精选建设工程法规及相关知识心得体会（模板14篇）

心得体会是对自身在某一方面的经验和领悟的总结，是对自我认知的一种体现。注意结构和层次，使总结更具条理性和逻辑性。- 掌握一些写心得体会的技巧和方法，可以使我们的文章更有说服力。

建设工程法规及相关知识心得体会篇一

1.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起（）内，完成验收。

a．60日b．15日

c．30日d．45日

2.建设项目试生产期间，（）应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

a．施工单位b．设计单位

c．监理单位d．建设单位

3.建设项目的环境保护设施经验收合格，该项目方可正式投入生产或者使用。项目运行中如产生与经批准的环境影响评价文件不相符的情况，应当（）。

a．停产整顿b．分析原因上报主管部门

c．进行评价并采取改进措施d．吊销营业执照

4.环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制。该机构（）。

a．由环境保护行政主管部门指定b．由项目的有关审批部门指定

c．由建设行政主管部门指定d．由建设单位依法确定

5.我国《环境影响评价法》规定，对可能造成重大环境影响的项目，要进行（）。

a．专题评价b．专项评价

c．全面评价d．监测评价

6.对于规划、建设后可能造成重大环境影响的项目，建设单位应当编制（）。

a．环境影响报告书b．环境影响报告表

c．环境影响登记表d．环境影响监测表

7.需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

a．1个月b．2个月

c．3个月d．6个月

8.按照“三同时”制度的规定，落实防治环境污染和生态破坏的措施及经费概算的工作，应当在（）完成。

a．初步设计阶段b．项目审批过程

c．项目招标阶段d．项目施工阶段

9.所谓“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护措施，又须与主体工程（）。

a．同时立项、同时审批、同时验收

b．同时设计、同时施工、同时投产使用

c．同时开工、同时施工、同时投产

d．同时发包、同时施工、同时竣工

10.建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批，审批部门应当自收到环境影响报告书之日起（）内作出审批决定并书面通知建设单位。

a．60日b．45日

c．30日d．15日

11.环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行（），提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

a．分类、检测和评估b．分析、预测和评审

c．分析、预测和评估d．分析、监测和估价

12.作为建设项目的建设单位应当按照（）的规定，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

a．可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价

c．对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表

e．可能造成较大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行专项评价

13.建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门批准的，该项目的（）。

a．审批部门不得批准其建设b．勘察设计单位不得勘察设计

c．建设单位不得开工建设d．施工单位不得开工建设

e．验收单位不得进行验收

14.环境保护行政主管部门应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查，发现下列选项中的（）时，应当追究法律责任。

a．因工期施延、环境变化而产生的环境问题

b．因不可抗力造成的一定环境污染

c．因设备故障造成一定的环境问题

15.分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）。

a．分期建设b．分期验收

c．分期规划d．分期投产使用

e．集中验收

16.下列选项中，属于建设项目环境影响报告书内容的是（）。

a．环境影响报告表b．建设项目周围环境的状况

c．对建设项目实施环境监测的建议d．建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估

e．建设项目环境保护措施及技术、经济论证建设项目的环境影响报告书包括内容除答案外，还包括：建设项目概况、建设项目对环境影响的经济损益分析、对建设项目实施监测的建议、环境影响评价的结论。

17.为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，不得与负责审批建设项目环境影响评价文件的（）存在任何利益关系。

a．环境保护行政主管部门b．建设单位

c．鉴定单位d．其他有关审批部门

e．施工单位

建设工程法规及相关知识心得体会篇二

1.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由（）依法组建。

a．县级以上人民政府b．市级以上人民政府

c．招标人d．建设行政主管部门

2.根据《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（？？？）。

a．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

b．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

c．开标由招标人主持，邀请中标人参加

d．开标过程应当记录，并存档备查

3.关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（）。

a．评标委员会成员应当客观、公正地履行职务

b．评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处

c．评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况

d．评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

4.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

a．3人b．5人

c．7人d．9人

5.根据《招标投标法》的有关规定，（）应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

a．招标人

b．评标委员会

c．工程所在地建设行政主管部门

d．工程所在地县级以上人民政府

6.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（）。

a．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

b．开标地点由招标人在开标前通知

c．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加

d．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

7.根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

a．10日b．15日

c．30日d．3个月

8.根据《招标投标法》的有关规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担（）。

a．民事责任b．经济责任

c．刑事责任d．行政责任

9.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当（）。

a．向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人

b．向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人

c．向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人

d．向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人

10.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（？？？）。

a．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

b．开标由招标人主持，邀请中标人参加

c．在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读

d．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加

e．开标过程应当记录，并存档备查

11.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的有（）。

a．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

b．开标由招标人主持，邀请中标人参加

c．在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读

d．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

e．开标过程应当记录，并存档备

12.下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（）。

a．评标由招标人依法组建的评标委员会负责

d．与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

e．评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

13.下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（）。

a．招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行

b．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人

c．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

d．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

e．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

建设工程法规及相关知识心得体会篇三

3011z301010掌握建造师的执业要求

管理。

a．备案b．审核c．注册d．批准

2.取得建造师执业资格，未经（）的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。

a．备案b．审核c．注册d．批准

3.我国建造师执业划分为14个专业，下列（）不属于这14个专业。

a．通信与广电工程b．机械工程c．机电安装工程d．装饰装修工程

4.国家鼓励和提倡注册建造师（），从事国家规定的其他业务。

a．一师多岗b．多师多岗c．一师一岗d．多师一岗

5.一级建造师应具备的执业技术能力包括（）。

d．接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

e．有一定的外语水平

6.二级建造师应具备的执业技术能力包括（）。

a．了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定

b．具有一定的施工管理专业知识

d．接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

e．有一定的外语水平

7.建造师的执业范围包括（）。

a．担任建设工程项目施工的项目经理b．从事其他施工活动的管理工作

c．国务院各部委规定的其他业务d．法律、行政法规规定的其他业务

e．国务院建设行政主管部门规定的其他业务

8.建造师在工作中，必须严格遵守（），恪守职业道德。

a．法律b．法规c．规章d．规范性文件e．行业管理的各项规定

建设工程法规及相关知识心得体会篇四

1.根据《消防法》，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。对已经设置且确有困难不能立即加以解决的，应当采取必要的消防安全措施，经（）批准后，可以在限期内继续使用。

a．武警消防机构b．公安消防机构

c．县级以上人民政府d．建设行政主管部门

2.根据《消防法》，对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附（）标签。

a．爆炸品b．警示

c．危险品d．易燃易爆品

3.根据《消防法》，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。

a．施工单位b．设计单位

c．监理单位d．建设单位

4.根据《消防法》，按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经（）进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

a．公安消防机构b．武警消防机构

c．县级以上人民政府d．建设行政主管部门

5.根据《消防法》，建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合（）。

a．国家标准或者行业标准b．国家标准或者地区标准

c．地区标准d．地区标准或者行业标准

6.根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（）属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

a．针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育

b．组织防火检查，及时消除火灾隐患

c．保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志

d．不在有仓库的建筑物内设置员工集体宿舍

e．不在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍

7.根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（）属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

a．制定消防安全制度

b．制定消防安全操作规程

c．对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签

d．不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火

e．实行防火安全责任制

建设工程法规及相关知识心得体会篇五

1.涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（ ）。

a.水土保持方案

b.水土安全规划

c.水利用方案

d.水土利用标准

1.a【解析】涉及水土保持的建设项目，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案。

2.在工程建设领域，节约能源主要包括建筑节能和（  ）两个方面。

a、作业节能

b、工地节能

c、照明节能

d、施工节能

3.文物保护单位的标志说明应当包括的内容不包括（  ）

a、名称

b、公布机关

c、等级

d、立标日期

4.下列关于安全生产许可证的管理的说法，错误的是（  ）

a、企业在取得安全生产许可证之前，不得从事建筑施工活动

b、建设主管部门可以在施工单位获得安全生产许可证之前向其颁发施工许可证

c、企业不得转让、冒用安全生产许可证

d、企业不得使用伪造的安全生产许可证

5.《建设工程安全生产管理条例》中所指的需要进行安全培训的特种作业人员不包括（  ）

a、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工

b、爆破作业人员、起重信号工

c、深坑作业人员、水下作业工

d、登高架设作业人员

6.某建筑施工过程中，由于建筑规划设计层高发生变化，施工单位不得已对脚手架安全专项方案进行重新修改，则修改后得专项方案应（   ）

a、重新审核

b、经施工单位技术负责人签字后实施

c、直接指导施工

d、经项目总监理工程师签字后实施

6.a【解析】施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当按规定重新审核。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案，施工单位应当重新组织专家进行论证。

7.关于应急救援，下列说法不正确的是（  ）

a、县级以上地方各级人民政府应当建立应急救援组织

b、规模较大的建筑施工单位应当建立应急救援组织

c、建筑施工单位应该配备应急救援器材

d、乡级以上地方各级人民政府应当建立应急救援体系

7.d【解析】《安全生产法》第六十八条规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

（多选）8.按照《工伤保险条例》的规定，职工有下列（  ）情形的，不得认定为工伤或者视同工伤。

a、故意犯罪的

b、患职业病的

c、醉酒或者吸毒的

d、自残或者自杀的

e、在抢险救灾受到伤害的'

建设工程法规及相关知识心得体会篇六

1.下列选项中（）不是关于投标的禁止性规定。

a．投标人以行贿的手段谋取中标

b．招标者向投标者泄露标底

c．投标人借用其他企业的资质证书参加投标

d．投标人以高于成本的报价竞标

2.根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。

a．联合投标b．共同投标

c．合作投标d．协作投标

3.在关于投标的禁止性规定中，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于（）。

a．投标人之间串通投标b．投标人与招标人之间串通投标

c．投标人以行贿的手段谋取中标d．投标人以非法手段骗取中标

4.下列选项中（）不是投标人以非法手段骗取中标的表现。

a．借用其他企业的资质证书参加投标b．投标时递交虚假业绩证明、资格文件

c．以行贿方式谋取中标

5.在关于投标的禁止性规定中，招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍属于（）。

a．投标人之间串通投标b．投标人与招标人之间串通投标

c．投标人以行贿的手段谋取中标d．投标人以非法手段骗取中标

6.下列选项中（）不是关于投标的禁止性规定。

a．投标人以低于成本的报价竞标

b．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍

c．投标人以高于成本的报价竞标

d．投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标

7.下列选项中（）不是关于投标的禁止性规定。

a．投标人之间串通投标b．投标人与招标人之间串通投标

c．招标者向投标者泄露标底d．投标人以高于成本的报价竞标

8.根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，下列选项中不属于工程勘察资质分类的是（）。

a．工程勘察综合资质b．工程勘察专业资质

c．工程勘察专项资质d．工程勘察劳务资质

9.关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是（）。

d．中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还

10.下列关于连带责任的叙述中，说法错误的是（）。

a．债权人可以向任何一个或者多个债务人请求履行债务

b．负有连带责任债务人可以以债务人之间对债务分担比例有约定来拒绝履行债务

11.关于共同投标协议，说法错误的是（）。

a．共同投标协议属于合同关系

b．共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议

c．共同协议不应同投标文件一并提交招标人

d．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任

12.联合体中标的，联合体各方应当（）。

a．共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

b．分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任

c．共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任

d．分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任

13.下列选项中（）不符合《招标投标法》关于联合体各方资格的规定。

a．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

b．招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

c．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

d．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

14.根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，下列选项中不属于工程设计资质分类的是（）。

a．工程设计综合资质b．工程设计专业资质

c．工程设计行业资质d．工程设计专项资质

15.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

a．施工总承包b．专业承包

c．专业分包d．劳务分包e．劳务承包

16.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质中施工总承包序列企业资质设（）。

a．特级b．一级

c．二级d．三级e．四级

17.投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）

a．中标无效

b．有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任

c．吊销营业执照

d．重新招标

e．如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任

建设工程法规及相关知识心得体会篇七

1.根据《建筑法》的规定，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

a．国务院b．县级以上人民政府

c．市级以上人民政府d．省级以上人民政府

2.根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由（）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

a．施工单位b．县级以上人民政府

c．建设行政主管部门d．建设单位

3.根据《建筑法》的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的（）。

a．建筑施工企业b．勘察单位

c．设计单位d．工程造价咨询机构

4.根据《建筑法》的规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，（）执行监理任务。

a．偏向建设单位b．偏向施工单位

c．客观、公正地d．按照建设行政主管部门的意见

5.根据《建筑法》的规定，工程监理单位（）转让工程监理业务。

a．可以b．经建设单位允许可以

c．不得d．经建设行政主管部门允许可以

6.根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，（）。

a．由工程监理单位承担赔偿责任

b．由承包单位承担赔偿责任

c．由建设单位自行承担损失

d．由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任

建设工程法规及相关知识心得体会篇八

1.《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

a．第一级b．第二级

c．第三级d．第四级

2.根据《劳动法》，（）是指劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议。

a．用工合同b．雇佣合同

c．劳动合同d．用人合同

3.根据《劳动法》，（）不属于用人单位不得解除劳动合同的情形。

a．职工患病，在规定的医疗期内

b．职工因工负伤，伤愈出院

c．女职工在孕期内

d．女职工在哺乳期内

4.根据《劳动法》，用人单位濒临破产进行法定整顿期间按规定裁员，在（）内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

a．1个月b．3个月

c．6个月d．1年

5.根据《劳动法》，用人单位濒临破产进行法定整顿期间，确需裁减人员的，应当提前（）向工会或全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。

a．10日b．15日

c．30日d．50日

6.根据《劳动法》，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）以书面形式通知劳动者本人。

a．10日b．15日

c．30日d．50日

7.一般情况下，劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。

a．10日b．30日

c．3个月d．15日

8.根据《劳动法》，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）以书面形式通知劳动者本人。

a．10日b．15日

c．20日d．30日

9.根据《劳动法》，劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）以书面形式通知劳动者本人。

a．10日b．15日

c．20日d．30日

根据《劳动法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）以书面形式通知劳动者本人。

a．10日b．15日

c．20日d．30日

10.《劳动法》规定，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的（）体力劳动强度的劳动。

a．第一级b．第二级

c．第三级d．第四级

11.根据《劳动法》，劳动合同应当以（）订立。

a．书面形式b．口头形式

c．口头或书面形式d．任何合法形式

12.根据《劳动法》，（）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。

a．乡级b．县级

c．市级d．省级

13.根据《劳动法》，劳动安全卫生设施必须符合（）规定的标准。

a．国家b．部门

c．行业d．地区

14.《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的（）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

a．第一级b．第二级

c．第三级d．第四级

15.《劳动法》规定，不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的（）体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。

a．第一级b．第二级

c．第三级d．第四级

16.《劳动法》规定，女职工生育享受不少于（）的产假。

a．10天b．30天

c．60天d．90天

17.《劳动法》规定，不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的（）体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。

a．第一级b．第二级

c．第三级d．第四级

18.根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（）。

a．1个月b．3个月

c．6个月d．1年

19.根据《劳动法》，劳动合同期满劳动合同即行（）。

a．中止b．终止

c．中断d．废除

20.根据《劳动法》，有（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

a．在试用期内b．用人单位用暴力手段强迫劳动

c．用人单位用威胁手段强迫劳动d．用人单位用利诱手段要求劳动

e．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬

21.下列选项中，（b???）符合《劳动法》关于安全及劳动卫生规程的规定。

a．用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度

b．劳动安全卫生设施必须符合行业规定的标准

c．用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

d．从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格

e．劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程

22.下列选项中，（）符合《劳动法》对女工特殊保护的规定。

a．根据妇女生理特点组织劳动就业，实行男女同工同酬

b．禁止安排女职工从事矿山井下劳动

c．禁止安排女职工从事国家规定的第一级体力劳动强度的劳动

d．不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业

e．对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

23.根据《劳动法》，有（）情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人。

a．劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作

d．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

24.根据《劳动法》，劳动者有（）情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。

a．在试用期间被证明不符合录用条件

b．严重违反劳动纪律

c．严重违反用人单位规章制度

d．被依法追究民事责任

e．被依法追究刑事责任

25.根据《劳动法》，劳动合同应当具备以下条款（）。

a．劳动合同期限b．工作内容

c．劳动保护和劳动条件d．试用期限

e．劳动纪律

劳动合同中可以约定试用期限，但试用期限不是劳动合同的必备条款。

26.下列选项中，（）符合《劳动法》对未成年工特殊保护的规定。

a．不得安排未成年工从事矿山井下劳动

b．不得安排未成年工从事有毒有害劳动

c．不得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

d．用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

e．用人单位应当对未成年工不定期进行健康检查

建设工程法规及相关知识心得体会篇九

1.双方当事人基于同一双务合同而互负债务。

2.债务履行有先后顺序且有履行顺序在先的当事人行使

3.履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形。

4.履行顺序在后的当事人未提供适当担保

依据《合同法》第68条，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

1.经营状况严重恶化；

2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

3.丧失商业信誉；

4.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

建设工程法规及相关知识心得体会篇十

1、 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于(  )日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

a.7

b.14

c.20

d.30

2、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(  )日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

a.5

b.10

c.15

d.30

3、 在我国法律体系中，《建筑法》属于(  )部门。

a.商法

b.民法

c.安全生产法

d.经济法

4、 2011年5月15日甲建筑公司对施工项目进行招标，a、b、c、d、e五家投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。最后c投标单位中标，但c投标单位中标后拒绝与甲建筑公司签订施工合同，因此甲建筑公司没收了c投标单位的投标保证金。则该行为说明(  )。

a.要约不能撤回

b.要约具有法律效力

c.承诺不能撤销

d.要约邀请具有法律效力

5、 政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下列说法不正确的是(  )。

a.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权

b.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权

c.对施工单位处罚是甲行使了行政处罚权

d.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件

6、 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是(  )。

a.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

b.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

c.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

d.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

7、 关于竣工日期的说法中，错误的是(  )。

a.竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期

b.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期

c.合同中约定的竣工日期是发包人限定的竣工日期的底线

d.实际竣工日期是承包人可以全面主张合同中约定的权利的结束之日

8、 某建设单位与施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10天方能交付”。电梯厂的回函属于(  )。

a.要约邀请

b.要约撤销

c.承诺

d.新要约

9、 下列不属于先履行抗辩权成立要件的是(  )。

a.履行债务有先后顺序

b.有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定

c.同时履行抗辩权的行使与效力

d.双方基于同一双务合同且互负债务

10、 2012年5月27日，甲市明吉建筑工程公司与乙市超越钢铁公司签订了一份钢材购销合同，双方在合同中约定，就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。2012年9月13日双方在履行合同过程中发生争议。明吉建筑公司向乙市某区人民法院起诉要求超越钢铁公司承担违约责任;超越公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。则乙市某区人民法院应当(  )。

a.裁定不予受理

b.裁定驳回起诉

c.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁

d.受理并依法审理此案

11、 某建筑公司的.试验人员已经就进场的钢筋进行了检验，则下列说法中，正确的是(  )。

a.监理单位就不需要检验了

b.监理单位要进行平行检验

c.监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定

d.监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求

12、 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3 000 t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则(  )。

a.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

b.供应商应向施工单位承担违约责任

c.供应商应向贸易公司承担违约责任

d.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

13、 根据《合同法》的规定，涉外合同的诉讼期间为(  )年。

a.1

b.2

c.3

d.4

14、 某施工企业于2012年1月31日取得安全生产许可证，则该证的到期时间为(  )。

a.2013年1月31日

b.2014年1月31日

c.2015年1月31日

d.2016年1月31日

15、 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据用工法律规定，此保证的范围是(  )。

a.主债权

b.利息

c.违约金

d.全部债权

16、 自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，建设工程承包人行使优先权的期限为(  )个月。

a.2

b.3

c.5

d.6

17、 非全日制用工的特点不包括(  )。

a.双方当事人可以订立口头协议

b.双方当事人可以约定试用期

c.双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工

d.从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同

18、 建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不包括(  )。

a.所有权

b.占有权

c.使用权

d.收益权

19、 施工单位违反施工程序，导致一栋正在建设中的楼房倒塌，造成2名工人死亡，直接经济损失900余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于(  )事故。

a.特别重大

b.重大

c.较大

d.一般

20、 下列各项中，不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是(  )。

a.某卫星发射中心用地

b.某市政府用地

c.奥运会主会场用地

d.某住宅小区用地

21、 对于下列纠纷的解决中，适用于《合同法》的有(  )。

a.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷

b.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷

c.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷

d.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

22、 附期限合同是指(  )。

a.合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同

b.在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就作为合同效力发生的根据的合同

c.当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力消灭的根据的合同

d.在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的不成就作为合同效力消灭的根据

23、 我国整个法律体系的基础是(  )。

a.行政法

b.民法

c.刑法

d.宪法

24、 某业主和承包商签订了施工合同甲，承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人是(  )。

a.承包商和分包商

b.承包商和保证人

c.业主和保证人

d.业主和承包商

25、张某向王某借款30万元，借期1年，月利率为3.5%，到了还款期限，张某归还了31.8万元，利息按照央行同类贷款利率记取(央行月利率0.5%)，比约定利息少了10.8万元。王某向法院起诉张某，法院予以保护的利息最高金额是(  )万元。

a.1.8

b.7.2

c.10.8

d.14.4

26、 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的.危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是(  )。

a.土方开挖工程

b.模板工程

c.脚手架工程

d.高空作业工程

27、 合议制度是指由(  )人以上单数人员组成合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度。

a.3

b.5

c.7

d.9

28、 下列不属于我国《合同法》调整的法律关系是(  )。

a.借款合同

b.政府特许经营合同

c.房屋租赁合同

d.赠与合同

29、 根据我国《劳动合同法》的规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的(  )。

a.20%

b.40%

c.60%

d.80%

30、 被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在(  )日内向劳动争议仲裁委员会提交答辩书。

a.3

b.5

c.10

d.15

31、 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是(  )。

a.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

b.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

c.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

d.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

32、 甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当(  )。

a.不承担任何费用

b.承担直接损失费用10万元

c.承担维修恢复费用16万元

d.承担直接损失费用10万元及维修恢复费用l6万元

33、 甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆吊车租赁给乙公司使用。则导致租赁合同有效的情况是(  )。

a.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

b.丙公司追认租赁合同效力

c.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车

d.乙公司行使催告权

34、下列法律中，属于行政法的是(  )。

a.《预算法》

b.《土地管理法》

c.《建筑法》

d.《统计法》

35、 杨某与肖某在2012年5月1日签订了房屋租赁合同，约定租期半年，租金按月支付，合同签订前杨某已经得知肖某的房子存在明显的安全问题，租用了2个月便提出了解除合同的要求。对此，下列说法中正确的是(  )。

a.杨某可以随时解除该租赁合同

b.该租赁合同无效

c.杨某明知房屋有问题仍与肖某签订合同，因此杨某应当承担违约责任

d.杨某租用的期限没有达到半年，因此肖某应当向杨某提出补偿要求

36、 劳务派遣单位的义务不包括(  )。

a.告知

b.不得克扣劳务报酬

c.无偿派遣

d.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训

37、人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在(  )日内立案，并通知当事人。

a.3

b.5

c.7

d.15

38、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是(  )。

a.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

b.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

c.《北京市建筑市场管理条例》高于《黑龙江省建筑市场管理条例》

d.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

39、 某施工单位拒绝履行人民法院的生效判决，如果该施工单位在银行里有一笔存款，则人民法院可以将其存款(  )。

a.提存

b.转移

c.冻结

d.拍卖

40、 施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是(  )。

a.罚金

b.责令赔偿损失

c.留用察看

d.降低资质等级

41、甲承包商在乙厂商定制了2台非标准的设备，几天后，乙将制作完成的设备交由丙公司运送至甲承包商处，运送过程中，甲承包商解除了该合同，乙厂商只能通知丙公司中途将设备运回，因此增加了600元的运费。对此，下列说法中错误的是(  )。

a.乙应当与丙协商后再决定是否变更运输

b.乙有任意变更运输权

c.乙应当支付丙由于变更增加的600元运费

d.甲可以随时解除合同

42、按照合同的约定，2011年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2011年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2011年12月1日，承包商向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款，2011年12月31日法院作出判决。则(  )。

a.2011年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

b.2011年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

c.2011年12月1日起诉讼时效中断

d.2011年12月31日起诉讼时效中断

43、 施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知情甲超出签l司章程的规定权限。则该买卖合同(  )。

a.有效

b.无效

c.可撤销

d.效力待定

44、 甲公司谎称自己有工程发包，邀请乙、丙、丁三家建筑公司来投标，这三家建筑公司经过认真准备都参加了投标，在所谓的“评标”之后，大家才知道真相。则以下说法中，不正确的是(  )。

a.甲公司要赔偿这三家公司基于信赖有工程要发包而发生的损失

b.甲公司应当承担缔约过失责任

c.如果这三家公司没有实际损失，则甲公司不承担缔约过失责任

d.如果这三家公司没有实际损失，则甲公司不承担违约责任

45、 下列不属于行政处分具有的特点是(  )。

a.行政责任是一种外部责任形式，不涉及行政内部人员的利益

b.行政处分的主体是保管员所在的行政机关、上级主管部门或监察机关

c.行政责任是一种内部责任形式，不涉及行政相对人的利益

d.行政处分是国家行政法律规范规定的责任形式

46、 某招标项目，在一次招标准备会议中，产生了四种观点，其中(  )观点是正确的。

a.甲观点认为，如果我们自己招标，就要去备案

b.乙观点认为，如果我们自己招标，就要编制标底

c.丙观点认为，即使我们具备招标条件，我们也可以委托招标

d.丁观点认为，为了节约时间和资金投入，我们可以采取议标的形式

47、 根据《民事诉讼法》的规定，院长担任审判长时的回避，由(  )决定。

a.陪审员

b.审判委员会

c.上级法院

d.检察院

48、某建设单位将要新建一座大型购物市场，于2011年4月10日领到工程施工许可证。开工后因故于2011年9月19日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机构报告的最迟日期应该是2011年(  )。

a.9月19日

b.9月26日

c.10月18日

d.11月l8日

49、 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥l00t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法正确的是(  )。

a.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

b.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任

c.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任

d.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任

50、 合同转让只能是(  )发生变化。

a.合同主体

b.合同内容

c.合同权利

d.合同义务

51、 海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为(  )年。

a.1

b.2

c.3

d.4

52、 人民法院在接受诉前财产保全申请后，必须在(  )小时内作出裁定。

a.12

b.24

c.48

d.72

53、 甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是(  )。

a.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

b.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

c.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立

54、 3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过(  )个月。

a.1

b.2

c.3

d.6

55、 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间，因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是(  )。

a.免除

b.抵消

c.混同

d.提存

56、 关于格式条款的说法中，正确的是(  )。

a.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

b.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款

c.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

d.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

57、 2012年5月9日行政机关因某种原因冻结了甲公司的财产，甲公司认为其作出的具体行政行为侵犯本公司的合法权益，则甲公司可以自知道该具体行政行为作出之日起(  )日内提出行政复议申请。

a.30

b.60

c.90

d.120

58、 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是(  )。

a.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

b.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

c.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

d.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任

59、 根据我国《民法通则》的规定，在诉讼时效期间的最后(  )个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

a.2

b.3

c.5

d.6

60、 债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担(  )。

a.赔偿责任

b.违约责任

c.连带责任

d.民事责任

61、 根据《节约能源法》的规定，我国进行节能管理的基本思路包括(  )。

a.建筑节能的监督管理

b.编制节能计划

c.建筑节能制度

d.节能产业政策

e.节能考核评价

62、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列情形中将被作为废标处理的是(  )。

a.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

b.未按招标文件要求提交投标保证金的

c.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

d.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的

e.未按招标文件要求密封的

63、 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》和《安全生产许可证条例》，建筑施工企业应当遵守的强制性规定包括(  )。

a.企业取得安全生产许可证后，无须接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查

b.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

c.企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证

e.未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

64、 合同权利义务概括转让，又称为概括承受、概括转移，它分为(  )。

a.合同权利全部转让

b.合同权利义务全部转移

c.合同权利部分转让

d.合同义务全部转让

e.合同权利义务部分转移

65、 工程建设中应采取的消防安全措施包括(  )。

a.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内

b.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

c.室内装修、装饰材料的防火性能可以不符合国家标准，但是必须符合行业标准

d.人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物

e.修建道路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地政府机关

66、 质权人的权利不包括(  )。

a.放弃质权

b.使用、处分质押财产

c.转质

d.拍卖、变卖质押财产

e.优先受偿权

67、 定金合同除具备合同成立的一般条件外，还须具备(  )条件才能生效。

a.主合同有效

b.从合同有效

c.发生交付定金的行为

d.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的30%

e.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%

68、 根据《招标投标法》的规定，招标方式不包括(  )。

a.公开招标

b.直接招标

c.间接招标

d.约定招标

e.邀请招标

69、 根据相关法律规定，对新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施，必须与主体工程同时(  )。

a.验收

b.施工

c.竣工

d.投人生产和使用

e.设计

70、 缔约过失责任的适用情形包括(  )。

a.受害方的信赖利益遭受损失

b.合同是否有效存在，是判定是否存在缔约过失责任的关键

c.泄露或不正当使用商业秘密

d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

e.假借订立合同，恶意进行磋商

71、 安全生产中从业人员的权利有(  )。

a.知情权

b.批评权和检举、控告权

c.紧急避险权

d.请求赔偿权

e.危险报告权

72、 仲裁裁决从裁决书作出之日起发生法律效力，其效力体现在(  )。

a.仲裁裁决的作出，标志着当事人之间的纠纷的最终解决

b.仲裁裁决具有执行力

c.当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁

d.仲裁机构不得随意变更已经生效的仲裁裁决

e.其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁决

73、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是(  )。

a.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

b.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

c.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

d.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

e.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

74、 我国《民法通则》根据民事责任的承担原因，可将民事责任主要划分为(  )。

a.赔偿损失

b.违约责任

c.消除危险

d.侵权责任

e.停止侵害

75、 无效合同的特征表现在(  )。

a.合同自始无效

b.合同绝对无效

c.合同当然无效

d.合同全部无效

e.不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

76、根据我国《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括(  )。

a.承诺必须由受要约人向要约人作出

b.承诺应在要约规定的期限内作出

c.承诺的内容应当与要约的内容一致

d.承诺的方式必须符合要约要求

e.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效

77、 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列属于强制性标准监督检查的内容包括(  )。

a.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

b.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

c.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

d.工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准

e.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

78、 以下不属于安全生产监督管理部门职权的是(  )。

a.进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况

b.对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正

c.组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

d.保证本单位安全生产投人的有效实施

e.对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除

79、 导致合同无效的原因包括(  )。

a.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益

b.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

c.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

d.违反法律、行政法规的一般性规定

e.损害了双方利益

80、 施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有(  )。

a.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

b.建设工程已实际交付的，为交付之日

c.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

d.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

e.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

建设工程法规及相关知识心得体会篇十一

1.下列事项中，能够申请行政复议的是( )。

a.行政处分决定

b.招标投诉处理

c.质量纠纷调解

d.造价指导信息发布

答案：b

2.行政争议未经行政复议，当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起( )个月内提出。

a.1

b.2

c.3

d.6

答案：d

3.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向( )申请行政复议。

a.市建设行政主管部门

b. 市 人 民 政 府

c.省级建设行政主管部门

d.省级人民政府

e.国务院建设行政主管部门

答案：bc

建设工程法规及相关知识心得体会篇十二

欢迎阅读一建《建设工程法规及相关知识》考试辅导，法条的背后暗藏玄机，学习法律的不二法门就是找一个会讲故事的老师，可以使用甲乙丙丁的案例把表见代理、诉讼时效、违约责任讲的透彻，而不是像项目管理一样有大量记忆的考点，主要以理解为主。

施工许可法律制度逐年分值在递减，主要把功夫放在施工许可制度上，区分许可证与开工报告有什么不同。一级建造师的执业范围与注销制度也是多频考点。

承发包制度。

合同部分的内容近两年分值陡增，不管是一建还是二建都可看出此迹象。二级一级建造师建设法规中多选题共40分，其中招投标与合同共占28分。近3/4的`分值聚集与这两章。足以让我们加以重视!

西班牙有句谚语“当多，还想更多，你就会失去所有的”第六章的安全和第七章质量与管理和专业实务有着密切相关的联系。而且内容庞杂，还好，考点不是很难，大家通过听课，明确找准考点的分布情况，下来以后以自学为主。

建设工程法规及相关知识心得体会篇十三

一、试题概况

2005年二级建造师考试法规科目的考试共有试题80道，均为客观题；其中，单选60题，每题1分，多选20题，每题2分，卷面满分100分。

二、建造师俱乐部题库的对比

1．在此次考试中出现的试题中，中国建造师俱乐部题库与考试真题的覆盖比例为80%，其中，原题相同方式比例为24%，知识点相同方式为56%。

原题相同方式中包括单选题12道，多选题6道（分别为：第1、2、3、5、9、11、16、17、20、21、31、35、69、71、73、75、77、78题）；

知识点相同方式中包括单选题36道，多选题10道（分别为第4、6、7、8、12、13、15、18、19、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、36、39、41、42、43、45、46、47、48、50、53、55、57、58、59、61、62、63、64、65、70、72、74、76、79题）。

2．在此次考试的试题中，中国建造师俱乐部题库中没有覆盖的比例为20%，其中，单选为12道，多选为4道（分别为第10、14、37、38、40、44、49、51、52、54、56、60、66、67、68、80题）。

三、与考试大纲要求的对比

在此次考试出现的试题中，大纲要求掌握的比例为84%（其中，单选题48道，多选题18道）；熟悉的比例为10%（其中，单选题6道，多选题2道），了解的比例为6%（单选题6道）。

四、真题的章节分布情况

1．2z201000建设工程法律制度所占分值比例为73%，其中单选题43道，多选题15道；

建设工程法律制度部分中，考题具体分布情况如下：

2z201010中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z201020中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z201030中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201040中，所占比例为5%，其中单选题3道，多选题1道；

2z201050中，所占比例为3%，其中单选题1道，多选题1道；

2z201060中，所占比例为1%，其中单选题1道，无多选题；

2z201070中，所占比例为5%，其中单选题1道，多选题2道；

2z201080中，所占比例为5%，其中单选题3道，多选题1道；

2z201090中，所占比例为7%，其中单选题3道，多选题2道；

2z201100中，所占比例为13%，其中单选题7道，多选题3道；

2z201110中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201120中，所占比例为9%，其中单选题5道，多选题2道；

2z201130中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201140中，所占比例为3%，其中单选题3道，无多选题；

2z201150中，所占比例为1%，其中单选题1道，无多选题；

2z201160中，所占比例为3%，其中单选题1道，多选题1道；

2z201170中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z201180中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题。

2．2z202000合同法律基本制度所占分值比例为27%，其中单选题17道，多选题5道；

合同法律基本制度部分中，考题具体分布情况如下：

2z202010中，所占比例为9%，其中单选题3道，多选题3道；

2z202020中，所占比例为6%，其中单选题6道，无多选题；

2z202030中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题；

2z202040中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z202050中，所占比例为4%，其中单选题2道，多选题1道；

2z202060中，所占比例为2%，其中单选题2道，无多选题。

《建设工程法规及相关知识》

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

建设工程法规及相关知识心得体会篇十四

为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。是用益物权。

【提示】他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

2.地役权的设立

【注意1】土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。

【注意2】地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记），但建设用地使用权必须登记才能生效。