一键复制
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
农村打井协议书打井协议篇一
乙方：
一、乙方承包甲方打井工程，乙方xx，甲方付款，免费供水，供电及食宿于开工日期前，为乙方提供100平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。
二、乙方打井采用的材料为xx管。
三、打井深度xx米左右。打井费用每米xx元。 上水工具不包含在此价格内。（如水泵、泵管、电线、控制箱）。
四、乙方设备进场后甲方付乙方进场费10%xx元。其余款项乙方施工完成出水时，甲方一次性把余款付给乙方。
五．甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工，甲方补助乙方10%xx元。
六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。
甲方代表人：
乙方代表人：
农村打井协议书打井协议篇二
乙方：
一、甲方将自己中标的.汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段部分机井工程承包给乙方，由乙方包工包料、保证质量、自负盈亏，包括基坑开挖及抽扬水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清场恢复等。
二、乙方应保证井管质量，提供符合本项目规定，达到国家规定标准的井管及有关资料，井管为无砂砼预制管，内径为400mm，外径为500mm的实管和花管，滤料采用优质米石，钻孔孔径不小于750mm。
三、甲方负责给乙方提供打井所需的质量和技术要求，乙方按照甲方的要求展开工作。施工期间，乙方不得无故停工，不得向甲方提出任何附加条件，因打井产生的一切费用（包括电费）由乙方承担，且不得向村委会、村民索要任何财物。
四、经过双方协商，打井工程承包价格定为每米元 （小写： 元），每眼井成井深度必须达到60米，同时出水量达到设计要求，成井后，在上级单位或监理测井深时，如达不到60m，甲方有权按实际井深米数的双倍处罚施工方，即乙方。也就是差1米达不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。
五、乙方负责挖扬水坑、抽水、电源、水源、下滤石下管等协调工作，甲方不再过问；成井移交前的维护及看护由乙方负责。
六、乙方在承包打井期间应做到安全施工，严格按照施工规范施工，因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此所产生的经济纠纷等由乙方自己承担，甲方不承担任何责任，因此造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。
七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并经验收合格后，甲方按每个井架付预付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付给乙方工程量80%的工程款，依此类推，在工程经省、市等上级单位验收合格后甲方付给乙方剩余工程款，标段扣乙方6500元为质保金，一年后结清。
八、协议未尽事宜，在工作开展的过程中，双方协调解决。 特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据由法院判决。
九、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方：
年 月 日
乙方：
我公司承包的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度第三十六标段机井工程，项目区包括梁儿寨村、岳南村、岳北村、冯家巷、任固五街村、为了更好的保质保量的按期完成任务，本着安全施工、责任明确的原则，将本标段的部分打井工程承包给乙方，现双方就安全施工事宜达成一致协议。
在施工中乙方应做到：
1、安全用电：施工中，不得将电缆所有接口的部分置于潮湿或有水的地方，开关闸刀不得放在地上，应将其架空，保证安全、正常通电。
2、安全施工：施工时做到按施工要求规范施工，施工人员佩戴安全帽，正确操作钻机等施工机械。
3、文明施工：施工人员应做到文明施工，不得与当地村民发生矛盾冲突。
上访该项目承建单位，如因乙方不履行该协议造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据交由法院判决。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字按手印后生效。
乙方：
年月日
农村打井协议书打井协议篇三
乙方：施工人：
法人代表：
一、工程概况：
1、井位地点：
2、水井结构：以砼水泥管式，四米焊接管。
3、水井深度：按甲方交付井款的深度进行，成井按 米至
二、工程造价：
1、单价 元/米（按实打米数计算）。
2、总造价按实打米数计算元。
三、甲方责任：
1、负责申报、审批、领取《取水许可证》，以及打井范围的土地关系问题。
2、负责道路通畅，工地平整，水井的位置与定点，无条件供给乙方用水。
四、乙方责任：
1、负责保证工程质量。
3、负责设备运输、安装到位。
4、负责安装井壁管，并包防沙材料，用60目尼龙网两层或者棕皮两层，用18#钳丝每6-7厘米一道，用3根竹皮及10#钳丝4道箍紧，每20米处捆箍扶整木。
5、乙方不承担完工后井的水量大小。
五、附则：
1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
农村打井协议书打井协议篇四
乙方：
一、甲方将自己中标的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段部分机井工程承包给乙方，由乙方包工包料、保证质量、自负盈亏，包括基坑开挖及抽扬水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清场恢复等。
二、乙方应保证井管质量，提供符合本项目规定，达到国家规定标准的井管及有关资料，井管为无砂砼预制管，内径为400mm，外径为500mm的实管和花管，滤料采用优质米石，钻孔孔径不小于750mm。
三、甲方负责给乙方提供打井所需的质量和技术要求，乙方按照甲方的要求展开工作。施工期间，乙方不得无故停工，不得向甲方提出任何附加条件，因打井产生的一切费用（包括电费）由乙方承担，且不得向村委会、村民索要任何财物。
四、经过双方协商，打井工程承包价格定为每米元 （小写： 元），每眼井成井深度必须达到60米，同时出水量达到设计要求，成井后，在上级单位或监理测井深时，如达不到60m，甲方有权按实际井深米数的.双倍处罚施工方，即乙方。也就是差1米达不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。
五、乙方负责挖扬水坑、抽水、电源、水源、下滤石下管等协调工作，甲方不再过问；成井移交前的维护及看护由乙方负责。
六、乙方在承包打井期间应做到安全施工，严格按照施工规范施工，因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此所产生的经济纠纷等由乙方自己承担，甲方不承担任何责任，因此造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。
七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并经验收合格后，甲方按每个井架付预付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付给乙方工程量80%的工程款，依此类推，在工程经省、市等上级单位验收合格后甲方付给乙方剩余工程款，标段扣乙方6500元为质保金，一年后结清。
八、协议未尽事宜，在工作开展的过程中，双方协调解决。 特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据由法院判决。
九、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方：
年 月 日
乙方：
我公司承包的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度第三十六标段机井工程，项目区包括梁儿寨村、岳南村、岳北村、冯家巷、任固五街村、为了更好的保质保量的按期完成任务，本着安全施工、责任明确的原则，将本标段的部分打井工程承包给乙方，现双方就安全施工事宜达成一致协议。
在施工中乙方应做到：
1、安全用电：施工中，不得将电缆所有接口的部分置于潮湿或有水的地方，开关闸刀不得放在地上，应将其架空，保证安全、正常通电。
2、安全施工：施工时做到按施工要求规范施工，施工人员佩戴安全帽，正确操作钻机等施工机械。
3、文明施工：施工人员应做到文明施工，不得与当地村民发生矛盾冲突。
上访该项目承建单位，如因乙方不履行该协议造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据交由法院判决。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字按手印后生效。
乙方：
年月日
农村打井协议书打井协议篇五
乙方：
一、甲方将自己中标的'汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段部分机井工程承包给乙方，由乙方包工包料、保证质量、自负盈亏，包括基坑开挖及抽扬水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清场恢复等。
二、乙方应保证井管质量，提供符合本项目规定，达到国家规定标准的井管及有关资料，井管为无砂砼预制管，内径为400mm，外径为500mm的实管和花管，滤料采用优质米石，钻孔孔径不小于750mm。
三、甲方负责给乙方提供打井所需的质量和技术要求，乙方按照甲方的要求展开工作。施工期间，乙方不得无故停工，不得向甲方提出任何附加条件，因打井产生的一切费用（包括电费）由乙方承担，且不得向村委会、村民索要任何财物。
四、经过双方协商，打井工程承包价格定为每米元 （小写： 元），每眼井成井深度必须达到60米，同时出水量达到设计要求，成井后，在上级单位或监理测井深时，如达不到60m，甲方有权按实际井深米数的双倍处罚施工方，即乙方。也就是差1米达不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。
五、乙方负责挖扬水坑、抽水、电源、水源、下滤石下管等协调工作，甲方不再过问；成井移交前的维护及看护由乙方负责。
六、乙方在承包打井期间应做到安全施工，严格按照施工规范施工，因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此所产生的经济纠纷等由乙方自己承担，甲方不承担任何责任，因此造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。
七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并经验收合格后，甲方按每个井架付预付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付给乙方工程量80%的工程款，依此类推，在工程经省、市等上级单位验收合格后甲方付给乙方剩余工程款，标段扣乙方6500元为质保金，一年后结清。
八、协议未尽事宜，在工作开展的过程中，双方协调解决。 特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据由法院判决。
九、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方：
年 月 日
乙方：
我公司承包的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度第三十六标段机井工程，项目区包括梁儿寨村、岳南村、岳北村、冯家巷、任固五街村、为了更好的保质保量的按期完成任务，本着安全施工、责任明确的原则，将本标段的部分打井工程承包给乙方，现双方就安全施工事宜达成一致协议。
在施工中乙方应做到：
1、安全用电：施工中，不得将电缆所有接口的部分置于潮湿或有水的地方，开关闸刀不得放在地上，应将其架空，保证安全、正常通电。
2、安全施工：施工时做到按施工要求规范施工，施工人员佩戴安全帽，正确操作钻机等施工机械。
3、文明施工：施工人员应做到文明施工，不得与当地村民发生矛盾冲突。
上访该项目承建单位，如因乙方不履行该协议造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据交由法院判决。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字按手印后生效。
乙方：
年月日
农村打井协议书打井协议篇六
：20xx年5月至20xx年11月 。
1、施工项目：水井，成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格：110mm至300mm，保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用：管材pvc管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。
4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
每口井的总价款为8000元，含工程pvc材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。
1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责打井所需的相关设施。
2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。
3、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。
4、管井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。
。
甲方：地质勘查二队总公司乙方：
本合同签订日期：年 月 日
农村打井协议书打井协议篇七
乙方：凤城街道办事处叶家庄村王奉一
一、 甲方负责备好所用井圈,接好电源和抽水工具。
二、 乙方负责维修机井及掏井所用的一切工具。
三、 乙方必须按照甲方要求将井圈下好。将井掏到原井底 为止。经甲方验收合格后付给乙方工资1800元。
四、 乙方在施工中必须具备安全措施，施工中如发生安全 事故，由乙方负责，甲方概不负责。
五、 此合同一式两份甲乙双方各持一份，双方盖章生效。本合同工程完成后自行失效。
甲方：北十里铺村委 乙方：
20xx年6月13日
农村打井协议书打井协议篇八
甲方：潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司
乙方：
经甲乙双方相互协商同意，由甲方中标的“20xx年单村供水村庄”工程，由乙方组织实施施工。为明确双方责任，保障双方权益并顺利完成工程项目，现达成如下协议，以便双方共同遵照执行。
1、打井供水村庄及井口位置：由甲方根据业主意见及测水要求安排。
2、打井数量：由甲方根据其工程进度、质量情况统一安排。
3、打井深度：由甲方根据其打井的位置、出水量等诸多因素决定。
1、成井口径要求：上部井经250㎜，并按要求加设符合规定的钢制护筒，下部井经219㎜。
2、成井深度：成井后由业主会同甲乙双方现场实测确认深度。
按现场实测深度为准，无论地质情况如何变化均以等价150.0元/延深米计量（包括井上部位护筒费用）。
经甲乙双方确认深度、质量后，付总款额的50%，余额待业主正式验收确认后一个月付全工程总额。
1、乙方必须严格执行现行行业施工操作规程，认真执行国家有关规范标准。
2、认真执行《安全生产法》，杜绝盲目蛮干，严防一切大小事故发生（包括设备运输、安装、拆卸及生产施工过程中）。如发生意外事故均由乙方自行负责，与甲方无关。
待工程结算完毕后该协议自动失效。
甲方：
代表人：
年月 日
乙方：代表人： 年月 日
