优秀中止施工申请书（模板18篇）

我们要保持积极的心态去面对生活中的挑战和困难。总结要注意结构的合理性，采用适当的段落划分和标题设置，使文章的结构清晰可读。在范文中，可以看到总结时对自己的优点和不足进行了客观评价，有助于自我提高。

中止施工申请书篇一

编号：

中止施工安全监督申请书

（监督机构）：

我单位组织建设的 项目，现已施工到（工程形象），该项目因 原因，拟于 年 月 日至 年 月 日中止施工。我单位已经做好现场相关防护，现提出中止施工安全监督申请，并附《中止施工期间安全保障措施方案》相关资料。中止施工期间，我单位保证会同施工、监理单位严格落实各项安全保障措施，确保工程现场不发生生产安全事故。

建设单位项目负责人（签字）：（建设单位公章）联系电话： 年 月 日

总监理工程师（签字）：（监理单位公章）年 月 日

施工单位项目负责人（签字）：（施工单位公章）

年 月 日

注：

1、此表一式四份，建设、施工、监理、监督机构各一份。

2、提交此表时，需后附施工单位、监理单位验收合格后盖章确认的《中止施工期间安全保障措施》书面材料。

中止施工申请书篇二

（监督机构）：

我单位投资建设的（工程名称）因

情况，计划自

年

月

日起中止施工，特此申请中止施工安全监督。

计划中止时间：

****年**月**日至

****年**月**日。中止施工的原因（可附件说明）：。

目前，工程形象进度描述：。

安全保障措施（可附件说明）：。

建 设 单 位：（公章）

项目负责人：（签字）

****年**月**日

中止施工申请书篇三

申请事项：请求裁定中止对本案的审理。

事实与理由：申请人与被申请人建平县富山街道涝泥塘子东组林地承包合同纠纷一案，目前正在诉讼过程中，为彻底查清本案的事实，正确认定当事人的责任，合法公正地审理本案，申请人已经通过建平县信访局向建平县土地局提出检举控告，请求土地行政管理部门，依职权查明向申请人承包地内堆放尾矿砂和毛石的行为人，受益人，依法确定责任人。现土地行政部门已经立案受理，正在调查、处理中。

为此，申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第五项规定，本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，应该中止对富山街道涝泥塘子东组诉孙绪生关于林地承包权的诉讼。

综上，申请人向贵院提出中止审理的申请，请依法裁定。此致

建平县人民法院

申请人：

2013年 11月 14日

中止施工申请书篇四

申请人xxx，男，汉族，19xx年x月xx日出生，现住xx市xx新区xxx号。

申请事项：

请求贵院依法裁定中止对本案的审理

事实与理由：

原告x花诉被告x一同居关系析产、子女抚养纠纷一案。该案受理后，在审理过程中x一向法庭提交了结婚证和补发的结婚证。以及民政局出具的情况说明。原告均有异议。

本案的.审理过程及结果，涉及双方当事人是否存在婚姻关系，结婚证是否合法等本案的重大问题，对本案事实的查清具有决定性的作用，对结婚证及情况说明的合法予否应通过行政诉讼予以解决。本案应以行政案件审理结果为依据，因此本案确须待行政案件结案后才能审理。

为维护申请人的合法权益，查清本案的事实，正确认定当事人的关系，合法公正地审理本案，申请人特依据《民事诉讼法》第136条和《婚姻法》第8条等之规定，向贵院提出中止审理申请，请依法裁定。

此致

郑州人民法院

申请人：xx

xx年xx月xx日

中止施工申请书篇五

榆林市建设工程质量安全监督中心站：

我单位建设的 工程，已施工至(在施部位)，因（原因）将于 年 月 日起停止施工，现申请中止对该工程项目的施工质量安全监督，在此期间我单位负责落实参建单位做好施工现场质量安全保障措施。

特此申请

附：《中止施工期间质量安全保障措施》

申请人：（签章）

****年**月**日

注：依据陕建监总发〔2015〕43号文件第十八条 工程项目因故中止施工的，建设单位应当向监督机构申请办理中止施工质量安全监督手续，并提交中止施工的时间、原因、在施部位及质量安全保障措施等资料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，应当在5个工作日内向建设单位发放《中止施工质量安全监督告知书》。监督机构对工程项目中止施工期间不实施施工质量安全监督。

*本申请书一式两份，监督机构、建设单位各一份。

中止施工申请书篇六

1申请人(上诉人):

法定代表人：

住所地：

请求事项

申请人咸阳某有限公司因与王某房屋买卖合同纠纷上诉一案，依法申请中止诉讼。

事实与理由

本案的法律事实必须以尚未审结的另案(即咸阳市渭城区人民法院正在审理的咸阳某有限公司诉王某房屋买卖合同纠纷一案)的审理结果为依据, 应依法中止诉讼。

咸阳市渭城区人民法院正在审理的咸阳某有限公司诉王某房屋买卖合同纠纷一案中，申请人咸阳某有限公司已于2010年9月6日公证送达解除了2008年4月 23日双方签订的《房地产买卖合同》，并诉至渭城区人民发院，要求确认解除合同的行为合法有效，现该案正在审理之中。现贵院受理的咸阳某有限公司与某房屋买卖合同纠纷上诉一案，必须以该案的审理结果为依据，而该另一案尚未审结。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条规定：“有下列情形之一的，中止诉讼：(五)本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结,恳请贵院依照民诉法之规定中止本案诉讼。

此致

咸阳市中级人民法院

申请人：

申请日期：

2申请人：

委托代理人：

申请事项：请求贵院依法裁定王某某诉申请人一案中止审理。

事实与理由

一、王某某诉申请人一案在开庭审理过程中申请人向法庭提交了结婚证，王某某随后以民政局为被告、申请人为第三人提起了行政诉讼，根据《民事诉讼法》第一百三十六条的规定应裁定中止审理直至行政案件结束后恢复审理。

二、王某某诉申请人一案在开庭审理过程中申请人向法庭提交了太国用(2005)第00376号国有土地使用证复印件，但王某某对该证据复印件的真实性提出质疑，并拒绝质证，现申请人及代理人均因“纪委办案、无法核实”而无法获取该土地使用证的档案材料，王某某拥有并拒不提供该土地使用证的原件，申请人及代理人均认为从保护王某某与申请人合法权益的基础上，审理与判决做到不枉不纵、节约司法资源、判决结果于法有据及达到案结事了的终极司法目标，贵院在对上述证据无法核实前应依据《民事诉讼法》第一百三十六条的规定裁定本案中止审理，直至可以核实并核实完毕后恢复审理。

申请人：

委托代理人：

申请日期：

3申请人：

住所：厦门市

法定代表人：

申请事项

请求贵院中止审理申请人与原告 等(2012)厦民初字第 号纠纷案。

事实和理由

申请人是否承担本案中的还款义务，前提之一便是《借款合同》上加盖的印章是否为申请人的真实意思表示。

上述印章是否系b私自刻制、是否为申请人所实际使用，《借款合同》是否系b冒用申请人名义签署，《借款合同》是否为申请人的真实意思表示，已在泉州***法院 号案件审理之中。

既然上述案件尚在审理之中，则本案就应当中止审理。

此致

厦门市中级人民法院

申请人：

日期：

中止施工申请书篇七

本站后面为你推荐更多中止审理申请书！

被申请人：解---、男、---岁、住----

被申请人：中国平安财产保险股份有限公司 驻：------

申请请求

依法对申请人与被申请人交通事故人身损害赔偿一案中止审理；

事实和理由

申请人与被申请人交通事故人身损害赔偿一案，因申请人已经申请了司法鉴定，其赔偿数额需鉴定以后确定，因此，特申请对该案中止审理，请准予。

此致

------人民法院

申请人：---

20xx年**月**日

中止施工申请书篇八

（监督机构）：

我单位投资建设的（工程名称）因 情况，计划自 年 月 日起中止施工，特此申请中止施工安全监督。

计划中止时间： 年 月 日至 年 月 日。

中止施工的原因（可附件说明）：。

目前，在施部位形象进度描述：。

安全保障措施（可附件说明）：。

建设单位：（公章）

负责人：（签字）

年 月 日

中止施工申请书篇九

建设工程安全监督站：

由（公司）承建、（公司）监理的项目(安全报监备案编号:)，现因原因暂时停止施工。根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》等规定，特申请中止施工安全监督。

附件：由建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

建设单位：

年 月 日

中止施工申请书篇十

申请人：铅山县港东**煤矿，住所地：铅山县港东**村，法定代表人：程**，煤矿投资人。

被申请人：严**，男，19**年**月**日生，身份证号码3623241********1517。联系电话156****5631。

申请事项：申请贵委中止审理申请人与被申请人之间的铅劳人仲[20xx]第**号和铅劳人仲[20xx]第**号劳动人事争议案件。

事实与理由：

被申请人严**已经于20xx年**月**日向贵委申请劳动仲裁，要求申请人向其支付一定数额的赔偿。贵委于20xx年**月**日向申请人送达了答辩通知书、举证通知书、开庭通知书等材料，并定于20xx年**月**开庭审理此两案。申请人已于20xx年**月**日就饶人社伤字[20xx1**0号工伤认定决定书向上饶市人民政府提起了行政复议，认为申请人与被申请人之间不存在劳动关系，要求撤销该工伤认定决定书。现上饶市人民政府已经依法受理，但还未作出复议决定，被申请人与申请人之间是否存在劳动关系、是否为工伤还没有最终结论。现特向贵委申请中止审理该两案件，待行政复议或行政诉讼作出终局裁决时，再恢复审理此两案。恳望贵委依法准许！

此致

铅山县劳动人事争议仲裁委员会

申请人：铅山县港东**煤矿

20xx年**月**日

中止施工申请书篇十一

法定代表人：xxx，公司经理

申请事项：

申请人西安市甲公司与西安市乙公司拆迁安置合同纠纷一案，依法申请中止诉讼。

事实与理由：

原告西安市乙公司诉西安市甲公司拆迁安置合同纠纷一案所涉________年____月____日签订的《拆迁安置协议》和《拆迁安置补充协议》，由于在合同签订主体、拆迁房产权属、被拆迁人资质等方面存在争议。西安市丙公司已向贵院另案起诉，请求确认________年____月____日签订的《拆迁安置协议》和《拆迁安置补充协议》无效，而贵院已立案受理。

由于本案西安市乙公司与西安市甲公司拆迁安置合同纠纷一案的审理结果，必须以另案某某诉某某确认合同无效一案的审理结果为依据，而另案已立案受理尚未审结。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条规定：“有下列情形之一的，中止诉讼：……（五）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”。本案与该相关另一案，案由缘于同一合同，本案必须以另一案的审理结果为依据。为维护申请人合法权益，申请人特依法向贵院提出中止审理申请，请依法裁定。

此致西安市xx区人民法院

申请日期：

中止施工申请书篇十二

申请人：兰x法，男，1961年3月8日出生，畲族，龙海市人，住龙海市xxx11栋401室。

被申请人：兰x勇，男，1970年11月16日出生，畲族，龙海市人，住龙海市xxx99号。

请求事项：

请求龙海市人民法院裁定中止龙海市人民法院”(200x)龙民初字第xxx号“民事判决的执行。

事实及理由：

1、申请人经营该100亩土地合法有效。因为龙海市人民法院”(200x)龙民初字第xxx号“民事判决书明确认定申请人于20xx年9月24日受兰x辉委托经营其向龙海市xxx村民委员会承包的100亩土地，约定期限是20xx年。即，申请人承包经营该土地的截至日期是20xx年9月24日。

2、兰x辉申请将其承包的100亩退还村委会的申请报告无法认定其真实性。因为兰x辉在本案的审理过程中自始至终没有到庭作证该申请报告系其所呈请，所以该申请报告的真实性无法考证。因此，在申请人合法有效的经营期限内，xxx村委会将该100亩土地重新发包给兰x勇的合同无效。

3、本案执行后，申请人为经营管理该100亩土地而投资的损失难以索赔。龙海市人民法院”(200x)龙民初字第xxx号"民事判决书认定申请人为经营管理确有投资，而申请人在案后多次向xxx村委会索赔，均以被告知没有资金理赔而告终。因此，如果贵院强制执行让申请人退还该土地，申请人的合法权益将难以得到保障。

4、申请人并非无礼阻止贵院强制执行。申请人为经营管理该100亩土地而投资32万多元，而其中的70亩土地已经由被申请人经营管理多年，而xxx村委会至今未赔偿申请人为该70亩土地的投资损失。现申请人也只是提出以下请求：或者由xxx村委会赔偿申请人为该100亩土地投资328004元的损失，申请人退还剩余的.30亩土地，或者申请人继续经营该30亩土地，而申请人为70亩土地的投资损失抵消申请人继续经营该30亩土地所需支付给xxx村委会的费用。

因此，请求龙海市人民法院立即裁定中止原判决的执行。

此致

龙海市人民法院

申请人：

中止施工申请书篇十三

申请人：

西安市x公司

法定代表人：

xxx，公司经理

申请事项：

申请人西安市甲公司与西安市乙公司拆迁安置合同纠纷一案，依法申请中止诉讼。

事实与理由：

原告西安市乙公司诉西安市甲公司拆迁安置合同纠纷一案所涉1996年5月14日签订的《拆迁安置协议》和《拆迁安置补充协议》，由于在合同签订主体、拆迁房产权属、被拆迁人资质等方面存在争议。西安市丙公司已向贵院另案起诉，请求确认1996年5月14日签订的《拆迁安置协议》和《拆迁安置补充协议》无效，而贵院已立案受理。

由于本案西安市乙公司与西安市甲公司拆迁安置合同纠纷一案的审理结果，必须以另案某某诉某某确认合同无效一案的审理结果为依据，而另案已立案受理尚未审结。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条规定：“有下列情形之一的，中止诉讼：……（五）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”。本案与该相关另一案，案由缘于同一合同，本案必须以另一案的审理结果为依据。为维护申请人合法权益，申请人特依法向贵院提出中止审理申请，请依法裁定。

此致西安市xxx区人民法院

申请人：西安市x公司

申请日期：

中止施工申请书篇十四

申请人：

被申请人：

请求事项：

事实与理由：

申请人与被申请人之间租赁合同纠纷一案，现已一审终审，本案现已进入执行阶段。

鉴于申请人目前生活困难，经济紧张，4位老人体弱多病，需申请人赡养，还有未成年儿女也需申请人抚养，申请人本人也没有工作，更无经济来源，每个月只能靠借贷过日。所以申请人目前根本无法执行(20xx)深宝法民二初字第1078号“民事判决现情势紧急，如果不中止执行，势必会造成申请人生活困难，严重影响申请人家庭生活的和谐。在此情况下，特此建议贵院执行局出于以人为本的原则，慎重处理，严格按照民事诉讼法《民事诉讼法》第234条第一款规定和最高人民法院在1998年7月8日制定的《关于人民法院执行工作若干问题的规定试行》第102条规定，被执行人确无财产可供执行的'，裁定中止执行，因此，请求xx市xx区人民法院立即裁定中止原判决的执行。

此致

xx市xx区人民法院

申请人：

20xx年十二月5日

中止施工申请书篇十五

尊敬的领导：

xx的公章由于使用率高的原因致使公章损坏无法使用，给单位的正常工作带来了一定的影响，为了能够尽快地开展工作，特向学院申请重新刻制公章一枚，（单位名称：xxx教务处）望给予批准为盼。

特此报告

xxx学院教务

20xx年10月18日

教务处处长意见：

学院分管院长意见：

中止施工申请书篇十六

请求确认申请人与被申请人之间存在事实劳动关系;

模板

自入职以来，截止申请人受伤之日，被申请人未与申请人签订书面的劳动合同，根据《关于确立劳动关系有关事项的.通知》劳社部发〔20xx年〕12号规定，双方之间形成事实劳动关系现申请人为维护自身的合法权益，根据相关法律法规之规定，特向贵委提出仲裁申请，望依法裁决!

此致

区劳动争议仲裁委员会

申请人：_________________

日期：_________________

中止施工申请书篇十七

身份证号码：________________

地址：________________

身份证号码：________________

地址：________________

请求法院中止对________省________市________区________号房产（财产）的执行。

贵院在执行（________）粤________恢________号民事裁定书的过程中，查封并拟拍卖________省________市________区________号房产（财产），因该财产属于异议人所有，继续执行该财产可能会侵害异议人的合法权益。

________________________。

________________________。

为维护异议申请人的合法权益，现根据法律相关规定提出书面异议，请求贵院中止对该财产的执行。

此致

________省________市________区人民法院

申请人：________________

________年________月________日

中止施工申请书篇十八

被申请人：_____________

请求中止_____________为_____________申请关于劳动关系的_____申请。

你单位受理的张_________儿子_____________与我公司劳动关系争议的`_____申请，在_____期间，被申请人对申请人方提供称具有劳动关系的关键证据“证明”有异议，认为该“证明”是无效证明;也不能作为证据。

而该证据是认定张_________与我公司是否具有劳动关系的主要证据，现我公司已经对该份“证明”的效力向川汇区人民法院提出了民事诉讼，法院也已经受理;该民事诉讼直接会影响到_____结果。

特根据法律规定向贵会提出中止_____审理的申请，望批准。

此致

_____委员会

申请人：________

______年____月____日