一键复制
在学习过程中，总结是巩固知识的重要环节。创造力是推动社会进步的火花，我们应该培养并善于发挥自己的创造力。下面是一些成功人士的思维方式和行为习惯，希望能给大家一些启发。
借用资质委托书篇一
甲方：____(以下简称甲方）
乙方：____公司（以下简称乙方）
甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就______项目共同合作一事达成如下协议：
1.甲方以乙方的名义负责实施____________项目，乙方配合甲方投标，项目由甲方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。
2.在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由甲方自行负责，乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3.本项目中标，甲方向乙方提供合同金额的___%作为管理费。
4.税费按规定执行，乙方不需要提供工程材料发票。如建设方要求在项目所在地开具发票，乙方无条件配合开票，税费用由甲方承担；在整个项目实施过程中而引起的乙方招待费、人员出差差旅费等一切费用由甲方全部承担。5.在乙方许可的情况下，甲方可以对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、以备施工使用；甲乙双方方不得向外界透漏关于相关的公司机密和做有损双方公司利益的行为。
6.此合同签订后,施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
7.甲方因此项目需要使用乙方帐户转帐，乙方指定帐户给甲方，项目款到指定帐户三个工作日内支付给甲方。如建设方要求在项目所在地开银行帐户转账，乙方应无条件提供开户资料及印鉴。
8.未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
9.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
借用资质委托书篇二
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的；
2、工程逾期的；
3、工程质量不达标的；
4、拖欠农民工工资的；
5、工程管理混乱，有安全隐患的`；
十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。
甲方：xx公司
乙方：（签名）
年 月 日
借用资质委托书篇三
xx-xx公司：
鉴于：我 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
特承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。
承诺人： （签字、按手印）
年 月 日 承诺人身份证复印件：
资质使用承诺书
甲方：*****
乙方：
甲方系*****，先后继承并重新核定了原“******公司”的4项资质，具体为：****工程施工总承包一级、*****专业承包一级、****工程专业承包一级、********专业承包一级资质。
为充分利用好甲方*****、******两项专业承包一级资质，提高“两项资质”的利用效率，现乙方就使用甲方两项一级资质所做承诺如下：
一、乙方主体须为*****集团或集团公司内部子公司、分公司；
三、乙方向甲方借用资质前，乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金；该风险保证金用途为本承诺书第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15条违约赔偿的先行垫付，不足部分由乙方另行补足；如无上述违约情形，该保证金在承包承揽项目竣工验收后3年内返还，并不计利息。
四、乙方工程竣工后，其工程业绩由甲方继承；
五、乙方需维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。
六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活动；
证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件；
十四、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行负责，直至工程合同责任免除为止；
十五、如因乙方原因导致甲方诉累，本承诺书作为免责证据有效使用，诉讼期间的各种费用（包括不限于，律师费、起诉费、上诉费、公告费、交通费、执行费等）由乙方承担，甲方先行垫付的，乙方应于偿还。
十六、以上承诺，乙方仔细阅读后签字盖章生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
地址： 地址：
电话/传真： 电话/传真：
开户行、账号：
年 月 日 年 月 日
xx-x有限公司：
本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关，并作如下承诺：
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费） ；保证金 ；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后 个工作日内（扣除管理费）将此款转到 所指定的银行卡上。户名： 、开户行： 、账号： 。
四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。
特此承诺
承诺人：
身份证号码（复印件附后）：
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司：
鉴于：我自行与 （发包单位）联系承包施工 （工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
为明确相关事项，特作承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的`一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人（签字、按手印）：
担保人（签字、按手印）：
年 月 日
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：
1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为： ）。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。
7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方： 乙方：
第1 / 1页
借用资质委托书篇四
xxx有限公司：
本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关，并作如下承诺：
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费） ；保证金；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后个工作日内（扣除管理费）将此款转到所指定的银行卡上。户名：、开户行：、账号： 。
四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。
特此承诺
承诺人：
身份证号码（复印件附后）：
年 月 日
借用资质委托书篇五
甲方：
乙方：
协议内容：
本着互惠互利、认真负责的原则，更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展，经甲乙双方商定，就乙方借用资质一事达成如下协议：
1、甲乙双方独立核算，各自承担各自的责任；依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值，甲方提留工程总造价的3 %作为甲方的管理费，发包单位按进度拨付的工程款扣除3 %管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时，应向甲方交付一万元管理费预付款，以后在发包方拨款时按比例扣除，乙方应积极协调与发包单位的结算工作，甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作，其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时，乙方应交清协议商定的全部管理费用及国家规定的相关税金，否则，甲方有权拒绝盖章。
3、乙方在施工过程中，应严格按照与发包方签订的合同内容执行，确保施工管理、质量管理、安全管理措施到位，如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉，甲方有权单方终止合同，问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用，概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料，只对该工程有效，乙方无权另做他用。其它未尽事宜，双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料，以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份，自签字之日起生效，本协议至竣工自行失效。
甲方： 乙方：
（盖章） （盖章）
法人代表： 法人代表：
（盖章） （盖章）
委托代表： 委托代表：
（盖章） （盖章）
日期： 日期：
借用资质委托书篇六
xx-xx公司：
鉴于：我 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
特承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。
承诺人： （签字、按手印）
年 月 日 承诺人身份证复印件：
xx-x有限公司：
本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关，并作如下承诺：
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费） ；保证金 ；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后 个工作日内（扣除管理费）将此款转到 所指定的银行卡上。户名： 、开户行： 、账号： 。
四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。
特此承诺
承诺人：
身份证号码（复印件附后）：
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司：
鉴于：我自行与 （发包单位）联系承包施工 （工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
为明确相关事项，特作承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人（签字、按手印）：
担保人（签字、按手印）：
年 月 日
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：
1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为： ）。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。
7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方： 乙方：
第1 / 1页
甲方： 昆山诠智盛电子有限公司 (以下简称甲方）
乙方： 北京三明灯光环境艺术有限公司 （以下简称乙方）
甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 山西省行政村街道亮化工程（设备及安装） 项目共同合作一事达成如下协议：
1. 甲方计划以乙方的名义参与 山西省行政村街道亮化工程（设备及安装）项目竞标，若中标，项目由甲方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目合同的责任和义务。
2. 在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由甲方自行负责，乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3. 双方同意事项：
a) 由甲方在2015年6月26日前向乙方指定账户支付20,000.00元劳务费，如未能及时支付，则本协议自动失效。
b) 乙方不提供此项目的合同金额发票及此项目资金转账事宜。
4. 未经乙方许可的情况下，甲方不得私自对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用；甲方不得向外界透漏关于乙方相关的公司机密和做有损乙方公司利益的行为。
5. 其他未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
6. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方：昆山诠智盛电子有限公司 乙方：北京三明灯光环境艺术有限公司 代表签字： 代表签字：
日期： 日期：
第1 / 1页
借用资质委托书篇七
乙方：_________
协议内容：
本着互惠互利、认真负责的原则，更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展，经甲乙双方商定，就乙方借用资质一事达成如下协议：
1、甲乙双方独立核算，各自承担各自的责任；依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值，甲方提留工程总造价的3%作为甲方的管理费，发包单位按进度拨付的工程款扣除3%管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时，应向甲方交付一万元管理费预付款，以后在发包方拨款时按比例扣除，乙方应积极协调与发包单位的结算工作，甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作，其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时，乙方应交清协议商定的`全部管理费用及国家规定的相关税金，否则，甲方有权拒绝盖章。
如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉，甲方有权单方终止合同，问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用，概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料，只对该工程有效，乙方无权另做他用。其它未尽事宜，双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料，以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份，自签字之日起生效，本协议至竣工自行失效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法人代表（盖章）：_________法人代表（盖章）：_________
委托代表（盖章）：_________委托代表（盖章）：_________
日期：_________日期：_________
借用资质委托书篇八
甲方：
乙方：
现有甲方经营的 加油站目前正处在关键时期，经双方共同协商，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。
1.1双方在合作过程中建立起来的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方本次合作的目标和根本利益。
1.2本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
1.3充分发挥双方优势，优势互补，提高综合竞争力，共同铸造新的市场格局。
1.4本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件， 也是双方签订相关合同的基础。
2.1标的：经营权及所有权均为甲方的 加油站。
2.2标的现状：甲方承诺其拥有标的全部股权并对标的全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利，上述权利如存有瑕疵，甲方承担责任。
3.1甲乙双方组成一个新的战略合作体，以合作标的为平台，由甲方负责经营管理，并按约定方式进行利润分配。
3.2出资：
3.2.1甲方投资40万元，于 年 月 日投资到位。
3.2.2乙方投资40万元，于 年 月 日投资到位。
3.3利润分配：
3.3.1各方每月进行一次利润分配，分配方式为当月利润的60%，当月未分配利润的40%用于合作平台的运营。
3.3.2利润分配由乙丙丁三方按1：1的方式进行分配，甲方不参与利润分配，甲方每月按约收取合作标的约定租金作为回报。
4.1在投资资金投资到位后，各方不得因任何原因抽回出资。
4.2甲方在经营管理过程中，其他各方均有监督权。
4.3合作期间，加油站的亏损由乙丙丁三方按1：1的比例承担。
4.4如其中任何一方需要转让股份，须首先征求对方的意见，在同等条件下，相对方具有优先购买权，否则，转让无效。
5.1若因任何一方违反本协议第四条第1款之约定的，违约方无权参与利润分配，给守约方造成经济损失的，须承担损害赔偿责任。
5.2本协议任何一方不履行义务或履行义务不符合本协议约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违反约定的一方向对方赔偿损失的范围包括但不限于违约金、律师费、调查费、审计费、鉴定费、公证费、差旅费等。
6.1本协议在履行过程中发生的争议，由各方按照本协议合作原则协商解决，协商不成的，依法向合同履行地人民法院起诉。
6.2本协议正本及协议附件一式二份，双方各执一份，各份均具有同等法律效力。自双方签署盖章之日起生效。如双方未在同一时间签署的，则以最后签署盖章的时间为协议生效日期。
甲方： 签订时间：
乙方： 签订时间：
丙方： 签订时间：
丁方： 签订时间：
借用资质委托书篇九
甲方：乙方：
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：
1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为：）。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。
7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：年月日年月日
借用资质委托书篇十
乙方：________________
甲、乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议：风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目，项目由乙方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由乙方自行负责，甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标，乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票，乙方向甲方支付由此引起的全部费用，此费用在实际开具发票时一次性付清（税款合计为______元，发票金额的______%）。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下，乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后，乙方需向甲方提供合同原件一份；施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账，甲方指定账户给乙方，项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
借用资质委托书篇十一
甲方：(以下简称甲方）
代表人：身份证号码：
乙方：（以下简称乙方）
代表人：身份证号码：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的`原则协商就项目共同合作一事达成如下协议：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目，项目由乙方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由乙方自行负责，甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标，乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票，乙方向甲方支付由此引起的全部费用，此费用在实际开具发票时一次性付清（税款合计为______元，发票金额的______%）。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下，乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后，乙方需向甲方提供合同原件一份；施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账，甲方指定账户给乙方，项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方：代表签字：
________年____月____日
乙方：代表签字：
________年____月____日
文档为doc格式
借用资质委托书篇十二
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则，就合作开发、承揽中石化**x地区建设工程有关事宜，特签订本合作协议。
甲方是有承建中国石油化工集团公司工程建设资质的建筑企业，拥有专业承包资质，具有很好的品牌效应和较强的管理水平;乙方有有效的信息、广泛的社会资源和一定的施工管理能力;甲、乙双方发挥各自优势，进行强强联合、互利双赢。
乙方负责以甲方名义对中石化****地区建设工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽，以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任;甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。
1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵活的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背，同时乙方必须遵守甲方的各项规章制度。
2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任;甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。
乙方应向甲方上交本工程结算总造价?%的管理费(不含税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费)，税金(包括在本项目发生的企业所得税,暂按?%考虑)按实际发生额由甲方或业主代收代缴，政府要求交纳的各种基金和规费及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自行负担。上述管理费和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。
3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费、委派人员的工资、风险抵押金和甲方就合作工程与业主签订的施工合同所交纳的一切费用(包括对业主的履约保证金)及本项目相关分包合同的价款后拨付至由甲方指定银行为乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票?结算的方式，乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要，即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使用，否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与支付的规定，不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并保管合法的原始凭证，乙方的财务工作必须符合甲方财务管理制度，甲方定期对其进行财务检查和过程审计。如业主指定分包或政府要求或双方一致认为必须以甲方名义对外签订分包合同的情况，甲方可代签分包合同并代付其分包工程款，对此乙方不得有异议并事先向甲方作出承诺。如乙方未经甲方账户擅自以外部账户收款，则由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失并向甲方支付擅自收取款额?%的违约金。
4、项目中标后，乙方为方便其业务开展，乙方可以以自身的名义自行对外签订劳务分包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同，并独立承担经济、法律责任，同时应报甲方备案;也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以甲方名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务活动，如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同，此协议或合同自签订之日起为无效，甲方同时对乙方每起类似情形罚款?元，乙方承担由此引起的一切损失。业主招标文件规定或政府要求的必须以甲方名义签订对外分包(含劳务分包)的合同除外。
乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决，对合作工程因经济和其他纠纷(包括债权债务诉讼纠纷)产生的法律后果乙方负全部责任，同甲方无任何关联。乙方也不能由此要求甲方提供任何证据，如发生诉讼、仲裁案件，甲方将对乙方按每起处50000元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名称的.任何印章，甲方将对乙方处以100000元惩罚，如给甲方造成经济损失时，由乙方承担一切责任和不利后果。
5、为保证本协议的履行，乙方应按每个单项工程中标造价的?%向甲方交纳风险抵押金，且每个单项工程应交纳的风险抵押金不得少于?万元。此风险抵押金在工程竣工并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算或结算审计业主已签认、投标项目经理解除备案后，甲方一次性退还乙方。
投标保证金、银行信贷证明及履约担保(包括银行履约保函和开工预付款保函)由乙方承担，当业主要求采用银行保函形式时，乙方须向公司缴纳保函金额一定比例的现金保证金。履约保证金的退还按业主招标文件规定办理，乙方在甲方收到业主或银行退还的保证金后一个月内到甲方内部银行办理退还手续。
本工程的质量保修期以甲方与业主签订的主合同的约定为准，工程保修款为工程结算总价的?%。一般情况下，在工程保修期满、业主退款和甲方收到其工程结算总价?%的保修款后，甲方退还给乙方工程结算总价的?%保修款，留工程结算总价?%的保修款作为乙方向甲方交纳的工程内部质量维修基金，此内部维修基金保留一年，如果没有发生维修事宜，则该维修基金一年期满?天内全额退还给乙方。
6、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的要求时，甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目的顺利实施，由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。
甲方的权利义务：
1、根据承接合作工程项目的需要，在投标报价、施工组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。
2、确定管理原则，制定规章制度和规范，对乙方的合同、财务、市场营销、工程进度、技术、质量、安全和文明施工等方面进行监督、指导和管理。
3、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用，若发现乙方违法违规使用上述证件，或损害甲方利益时,甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。
4、负责与业主签订施工合同、业主指定分包项目的分包合同、指定供料的材料买卖合同及其他相关合同的审核和用印工作，并监督乙方按合同约定的条款进行履行。
5、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他队伍施工,乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。
6、甲方对乙方所承接工程进行项目评估后，如发现该工程报价低于成本价，可要求乙方采取措施挽回损失或终止该工程，由此造成的经济损失由乙方承担。
乙方权利义务：
1、负责组织对合作工程全过程的实质性投标，协调与业主以及政府相关管理部门的关系，为甲方提供有效的投标业务数据并负责投标报价。
2、承担投标全过程的各种费用(包括从前期联系项目开销、资质审查、考察现场、投标报价、工程中标、投标答疑、澄清与解释、中介费、咨询费、投标手续费、投标保证金、合同注册备案相关税费、各种履约担保等现金或保函费用、以及有关手续费、注册登记费、办证费用、资料费等)、保证工程实施的全部费用(包括实施工程项目全部人工费、材料费、机械设备费、间接费、各种管理费、税金、保险费、对外协调费、甲方对业主承诺形成的各种费用、招标文件及合同要求乙方应承担的各种费用和国家及地方政府规定应缴纳的各种税费等)和实施工程保修的各项费用。如工程不中标，乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担，不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各种保证金、担保(现金或保函)等费用损失均由乙方自行承担。
3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议，包括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工程合同。
4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任，并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺，服从甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设工程施工合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
5、项目现场管理必须符合当地政府及甲方现场管理规定，按甲方各项要求组织施工,确保所承建的工程项目在质量、安全、环境等方面均达到业主和合同及相关法律、法规要求。乙方遵守国家及合作工程所在地要求预防的各类传染病的规定，按规定实施、承担一切由此而造成的费用。乙方对因合作工程发生的质量、安全、环保等事故负全部责任;如需对第三方进行赔偿，则负全部赔偿责任。
6、严禁转包和整体分包或肢解分包，严禁非法用工。施工前必须有详细施工组织设计、安全预案，并报甲方审批备案。
7、负责组织工程竣工验收、编制竣工资料及竣工图，并承担费用，甲方给予必要协助。负责组织及编制、洽谈工程结算并承担费用，工程结算签字后及时将原件递送甲方备案。任何业主不予结算的费用不得向甲方提出索赔，由乙方自行负担。负责协助甲方对工程尾款的清欠收款工作。
8、乙方必须严格遵守各级政府、部门于建设工程劳务费、农民工工资支付的政策、法规，严格执行甲方及业主和当地政府部门关于劳务管理的相关规定，积极、妥善地处理相关劳务纠纷，严格杜绝此类劳务纠纷事件的发生。
9、乙方所承包项目如有此类劳务纠纷事件发生，无论何种原因，所产生的一切后果和经济损失，均由乙方承担。为平息此类事件，甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划款给事件中的劳务队伍，且不需任何结算依据，乙方必须无条件承担全部费用。
10、如因乙方承包项目发生的此类劳务纠纷事件造成甲方任何经济、社会信誉等损失，甲方拥有向乙方或乙方负责人追索经济赔偿或追究法律责任的权力。
11、未经甲方书面授权，乙方不得以甲方的名义从事任何商务活动。
1、当乙方和甲方就合作工程发生同时投标的矛盾时，应由协作各方共同协商解
决，或由甲方主管领导裁决。
2、双方发生争议时，可以协商解决。协商不成，选择由?人民法院管辖。
3、组成本协议的文件及优先解释顺序如下：
(1)本协议;(2)甲方与业主签订的施工合同。
4、本协议自双方签字盖章后生效,一式四份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。
5、本合作工程在中标后，甲、乙双方须签订项目承包施工协议书，对具体事项予以明确，并作为本合作协议书的有效组成部分。
6、本合作协议书自签订之日起生效，在工程已完成、并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算及审计业主已签认、工程结算价款收付已完毕、债权债务清楚并全部清偿完毕后自行失效。
本协议期满失效后，双方如需继续合作，应另行续签协议。
合同订立日期：20**年x月x日
甲方(章)乙方(章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
借用资质委托书篇十三
甲方：(以下简称甲方）乙方：公司（以下简称乙方）
甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议：
1.甲方以乙方的名义负责实施项目，乙方配合甲方投标，项目由甲方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。
2.在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由甲方自行负责，乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3.本项目中标，甲方向乙方提供合同金额的%作为管理费。
4.税费按规定执行，乙方不需要提供工程材料发票。如建设方要求在项目所在地开具发票，乙方无条件配合开票，税费用由甲方承担；在整个项目实施过程中而引起的乙方招待费、人员出差差旅费等一切费用由甲方全部承担。5.在乙方许可的情况下，甲方可以对乙方的`相关资质、合同等原件、影印件进行影印、以备施工使用；甲乙双方方不得向外界透漏关于相关的公司机密和做有损双方公司利益的行为。
6.此合同签订后,施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
7.甲方因此项目需要使用乙方帐户转帐，乙方指定帐户给甲方，项目款到指定帐户三个工作日内支付给甲方。如建设方要求在项目所在地开银行帐户转账，乙方应无条件提供开户资料及印鉴。
8.未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
9.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：公司(章)代表签字：代表签字：日期：日期：
借用资质委托书篇十四
甲方：(以下简称甲方）
代表人：
身份证号码：
乙方：（以下简称乙方）
代表人：
身份证号码：
甲、乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议：
1、乙方以甲方的名义负责实施项目，项目由乙方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由乙方自行负责，甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标，乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票，乙方向甲方支付由此引起的全部费用，此费用在实际开具发票时一次性付清（税款合计为______元，发票金额的______%）。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下，乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后，乙方需向甲方提供合同原件一份；施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账，甲方指定账户给乙方，项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方：
代表签字：
______年______月______日
乙方：
代表签字：
______年______月______日
借用资质委托书篇十五
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额___％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的`材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的；
2、工程逾期的；
3、工程质量不达标的；
4、拖欠农民工工资的；
5、工程管理混乱，有安全隐患的；
十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金____元。
十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。
甲方：____公司
乙方：_________(签名)
年月日
借用资质委托书篇十六
20xx年年7月份，甲方与中铁七局签订供应石子和大沙的合同。根据甲方提供的供货协议，甲方与乙方合作，由乙方提供资金同甲方一起合作，共同参与同中铁七局的供货。丙方作为中间人，接受甲、乙双方委托，负责就该工程项目，引荐甲方和乙方直接洽谈，向甲、乙双、方提供关于该项目的重要信息，并最终促成甲乙双方签订该合同。乙方对甲方和中铁七局的供货协议进行了详细的调查和了解，认为甲方提供的情况真实可靠，且经过甲乙双方认真仔细核算，正常情况下有不错的收益，在以上前提下，乙方愿意同甲方合作经营中铁七局的供货合同，并愿意提供购买石子和大沙的资金和承担由此带来的风险。经甲乙丙三方友好协商，本着公平公正的原则，甲乙丙三方就向中铁七局供应石料一事达成一致意见，协议如下：
甲乙丙三方签订的向中铁七局供应石子和大沙的合作协议。
1甲方负责协调中铁七局相关部门的关系，负责货款催收和结算，为乙方提供所需要的一切便利条件。
2甲方负责成立专用财务结算账户。该账户用于中铁七局的资金结算，不能挪作他用，账户由甲乙双方各派一人管理货款的支付，每笔资金的操作需甲乙双方同意。
3乙方作为资金投入方，负责合作过程中的全部资金，负责垫付供料成本和税款及其他与项目相关之费用，纳入投资成本，在工程款支付后优先偿还该部分款项。
4乙方全程参与供货协议的运作和经营，和甲方协商决策。
5合作过程中，甲乙双方都必须严格遵守国家相关的法律，法规，按照相关财务制度和规定，以及有关税收政策进行运营和管理，如一方违反须承担由此带来的一切法律责任和经济损失。
1工程款优先用于偿付投资成本，在保证资金成本安全的前提下，无论盈利情况如何，甲方按照12元每吨的利润作为投资方的投资回报支付给乙方（这个价格是固定的，不受原料石子价格等因素的影响，其中包括投资利息，风险因素，人员管理成本等）。具体供货量以与中铁公司结算为准。
2乙方按照3元每吨的利润作为居间费用支付给丙方。具体供货量以与中铁公司结算为准。
3结算方式：甲乙丙前三方每月5日前结算上月工程量，并按照工程量支付乙方投资报酬。乙方在收到款项后次日向丙方支付上月居间费用。
1如因不可抗力造成合作协议无法执行，甲乙双方均不承担违约责任。
2如因甲方自身原因（如经济纠纷等）造成专用账户查封导致乙方资金损失，甲方承担由此带来的一切法律责任和经济损失。
3合作过程中，如因乙方运作和管理不善造成的经济损失和法律责任由乙方承担，如给甲方造成损失，甲方有权向乙方追偿。
有下列情形，可解除合同：
1不可抗力致使合同无法履行；
2因一方违约致使合同无法履行；
3甲乙丙三方协商一致。
本协议发生争议后，可协商解决，协商不成，可在签约地人民法院提起诉讼。
本协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效应。
本协议共3页，甲乙丙三方签字盖章后生效。本协议一式陆份，甲乙丙三方各持两份，具有同等法律效力。
甲方【盖章】
乙方【盖章】
丙方【盖章】
法定代表人签字
法定代表人签字
身份证号
身份证号
身份证号
签订地点：
借用资质委托书篇十七
甲方：
乙方：
为促进双方的合作，经双方协商，特签订以下协议。
一、甲方同意出资购置单车价值约26万元人民币汽车二辆，并借用给乙方无偿使用。拟购置车辆的的品牌、型号和款式由乙方指定。
二、本协议项下车辆的所有权归甲方所有，与该车有关的全部机动车登记手续均办理在甲方名下，但有关车辆登记、税费缴纳、保险等手续费用由乙方承担；双方在办理完毕购车及登记手续后，应将车辆的牌号、发动机号、车辆识别代号等记载于本协议附件《车辆基本情况表》中。
三、借用期限为长期，但经双方协商一致，可随时终止本协议，并将车辆返还甲方。
四、双方确认，乙方对本协议项下的车辆仅具有使用权，不得将借用车辆转让、赠与、再行出借、改装或设置抵押担保等其他权利负担。
五、如由于乙方原因致使本协议项下车辆被有关机关或第三人采取查封、扣押等措施的，乙方应负责解除对该车辆的限制措施。由此导致车辆被强制转让或强行处置的'，乙方应赔偿甲方的全部损失。
六、本协议项下车辆车辆使用过程中，乙方应依法按时办理车辆的全部保险（保险因包括强制险和车损险、三责险、盗抢险、车上人员责任险等商业保险全险）手续，定期对车辆进行维护和修理，以保证车辆符合正常的使用要求。在登记和使用过程中发生的一切费用（包括但不限于初始登记和年检费用、车辆购置附加税和车船使用税、机动车强制保险和一般商业保险费用、燃油费、修理维护费用等），全部由乙方承担。甲方协助乙方办理与前述有关的手续，并同意为乙方出具办理前述手续所需的有关证明或资料。
七、乙方应保证配备合格的驾驶人员驾驶车辆，并应按照法律规定安全驾驶。在车辆使用过程中出现的任何交通违章行为及事故所产生的处罚、财产损失和人身伤害赔偿，全部由乙方负责并承担。如因交通违章或事故导致任何第三方向甲方追究法律责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方应保证甲方免责或向甲方承担赔偿责任。
八、本协议项下车辆如出现交通事故、被盗、意外毁损以及其他问题的，由乙方负责处理；如因交通事故或其他保险事故的发生需要向相关保险公司办理保险理赔事宜并需甲方协助的，甲方应协助乙方办理，并出具相关证明或资料。
九、本协议甲乙双方应自觉履行，出现争议双方可协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议一式二份，自双方签字或盖章后生效，双方各执一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
