一键复制
当合同违约时，法律会提供救济措施来维护受损方的权益。在合同中增加一些解决争议的条款，可以提高合同的可执行性。范文中的合同样本可以帮助大家了解不同合同的用语和格式要求。
土方开挖运输合同篇一
发包人：承包人：
沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。
一、工程概况：
二、发包人向承包人提供的相关资料：
1、地质勘查报告1份;。
2、桩基平面图1份;。
3、止水帷幕及支护施工图1份;。
4、施工技术交底1份;。
5、井点降水平面图1份;。
三、工期：
自20xx年7月1日至20xx年7月20日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。
四：承包方式：人工+机械(施工用电由施工方负责)五：工程造价及支付方式：
1、工程造价(不含税)33。
按现场测量实际土方量9元/m，共计20万m，其中5万m需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。
2、付款方式333。
(1)验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保。
(2)待1#2#3#楼主体施工至+0.00以上6层，付总。
(3)主体封顶付35%;。
(4)余款5%作为质量保证金。
六、质量标准：
依据现行施工验收规范。
七、变更及工程量的调整:。
本合同价款只调整如下两项:。
1、设计变更;。
2、现场鉴证。
八、发包方责任:。
1、提供电源，且由承包人交纳电费;。
2、施工监督;。
3、收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。
九、承包方责任：
1、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;。
5、接受发包人、监理单位的检查与验收。
6、修理施工坡道;。
7、将50000m上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;。
8、将第一期施工现场平整至室外坪;。
11自行解决施工现场道路及出入口。
十、违约责任：
1、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;。
2、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;。
3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并。
4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情。
5、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。3。
十一、争议解决的方式：
1、向当地主管部门调解;。
2、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;。
3、向沧州市人民法院起诉。
十二、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人：承包人：
年月日年月日。
土方开挖运输合同篇二
甲方：
乙方：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律、法规，甲方将新厂厂址上的土石方开挖、回填(含运输)工程承包给乙方，为了确保工程进度与安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、工程概况。
1、工程名称：攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、填工程。
2、工程地点：南山园区橄榄坪。
3、工程内容和承包范围。
(2)在土石方开挖、回填过程中的地上，地下障碍物清理工作;。
(3)在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作;。
(4)在开挖过程中如遇10平方米以上，厚度在1米以上(含1米)的坚石时，由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。
二、承包单价、方量、总价。
挖、填方(含运输)按6.50元/m3单价(含税价)包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人(1人)工资，工资标准按300元/天计算，天数按施工天数计算(此费用在工程款中扣除)。土石方挖、填量按成都西南冶金测量工程公司攀枝花分公司20xx年月日的测量成果14立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为2元。
三、工程技术要求。
乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。
四、工期要求。
甲方要求10天工期即从20xx年9月20日至20xx年9月30日。另考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天，总工期合计为15天。之后，不论何种原因而导致工期拖延，甲方对乙方实行每延一天按总价款的1%罚款，在工程款中扣除。
五、安全要求。
在施工过程中，乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。
六、工程款拨付。
开工后第五天拨付工程总价的50%，其余款项在开挖与回填标高达到1190.00米并经验收后的3日内付请。
七、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
八、合同纠纷及解决。
如遇合同纠纷，甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成，可向仁和区法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方开挖运输合同篇三
承包方(以下简称乙方)：________。
工程名称：________。
工程地点：________。
经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。
1.1承包范围。
浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图。
1.2工作内容。
乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。
2.1承包方式。
本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。
2.2本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)。
乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。
乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的'税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。
工期：________甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。
质量要求：________在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。
6.1乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。
6.2在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。
其他：________双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
土方开挖运输合同篇四
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
一、工程名称：北京发那科机电有限公司cnc数控系统应用技术中心项目(蓄水池工程)。
二、工程地点：北京市海淀区银铧路。
三、承包内容：基坑土方开挖运输、护坡、基坑、排水沟降水井、人工开挖平整、护坡土钉支护等。
四、承包基价：土方每立方米按土机械进退费、机械费、消纳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用。挖土量按图纸设计、自然标高及方案计算。基坑土钉支护(护坡面)每平米元，包括施工机械及人工费用。
五、施工日期：自具备条件挖土开始算起15天(除大雨天外)完成。由于乙方原因，工期不予顺延;由于发包方原因影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按300元/天计罚。
六、质量要求：根据甲方提供的有关数据，蓄水池图纸和支护方案及支护详图，严格按照程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程超挖、少挖不符合要求，而造成返工等质量事故，一切损失由乙方负责。
七、工程款结算支付方式：
结算方式按平面图和剖面图计算工程量乘以单价。由于本工程工期短。土方及护坡工程完成付总工程款的%;小市政及室外工程竣工验收合格2个月后付款完毕。
八、双方责任：
1、甲方责任：
1)提供有关工程图纸等技术资料，提供围护方案、自然地面标高。
2)根据图纸及现场情况确定蓄水池位置;。
3)及时处理和协调挖土、护坡过程中发生的有关问题;。
4)按合同工期规定，监督乙方工期内完成任务;。
6)负责提供夜间照明和组织基坑排水工作。
2、乙方责任：
1)土方开挖前上报登记甲方特种施工人员证件，工人证件;。
4)挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商，由项目部全权处理所有事务;。
5)施工过程中如由乙方造成的质量、安全事故均由乙方负责;。
6)如挖运及护坡施工过程中的环保、交警、市政等与之发生的冲突发生的费用，乙方负责交纳。
九、合同生效。
本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。
本合同双方约定签字后生效。
甲方负责人(签字)：乙方负责人(签字)：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
签订时间：
土方开挖运输合同篇五
发包方：天合*设集团丁岸路项目部（以下简称甲方）。
承包方： （以下简称乙方）。
经甲乙双方协商一致就云庭花园建设项目1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行。
丁岸路1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程，乙方提供大型挖掘机、运输车辆等机械，按甲方要求包工按时完成（包开挖、包回填），所开挖的土方量自行安排场外空地储存堆放。不得倒卖，以确保基础验收后土方足够及时回填，并按照甲方要求分层夯实。回填土应无杂质、生活垃圾、建筑垃圾及淤泥土等。乙方在施工前必须与昆山市城管中队联络、沟通，遵循城市道路管理条例。施工中负责施工厂内外道路清理、打扫等工作。如有违章罚款，一切均由乙方承担。在土方开挖期间，所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等。若因此发生交通事故均与项目部无关，因事故造成停工或延误工期对项目部造成的经济损失，将在工程款中扣除。
乙方进场后，要服从甲方管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工”条例。作业时，严格按照本工程基坑开挖方案施工。首先开挖2#商住楼基坑，然后再进行1#楼、3#办公楼土方开挖。必须指派专人指挥，采取“分层分段、对称开挖”，每层开挖长度不超过20m，开挖深度为2m，并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及大基坑小开挖的原则。当挖至标高接近基础底板标高时，严格按甲方施工人员的抄平位置，由甲方派人进行人工清槽，乙方挖机给予配合，防止超挖，并按围护结构要求及时修整边坡及放坡，桩体周围300厚土方甲方派人员清理，乙方应积极配合用挖掘机带走。切忌机械碰撞桩体。开挖时间：自20__年5月12日开挖日起，三十日内完工。
1、 甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全。
2、 本工程为江苏省“安全生产、文明施工”标准化工地，乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥，统一管理，机械停放有序，不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩，以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品，不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生，乙方照价赔偿，必要时移送公安机关处罚。
3、 本工程所有拉土车辆必须有车辆保险，且每台车辆灯光必须完整，在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故，均与本项目部无关，均由乙方承担全部赔偿责任；在拉土期间车辆四周必须封闭好，禁止漏土、掉土；禁止使用黑车拉土。
1、本工程土方开挖是每8元/立方，以实际放坡开挖体积计算，未挖边坡不在计算内。回填土时每14元/立方，且必须是粉质粘土，粘土为工程绿化土使用。
2、本工程涉及1#、2#、3#建筑物地下基础土方开挖及回填，乙方自合同签订之日起，须向甲方交保证金人民币20万元整，入甲方帐户由甲方出具财务专用章收据，待该工程1#、2#、3#建筑物基础验收后土方回填完毕，由甲方退还乙方。若乙方将开挖土方倒卖造成基坑无土回填，甲方将用此保证金购置土方回填，多余资金由甲方退还乙方。购土资金不足，乙方必须弥补。
3、在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价等因素，都不予调整。
1、乙方土方开挖完成付总款10万元。本工程全部回填完成，经甲方验收合格后，再付总价的50%，并退回保证金，其余款项在单元验收合格后 日内付清。
2、合同有效期：工程款付清合同自行失效。本合同一式三份，双方签字或盖章生效。甲乙双方各执一份，公司存档一份。
甲方 乙方。
身份证号码。
年 月 日 年 月 日。
土方开挖运输合同篇六
甲方:。
乙方:。
工程承包方:(简称甲方)土方承包方:(简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关。
法律、行政法规，依据公司劳务管理办法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就承包事宜，达成如下协议，双方共同遵守：
工程名称：
工程地点：
分包范围：
分包方式：
分包单价：
开始工作日期：年月日
结束工作日期：年月日。
有效工作天数：天。
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。
1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。
2、甲方为乙方创造必备的施工条件。
3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。
4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。
1、乙方按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。
2、乙方施工过程中应该按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也由乙方承担。
3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关规定处罚。
4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。
5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。
1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。
2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。
3、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
1、本合同劳务报酬的计算方式：
2、工程款支付方式：
1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收;验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担此导致的甲方的相关损失。
2、全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
1、甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作期间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延误工期的`，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向我公司驻地人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;。
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;。
(3)仲裁机构要求停止合同工作;。
(4)法院要求停止合同工作。
1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
本合同一式份，具有同等效力，甲方执份，乙方执份。十五、补充条款十六、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约后生效。
甲方(公章)乙方(公章)。
项目经理：劳务队长：
年月日年月日。
土方开挖运输合同篇七
发包方(全称)：（以下简称甲方）。
电话：
承包方(全称)：（以下简称乙方）。
地址：
电话：
依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将**大厦地下室基坑土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况。
1、工程名称：地下室基坑土方开挖。
2、工程地点：
二、工程承包方式、范围和内容。
1、工程承包方式：全包。
2、工程承包范围：地下室基坑等土方开挖工程。
3、工程承包内容：乙方按甲方提供的场地施工图纸进行开挖。开挖过程中等土方开挖涉及的全部内容，并负责土石外运弃置到指定场地。
三、工程结算单价及结算原则。
1、土方工程量等完工后按实际收方为准，单价:_______元/m3。
2、工程量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。
3、如含有岩石，岩石爆破开挖_____元/m3进行结算，(100m3以内不给予考虑)。
4、乙方承包价款已包含挖机燃料费，修理和日常维护保养费用，驾驶员和员工工资、奖金，各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。
1：开工日期________年____月_____日，完工日期________年____月_____日。
1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天开始每延一天按1000元处以罚款，罚款最多不超过工程总结算价款的3%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方签证累计工期顺延。
五、工程质量。
乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。
六、甲乙双方责任。
1、甲方责任：
(1)负责提供施工平面图和地下管网位置标示。
(2)全面履行合同约定，确保乙方正常施工。
(3)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(4)甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。
2、乙方责任。
(1)负责施工报建手续，碴土管理手续，乙方土石外运期间保证街道卫生，并与相关执法部门协调好关系，全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。
(2)服从甲方的指挥和管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。
(3)负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员机具设备投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(4)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费用。
(5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(6)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(7)乙方施工人员家属或亲友探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况，必须由项目部批准许可。亲友上工地现场，如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(8)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任和经济费用。
(9)乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。
(10)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。
(11)积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
(12)乙方委派的工地代表纪守法，不准违章指挥，违章作业，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。
(13)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。
七、安全生产、文明施工。
乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、质量验收。
按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收，验收如不合格，则乙方应无条件配合甲方返工至合格。
九、工程价款支付。
{1}按工程进度付款。
{2}乙方机械进场后___________天支付___________万元。
{3}该工程量完成一半后经甲方同意支付该进度工程量的60%。
[4]工程施工完工后，经甲方验收合格确认后_____天支付到该工程总量的90%，余款3个月后七天内支付完毕。
十、附则。
1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包。一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。
4、本合同一式两份，甲方、乙方各方各执壹份。
5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结算清之日失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方开挖运输合同篇八
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：
一、工程概况。
2、项目名称：
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。
2、甲方将约准。
3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
三、其他。
1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。
2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。
四、付款方式。
1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。
2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方：
甲方法人代表：
年月乙方：乙方法人代表：日。
土方开挖运输合同篇九
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：
2、项目名称：
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。
2、甲方将约准。
3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。
2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。
1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。
2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方：
甲方法人代表：
年月乙方：乙方法人代表：
