一键复制
在合同中，双方应当明确约定争议解决的方式和途径。合同应当根据实际情况对条款进行详细而全面的规定。合同是商业交易的法律基础，遵守合同是商人应尽的责任。
绿化工程分包合同篇一
经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：_________。
2、工程总造价：_________万元(大写)。
3、工期。
乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。
4、开工准备。
甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付。
苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量。
(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;。
(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;。
(2)栽植后及时封堰浇透水;。
(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;。
(4)苗木要及时防治病虫害;。
(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;。
(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任。
甲方责任：
(1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
9、合同的生效与终止。
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数。
本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
绿化工程分包合同篇二
发包人(全称)：
承包人(全称)：
一、工程概况。
工程名称：x小区景观绿化工程。
工程地点：
资金来源：自筹。
次本招标发包工程范围为小区道路绿化工程全小区主要构(建)筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的工作内容作为补充。
三、合同工期。
开工日期：合同签订后一个月一内
交付日期：xx年xx月xx日
竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：按照国家验收标准达到合格。
工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准。
五、合同价款。
含工程款在内的所有费用。
金额(大写)：
六、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币______元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
七、双方在施工中的几项规定。
1.施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前______天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合。
4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5.乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
6.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
绿化工程分包合同篇三
广州市城乡建设委员会。
制定。
广*市工商行政管理局。
二〇一三年一月。
目录。
第一部分协议书。
1.工程名称……………………………………………………1。
2.工程地点……………………………………………………1。
3.工程概况……………………………………………………1。
4.合同承包范围………………………………………………1。
5.合同价款总额………………………………………………1。
6.合同工期……………………………………………………2。
7.质量标准……………………………………………………2。
8.合同文件及解释顺序………………………………………2。
9.合同生效……………………………………………………2。
第二部分通用条款。
1.发包人………………………………………………………4。
2.承包人………………………………………………………5。
3.工期延误……………………………………………………7。
4.误期赔偿……………………………………………………8。
5.不可抗力……………………………………………………8。
6.送达…………………………………………………………9。
7.事故处理……………………………………………………10。
8.工程变更……………………………………………………10。
9.合同总价款计算规则及构成方式…………………………11。
10.合同总价款的支付与结算方式……………………………11。
11.安全事故责任………………………………………………11。
12.违约责任…………………………………………………11。
13.合同争议…………………………………………………12。
14.合同解除…………………………………………………13。
15.合同终止…………………………………………………14。
16.合同备案…………………………………………………14。
17.补充条款…………………………………………………14。
第三部分专用条款。
1.发包人………………………………………………………15。
2.承包人………………………………………………………15。
6.送达…………………………………………………………16。
9.合同总价款计算规则及构成方式…………………………16。
10.合同价款的支付及结算方式……………………………23。
12.违约责任…………………………………………………23。
13.合同争议…………………………………………………24。
15.补充条款………………………………………………….24。
第四部分附件。
附件一、法定代表人（负责人）证明书……………………25。
附件二、授权委托证明书……………………………………26。
第一部分协议书。
发包人资质证书号：_______________________________。
承包人资质证书号：_______________________________。
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
建筑面积：______________________。
5.合同价款总额（暂定）：_________元（人民币），大写_________。
6.合同工期。
开工日期：___________年__________月__________日
竣工日期：___________年__________月__________日
总日历天数为：___________天。
7.质量标准：
本工程应当达到质量评定___________等级。
8.合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（2）劳务中标通知书（如有）；
（3）通用条款；
（4）专用条款；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）图纸及工程量清单；
（7）劳务投标书及其附件（如有）；
（8）招标文件；
（9）附件及专用条款约定的其他文件。
9.合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。本合同正本__________份，由发包人和承包人各执_____份；副本__________份，发包人执__________份，承包人执____份。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
银行账号：银行账号：
签订时间：______年_____月_____日。
签订地点：_____________________。
第二部分通用条款。
1.发包人。
1.1发包人权利和义务：
1.1.1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
1.1.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
1.1.3按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施符合施工需要。
1.1.4随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
1.1.5及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
1.1.6认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
1.1.7检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书和广州市建设工程平安卡的工人进入施工现场。
1.1.8在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出异议。
1.1.9按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。
1.1.10承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
1.1.11其它发包人应当承担的义务。
1.2发包人委托代理人。
发包人委托代理人，发包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
2.承包人。
2.1承包人权利和义务：
2.1.1组织具有相应资格证书和广州市建设工程平安卡的工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2.1.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资，并将工资发放信息登记录入广州市建设工程平安卡管理系统。
2.1.3按发包人施工计划要求，提交与施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备施工人员劳动保护用品，确保施工安全。
2.1.4承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失。
2.1.5自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，赔偿以实际损失为准。
2.1.6按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
2.1.7妥善保管、合理使用发包人提供给承包人使用的机具、周转材料及其他设施。做好成品保护工作。
2.1.8承包人应与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
2.1.9配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合，相应的配合费用由发包人或施工场地内第三方与承包人协商支付。
2.1.10承包人在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
2.1.11劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
2.1.12在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知发包人并提出异议。
2.1.13其它承包人应当承担的义务。
2.2承包人委托代理人。
承包人委托代理人，承包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
3.工期延误。
对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
（1）不可抗力；
（2）设计变更和工程量增加；
（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
（6）发包人同意的其他情况。
4.误期赔偿。
除不可抗力外，因发包人原因造成承包人发生停工、窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为同意。如因承包人原因造成的停工、窝工，由承包人承担赔偿责任。
5.不可抗力：
5.1不可抗力事件发生后，觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
5.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
5.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
6.送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7个工作日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
送达方式适用于以下情况：
（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同进度款；
（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；
（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；
（4）承包人要求发包人停止违约行为的；
（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工；
（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的；
（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；
（8）本合同第二部分1.1.8.2.1.12所列事项；
（9）其它情况，双方在专用条款中约定。
7.事故处理：
7.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
7.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
8.工程变更：
8.1施工中如需对原工作内容进行变更，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，办理有关变更手续：
8.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
8.1.2增减合同中约定的工程量；
8.1.3改变有关的施工时间和顺序；
8.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
8.2非承包人原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。
8.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
9.合同总价款计算规则及构成方式：
本工程的合同总价款包含社会保障费等税费。计算规则按专用条款规定。
10.合同价款的支付及结算方式：
发包人按合同向承包人支付合同价款。承包人应向发包人出具合法有效的收款凭证，并将发放到工人的付款凭证交付发包人。
合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
11.安全事故责任。
由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
12.违约责任：
12.1发包人违约责任。
当发生下列情况时：
（1）发包人未能按约定的款项类别、金额、承包人指定账户和时间支付相应款项。
（2）发包人不按约定核实承包人完成的工程量。
（3）发包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。
12.2承包人违约责任。
当发生下列情况时：
（1）承包人因自身原因延期交工的。
（2）承包人施工质量不符合本合同协议书7条约定的质量标准。
（3）承包人未达到约定的安全文明施工标准。
（4）承包人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第四百七十八条规定的行为）向发包人提出要求的行为。
（5）承包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。
13.合同争议：
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续。同时，应保护好已完工作成果。
（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；
（2）经双方同意终止或解除合同；
（3）仲裁机构裁定终止或解除合同；
（4）人民法院判决终止或解除合同。
14.合同解除：
14.1承包人和发包人协商一致的，可以解除本合同。
14.2发包人与建设单位的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，发包人可以向承包人发出书面通知解除本合同。
14.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。发包人超过28天仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出书面通知解除合同。
14.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出书面通知解除合同。
14.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。
14.6本合同约定的解除条件成立时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人负责赔偿。发包人不按约定支付解除合同结算价款，影响承包人及时退场的或给承包人造成经济损失的，由发包人负责赔偿。
14.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
14.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。
15.合同终止。
双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同终止。
16.合同备案。
发包人和承包人根据规定将本合同备案。
17.补充条款。
在专用条款中约定。
第三部分专用条款。
1.发包人。
1.1发包人权力和义务。
1.1.1本工程安全文明施工要求达到：________________________________。达到此标准，发包人将按照___________标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照___________标准予以处罚。
1.1.3发包人应在劳务分包工作开工_____天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸__________套。承包人应在接到图纸后_____天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人可以拒收，发包人承担由此造成的损失。
2.承包人。
2.1承包人权力和义务。
6.送达：
（9）双方约定的其它情况:______________________。
9.合同总价款计算规则及构成方式。
9.1本工程的合同总价款采用下列第_____________种方式计算：
（1）工程量清单综合单价计价；
（2）工种工日单价；
（3）综合工日单价；
（4）建筑面积综合单价;。
（5）固定合同总价款；
（6）工程实物量综合单价。
（7）双方约定其他计算方式：___________。
________________________________________________________________。
9.3合同价格未包括的风险范围：__________________，
如发生，调整方式为__________________________________。
9.4采用工程量清单方式计价的，工程的计量规则、计价办法及其他相关规定，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准。参考表格如下：
9.5采用工种工日单价方式计价的，不同工种工日单价为：
备注：有上表20种工种未涉及到的工种，可自行在上表中补充。工程量的计量按有效签证的签证数量调整。
9.6采用综合工日单价方式计价的，综合工日单价为__________元/工日，暂共___________工日；工日的计量按有效签证的签证数量调整。
9.7采用建筑面积综合单价方式计价的，合同价款单价为_____________元/m2，建筑面积暂定___________m2。
9.7.1建筑面积的计算规则为______________________否则按现行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算。
9.7.2遇本合同中止、解除时，未形成建筑平方米的劳务作业工程量的计算方式为________________，计算规则为______________________________________，单价为_____________。
调整方法为：______________________________________________________。
9.9采用工程实物量综合单价方式计价的，参考表格如下：
备注：有上表中未涉及到的施工项目，可自行在上表中补充。
10.合同价款的支付及结算方式：
10.1劳务进度款按月支付，进度款金额为上月完成劳务作业量所对应劳务费用的__________%。承包人每月7日前将上月实际完成劳务作业量和对应的劳务费用书面形式报送发包人，发包人收到书面资料7日内审核确认并书面答复承包人，逾期不答复的，视为同意承包人提交的劳务作业量和对应劳务费用。承包人自劳务作业完成并经发包人及监理单位验收之日起28日内将包括合同最终总价款金额的结算资料提交发包人，逾期不提交将视之前提交的资料为最终结算资料。发包人自收到承包人提交的结算资料之日起28日内审核确认并书面答复承包人。逾期不答复的，视为同意承包人提交的结算资料。
10.2合同价款的支付以___________的方式办理。发包人书面答复或视为同意劳务进度款（或合同最终总价款）之日起7日内支付合同价款。
10.3双方约定其他支付及结算方式：______________。
如承包人未如期支付工人工资、法定社会保险费用，造成工人的投诉、纠纷，发包人有权从未结算劳务款中代承包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金后，剩余的劳务款再向承包人支付。
12.违约责任：
12.1双方应严格按照合同履约。任何一方擅自解除合同，除向对方支付合同总价款__________%的违约金外，还应承担因违约而造成对方的经济损失。
12.3承包人因自身原因延期交工的，每逾期1日，应向发包人支付合同总价款0.05%的违约金。
13.合同争议：
双方在履约过程中产生争议，应协商解决或请求调解解决，协商或调解不成的，采用下列第_____种方式解决争议：
（1）向广州仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院起诉。
17.补充条款：
第四部分附件。
附件一：
法定代表人（负责人）证明书。
___________现任我单位_______________职务，为法定代表人（负责人）特此证明。
法定代表人（负责人）。
性别：_____________。
年龄：_____________。
身份证号：______________________。
注册号码：______________________。
企业类型：______________________。
单位（盖章）。
附件二：
授权委托证明书。
兹授权___________为我方委托代理人，其权限是：__________。
代理人。
性别：_____________。
年龄：_____________。
身份证号：______________________。
注册号码：______________________。
企业类型：______________________。
法定代表人（负责人）：__________________（签名）。
授权单位（盖章）。
绿化工程分包合同篇四
甲方：
乙方：
经双方协议甲方把安远三百山大道改造工程中的园林绿化工程以包工包料的方式交由乙方完成施工具体施工协商如下。
一、承包范围：本工程图纸和清单范围内的所有园林绿化工程，包养护、成活、包质量、包安全。
二、工程计价：
1.甲方园林绿化投标总价为叁佰柒拾伍万叁仟壹佰玖拾伍元整。(3753195元)。
2.乙方在叁佰柒拾伍万叁仟壹佰玖拾伍元整(3753195元)的基础上下浮33个点即3753195-3753195x33%=2514641元(贰佰伍拾壹万肆仟陆佰肆拾壹元)为乙方承包价。
3.此合同价为固定合同包干价，不含税，不做其他调整。
4.如有设计变更，增减项目同样按下浮20个点计取费用。
三、付款方式：按甲方跟业主所签合同的付款方式即完成总工程量的30%时支付该合格工程量的80%，竣工验收后支付合同总价的80%。审计结算后付至95%。一年后付清。
四、工期：从签订合同之日起三个月内完成。
五、安全文明施工：
1、乙方应注意安全施工，确保工人安全，注意保护邻近构造物的安全，特别注意保护电力电缆，光缆，自来水管等地上，地下构造物，避免不必要的损失。
2、乙方施工时应注意摆放好警示标牌，做好安全维护，乙方完工后应注意路面清洁，清扫余渣，余土。
六、本合同一式两份，双方共同执行，如有疑问双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
绿化工程分包合同篇五
地址：__________。
乙方：__________。
联系住址：__________。
为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。
第一条分包项目。
1.工程名称：______________________________________。
2.项目地点：______________________________________。
3.分包范围：______________________________________。
4.施工内容：______________________________________。
第二条分包方式。
分包方式为______________________________。
第三条分包工程造价。
分包工程总造价455000人民币元整(大写：__________肆拾伍万伍仟)，工程量及材料单价略。
第四条工程款支付办法。
本分包合同工程款的支付以总包合同(《装潢工程施工合同》，合同编号：__________syzs-20xx-0505)的支付方式和周期为准，甲方在收到发包人相应款项后，应在3天内将款项汇入乙方账户(开户行：_________________户名：______________________账号：______________________)。
2、单项工程结算完成并经房产公司确认后30天内支付至结算价的95%;。
3、结算价的5%作为工程保修金，保修期满一年后凭物业公司负责人签字盖章支付2%，保修期满两年后凭物业公司负责人签字盖章支付3%扣除相应违约金、维修金等费用后后付清(不计利息)。
第五条工期。
施工工期：__________从___年___月___日起至__年___月___日止。若因天气原因导致延误，工期应顺延。
第六条质量要求。
工程质量应达到国家法律规定的强制性验收质量标准和总包合同约定的质量标准。
第七条工程保修。
保修期为验收合格之日起____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方故意破坏引起的维修除外。
第八条违约责任。
1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。
2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。
3.施工期间，施工及生活用水、电的费用由乙方承担。
4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。
5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。
6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。
第九条保密。
一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条陈述和保证。
1.甲方向乙方陈述和保证如下：__________。
其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;。
本协议自签订之日_____起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下：__________。
其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;。
本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。
第十一条不可抗力。
1、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起__日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起__日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十三条法律适用与纠纷解决方式。
1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
将争议提交____仲裁委员会仲裁;。
依法向____人民法院提起诉讼。
第十四条附则。
1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
3.本协议-式___份，各方当事人各执___份，具有相同法律效力。
签订地点：__________。
签订时间：__________。
甲方名称：__________乙方名称：__________。
(盖章)(盖章)。
法定代表人：__________(签字)法定代表人：__________(签字)。
委托代理人：__________(签字)委托代理人：__________(签字)。
联系电话：__________联系电话：__________。
地址：__________地址：__________。
电话：__________电话：__________。
传真：__________传真：__________。
开户银行：__________开户银行：__________。
银行帐号：__________银行帐号：__________。
文档为doc格式。
绿化工程分包合同篇六
伴随着社会的高速发展,园林绿化工程随之增多,这就对园林绿化工程管理提提出了新的挑战。因此签订绿化工程分包。
合同。
时需要注意很多问题，以下是在本站小编为大家整理的绿化工程分包合同范文，感谢您的阅读。
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利、诚实信用的原则在本项工程建设中合作。就本次合作达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
4、承建方式：
5、工程期限：
二、工程造价：
1、工程以固定单价方式进行结算，其中：
2、结算方式(付款方式)。
本合同签定后，甲方在工程完工后两个月内支付清款项。
三、乙方职责：
1、严格按照工期完成工程，若有延期，按照。
2、工程质量达到甲方要求，若达不到要求，甲方有权要求返工重做。
;;：500元/天进行罚款。
四、甲方职责。
1、按合同约定向乙方支付工程款。
2、协调施工现场各方面的工序关系，以保证乙方施工作业面。
3、乙方进入施工现场前，把现场不利绿化施工的杂物清理干净，保障乙方如期施工。
4、应为乙方在施工中所需的用电、用水提供便利。
5、接乙方通知，及时进行验收。
五、合同异议：
1、甲、乙双方如在履行合同过程中发生争议，应尽量协商解决，协商不成的，可向有管辖权的机构起诉。
2、本合同未尽事宜，可另外协商补充。
六、备注:_________________本合同自双方签字、盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
总包方(甲方)：_______________________。
分包方(乙方)：_______________________。
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本分包合同。
第一条工程概况。
1.1、工程名称：工程地点：
1.2、承保范围：
1.3、承包方式：工程质量：
1.4、合同价款：
1.5、工期：
第二条甲方工作。
2.1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。
2.2、开工前3天应清楚施工现场障碍物，施工用电接到乙方指定地点。
2.3、甲方指派理验收、变更、登记手续和其他事宜。
第三条乙方工作。
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、指定施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或做法说明施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程预算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。
第四条关于工期的约定。
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或乙方原因造成的停电等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定。
5.1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《上海市园林工程质量检验评定标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担敷衍费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程价款及结算的约定。
6.1、双方商定本合同价款采用第(1)种：(1)、固定价格。(2)可调价格：按照国家有关工程几家规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2、本合同生效后，甲方按下表约定支付工程款：
第七条奖励和违约责任。
7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的______%支付滞纳金。
7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的______%罚款。
7.3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
7.4、未办理验收手续，甲方提前适用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
7.5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第八条争议或纠纷处理。
8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
8.2、当事人不愿意通过协调、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由杨浦仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第九条其他约定(可另行签订补充协议)。
9.1、附：预算报价书。
9.2、绿化养护期一年。
第十条附则。
10.1、本合同正本2份，双方各执1份。副本2份，甲方执1份，乙方执1份。
10.2、本合同自双方单位签章后生效，至工程竣工办理交工验收和结清账款后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
绿化工程分包合同篇七
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，以及建设工程施工合同示范文本的有关条款，经双方协商一致，签订本合同。
工程概况。
第一条工程基本情况。
工程内容：报价清单所列。
第二条工期。
自甲方通知施工之日起20日内。工程养护期：一年(_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止)。
第三条工程质量等级。
按照国家[城市绿化工程施工及验收规范]、[建筑安装工程施工及验收规范]该工程验收达到合格标准，绿化成活率达到95%以上，养护期满，交工验收时成活率达到100%。
第四条承包方式及合同价款。
承包方式：包工包料，一次性包死。合同总价为____元整。清单附后。
第五条付款方式：
进场支付该单项工程总额____%的工程款。标段工程全部结束后，壹周内扣除____%质保金外，甲方要向乙方支付全部工程款。养护一年期满后，十五天内，甲方须进行工程交工验收，验收结果达到合同规定的质理标准后，十五日内甲方向乙方付清工程质保金。
第六条合同的生效与终止。
合同签订后生效。甲方全部付款完毕，乙方养护期满合同终止。
合同签定时间____年____月____日。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
绿化工程分包合同篇八
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利、诚实信用的原则在本项工程建设中合作。就本次合作达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承建方式：
5、工程期限：
二、工程造价：
1、工程以固定单价方式进行结算，其中：
2、结算方式(付款方式)。
本合同签定后，甲方在工程完工后两个月内支付清款项。
三、乙方职责：
1、严格按照工期完成工程，若有延期，按照。
2、工程质量达到甲方要求，若达不到要求，甲方有权要求返工重做。
;;：500元/天进行罚款。
四、甲方职责。
1、按合同约定向乙方支付工程款。
2、协调施工现场各方面的工序关系，以保证乙方施工作业面。
3、乙方进入施工现场前，把现场不利绿化施工的杂物清理干净，保障乙方如期施工。
4、应为乙方在施工中所需的用电、用水提供便利。
5、接乙方通知，及时进行验收。
五、合同异议：
1、甲、乙双方如在履行合同过程中发生争议，应尽量协商解决，协商不成的，可向有管辖权的机构起诉。
2、本合同未尽事宜，可另外协商补充。
六、备注:_________________本合同自双方签字、盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
