一键复制
总结能够帮助我们整理学习的内容，形成更系统化的知识结构。好的总结应该具备简明扼要、条理清晰的特点，方便他人阅读和理解。如果您正在为写总结而苦恼，不妨看看以下小编为您准备的总结范文。
优质起诉工程欠款诉状篇一
法定代表人姓名：_________职务：_________。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
诉讼请求：
风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：
（一）付工程项目拖欠款________元；
（二）赔偿乙方的经济损失：______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各项经济损失共计_______元。
（三）其他：_______________。
以上_________项合计，共_________元。
事实和理由：
风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
______年______月______日，_________（原告，以下简称乙方）同__________(被告，以下简称甲方）签订了《______工程合同》，标的是_____为______修建______。工程款额为_____元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，______年______月______日正式开工。竣工后工程项目均经________建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________银行校准，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
从______年_____月_____日开始，经多次协商达成协议，甲方一再拖欠乙方工程款。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的.，应当承担民事责任。”《合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
此致
___________人民法院。
起诉人：_____________。
_________年_________月________日。
风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。
附：
起诉状副本____份；
证据材料副本____份。
优质起诉工程欠款诉状篇二
原告:_____________,性别：__________，__________族,__________年__________月__________日出生，住址：_______________。
被告：_______________有限公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。
法定代表人：_______________职务：______________，联系电话：______________。
诉讼请求：
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《____________设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及系统维护。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元,______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付，。
综上所述，根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。
此致
________________人民法院。
具状人：_______________。
_________年_________月_________日。
优质起诉工程欠款诉状篇三
原告：________，性别：_____，_____族，______年_____月_____日出生，住址：_______________。
被告：_____有限公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。
法定代表人：__________职务：______________，联系电话：______________。
诉讼请求：
1、依法判决被告支付工程款______元及利息______元；
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及系统维护。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元，_______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付。
综上所述，根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。
此致
______人民法院。
具状人：__________。
____年____月____日。
优质起诉工程欠款诉状篇四
企业性质：集体。
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：169.5万元。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
被告单位(全称)：______市职工教育培训中心。
地址：________市_______-______路________号。
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。
事实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的.有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;。
以上三项合计，共242006.83元。
此致
______市______区人民法院。
__________公司(盖章)。
_________年_________月________日。
优质起诉工程欠款诉状篇五
原告：
法定代表人：
住所地：
送达地址：
被告：
法定代表人：王___，联系方式：
住所地：
经营地：
诉讼请求：
1、判令被告支付合同剩余价款_元。
2、判令被告支付违约金_元(计算方式详见清单)。
3、判令被告承担本案诉讼费。
事实与理由：
20__年4月7日，原告__市空调设备有限公司与被告__市建筑装饰有限公司签订合同，由原告承包被告发包的_项目，被告按照约定进度向原告支付总价款_元，并应于一年内付清，即应于20__年4月7日之前付清。原告已于20__年7月4日安装完毕，7月11日与被告共同进行调试，运行正常，验收合格，全面履行了合同义务。现被告截止20__年6月27日，尚有_元迟迟不支付，原告多次催讨均无果。另合同约定，被告未能按照合同规定时间付款，每延迟一天，应向原告支付合同价款总额的1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%，从20__年4月7日至20__年6月27日，被告共计迟延447天，应当支付违约金为合同价款总额的'20%，即_元。
合同约定原被告双方发生纠纷，协商不能解决的可向原告所在地人民法院提起诉讼。原告催讨无望，维权在即，故根据合同约定及合同法、民事诉讼法相关规定向贵院提起诉讼，请法院依法判决。
此致
江北区人民法院。
具状人：__。
二0一__年__月__日。
优质起诉工程欠款诉状篇六
原告:杨某,男,1963年6月12日出生,现住某市甲区某街道12组97号.
被告人:李某,男,1954年3月12日出生,现住某市乙区某街道18组12号.
诉讼请求:。
1、李某返还杨某欠款18000元人民币;。
2、诉讼费xx元由李某承担。
事实与理由:。
2004年4月1日，李某因经营资金紧张向杨某借款18000元用于周转，写下借条并约定6个月后一次还清欠款，利息按照银行利息支付。到期后，李某以没钱为由拒绝归还。
证据和证据来源，证人姓名和住址:。
1、李某所写欠条一张。
2、见证人王某，某市甲区某街道司法所长。
此致
某市某区人民法院。
附:本诉状副本1份。
起诉人杨某。
2006年3月5日。
注:1、本诉状供公民提起民事、行政诉讼用，用钢笔或毛笔书写。
2、“原告”、“被告”栏，均应写明姓名、性别、出生年月日(对民事被告的出生年月日确实不知的，可写其年龄)、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等项。被告是法人、组织或行政机关的，应写明其名称和所在地址。
3、“事实与理由”部分的空格不够用时，可增加中页。
4、起诉状副本份数，应按被告人的`人数提交。
原告：胡启华，男，出生年月日，汉族。
住址：北京市朝阳区**中街**号。
电话：******。
被告：北京市某城建工程有限公司。
地址：北京市朝阳区某某大厦**座**室。
电话：******。
法定代表人：左俊伟。
案由：欠款纠纷。
诉讼请求：
1、依法判令被告给付原告货款30640元;。
2、依法判令被告负担诉讼费用。
事实与理由：
2008年10月份，原告向被告出售砂石料。被告在收到原告的供货后长期欠款，累欠原告货款人民币30460元，并出具欠条。原告多次催要货款，被告无理推脱，毫无付款诚意。现原告的合法权益已经受到侵害，为维护公民合法权益，依法起诉，望人民法院依法裁判并判如诉请。
此致
朝阳区人民法院。
具状人：
文档为doc格式。
优质起诉工程欠款诉状篇七
原告:崔,男,汉族,1x年12月8日出生，住xx省日照市莒县店子集镇姜庄村。
被告：山东信息工程有限公司，住所地：xx市市中区xx路xx号，联系电话：xx。
法定代表人：张职务：董事长。
被告：山东技术工程有限公司，住所地：xx市xx路xx号，联系电话：
法定代表人：职务：
诉讼请求。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
20xx年11月1日和20xx年3月1日原告与被告xx信息工程有限公司分别签定《20xx年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告山东xx技术工程有限公司。20xx年9月3日原告山东xx信息工程有限公司确认临沂工程款为22.1128万元,20xx年8月17日确认青岛工程款为6.78万元，合计总价款为28.8928万元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告山东xx信息工程有限公司曾于20xx年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元，20xx年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元，剩余工程款25.8928万元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
此致
xx市xx区人民法院。
具状人：
20xx年3月5日。
优质起诉工程欠款诉状篇八
原告:崔xx,男,汉族,xxxx年12月8日出生，住山东省日照市莒县店子集镇姜庄村。
被告：xxxx信息工程有限公司，住所地：济南市市中区xx路xx号，联系电话：xx。
法定代表人：张-职务：董事长。
被告：xxx技术工程有限公司，住所地：济南市xx路xx号，联系电话：
法定代表人：职务：
诉讼请求。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
20xx年11月1日和20xx年3月1日原告与被告xx信息工程有限公司分别签定《20xx年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告山东xx技术工程有限公司。20xx年9月3日原告山东xx信息工程有限公司确认临沂工程款为22.1128万元,20xx年8月17日确认青岛工程款为6.78万元，合计总价款为28.8928万元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告山东xx信息工程有限公司曾于20xx年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元，20xx年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元，剩余工程款25.8928万元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
此致
济南市xx区人民法院。
具状人：
20xx年3月5日。
优质起诉工程欠款诉状篇九
原告:崔xxx,男,汉族,1xxx年12月8日出生，住xx省日照市莒县店子集镇姜庄村。
被告：山东xxx信息工程有限公司，住所地：xx市市中区--路--号，联系电话：--。
法定代表人：张xx职务：董事长。
被告：山东xx技术工程有限公司，住所地：xx市--路--号，联系电话：
法定代表人：职务：
诉讼请求。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
20xx年11月1日和20xx年3月1日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《20xx年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告山东--技术工程有限公司。20xx年9月3日原告山东--信息工程有限公司确认临沂工程款为22.1128万元,20xx年8月17日确认青岛工程款为6.78万元，合计总价款为28.8928万元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告山东--信息工程有限公司曾于20xx年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元，20xx年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元，剩余工程款25.8928万元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
此致
xx市--区人民法院。
具状人：
20xx年3月5日。
优质起诉工程欠款诉状篇十
原告：________，性别：_____，民族：____族，________年____月____日出生，住址：_________________________。
被告一：___________________技术工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。
法定代表人：________，职务：___________。
被告二：___________________信息工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。
法定代表人：________，职务：___________。
诉讼请求。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
________年____月____日和________年____月____日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《_______基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责b地区、a地区的基建室外系统硬件工程施工及_____。该工程发包方为被告一___________工程有限公司。________年____月____日被告二___________信息工程有限公司确认b地区工程款为___________元，________年____月____日确认a地区工程款为____________元，合计总价款为___________元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。
被告二___________信息工程有限公司曾于________年____月____日给付b地区合同部分工程款_______元，________年____月____日给付a地区合同部分工程款_______元，剩余工程款___________元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
此致
_____________区人民法院。
具状人：____________。
________年____月____日。
优质起诉工程欠款诉状篇十一
企业性质：集体。
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：________万元。
被告单位(全称)：________市职工教育培训中心。
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。
事实和理由：
________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的.责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院。
具状人：________________建筑公司。
________年________月________日。
优质起诉工程欠款诉状篇十二
联系电话：
联系地址：
被告一：___________发包人。
联系电话：
联系地址：
被告二：___________工程承包人。
负责人：
联系电话：
联系地址：
被告三：___________工程项目经理。
联系电话：
联系地址：
风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
诉讼请求：
2、本案诉讼费由三被告承担。
风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
事实与理由。
被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于______年___月___日与原告签订石材供货及安装合同，将该工程转包给原告施工安装，合同第六条明确约定：“按每月供货总价的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%”。合同订立后，原告积极履行合同义务，供应石材并施工安装。合同履行期间，被告二不能按合同及时支付货款，原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度，以个人名义保证：“施工完成之后两周内支付全部工程款的95%”。原告听信被告三的`保证，继续供货完成安装。______年___月___日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算，被告二应支付货款__________元。时至今日，仍拖欠__________元未支付。
原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据合同法及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！
此致
___________区人民法院。
具状人：___________。
______年___月___日。
风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。
优质起诉工程欠款诉状篇十三
原告:________,性别：_____，_____族,?_____年_____月_____日出生，住址：_______________。
被告：xx公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。
法定代表人：__________?职务：______________，联系电话：______________。
诉讼请求：
1、依法判决被告支付工程款______元及利息______元；
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《____________设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及_____。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元,?______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付，。
此致
______人民法院。
具状人：__________。
____年____月____日。
优质起诉工程欠款诉状篇十四
联系电话：
联系地址：
被告一：___________发包人。
联系电话：
联系地址：
被告二：___________工程承包人。
负责人：
联系电话：
联系地址：
被告三：___________工程项目经理。
联系电话：
联系地址：
诉讼请求：
2、本案诉讼费由三被告承担。
事实与理由。
被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于______年___月___日与原告签订石材供货及安装合同，将该工程转包给原告施工安装，合同第六条明确约定：“按每月供货总价的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%”。合同订立后，原告积极履行合同义务，供应石材并施工安装。合同履行期间，被告二不能按合同及时支付货款，原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度，以个人名义保证：“施工完成之后两周内支付全部工程款的95%”。原告听信被告三的保证，继续供货完成安装。______年___月___日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算，被告二应支付货款__________元。时至今日，仍拖欠__________元未支付。
原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据合同法及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！
此致
___________区人民法院。
具状人：___________。
______年___月___日。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：
（一）付工程项目拖欠款________元；
（二）赔偿乙方的经济损失：______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各项经济损失共计_______元。
（三）其他：_______________。
以上_________项合计，共_________元。
事实和理由：
______年______月______日，_________（原告，以下简称乙方）同__________(被告，以下简称甲方）签订了《______工程合同》，标的是_____为______修建______。工程款额为_____元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，______年______月______日正式开工。竣工后工程项目均经________建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________银行校准，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
从______年_____月_____日开始，经多次协商达成协议，甲方一再拖欠乙方工程款。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的.规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
此致
___________人民法院。
起诉人：_____________。
_________年_________月________日。
附：
起诉状副本____份；
证据材料副本____份。
优质起诉工程欠款诉状篇十五
原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________区_______________工业园区。
法定代表人：______________，男，职务执行董事，联系方式：_____________.
委托代理人：______________，__________律师事务所律师(实习律师)，___________________.
被告：_________________市__________建集团有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________号。
法定代表人：______________，男，职务董事长，联系方式：_____________.
被告：_________________市__________建集团__________煤业有限公司工程项目部，住址：_________________省_______________市__________街__________号。
负责人：______________项目经理，联系方式：_____________.
诉讼请求。
1、判决被告支付混凝土工程欠款________________元;。
4、诉讼费、律师费用由被告承担。
事实及理由。
被告__________建集团有限公司承建__________煤业有限公司_____________招待所工程并成立项目部具体负责工，_____________年_______________月_______________日__________建集团__________煤业有限公司工程项目部与原告签订《商品混凝土供应合同书》，约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后原告按合同约定按质按量完成了供应。截止_____________年__________月__________日被告__________建集团有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付该款项。
合同约定：_________________“甲方在乙方供货_____日前应先付总额__________%的备料款，批量供应后办理结算付款，并付款到总额的__________%，留_____%尾款在乙方将本批量r28d砼强度报告提供给甲方进付清。”原告施工结束达到付款条件后，被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况，但至今仍拖欠巨款不付。此为本案事实，原告唯有诉讼解决。
最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释[20__]14号)第二十四条规定：_________________“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”第十七条规定：_________________“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：_________________“利息从应付工程价款之日计付。”由于所约定的每日1%的计息数字偏高，故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金，以示公平。
此致
__________人民法院。
具状人：______________。
_____年_____月_____日。
优质起诉工程欠款诉状篇十六
原告：崔___，男，汉族，____年12月8日出生，住____________________。
被告：山东___信息工程有限公司，住所地：__市市中区__路__号，联系电话：__。
法定代表人：张__。
职务：董事长。
被告：山东__技术工程有限公司，住所地：__市__路__号，联系电话：
法定代表人：
职务：
诉讼请求：
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
20__年11月1日和20__年3月1日原告与被告__信息工程有限公司分别签定《20__年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告山东__技术工程有限公司。20__年9月3日原告山东__信息工程有限公司确认临沂工程款为22.1128万元，20__年8月17日确认青岛工程款为6.78万元，合计总价款为28.8928万元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告山东__信息工程有限公司曾于20__年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元，20__年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元，剩余工程款25.8928万元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
此致
__市__区人民法院。
具状人：
20__年3月5日。
