一键复制
总结可以帮助我们更好地记录和回顾过去的成果和经验。写出一篇较为完美的总结并非易事，需要我们不断地反思和修正。希望大家可以从以下的总结范文中获得一些启发和灵感。
业主防水承诺书篇一
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同，我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务，与业主方紧密配合，严格按照国家现行规范的规定施工，做到保质、保量、保工期，决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
3、我公司进场施工，欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年，如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内，若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
20xx年xx月xx日。
业主防水承诺书篇二
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求，最大限度的大道工程的建设目的，满足建设单位要求，我公司就工程质量保修向建设单位做以下承诺：
1.1保修服务范围。
1)保修内容按建设部【建设工程质量鼓励条例】的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。
3)对于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷，或已超出工程质量保修期间的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力，包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程的破坏，与业主协商后确定修复办法，并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限。
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定，确定工程质量保修期限，并根据工程[建设工程质量管理条例]中的规定。屋面防水工程，有防水要求的房间和围墙有防渗漏要求的工程部位。
xxx有限公司。
项目负责人：
20xx年12月10日。
业主防水承诺书篇三
施工单位：______(以下简称甲方)。
承包单位：_______(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：根据公司棠德花园项目施工总承包(标段二)工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面'851'聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司棠德花园项目施工总承包(标段二)防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和广州市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市'建科院'检验合格后使用。(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
业主防水承诺书篇四
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为：许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(保证书签订之日)起计算。
2、由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
发包人(签字)：
承包人(签字)：
日期：
业主防水承诺书篇五
防水也是一门技术活，也是需要我们去好好学习的。下面是小编为大家整理的关于防水安全的承诺书，欢迎大家的阅读。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为：许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1. 工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日（保证书签订之日）起计算。
2. 由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
发包人（签字）： 承包人（签字）：
人类社会面临着各种各样自然灾害的威胁。据统计，台风、洪灾、地震、泥石流等各种自然灾害每年给人类生命财产造成重大损失。大量事实表明，防灾减灾的意识不强，自救互救知识缺乏是灾害造成人员伤亡的主要原因。
2、密切关注汛期的洪水情报，服从防汛指挥部门的统一安排，及时避难;
4、家中常备船只、木筏、救生衣等可以安全逃生的物品，汛期到来前检查是否可以随时使用。
1、一台无线电收音机，随时收听、了解各种相关信息;
2、饮用水、罐装果汁和保质期长的食品，并捆扎密封，以防发霉变质;
3、保暖用的衣物及治疗感冒、痢疾、皮肤感染的药品;
5、汽车加满油，保证随时可以开动。
城市：
1、危房里及危房周围;
2、危墙及高墙旁;
3、洪水淹没的下水道;
4、马路两边的下水井及窖井;
5、电线杆及高压线塔周围;
6、化工厂及贮藏危险品的仓库。
农村：
1、河床、水库及渠道、涵洞;
2、行洪区、围垦区;
3、危房中、危房上、危墙下;
4、电线杆、高压线塔下。
1、房屋的.门槛门窗是进水部位。用沙袋、土袋在门槛和窗户处筑起防线;
2、用胶带纸密封所有的门窗缝隙，可以多封几层;
3、老鼠洞穴、排水洞等一切可能进水的地方都要堵死。
1、因低洼的地形，马路两侧是最易存水的地方，在积水中不易辨别情况;
2、两侧埋有下水管线及其他管道，当窖井的盖子丢失时，一旦贸然踏入，就会伤及自身;
3、马路中央积水中可能存在其他危险，如遇漩涡应绕行，否则会落入窖井中。
1、在水中要非常小心的驾驶，观察道路情况;
3、不要企图穿越被洪水淹没的公路，这样做的结果往往会被上涨的洪水困住。
1、向高处转移。如在基础牢固的房顶搭建临时帐篷;
2、身处危房时，要迅速撤离，寻找安全坚固处所，避免落入水中;
5、夜晚利用手电筒及火光发出求救信号;
6、当发现救援人员时，应及时挥动鲜艳的衣物、红领巾等物品，发出救援信号。
八、被洪水围困在建筑物上怎么办?
3、保管好通讯工具，及时与救援部门联系，以取得帮助;
4、利用燃火、放烟、呼喊及挥动鲜艳衣物等求救方法，以便让搜救人员发现，得到援助。
提醒大家：暴雨若持续不停，就应该提前做好防洪准备;要树立生存观念，坚持就一定能够获救;原地不动等待水退是最有效的安全措施。
业主防水承诺书篇六
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：
第一条：工程名称。
第二条：工程量及造价。
1：工程量：工程施工结束后,按实际发生工程量计算。
2：工程造价：每平方米/m2，最终面积据实结算。
第三条：承包方式及付款方式。
付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。
第四条：施工工期。
本防水工程自施工条件开始，暂定自年月日至年月日完成。
第五条：工程质量。
所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告)，卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，(主材为“”牌或“”牌)。
第六条：双方责任：
1：甲方责任：
(1)乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份;。
(2)协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;。
业主防水承诺书篇七
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：武汉鑫民宾馆。
3、施工方案及材料说明：
第二条工期：
第三条工程质量要求及工作范围。
1、保证材料质量及工程质量。
2、第四条。
第五条安全施工。
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条验收及付款方式。
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条付款方式。
工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。
第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方代表：(签字)乙方代表(签字)。
日期：
业主防水承诺书篇八
甲方：(发包方)乙方：(承包方)。
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致签订如下协议。
1、工程名称：xxxx。
2、工程地点：xxxx。
3、工程量：总量约为150000m2，以实际合格率为准。乙方具体施工工程量(含a、b户型比例)项目部根据乙方队伍施工质量、安全、文明施工等施工实力进行合理分配，乙方须无条件服从。
第二条工程质量、保修及验收。
1、乙方需按协议相关要求精心施工，确保工程质量，本工程防水等级为二级，使用年限为十五年，即乙方需确保此防水工程使用十五年。
2、本工程保修期为五年，保修期从竣工备案之日起计算，保修期内乙方在接到通知起3日内无条件免费到施工现场维修.若乙方人员未及时到场维修，由我方委派人员进行维修的，按维修发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方原因引起的渗漏等相关质量问题，乙方在维修后只收取人工、材料、机械等直接成本费，在保修金内相应计算。
3、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工，附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则，甲方将视情节轻重对乙方处以1000-10000元/次不等的罚款，造成的返工等相关费用均由乙方自行承担。
4、防水工程施工完成后，乙方应通知甲方监督验收，乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后，方可视为该防水工程验收合格，具体流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。
5、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所提供样品(业主指挥部处封存)一致，均为国标产品，同时提供合格证、检验报告，并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检，乙方协助配合取样，复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场使用(材料复试费用由乙方承担)。
6、施工工艺：
(1)卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道;卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工;卷材大面积滚铺时一人控制喷枪一人排气压实同时操作，要错缝铺贴，搭接保证，确保卷材与基层不空鼓无气泡;搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融，再用刮刀刮平边端封严密实不渗水不翘边并做好成品保护。
(2)涂膜防水施工前甲乙料配比要准确;先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后近大面积分层涂刮;涂刷两层之间相互垂直，间隔4小时以上但不宜过长;施工后不宜踩踏，需采取措施防护。
第三条工程量结算及工程款支付。
1、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算，计算方法按xx定额有关规则进行，最终结算的工程量以业主审核量为准。2、施工过程中进度款支付标准分为两节点，乙方必须完成其中一项的所有内容方可计量，否则不作为支付的条件。
其一：完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工;。
其二、完成单体平台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。
第四条甲乙双方义务。
1、甲方义务：
(1)甲方工程部xx负责对施工现场质量监控和把关(但不免除乙方责任)，并协助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺利保质保量地完成本工程。
(2)甲方为乙方免费提供现场施工用水、电等。
(3)甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库，但需由乙方自行管理。若有丢失，甲方不承担相应责任。
(4)甲方提供的施工基面必须符合施工要求，如平整、干燥及堆积物。
第五条违约责任。
1、工程质量不符合协议规定，乙方负。
责无偿修理或返工，若乙方未及时返修，甲方可另行指派专人维修，费用从质保金中三倍扣除。
2、出现下列情况之一的，甲方有权解除本协议，且乙方只能结算已施工工程量50%-60%的工程款，同时需赔偿甲方全部损失(包括差价、工期等损失)：
(1)因乙方管理不善，造成工期拖延使施工无法正常进行的;。
(2)发生安全质量或环境污染事故，严重损害甲方经济利益或社会声誉的;。
(3)不服从甲方管理或有其他严重损害甲方合法权益的行为;。
(4)乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自在施工现场使用不合格材料等情形的。
第六条附则。
1、协议签订后，当事人双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自修改或终止。如一方不认真履行协议，给对方造成损失时，应承担全部经济损失和法律责任，并且，一方违约后另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
2、协议一旦签订，就具有一定的法律约束力。如协议发生纠纷时，当事人双方及时协商解决，协商不成时，任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起诉。
3、乙方一旦进入施工，及视为接收完好基层，防水验收前由乙方负责。
第七条协议有效期及份数。
1、本协议经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除，协议履行期内当事人不得随意变更或解除协议，未尽事宜双方共同协商解决。
2、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
账号：账号：
电话：身份证：
电话：电话：
年月日年月日。
业主防水承诺书篇九
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同，我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务，与业主方紧密配合，严格按照国家现行规范的规定施工，做到保质、保量、保工期，决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
3、我公司进场施工，欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年，如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内，若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
xx有限公司。
20xx年3月12日。
业主防水承诺书篇十
尊敬的公司领导：
毕节市七星关区翠屏片区城镇化配套建设项目（二号地块三标段）7#楼项目消防子项工程已经进入验收阶段，该消防子项工程由深华建设（深圳）股份有限公司分包单位施工。该子项工程验收前，我单位作为施工总承包施工单位需完善相关资料的签证盖章手续，针对该子项工程做以下情况说明： 1、该子项工程在施工过程中由我项目部人员对进场材料、施工过程和施工质量进行现场监控和检查验收，符合设计及规范要求，技术资料基本齐全并合格。2、项目部为尽快完成竣工验收工作，早日收取工程款。
综上所述，请公司领导同意批准！
毕节创美世纪城项目经理部
项目经理签字：
年 月 日
承 诺 书
成都建工第七建筑工程有限公司：
我四川乐迪尔强国防水保温工程有限公司分包承建的毕节市七星关区翠屏片区城镇化配套建设项目（二号地块）项目防水子项工程，由贵单位直接发包。但因该子项目工程备案存档需要，需以贵公司（成都建工第七建筑工程有限公司）名义完善相关资料签章手续，仅作为备案存档之用，希望贵司配合。在此承诺该子项工程在施工过程中及完工后所有的质量、进度、信用综合评价、安全责任、债权债务等经济责任及档案资料的不真实、不完整或错误引起的一切纠纷和法律责任由我公司自行承担，与贵司无关。
施工单位：四川乐迪尔强国防水保温工程有限公司 企业负责人：（签字）企业技术负责人：（签字）项目经理：（签字）项目技术负责人：（签字）特感谢贵司的配合与支持！附件：该子项工程的分包合同。
承诺人：四川乐迪尔强国防水保温工程有限公司
年 月 日
委 托 书
成都市第七建筑工程公司：
由我xxxxxxxx公司直接发包的xxxx项目xxxx子项工程因备案存档需要，需以总承包单位（成都建工第七建筑工程有限公司）名义完善相关资料签章手续，仅作为备案存档之用，特委托贵司配合相关工作。在此承诺该子项工程在施工过程中及完工后所有的质量、进度、信用综合评价、安全责任及档案资料的不真实、不完整或错误引起的债权债务等经济责任由我公司和分包单位自行承担，与贵司无关。
特此委托！
现场代表：（签字）委托人：建设单位(公章)
年 月 日
业主防水承诺书篇十一
2.我公司与业主签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
3.我公司进场施工，欢迎业主方对我公司施工的.工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4.我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5.我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6.凡我公司施工的防水工程，保证在法定保修期内不会出现有渗漏现象;如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话24小时内上门服务;在保修期内，若有人为原因造成的渗漏，公司将协助客户妥善处理。
7.凡由我公司施工的防水工程全部进入客户档案，并设有24小时防水服务热线，便于定期质量跟踪及客户投诉。我们将在每次大雨后通过电话或派人上门进行回访，连续不少于三次，以后每年不少于三次，最短不少于五年。以确保对客户的质量跟踪服务。
8.凡我公司施工的防水工程保修期为5年，并承诺终身维修责任。
9.服务承诺的监督：服务承诺工作的检查由公司总经理直接领导。
xxx新型防水卷材有限公司。
20xx年x月x日。
投诉咨询电话(客户服务电话)：
业主防水承诺书篇十二
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.工程质量保修期为五年。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他。
本工程质量保修书，有效期至保修期满。发包人（章）：承包人（章）：代表人（签字）：代表人（签字）：时间：时间：防水工程质量服务承诺书我公司承诺：
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同，我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务，与业主方紧密配合，严格按照国家现行规范的规定施工，做到保质、保量、保工期，决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
3、我公司进场施工，欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年，如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话（0724-2445858）后24小时内上门服务；在保修期内，若有人为原因造成的和建筑物结构变化（如沉降、改造等）造成的渗漏我公司不承担保修责任。
业主防水承诺书篇十三
1.凡是我公司直接与工程业主签订的合同，我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务，与业主方紧密配合，严格按照国家现行规范的规定施工，做到保质、保量、保工期，决不允许有任何违反规范的现象发生。
2.我公司与业主签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的.返工。
3.我公司进场施工，欢迎业主方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4.我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5.我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6.凡我公司施工的防水工程，保证在法定保修期内不会出现有渗漏现象;如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话24小时内上门服务;在保修期内，若有人为原因造成的渗漏，公司将协助客户妥善处理。
7.凡由我公司施工的防水工程全部进入客户档案，并设有24小时防水服务热线，便于定期质量跟踪及客户投诉。我们将在每次大雨后通过电话或派人上门进行回访，连续不少于三次，以后每年不少于三次，最短不少于五年。以确保对客户的质量跟踪服务。
8.凡我公司施工的防水工程保修期为5年，并承诺终身维修责任。
投诉咨询电话(客户服务电话)：
xxx。
20xx年xx月xx日。
业主防水承诺书篇十四
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为：许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日（保证书签订之日）起计算。
2、由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
三、质量保修责任。
属于保修范围、内容的'项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
发包人（签字）：
承包人（签字）：
文档为doc格式。
。
业主防水承诺书篇十五
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求，最大限度的大道工程的.建设目的，满足建设单位要求，我公司就工程质量保修向建设单位做以下承诺：
1.1保修服务范围。
1)保修内容按建设部【建设工程质量鼓励条例】的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。
3)对于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷，或已超出工程质量保修期间的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力，包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程的破坏，与业主协商后确定修复办法，并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限。
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定，确定工程质量保修期限，并根据工程[建设工程质量管理条例]中的规定。屋面防水工程，有防水要求的房间和围墙有防渗漏要求的工程部位。
xxx有限公司。
项目负责人：
20xx年12月10日。
业主防水承诺书篇十六
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同，我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务，与业主方紧密配合，严格按照国家现行规范的规定施工，做到保质、保量、保工期，决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
3、我公司进场施工，欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的'施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为。
5年，如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话后24小时内上门服务;在保修期内，若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
xxx。
20xx年xx月xx日。
业主防水承诺书篇十七
2.我公司与业主签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
3.我公司进场施工，欢迎业主方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4.我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5.我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6.凡我公司施工的'防水工程，保证在法定保修期内不会出现有渗漏现象;如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话24小时内上门服务;在保修期内，若有人为原因造成的渗漏，公司将协助客户妥善处理。
7.凡由我公司施工的防水工程全部进入客户档案，并设有24小时防水服务热线0412-3871129，便于定期质量跟踪及客户投诉。我们将在每次大雨后通过电话或派人上门进行回访，连续不少于三次，以后每年不少于三次，最短不少于五年。以确保对客户的质量跟踪服务。
8.凡我公司施工的防水工程保修期为5年，并承诺终身维修责任。
承诺人：xxx。
20xx年xx月xx日。
业主防水承诺书篇十八
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为：许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(保证书签订之日)起计算。
2.由施工质量引起的'内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
承诺人：xxx。
20xx年xx月xx日。
业主防水承诺书篇十九
xxxx装饰装潢有限公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：
我们所有的工程均享有隐蔽工程质保5年，整体质保2年，终身维护的服务，对于一些影响业主正常生活的急修项目（如水电工程），我们将在24小时内到场维修。
我公司针对xxx项目售后服务小组，组长由延吉嘉宏装饰装潢有限公司项目经理xxx担任，坚决执行昼夜24小时不间断服务，365天无假日工作的服务方针。针对xxx项目在售后服务期间的问题给予及时解决。
质保期期间由xxx项目售后服务小组负责安排维修小组对我公司承接的施工项目进行跟踪服务，对现场走访时出现的问题及时解决，当时不能解决的，报公司，公司1小时派人员到现场解决，一年现场走访2次。
质保期后我公司会继续持续与用户联系，随时了解我公司施工项目的售后信息，以便及时采取纠正预防措施，并派专人进行定期检查，使用户放心使用。
质保期满后可续签维护协议，且只收取产品成本费用。在接到报修电话后半小时内响应，给出相应解决方案。一小时内有专业人员带专业工具赶到现场解决故障。
售后服务期中将有调查问卷给予客户，期望甲方提出意见，帮忙我公司不断成长。
24小时服务电话：
售后服务监督电话：
业主防水承诺书篇二十
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为无锡创网路科技有限公司宿舍楼东西两侧内外墙。(由施工质量引起的内外墙面损坏由施工方负责免费维修。)。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.工程质量保修期为伍年。
2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
2.发生紧急抢修的，承包人在接到通知后，应当立即到达现场抢修。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：
承包人(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
日期：
。
