一键复制
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
商品房漏水起诉开发商篇一
承接方(乙方)：______________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋装修，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：xx县xx小区g幢401室
二、形式结构：单层式三室两厅一厨两卫
三、工程工期：开工之日算起一个半月(45天)
四、承包方式：
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(甲方提供装饰装修材料明细表。乙方提供装饰装修材料明细表)
五、工程项目：
1、乙方负责5个房间(三卧室、一客厅、一饭厅)地面铺设瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，两个卫生间墙面铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨。瓷砖由甲方提供，其余材料由乙方提供。
2、乙方负责电路水路改造：
3、乙方负责集成吊顶：厨房，两个卫生间
4、包三个水管
5、乙方负责客厅顶部打石膏条，客厅走廊顶部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墙面刷双灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方负责。
7、乙方负责安装卫生间门两扇、灯、洁具，材料由甲方提供。
8、装修完成后由乙方负责清理打扫。
9、厨房橱柜的具体装修由甲方提出方案，商量确定。
10。其它未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
六、材料、设备的供应
1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。
2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、质量、计量标准及数量相符。
4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承担。
七、质量标准
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
八、工程造价
甲方共支付乙方装修人工费、材料费共15600元人民币。
九、工程款按以下方式支付：
(一)本合同签订后，开工二至五日，甲方支付相当于总价款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日内，甲方支付相当于总价款40%(6240)的工程款;
(三)竣工验收后三日内，甲方支付相当于总价款40%(6240)的工程款。
(四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满，如果装修出现质量问题，乙方应该免费为甲方排查，否则，退还受损金额!
十、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方：________________ 乙方：________________
签字(盖章)：________________ 签字(盖章)：________________
联系电话：________________ 联系电话：________________
________年____月____日________年____月____日
商品房漏水起诉开发商篇二
建设单位(甲方)：___________________
施工单位(乙方)： 市西区装饰
甲方有一套位于__________________的商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计(附相关图纸及工程项目预算一份)。
一、工程名称：室内装修及水电工程。
二、施工地点:________________________________
三、工程内容及工程量：本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准，施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际结算项目数量结算工程款。
四、工程总造价：按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约：______________元; 大写: ________________________元正(工程款不含税金;装修工程款以最终结算数量计算。)
五、付款方式：甲方应于________年_____月_____日先付给乙方(工程定金)总工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水电基础工程验收合格后)支付总工程款的20%______________元 ; ________
年_____月_____日(泥水工程验收合格后)支付总工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程验收合格)支付总工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程验收合格)支付总工程款的10%______________元)。
六、施工期限：从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素，工期顺延。
七、保修期：保修为 年，保修期内属工程质量损坏，乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。
八、责任：
(1)因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案，所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。
(2)甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口(水电费用由甲方负责，施工用设备由乙方自行负责)，清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续(费用由甲方负责)。
(3)乙方需指定施工负责人，非经甲方同意，乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。
(4)如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的，所造成的损失由甲方负责。
(5)工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格，乙方只对甲方履行保修责任。
(6)附工程的验收标准(水电、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。
甲方：______________________ 乙方：中山市西区装饰工程部
签约代表： 签约代表：
联系电话： 联系电话：
签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
商品房漏水起诉开发商篇三
房屋质量纠纷起诉状范本
原告：__________________，性别：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份证号码：________________，联系电话：________________，住址：_________________。
被告：__________________，性别：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份证号码：________________，联系电话：________________，住址：_________________。诉讼请求：_________________
1、请求法院判令被告赔偿因房屋漏水给原告造成租金损失___________元;
2、请求法院判令被告对原告的房屋承担质量保修责任，或者承担全部修缮费用，并承担自房屋修复之日起__________年的质量保证责任;
3、请求法院判令被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任;
4、请求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修复之日止的物业管理费用;
5、请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及鉴定费用。
(一)事实和理由： 原告系_________________路________________号________________栋________________号房的________________产权人，被告系该房屋的_________________。___________年__________月______日，原告与被告签订《_____________房买卖合同》，购买被告开发建设的、被告承建施工的该房屋，房屋面积为___________㎡，房屋用途为__________。___________年__________月__________日，被告将房屋交付给原告，并同时提供了《住宅质量保证书》。__________年__________月__________日，原告与_____________有限公司(以下简称;_________________装饰公司)签订《房屋租赁合同》，将该房屋租赁给_________________装饰公司作为______用房，租赁期限为__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米计算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米计算。合同订立后，_________________装饰公司出资对该房屋进行了整修。然而，从___________年初开始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋顶大面积的渗漏水，漏水最严重时原告房屋的地面积水达___________左右。漏水___________流入原告的___________，导致房屋内的___________严重损坏。原告及房屋使用人_________________装饰公司多次要求被告予以维修，虽然被告进行过维修，但未从根本上解决房屋漏水问题，漏水事故仍发生。___________年___________月以后，被告就以房屋保修期限届期为由，拒绝承担保修责任，该房屋至今仍处于漏水之中。由于房屋的严重漏水，不但给原告及房屋使用人_________________装饰公司造成了巨大的财产损失，而且，还导致原告及房屋承租人_________________装饰公司不能正常使用该房屋。综上所述，原告认为：《建筑工程质量保修办法》第七条第(二)项;在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年的规定，被告向原告交付房屋的时间为__________年______月_
这就是装修合同漏水纠纷诉讼的内容。
