一键复制
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇一
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条
鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条
保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条赔偿保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条
保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。
第六条
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方： 乙方：
法定代表人或授权代理人：
法定代表人或授权代理人：
年月日
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇二
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订质量保证。
第一条：工程质量承包范围内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。
第二条：质量保证条款明细
2.保证屋面具有防水能力、洗手间等具防渗漏性能；
3.保证整体楼层具有抗风防水抗震能力；
4.保证楼内水电畅通；
5.保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求；
6.保证房屋建筑格局适用于甲方要求；
质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。
第三条：质量保修责任
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即达到事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素，乙方负责全部责任。
第四条：保修费用
因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。
保证人
_______年_______月_______日
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇三
承包人(全称)：__________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
二、质量保修期
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
3、装修工程为_____________年;
5、供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期;
7、其他项目保修期限约定如下：_________________
__________________
__________________。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
承包人(全称)：__________________
签于：__________________
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇四
发包人：?(甲方)?承包人：?(乙方)
甲乙双方根据相关法律法规，经协商一致，就位于?的甲方住房的.大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜，签定工程质量保证书。
第一条?工程质量承包范围和内容
1、质量保证期限：经甲乙双方约定，大理石的质量保证期限为20年。
2、质量保修范围：包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。
第二条?质量保证条款明细：
1.?保证大理石墙面能达到合理使用年限;
2.?保证大理石墙面接缝平整，整体墙面纹理通顺;
3.?保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;
4.?保证安装大理石墙面牢固、无倾歪，杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。
5.?其他项目保证条约：
第三条?质量保修责任
2.发生紧急抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当立即到达现场抢修。
3.除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况，乙方负全部责任。(不可抗力：指因战争、_____、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾害以及自然灾害。)
第四条?保修费用
因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。
第五条?其他
双方约定的其他工程质量其它注意事项：
本工程质量保证书，由甲乙双方在竣工前共同签署，自签订之日起即产生法律效力。
甲方(签字)：?乙方(签字)：
年?月?日?(附件：乙方身份证)
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇五
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
__________________________。
二、质量保修期
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒊装修工程为________年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为______年;
⒌供热与供冷系统为________个采暖期、供冷期;
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为______年;
⒎其他项目保修期限约定如下：
______________________________________。
三、质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：______________
____________。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)：______
乙方(公章)：______
法定代表人(签字)：______
法定代表人(签字)：______
______年 ______月 ______日
______年______ 月 ______日
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇六
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条
鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条
保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条赔偿保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条
保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。
第六条
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方： 乙方：
法定代表人或授权代理人：
法定代表人或授权代理人：
年 月 日
建设工程保证金监管协议建设工程合同保证金篇七
致受益人：_________________
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期(保证期间，下同)为以下第_________种：
1.本保函有效期至________年________月________日止。
(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
(二)索赔通知必须同时附有：
2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。
五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：
(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：_________________。
十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人(公章)：_________________
负责人或授权代理人(签字)：_________________
签发日期：_________________
