成如下协议，以期共同信守。
一、甲方职责和义务。
1.甲方应提供实习场地和设备，包括生产、工程或办公的场地及相关条件。
2.甲方为乙方提供生产性实习岗位时，需为乙方购买人身意外伤害保险，工作期间乙方发生人身安全问题依据《劳动法》由甲方负责，其余时间责任自负。
3.甲方根据乙方实习岗位实际情况，按国家规定向其提供必需的劳动防护用品。
4.甲方按照本单位的规章制度以内部员工的要求对乙方顶岗实习进行管理，并提供一定的生活保障。
5.乙方实习期间，若乙方不能胜任工作或不服从安排，甲方应及时通知丙方，共同协商解决办法。
6.顶岗实习结束后，根据乙方的具体表现进行考核和评定，并签署鉴定意见，以作为考核乙方实习效果的依据。
7.对顶岗实习期间表现符合甲方要求的学生，甲方承诺由事先约定的用人单位于_____年_____月_____日前跟乙方网上签约或者签订正式书面就业协议(省人社厅式样)。
8.如果乙方实习期间没有不称职的的表现，顶岗实习期满甲方承诺由事先约定的用人单位跟乙方签订正式劳动合同并免除试用期。
二、乙方职责和义务。
1.实习前，乙方要签订安全实习保证书，保证在实习期间不违纪。
2.顶岗实习期间遵纪守法、注意人身安全，增强自我安全保护意识。
3.乙方应定期向校内指导教师、辅导员(或班主任)汇报自己的情况，及时了解学校教学情况及其他方面的工作安排。
4.乙方在实习期间应坚持自学学校的相关课程，丙方应按业余教育方式提供相应辅导。乙方必须参加学期末的课程考试，若因工作原因不能按时参加考试，需持甲方证明提前申请缓考。甲方应为乙方的学习和考试提供方便。
5.实习期满，乙方须写出书面总结和实习报告交丙方检查和保存。
三、丙方职责和义务。
1.与甲方一起做好顶岗实习学生的思想教育和指导工作。
2.与甲方一起做好对顶岗实习学生的实习考核鉴定工作，对其实习期间的表现作出实习鉴定。
3.对在顶岗实习过程中违反《顶岗实习协议书》规定、擅自离开实习单位的学生，丙方将按学校的有关规定进行处理。
四、本协议一经签订，甲、乙、丙三方须共同遵守。其他未尽事宜，由三方协商解决。
五、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(盖章)：_____乙方(签名)：_____丙方(盖章)：_____。
安全三方协议篇六
电梯安装方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议：
第一条 业主单位： 四川中虹集团房地产开分公司
工程名称： 嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼
第二条 施工单位：湖南中格建设集团有限公司
施工总承包方责任人：蒙庆吉 电话：
安全生产管理人员： 陈小红 电话：
第三条 电梯安装公司：
电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员：
电梯安装方现场负责人： 电话：
安全生产管理人员： 电话：
说明：电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。
第四条 业主方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。
3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。
第五条 施工总承包方的责任和义务
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、按工程要求达到移交标准，移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。
3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。
4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。
5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。
6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。
第六条 电梯安装方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负主要责任。
照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方，不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方，不得对事故隐瞒不报。
4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.
5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。
6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经政府安检部门检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。
7、根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。
8、施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现；对打开的电梯井口，要及时做好安装防护，以防发生意外。
9、电梯安装方施工现场的控制，由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。
10、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对业主方单位知书，应无条件进行整改。
11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。
12、爱护好总承包成品的保护，损坏的产品照原价的3倍赔赏。
第七条 其他
1、本合同签订后，未经三方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。
3、合同履行过程中发生争议时，三方应协商解决；如果协商不成，三方均可以向仲裁机构申请仲裁。
4、本合同自签订之日起生效，一式三份，三方各执一份。
业主方：
施工总承包方：
电梯安装方：
日期： 年 月 日
建设单位：北京实兴腾飞置业发展公司 （甲方）
施工单位：中扶建设有限责任公司 （乙方）
监理单位：北京精正兴工程建设监理有限公司 （丙方）
为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。
一、工程基本情况
工程名称：苹果园交通枢纽h地块廉租房项目：
建筑面积：19370平方米
工程地点：苹果园路
二、工期
开工日期： 2011 年4月20 日结束日期：2012 年 9 月 25 日
三、协议内容：
（一）施工单位责任（乙方）：
1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。
2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。
8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。
10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。
12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。
13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。
15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。
17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。
（二）、监理单位责任（丙方）
1、认真学习贯彻执行国-家-安-全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。
2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。
3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。
4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。
5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。
6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。
7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。
8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。
9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。
2
四、协议的生效与终止
1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，即宣告终止。 十一、 本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。
建设单位：(盖章) 负责人：(签字)
施工单位：
监理单位：
建 设 单 位 （以下简称甲方）： 菏泽鲁商置业有限公司
菏泽鲁商凤凰城二期 由开发公司直接发包给专业承包单位施工，为搞好施工现场的安全生产管理，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及菏泽市有关安全生产规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，经协商签订“安全管理协议书”，三方遵循公平、守法、安全、环保、诚信的原则，就施工安全事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：
1.工程名称：菏泽鲁商凤凰城二期
2.工程地点： 菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处
3.承包形式： 甲分包
4.承包范围：菏泽鲁商凤凰城二期
二、工程安全目标：
杜绝重伤及其以上等级生产安全事故。
三、发包公司（甲方）职责：
1、贯彻执行国家及地方安全生产的法律、法规、条例，负责对专业分包施工安全生产活动的检查、指导与整改，确保安全生产各项责任落实到实处。
1
查作业人员操作证等与安全生产相关要求的证件与证书。
3、审批分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案，并负责对专业承包施工的安全实施监督管理。
4、负责协调施工现场专业承包与总承包单位的协作关系及施工配合事项，明确专业承包单位要服从总承包单位的安全生产管理要求，并以书面形式告知总承包单位，向总承包单位承付配合费。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。
四、总包单位（乙方）职责：
1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。
2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等；核查机具设备产品合格证书、检验检测报告、与安全生产相关要求的证件与证书。不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
3、配合建设单位做好对分包单位的安全监督，对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。
4、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”。
5、对专业承包设备、设施具有监督检查权，依据安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。
6、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位及监理，促使分包单位立即整改或停工整改；三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。
2
7、监督专业承包单位建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求其建立相应的救援体系，落实救援措施。
8、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
9、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
10、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。
五、专业承包单位（丙方）职责
1.专业承包单位应为独立的法人主体（单位），须贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立相应安全生产自保体系，积极参加总承包安全生产例会，对所属范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理，并承担自身发生的安全质量事故和一切责任，及对第三方造成的一切经济损失及责任。
2、负责向总包单位提供中标通知书、合同、企业资质、安全生产许可证（原件审核）及现场项目经理法人委托书、专职安全员委托书及管理人员和特殊工种操作证，专业公司人员劳动关系证明等相关有效证件和证明材料等。不得将专项分包项目再次转包（或分包）。
3. 贯彻落实国家及菏泽市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
4、服从建设单位、监理单位、总承包单位的安全生产管理，对专分包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，主动配合总包单位做好安全生产管理工作。
5、专业承包方应应配备与本合同造价相对应的数额委派的专职安全员在施工现场负责本专业班组作业安全的监督和检查，并对本专业班组安全负全责。同时要求专业公司相关人员应在现场，随时配合总包相关安全工作，消除隐患，以利共赢。
6、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建：有权拒绝总包单位违反法律法规的安全指令;一旦分包单位施工视为认可，并承担由此带来的一切责任。
7、对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须以书面形式告之相关单位及人员，要有相关单位人员接收签字手续。
8、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。有义务防护与自身工作有关的危险区域和危险源；在自身无能力解决时，应及时报总共同协商处理。
9、对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。
10、使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。
11、对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等要求，对不符合安全标准使用的机电设备有权拒绝，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。
12、自带机械设备、设施应符合国家或地方有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，须按相关规定程序及时报批、法检（检测），在安装、使用前向总包及相关部门备案。
13、负责编、审核相应的专项施工方案，并将安全技术措施和安全技术交底，报总包单位，便于监督实施。
技术人员的安全与技术交底。书面告知本岗作业危害和操作规程、并做到班前安全交底、班中安全检查，发现隐患及时予以整改到位。
15、负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。并提供相关人员与此单位的劳动关系证明。
16、按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。
17、按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务及时向总包方报告。
18、服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。
19、在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。
20、发生生产安全事故后，必须在1小时内向总承包单位报告，由总承包单位及建设单位按照菏泽市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，必须承担事故的全部责任。
21、需要施工明火的地方，须办理动火证审批事先通知总包单位，并做好周边的消防防护措施。
22、做好现场文明施工，每日做好“落守清”工作，做到工完料净场地清。
六、违约和索赔：
1、 由于专业承包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分专业承担全部事故责任和经济责任。
2、 由于其他责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承
担相应的事故责任和经济责任。
3、发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由专业承包方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。
七、其他
1、总包向专业承包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为（） 元。专业承包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如专业承包方在施工中无任何违章行为，待专业承包工程结束后全部退还。
2、其他未尽事宜另见《分包治安管理条例》。
3、协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。
4、协议份数：本协议一式肆份，具有同等效力，由甲、乙、丙方分别保存一份，抄报建设主管部门一份。
开发公司（甲方盖章）： 年 月 日
总包单位：(乙方盖章) ： 年 月 日
专业承包单位：(丙方盖章) ： 年 月 日
建设单位：
总包单位： （以下简称乙方）
分包单位： （以下简称丙方）
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《潍坊市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、潍坊市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。
本《协议书》的`宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。
第一条；建设单位的权力和义务
1审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。
3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。
4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。
5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。
第二条；总承包单位的权利、责任和义务
l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。
2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作。
3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。
4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。
第三条；分包单位的权利、责任和义务
1
一、贯彻落实国家及潍坊市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。
二、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。
三、根据现场实际施工需要及便于工程施工进程及管理，丙方按实际施工楼座交予乙方 3000 元安全文明施工保证金。
四、现场安全文明施工生产要求：
1.丙方应遵循乙方提出明确的安全要求，并接受乙方的监督检查，丙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对乙方提供的安全生产设施，丙方不得破坏，若因丙方原因发生物品损坏，丙方按照损坏物品市场价格双倍赔偿，赔偿直接从丙方保证金中扣除。
2.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格遵守工地安全制度，服从乙方管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器。
3. 乙方安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有权力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退。
4. 丙方进入施工现场必须戴好安全帽等防护用具，高空（阳台保温、吊篮外墙施工）作业时应配戴安全带，如因丙方原因所引发的安全事故，丙方应承担全部责任，乙方将根据现场实际情况进行处罚，罚款从安全文明保证金中直接扣除。
5.在施工过程中，丙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由丙方负责，并根据现场实际损失赔偿乙方，赔偿款直接从保证金中扣除。
6.丙方应严格按照施工方案进行施工，现场使用电焊时下方应配备接渣盒，防止电渣掉落引起火灾，周边应配备防火设施。
7.丙方应正确使用升降机，不得擅自操作升降机。如经发现有违规使用的，乙方将根据现场情况进行罚款。罚款从安全文明保证金中直接扣除。
8.丙方进场材料要分区整齐堆放，施工垃圾不得随意乱倒，如经发现甲方将根据情节轻重进行罚款。
五、治安管理
方负责。
六、文明管理
1.本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理，进场施工人员必须证件齐全。
2.丙方人员必须遵纪守法、讲究社会公德、仓库及加工区应保持清洁，人员轮流值日、服装、鞋帽成线放齐，文明有秩。严禁烧电炉、热得快等高频率电器设备，严禁电线乱拉或乱接插座.
七、处罚制度
1.机械违章操作的行为，每次罚款50—200元。
2．机械违章操作发生事故，按现场实际情况处理。
3.要节约用电，合理利用，严禁乱拉乱扯，现场严禁使用不符合国家规范的电缆，甲方管理人员发现每次罚款100元。
4.下班后不切断机械及照明电源的罚款100元/天。
5.现场发现随地大便者罚款50—100元/次，并责令其清理全部大便。
6.夜间20：00以后无环保局批准手续，绝对禁止作业，否则除承担环保罚款外，乙方将根据名誉损失程度酌情处罚。
7.每天完工后的建筑垃圾及时清理，丙方安甲、乙方指定地点堆放整齐，如有乱抛乱甩行行为，经教育不听者，罚100元。
8.赤膊、穿拖鞋，野蛮施工一次罚款200元。
9.损坏工地内的临时设施、宣传标语，按情节严重程度作赔偿处理，并处100元起罚款。
10．未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100—1000元罚款。
11．特殊工种无证进行上岗操作，发现一次罚款100元，责令停止。
施工现场严禁使用电炉及高频率设备烧饭、取暖，发现一次罚款200元，责令停止。
12．擅自拆除外架子或损坏各项防护，隔离措施的罚责任班组100—500元，并责令整改好。
13．无故动用（或损坏）灭火器、消防栓的罚款100元。
14．丙方因操作者违章或野蛮操作，造成伤害他人或自身的，承担经济损失的100%，并按情节轻重处罚。
15．丙方违章作业的整改内容在发出整改后，要求规定时限内未完成者，责令继
续整改，并以每延期一天罚款500元，依次类推，严重者做停止作业退场处理。
16．打架斗殴，按情节轻重处理，参与者不论理由，最低以1000元起处罚，情节严重的送司-法-部门处理。
17．为安全，本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场，发现一次罚款100元。
第六条、施工用电
18.丙方现场所用的施工用电、照明灯具、三级配电箱、电缆线等全部由乙方自理，严禁乱拉乱扯，或使用不符合规范的配电箱及电缆。
第四条；保证金支付及退还
1、支付：自本协议经甲乙丙双方签订时，由丙方一次性将安全文明施工保证金交予乙方，乙方开具收款收据给乙方。
2、退还：待丙方工程全部结束退场且工完场清后15日内，经甲乙方验收合格后无息退还剩余安全文明施工保证金。
第五条；协议起止时期
3、罚款：罚款通知单需经甲方、监理、乙方单位共同签字后生效，费用直接从保证金中扣除。
本协议书一式三份，签字（盖章）后建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。
本协议自双方签字并交付安全文明施工保证金之日起生效，乙方工程全部结束退场后退还剩余安全文明施工保证金后失效。
建设单位（章）
项目负责人： 年 月 日
总承包单位（章）
项目负责人： 年 月 日
分包单位（章）
项目负责人： 年 月 日
安全三方协议篇七
甲方：
乙方：
一、说明。
为了明确在_________风电设备制造有限公司作业的外协施工单位的安全职责，强化施工安全管理，预防安全事故的发生，现依据国家有关法律和我公司有关规章制度，经双方协商签订本协议，本协议作为施工合同附属协议同时生效，如无施工合同本协议单独生效。
二、双方职权。
1、甲方。
1)江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员的安全监督管理职能人员，依据有关安全规章制度，江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员有权对施工现场实施安全监督管理。
2)甲方有权责令乙方整改不符合安全条件和处于不安全状态的设备设施。
3)甲方有权对乙方施工现场实施安全检查，对违反安全规定的行为有权立即指正，并做处罚。
4)施工作业前，甲方有责任对乙方的负责人和管理人员实施安全教育。
5)施工作业前，甲方提供给乙方相关安全规章制度。
2、乙方。
2)乙方总承包单位对分包单位的安全管理负责。
3)乙方应建立健全安全管理制度，落实安全生产责任制，并采取必要的安全技术措施，按“谁用工谁负责”的原则实施管理。
4)乙方遵守甲方的各项安全规章制度。
设置安全员。人员超过10名的施工队，必须设立安全员。施工方安全员直接负责本单位的.安全检查和安全培训。
安全教育培训。施工前，乙方负责人和安全员必须经江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员实施安全培训，乙方其它施工人员须定期接受乙方自身安全教育培训，任何培训必须有书面记录。
持证上岗。从事特种作业人员必须持证上岗。
安全会议。根据工程施工情况及甲、乙双方要求定期举行安全会议，安全会议人员江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员确定并主持。
事故报告。乙方发生事故时，必须在12小时内上报江苏金风风电设备制造有限公司，不得隐满。
事故处理。乙方人员在施工过程中发生工伤事故产生的一切费用由乙方负责(乙方应给其施工人员办理相应的人身工伤保险问题)。
劳动防护。乙方向施工人员提供合格的安全防护用品。
5)乙方对作业场所存在的危险因素有知情权。
6)乙方对甲方给予的安全处罚，乙方有权提出不同意见，相互沟通。
四、考核及处罚标准。
序号考核及处罚项目考核及处罚标准。
1施工现场未戴安全帽罚款50元。
2登高作业不系安全带。扣罚100元。
3隐瞒、谎报事故。扣罚1000～5000元。
4明知不安全情况下冒险作业。
5接触高压电气作业时未穿戴合适的防护用品。
6特种作业无证上岗。
7未设置安全员实施现场安全检查。
8未经许可，随意处置施工废弃物的。
9使用不符合安全规定的设备或设施。
*以上扣罚是对当事人所在单位的扣罚。
五、其它约定。
1)、凡进入厂区内严禁吸烟。
2)、进入厂区的机动车辆请您谨慎驾驶，不得损坏我公司的绿化带。
3)外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，禁止动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
六、本安全协议作为商务合同附件存在，并同时生效;本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：
___年___月___日。
乙方：
___年___月___日。
安全三方协议篇八
建设方：(以下简称甲方)。
总包方：(以下简称乙方)。
分包方：(以下简称丙方)。
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：____________。
工程地点：____________。
工程内容：____________。
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为____天(日历天)，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：合同定价(大写)：暂定人民币________元整(小写)________元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。
六、决算依据：(____版)《____省建设工程施本工程套用《____省市政工程预算定额》、(____版)工取费定额》;材料价格执行年月《____建设工程造价信息》(____栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任。
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作。
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作。
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
安全三方协议篇九
甲方现承建**工程，经协商将该工程钢筋分项工程分给乙方，为明确双方职责，保证工程质量，加快工程进度，圆满完成该项工程任务，经双方友好协商，特订如下条款，以资双方共同遵守。
一、工程名称：**。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包内容：
a、基础与主体所有钢筋工程。包括钢筋下料、制作、安装、场地内水平及垂直运输。
b、钢筋工程所需机械（切断机、弯曲机、调直机、电焊机）及安装（电除外）。
c、钢筋绑扎所需扎丝、铁钉、马钉。
d、项目部因工程需要安排加班的加班补助。
四、承包价格：按建筑面积每平方米元，建筑面积以财政审核为准；如工程项目发生较大变更，变更费用另行协商。
五、甲方职责：
1、按施工规范及技术要求对乙方进行技术交底，并提供施工图一套；
2、负责及时供应工程施工所需的各种材料；
3、提供所需的垂直运输机械，其它一切工具自备；
4、提供乙方施工人员住宿的临时工棚；
5、按合同条款规定及时给乙方进行结算；
六、乙方职责。
1、遵守国家政策、法规及公司管理制度，服从项目部统一调度；
2、认真阅图、精心施工，按施工图及技术交底要求圆满完本工种施工任务；
4、自备吃、住的生活用品和必须的施工工具；
5、负责本班组施工人员岗前教育、班前交底，作业前、作业中的安全自检工作；
6、乙方不能因为任何原因中途退场，如中途退场，除不予结付工资外，并对因乙方中途退场造成的损失，甲方有权追究要求赔偿。
7、在承包范围内不再开任何点工。
七、工程质量及其它：
2、乙方必须文明施工，做到工完场清。
八、工期管理及其它：
1、乙方必须按甲方部署工期组织劳力进场，于**年**月**日前积极按期完成工种施工任务。不能按计划完成罚款300元/天，以此类推。
3、甲方如不能及时提供材料，引起乙方停工达一天的，工期顺延，并安排乙方其它工作，如不能安排乙方其它工作的则按乙方实际在场施工人员每人每天生活补助*元/人。
4、因天气原因不能正常施工的工期顺延。
九、安全管理及其它：
十、工程结算及其它：
1、甲方按实际施工人员每人每天预支生活费15元，待结算时一次扣回。
2、乙方每完成一层时，甲方应及时给乙方按合同进行结算，按乙方每层实际工程量90%扣回预支款后一次付给，下余10%待主体完工验收合格后一次付清；基础工程按上述方法付款。
3、甲方第一次给乙方结算后，乙方应自留生活费，甲方不再预支生活费。
十一、其它：
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字生效，工程完工结算付款后失效。
甲方：乙方：
签字盖章：签字盖章：
