一键复制
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
门窗安装承包合同篇一
乙方：
经甲乙双方共同协商，就安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据国家相关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：万元整。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在年月份进场施工，年月日前完成所有工程安装。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照工程款的0.5%/天，人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
(1)工程预付款：在本合同签订后当日内，甲方按合同总价的85%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款：按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款，工程完工后甲方有权扣押乙方工程款总数的0.5%作为工程保修金，过完工程保修期如若工程未出现质量问题甲方应如数退还扣押保证金。
七、双方责任：
1、提供施工图纸、技术资料3套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在1天内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在工程安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、工程安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价15%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)工程安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
5、设备详表附后。
十二、合同份数：
本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。
甲方：乙方：
法人代表(委托人)：法人代表：
联系电话：联系电话：
年月日
门窗安装承包合同篇二
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和经济责任，经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
结算时按实际施工工程量计算
四、工程工期：
本工程年月日开工至年月日止，总工期为天，如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期：
工程安装完成，由甲乙双方共同验收，达到验收合格标准，本工程质保期为6个月，自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式：
合同签订时，甲方付给乙方合同总价款的%作为工程预付款，计款元：乙方开始订购材料，门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的%；计款元；门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的%的工程款，计款元，剩余工程款作为质保金，质保期为6个月，质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任：
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后，提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施，协调好施工过程中遇到的各种问题，负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护，确保无外部干预而影响乙方施工，否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任：
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划，组织足够的人力、物力，施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工，工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中，随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查，并给予积极配合，抓好质量关，确保施工质量及进度，服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任：
合同签订后，双方均按合同的条款执行，谁违约、谁负责，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，双方另行协商。
十一、本合同一式两份，双方签字后生效并各执一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
门窗安装承包合同篇三
发包人全称：_______(以下简称：甲方)
承包人全称：_______(以下简称：乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：_______工程(以下简称：本工程);
工程地点：______________
施工现场条件：以现场实际情况为准;
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_______中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为：_______年_______月_______日，竣工日期为：_______年_______月_______日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准：
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000、00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式：
①综合价：10、50元/㎡;
②计时工：普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。
2、工程量的计量：
(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
七、施工管理规范
5、建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、治安管理处罚条例。
八、合同生效：
1、本合同订立时间：_______年_______月_______日。
2、订立地点：______________
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
门窗安装承包合同篇四
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用）。
2、每平方米综合单价为：元（不含税票），工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价工程量
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm，颜色按甲方指定的色。
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方；
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费；接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可；按合同要求及时付款；必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装；应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责；质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项；乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
1、甲方违约责任
（1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
（2）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
（3）非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
（1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
（2）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
门窗安装承包合同篇五
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
甲方现将 工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。
一、工程名称：
二、承包范围：
负责防盗门的加工制作、安装
三、防盗门及防火门工程造价
四、产品及安装质量
1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期壹年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算(人为因素除外)。
2、乙方产品质量承诺如下：
①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。
②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。
③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。
五、交货时间及要求
1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。
2、产品包装材料乙方自行回收。
六、甲乙双方责任
甲方责任：
1、提供乙方施工场地及施工所需水电。
2、粉刷、灌浆甲方责任。
乙方责任：
1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。
2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。
3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。
4、自行负责施工人员的`安全施工，发生安全事故乙方自负。
七、验收标准、方法及提出异议期限
以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。(备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。)
八、付款方式
1、合同签订生效之日支付定金 ，产品到工地即支付 ，安装完毕内部验收合格后支付 ，余款三个月内一次付清全款。
2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。
九、违约责任
1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付500元的违约金。
2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款0.2%支付违约金。
3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。
十、其它约定事项
乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。
十一、本合同一式 份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
签定地址： 签订时间：
门窗安装承包合同篇六
乙方:
一、工程概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
二、承包方式：
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价_________工程量
三、门窗种类及材质要求：
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式：
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：
六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或_____委员会_____调解解决。
八、其他约定
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
门窗安装承包合同篇七
发包人：（以下简称甲方）
承包人：(以下简称乙方）___________________
为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本 合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。
一、定义
1.1 甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处
1.5 方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。
二、 合同文件解释次序
1、 构成合同文件的内容，即：协议书及其附件
2、 法律、法规、标准、规范
本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准。
3、 工程内容和承包范围
工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)
工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程
承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。
4、 工程工期及质量要求：
本工程工期要求：工期按日历天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期__天，____年__月__日开始计算工期，竣 工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。
五、合同价款及承包方式
2. 综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。
3. 综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交 通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项 因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。
4. 如果按合同图纸及方案在实际施
工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加 金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。
六、工程款支付与结算
施工验收完成后一次性结算
七、甲乙双方权利和义务：
甲方权利和义务：
1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。
2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。
3、按合同规定支付工程款。
4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工，并保质保量。
5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。
乙方权利和义务：
1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。
2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装
3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。
4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承 担。
5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。
6、乙方成品保护及其它
1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。
2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担
八、进度、工期的管理及施工配合：
1、合同签订之日起，开始计算工期，__天内全部完工。
2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。
3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。
4、如果出于以下不可抗力事件原因：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件， 诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。
九、保险
a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;
c)双方和任何发
包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。
保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、 与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。
十、争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。
十一、双方承诺
1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。
2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十二、合同份数
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
十三、未尽事宜
十四、合同生效
1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。
2、合同订立时间：_____年__月__日
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
门窗安装承包合同篇八
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就××雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
1、本合同自
双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
门窗安装承包合同篇九
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的.原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及造价
1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表（建筑窗口尺寸）及相关图纸、资料。
2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源（乙方承担电费）、垂直运输。
3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。
4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。
2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调；
3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方；
5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行，以减少成品受损及污染；
1、乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2、如遇下列情况工期顺延：
①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件；
④不可抗力；
⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。
1、工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算；
4、由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担；
5、增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。
1、工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行；
2、验收分三步：
（1）材料及附近验收；
（2）上框验收；
（3）封闭后验收；
5、产品保质期为一年，从工程验收完成即日起开始计算；
6、在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，诺因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。
7、乙方铝材不符合招标文件及本合同要求，甲方可终止合同，委托另外门窗加工企业施工，期间一切经济损失由乙方承担。
1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的
2、款的30%，第二批：玻璃安装完成，验收合格后付至总价的95%。
3、工程质保金为工程价款的5%。
4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。
5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标的货物的所有权属乙方所有。
6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。
1、由于承包人自身责任引起的违约，总承包人及建设单位损失由承包人承担；由总承包人自身责任引起的违约，承包人及建设单位损失由总承包人承担。
2、争议处理可依次采用以下方式解决：
①通过双方协商解决。
②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。
③通过仲裁解决。
④通过诉讼解决。
由承包人负责，总包人计取门窗总价的%的施工配合费及%税金后列入工程总结算，施工配合费由建设单位承担、税金由承包人承担。工程资料由分包单位收集、整理交总包汇总。
1、本合同共份、乙方执份；
2、本合同自签字盖章之日起开始生效；
3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
