一键复制
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇一
承包方(乙方)：________________
双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。
第一条 工程概况
(一)工程名称：________________
(二)工程地点：________________
(三)工程内容：________________
第二条 承包范围：
按照甲方提供的施工图纸内容进行施工。
具体包括：
工程竣工验收备案完成后，____天内办理结算。
第三条 承包方式：________________
第四条 工程造价(应含纳税费)：________________
第四条 履约保证金：________________
第五条 工期
1、开工日期：20__年___月___日(以实际开工时间为准)。
2、竣工日期：20__年___月___日。
3、合同工期总日历天数天。
第六条 工程质量标准：
第七条 安全生产文明施工与环境保护
1、环境保护
2、安全生产文明施工
第八条 材料设备供应(细化)
(一)甲方负责采购的材料：________________
(二)乙方负责采购的材料：________________
(三)材料采购方对材料承担的责任：________________
第九条 工程款支付和结算
(一)甲方将工程款划入乙方账户：________________
(二)工程价款支付方式：________________
第十条 工程结算：
工程洽商 结算方式
第十一条 安全生产文明施工与环境保护
1、环境保护
2、安全生产文明施工
第十二条 双方权利义务(加水电源费、双方代表、监理)
(一)甲方权利义务
1、协助乙方办理施工报建，临时场地占用道路等报批手续。提供本工程建设，政府等有关部门的批文复印件___套给乙方。开工___天完成"三通一平"，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸___份，机电设备安装图份，有关资料地质勘探报告份，(其中包括竣工用图套)。
2、参加甲乙双方和设计单位施工图纸会审。
3、审核乙方完成工程月进度报告书，作为向乙方支付进度款的依据。
4、对乙方在施工时发生设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知天内会同设计方进行处理。
5、委派人员为现场管理代表，监督工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。
6、组织工程竣工验收，办理竣工结算。
(二)乙方权利义务
1、收图后，在开工前天内完成施工图会审，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并报送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。
3、须委派持有与工程项目相应的资格证书项目经理为现场管理代表，负责施工期间的.施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录，每月日前向甲方报送完成月进度计划报告书。如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，与甲方无关。
7、对竣工验收后保修期内发生的施工质量问题负责免费返修。
8、工程竣工后的场地清理(包括建筑物周围米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除)。并将门窗、玻璃、地面清扫干净。
9、竣工验收后，施工单位人员必须在天内撤离施工现场。
第十三条 违约责任处罚
(一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工或其他因乙方原因逾期完工的，每逾期一天，由乙方按工程造价万分之____的标准付给甲方违约金，并承担因工程质量问题所造成的经济损失;工程竣工验收后达到____标准的，不奖不罚，达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金____万元，并负责无偿返修。
(二)将罚金应在竣工验收备案完成后，在支付结算工程款时支付或扣除。
(三)遇不可抗拒的自然灾害等不可抗力造成的经济损失，报有关部门裁定。
第十四条 施工资料
第十五条 竣工验收
(一)工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二)隐蔽工程在乙方自检后填 制记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方检查。甲方接到通知后天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后方可进行下一工序的施工，如甲方不按时验收，工期顺延。凡检查结果不合格，检测费及返修费用由乙方承担，工期不顺延。施工中乙方应按工程竣工验收备案制的要求做好中间验收及有关资料。
(三)工程(包括单项工程)竣工前____天由乙方通知甲方验收，并在竣工后____天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，通知乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交，所有施工、竣工资料必须符合质监站及定州市城市建设档案要求。如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方除无条件返修外，并承担由于工期或经营问题而给甲方造成的一切经济损失。
(四)工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上修改并加盖竣工章及变更竣工资料____份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。
第十六条 工程质量保修
(一) 工程保修责任：____________
(二) 保修期从竣工验收备案完成之日起计年。
第十七条 合同争议解决、终止方式发生纠纷协商不成时，双方同意按以下第种方式解决;
(一)向定州仲裁委员会申请仲裁;
(二)向甲方所在地人民法院起诉。
第十八条 其他约定条款
(一)甲乙双方签订合同后天内乙方应进场完毕，否则本合同无效。
(二)甲方指定的材料范围详见甲方签发的"建筑材料及设备零配件明细表"。
(三)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。由其他队伍施工分部分项工程应经甲方同意。
(四)未尽事宜双方另行协商，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
第十九条 本合同经双方签字盖章后合同生效，至工程竣工验收备案完成，保修期满并结清余款后失效。
第二十条 本合同____ 份，甲方 ____份、乙方 ____份，均具同等法律效力。
甲方(盖章)：____________
法定代表人：____________
签约代表人：____________
地址：____________
乙方(盖章)：____________
法定代表人：____________
签约代表人： ____________
地址：____________
电话：____________
电话：____________
日期：20__年__月__日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇二
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲方在山东xx寿光xx35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
1、工程名称：
山东xx寿光xx35兆瓦光伏电站土方项目
2、工程地点：
山东寿光xx
以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
1、场平：
在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：
根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：
场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
1、根据上海xx公司(总包方)的付款方式，甲方(____市华健xx工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
1、根据上海xx公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。
2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
3、甲方要根据上海xx公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
1、乙方在施工中必须有足够的.建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇三
甲方：______有限公司
乙方：__________________
本着互惠xx共同发展的原则，就甲方二车间的原矿粗选承包给乙方生产管理，经甲乙双方友好协商达成以下协议:
一、原矿粗选厂地址：有限公司二车间
二、合同期限：年____月xxx至________年____月日止。
三、承包任务：全年生产时间为个月。每月生产时间为天（其他为检修设备时间），日处理原矿吨，月处理原矿万吨；
四、甲方职责：
1、甲方提供现有的选矿设备、现场作业机车及运输车辆（司机伙食费按乙方月均单人标准由甲方承担）、职工住宿、办公室设施、职工食堂及灶房设备，工人洗浴设施。
2、甲方根据乙方生产量无条件提供满足乙方原矿供给。
3、甲方保证乙方的生产，生活用电，用水，尾矿堆放场地，矿石运送和开采设备的正常运行。
4、甲方负责配备现场生产协调人员，进行甲乙双方现场工作的协调。
5、甲方提供乙方生产时所有备品备件及易损件的供应（易燃易爆物品安全管理工作由乙方负责）。
6、乙方应每月提前申报备品、备件、易损件，由甲方统一采购。如因乙方已提计划，甲方采购怠慢或储备不足，所造成的一切损失全部由甲方承担。
六、乙方的职责：
1、乙方负责组织选矿xx的各种技术工作及劳动力的'合理安排。承担选矿xx生产设备的维修工作。
2、乙方负责完成甲方下达生产原矿石量的任务。
3、乙方负责进厂工人的安全教育。
4、乙方至合同鉴定后进厂工人的实际人数向甲方缴纳工人的保险金额（此保险有甲方代买）。
5、经双方商定乙方需向甲方缴纳生产保证金元。甲方在每月结算后从乙方结算金中扣除叁万元作为生产保证金，直至扣清为止。合同期满时，甲方在xxx内无偿全额退还保证金。甲方不能及时退还改保证金，须按每日向乙方赔偿保证金总额的10%作为滞纳金。
6、乙方在生产期间维护保养好甲方现有生产设备（不包括各种生产车辆及与生产无关设备）。
7、乙方只负责处理矿石量，选矿指标全部由甲方技术人员来完成，乙方积极配合完成。
七、结算方式：
1、结算按甲乙双方实际处理矿石量（运输车数，按吨车计算）签字认可的数据报表，每自然月上报公司核实后给予结算。
2、甲方公司每月核实双方签字认可的乙方生产量后在次月xxx内给予发放一切承包费用。
3、乙方员工工资发放时有双方财务人员在场统一由甲方给予发放，除去工资一项，剩余款项甲方一次性付给乙方。
八、承包单价、奖罚和任务：
1、承包单价为每处理一顿原矿元人民币。
2、每日处理原矿石量不低于壹万伍仟吨，每月生产日期不低于天，月处理矿石量不得低于万吨，月处理量低于万吨时，所缺数量按每吨元从承包费中扣除；
九、甲方的权利和义务：
1、甲方有权监督、检查乙方的选矿全过程。发现问题及时提出，双方协商及时纠正处理。
2、甲方中途无故解除合同或不按月发承包费，致使乙方无法按本合同约定的去执行。甲方应按乙方月处理原矿石量万吨（合同签订有效期限）进行赔偿乙方损失。
3、在乙方生产维修期间，材料费用为甲方支付，人员工资由乙方承担。如遇工艺流程改造，设备增减时生产的一切费用及工人工资生活费用全部由甲方承担。
4、在生产期间如遇工伤事故发生时甲方垫付前期所有费用，事后由保险公司赔付后给予扣除，剩余款项交付当事工人。
5、生产期间由于政府介入、村民闹事、停电、等不可抗力因素等所造成的停产累计三天以上时，甲方应相应按日产量吨从承包任务中递减当月任务量，停产影响总量（吨天）剔除三天产量后按每吨元双方结算进行补偿。
十、乙方的权利和义务：
1、生产中工人生活费、劳保用品等均有乙方自行解决。
2、确保安全生产，并配有专业管理技术人员，在承包期负责设备保养和维修，如遇设备损坏双方有专业技术人员现场鉴定，如是乙方责任则有乙方承担（如正常损耗乙方不予承担任何损失）。
3、经常性对工人进行安全教育，严格按照安全操作规程操作，管理好自己的职工。
4、乙方必须服从甲方的统一管理，协调调配，一切以公司整体利益为主。
5、乙方员工必须遵守一切国家规定安全劳动规则。上班期间不准酗酒，严禁打架，睡觉，脱岗，玩手机等一切与工作无关的事情。
十一、违约责任：
1、双方严格遵守合同，不得违约。如有违约，由违约方向守约方赔偿造成的一切经济损失，并承担相应的法律责任。
2、乙方必须按时完成甲方下达的生产任务，乙方如连续两个月不能完成甲方下达的生产任务，甲方有权单方面终止承包合同。
3、双方如有特殊原因需终止合同，应提前1个月以书面形式告知对方。并说明原因，取得对方同意后，双方协商终止本合同。
4、乙方在设备正常，处理矿石量达到任务要求时，甲方不得单方面提出解除合同，否则给予乙方赔偿连续生产四个月的承包费。
十二、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向当地经济仲裁委员会提起仲裁。
十三、本合同的附带补充合同同样具有法律效力。
十四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。双方进厂签字、盖章后生效。
甲方：__________________法人代表盖章
乙方：__________________身份证号：__________________
签订时间：____年____月____日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇四
委托方：____(以下简称甲方)承揽方：_______________________________(以下简称乙方)
经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。
1、所有设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方负责人办理借用、归还手续，丢失或者损坏由乙方按照甲方进价赔偿。
2、本劳务合同内的总承包范围。以上设备总工资人民币整(包括保险费)。
3、乙方在施工前，甲方负责提供给乙方图纸及资料，乙方弄清后方可按图施工，如图纸有误及时告知甲方更正，乙方在施工过程中无权擅自更改，如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止，施工时现场每天打扫一次。
4、本合同内容从________年____月____日开始到________年____月____日之前完毕。乙方不得以任何理由(包含气候原因)延误工期，若有延误，每延误一天，甲方将扣除合同总额的1%作为惩罚，同时甲方有权拒付工资。
5、乙方在施工过程中必须做到节材、节电、节时，同时施工时必须注意安全，制作现场及进入车间需佩戴安全帽;同时制作施工时需要注意各方面的安全，水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必须购买人身安全保险(其费用可由甲方垫付，手续乙方办理)。一旦出现安全事故，概由乙方负责，且工期不能延误，若有延误按照合同第四条规定处理。
6、如乙方用错或者开错材料，由乙方赔偿甲方的经济损失。在甲方的`用户单位运行时出现乙方制作的质量问题，也有乙方负责(包括车旅费)。
7、验收标准：按照甲方企业标准和图纸及相关国家标准由甲方初步验收，最后以甲方的用户单位验收为准，在制作过程中乙方要绝对服从甲方的监督及标准，如出现质量问题及时协商解决。
8、赔偿办法：乙方要以房产等财产作为抵押。
9、总承包工资支付办法：年终一次性结清工资(按实际完成量结算)。
10、本合同具有法律效力，双方按照国家民法典执行。
11、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字生效。
12、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，有仲裁机关裁定。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
联系电话：
联系电话：
签订日期：________年____月____日
签订日期：________年____月____日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇五
发包人：_______________(以下简称甲方)
承包人：_______________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：_____________。
1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);
(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。
1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
7.2由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款(验收单签字后_________天内)，工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在_________日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条质量标准：
双方约定本工程施工质量标准：施工过程中双方对工程质量发生争议，由____市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经_________小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶，木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。
10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________个月，_________个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按以下____方式支付工程款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的____%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的____%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的`追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款____%余额款，即_________元。全部工程完工后____天内支付余款____%,即_________元。
(2)签定合同后首付工程款的____%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后____天内付款，按第____条分多次(____%-____%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款____%。
(3)其他支付方式：________________________.
11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后____天内向承包人结清每期工程进度款。
11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字____日内)，每延误____天向对方支付违约金发包价____%元，____天后乙方可中止合约。
12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误____天向对方支付违约金发包价____%元。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
(一)提交____市装饰协会或_________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项：_________
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇六
甲方：______________________________
乙方：______________________________
经甲乙双方反复协商在平等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下：
一、承包方式：
包工包料。
二、承包价格：
按建筑面积530元/平方计算，实做实收。
三、承包内容：
1.基础工程：桩基在1.5-2米内，水泥螺纹钢筋，由乙方承担，正负零以上为砖混结构，一楼高4.8米为框架结构，按1.5倍计算，二楼/三楼砖混结构高3米，加一屋面尖子3米按0.5计算。
施工所用水泥为三峡正宗500号水泥，所用钢筋为国标，大梁用25螺纹钢，牛腿22螺纹钢，结构按甲方提供的图纸方案为准，如出现质量问题由乙方负全部责任。
2.装饰工程：内外墙混合砂浆收光，室内石灰标白楼内地面水泥收光，正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/平方，窗户价格在120元/平方，超出部份由甲方承担。
四、责任划分：
1.双方责任：乙方负责现场施工，及施工人员管理，周围关系由甲方处理，城管方面关系由甲乙双方共同负责，协调所产生的费用由甲方负责。
2.安全责任：安全施工方面由乙方负责，如有安全事故，所发生的`费用全部由乙方承担，甲方概不负责。
五、计算方式：
楼梯面积按1.5倍计算，但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算，但要减去楼层面积。其余部分实做实收。
六、甲方对乙方天盖要求如下：
1.檩子不少于8-10根，按50公分/檩。
2.红瓦用安陆优质红瓦。
3.楼房左右飞檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。
七、付款方式：
楼房下桩基付款四万元，甲方先期所进材料计价后，由乙方验收，写下工程预付款收条，自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元，三楼盖板上梁付款三万元，下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%，剩余的10%为质量保证金，在____年底一次付清。
本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。
本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇七
甲方:
乙方：
根据工程建设需要，甲、乙双方就xxxxx系统xxxxxxxxxxxx安装工程承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称：
二、承包范围及内容：
三、承包价格及结算方式：
乙方承包xxxxxxxxxxx安装；基座预制；公路暗线通道施工、布线；接地工程，承包方式采用总价包死，总承包费为xxxxxx元，大写：xxxxxxxxxxxxx元整。
工程完工经验收合格后一次性结清各项工程款。
四、质量及工期要求：
1、乙方必须按照设计和监理要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延施工。如乙方不能按照甲方的`施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施；否则，甲方有权要求乙方无条件解除
合同并由甲方另行选择施工队，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
3、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。在施工当中因乙方违反操作规程或其他原因所造成的大小安全事故由乙方负全部经济及法律责任。
4、工期要求：本工程要求在x月x日之前安装完成。
五、付款方式：
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：
xxxxxxxx；基座预制；公路暗线通道施工、布线；接地工程全部施工安装完成后付所剩金额款。如验收不合格由乙方承担返工所有费用，直至验收合格。
经甲、乙双方约定，工程完工后，甲方结清余款给乙方。
六、合同生效及他：
1、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况做出处罚。
2、一方合作人有违反本协议的，另一方有权解除合作协议。
3、所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如协商不成，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁，该裁决对双方均有约束力，如一方不服仲裁结果，可通过司法程序解决。仲裁费用由败诉方承担。
4、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法
律效力。
甲方签章：
乙方签章：
代表签字：
代表签字：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
日期：年月日
日期：年月日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇八
发包发 ：_____________________
承包方 ：_____________________
经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：
一、承包方：本工程乙方包工不包料 ，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围：_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
三、工程承包单价_____________________
四、付款方式：
进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。
五、甲乙双方责任：
1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任： 按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的`垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。
施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。
中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。
工期进度：
乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则：
不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元；
乘坐提升架上落，每人次罚款5000元
宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具；
厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200-500元；
施工中浪费材料，按原价十倍罚款；
高层抛掉物罚款1000-3000元，造成严重后果全部由乙方负责decision的用法；
违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。
工伤、工故乙方承担30%。
七、其他事项：
1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。
发包方 签字：___________________________________________________________
承包方 签字：____________________________________________________________
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇九
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分项工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。
一、工程概况
1、工程名称： xx江南商业广场土石方分项工程
2、工程地点： xx子材东大街与扬帆大道交汇处
3、施工内容：甲方提供的土方施工图范围内的土方大开挖分项工程
4 20xx年4月10日，完工日期：20xx年4月25日
二、承包内容
1、承包范围：土方大开挖工程具体主要工作内容如下： 铲除表土杂物、场地测量放线、土方开挖、土方外运弃土、弃土场点、基底平整、机械排渣、清淤、留设坡道、边坡成形、施工期间抽排水、临时行车道路、车辆清洗、城建手续及协调、秩序维护等土方大开挖作业、配合工作;
2、承包方式：按图纸要求质量标准完成土方大开挖施工;
3、承包单价：土石方大开挖按计算土石方工程量计价，综合包干单价为16 元/m(含完成上述承包工作的全部费用，不含税;石头另计。)
4、合同总价款：按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价;暂定工程量约75000m(基底面积约11600m，坑口面积约13900m，挖土深度约4.9m，放坡系数1：0.67)，暂定工程造价约120xx00元(人民币)。
三、工程款支付及结算办法
1、结算：甲方工程部和监理部对乙方所施工工程进行验收测算，经验收合格后进行最终结算。
2、工程款支付： 土石方工程完工后，3日内进行收方结算，10日内支付已完工程量的50%，30日内支付至已完成工程总量的97%。
3、预留3%的质保金，地下室结构封顶后结清。
四、质量标准及相关责任
1、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—20xx和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202—20xx的要求进行施工。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。
2、乙方须设质检员对工程标高、尺寸、平整等开挖质量进行自检，严防超挖、多挖、乱挖。
五、甲方权利义务：
1、甲方为乙方提供相关的土石方开挖施工图纸、施工技术措施，并进行安全技术交底。
2、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。
3、如果乙方未及时按甲方要求达到现场文明施工标准，甲方有权组织人工、机械、材料等进行整改，所发生费用直接从乙方工程款中扣除。
六、乙方权利义务：
1、乙方必须接受甲方及监理单位的监督管理;同时在施工期间支持甲方做力所能及的配合工作。
2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准施工，并设专职质检员进行跟踪自检。
3、乙方必须自行提供施工所用的'所有机具设备以及为确保施工所需的安全防护用具，必须严格保证工期、工程进度，合理安排劳动力及机具。
4、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度，每天的工作要做到工完场清，文明施工;尤其做好上市政道路前的车辆清洗工作，严防带泥上路。
5、严格执行各项安全操作规程，若因乙方原因而发生的一切安全事故责任及费用均由乙方自己承担。
6、乙方有责任对已完工程成品进行保护，如发现对成品保护不利或对产品造成破坏的，乙方必须整改恢复成品原状。
7、乙方不得将本工程另行转包或分包。
七、安全施工
1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范。
2、乙方自备施工机械设施、设备、工具必须符合本工种的规范要求，如施工机械设备达不到安全要求强行作业，出现事故后果全部由乙方独立承担。
3、乙方进场前，必须严格执行工程的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底，否则不得进行施工。
八、违约责任
1、乙方未依合同约定期限施工完毕，每逾期壹日向甲方支付20xx元的违约金。若严重超期并造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、乙方所施工的所有工程质量不能达到甲方的验收标准时，则甲方不予结算，且甲方有权选择第三方进行维修和补救，所发生的费用全部由乙方承担。
3、在所约定的工程未全部施工完毕前，乙方无故停工造成甲方损失的应承担赔偿责任，若停工超过5日仍未复工的，则甲方有权解除合同。
4、乙方将本分项工程另行分包的，甲方有权解除合同。
九、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕合同即告终止。
十、争议的解决方法
本合同在履行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同份数
本合同一式肆份;甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 身份证号码：
签订日期： 年 月 日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇十
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。
一、工程项目：乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程（包括强电、弱电消防等预埋管），临时电部分由乙方免费安装和维护。
二、工程期限和交工日期：电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三、工程质量标准和验收方法：此电气工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此电气工程方为竣工。
四、工程量和价格：工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。
五、付款方式：乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方，监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的'交付和保修期，工程保修期为两年，两年内电气工程无任何漏电和故障，甲方将工程质量保证金退还乙方。
六、甲方责任
1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料，机器设备除外。
2、工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特殊情况除外（可以延长3—5天）。
七、乙方责任
1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中，省材省料，避免出现浪费现象，否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2、乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成。
3、在质量保修期内电气工程出现的问题，乙方要及时维修和承担所发生的相关费用，如乙方维修不够及时，甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金，并按违约责任处理。
八、奖罚措施：乙方在施工过程结束后，经甲方，工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良，避免重复施工，给予5%的奖励，相反则罚5%。
九、违约责任和解决纠纷的方式
1、未尽事宜，双方另行协商，协商不成按《合同法》相关规定执行。
2、向当地冲裁委员会申请仲裁。
十、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。
甲方（发包方）：
代理人：
乙方（承包方）：
代理人：
身份证号：
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇十一
甲方：_________________姓名(或名称)：_________________住址：_________________身份证号：_________________电话：_________________
乙方：_________________姓名(或名称)：_________________住址：_________________身份证号：_________________电话：_________________
甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。
三、施工要求
1、地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分
2、墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号)。四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。
3、圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
4、屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3
5、地板砖60_____60黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只
6、门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商
7、室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为：年月日(公历/农历)—年月日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的'，每拖延一天，每平方米减少工钱元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
8、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
四、付款方式
开工付40%，土墙砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。还声誉%一年维修给清。
五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。
经双方协议如下：
甲方签字(签章)：_________________乙方签字(签章)：_________________
见证人签字(签章)：_________________
签约时间：_________________(公历/农历)
签约地点：_________________
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇十二
建设单位（甲方）：_________________
施工单位（乙方）：_________________
甲乙双方经充分协商，现就乙方承包________________防雷工程，签订如下合同条款，双方共同遵守：_________________
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、工程规模：_________________总建筑面积为___________平方米
四、承包工程内容：_________________按项目防雷接地施工图纸资料要求施工。
五、承包方式：_________________工程由甲方分包给乙方实行总承包。
六、本工程总造价包干为：_________________人民币（大写）__________（小写）￥___________（不含税价）。
七、工期：_________________随建设单位要求分期施工。
八、付款方式
第一期：_________________合同签订后七天内支付工程总价30%，即人民币大写：_____________小写：_________________￥__________。
第二期：_________________工程封顶时支付工程总价30%，即人民币大写：_____________小写：_________________￥___________。
第三期：_________________余款待防雷设施检测所验收合格后一次性付清。
九、保修期
自工程全部完工验收合格之日起，乙方对整个工程负责一年的免费保修期，并对防雷系统定期年度检测，确保防雷系统的有效性，如国家规定保修期高于本协议约定的，以国家规定为准。
乙方承诺为甲方施工、安装的防雷设施完全能够达到国家防雷《规范》要求，并为甲方提供以下服务：_________________
1、在系统工程试运行过程中由专人现场指导使用人员的操作，现场排除系统试运行过程中出现的故障，对于容易出现问题的设备在公司仓库提供足量备件。
2、设有热线电话，为用户提供全天候的技术咨询服务。
热线电话为：_________________
3、防雷设施出现质量问题在30分钟内响应甲方的'要求，在90分钟内到位维修或更换。
4、一年内防雷接地体（地网）因地理环境变化而影响其地阻升高，当地阻升高到超过设计要求时免费维修，一年后提供成本价格的有偿服务。
十、甲方责任：_________________
1、在施工期间，给乙方提供施工工人住宿和存放材料、设备的场地，但保管由乙方负责。
2、协调乙方做好对工程进度、质量监督管理等工作。
3、按合同约定拨付工程进度款。
4、负责协调总包施工单位为乙方提供用水、用电接入点。其中施工用电费由甲方负责，工人住宿用电费由乙方负责。
5、负责协助土建、安装施工单位、监理公司与乙方之间的配合工作。
十一、乙方责任：_________________
1、负责安装、施工及报检。
2、必须严格按照国家防雷《规范》进行施工、保质、保量、按期竣工。
3、严格遵守甲方管理制度，做到文明施工，确保安全。
4、负责办理防雷报建、报检、验收手续。
5、若工程验收不符合防雷《规范》国家规定要求，乙方负责返工至合格，费用由乙方承担。
6、乙方对施工安全负全责，承担因安全措施不当而发生事故所造成的全部损失。
7、工程竣工验收时，一次性验收不合格时，承包人应在发包方限定的期限内完成返工并达到验收合格；若承包人返工后，仍达不到验收标准，承包人应在发包方限定的期限内进行返工并达到验收标准，同时，承包方应向发包方支付不超过合同总价10%的违约金。若承包方经过再次返工后，仍达不到验收标准，则发包方有权单方解除合同，将工程交予他方完成，乙方应将已收款项全部返还并按上述约定交付违约金。
十二、其它约定条款
1、施工时，施工方必须保护好其他施工单位的成品、半成品和建筑物，如有损坏，施工方必须修复或补偿费用。
2、施工方提供的产品必须是合格产品，如因质量问题，该维修的即时维修，该退换的即时退换，同时承担相应违约责任。
3、本合同价格是严格按照施工图纸设计、施工工艺、材料要求和建设单位的验收标准而确定的价格，如因图纸设计、施工工艺和材料要求等发生变更或只需要按照气象部门的验收标准进行施工的，本协议单价也应发生相关调整，双方另行协商确定。
十三、本合同自双方签名盖章之日起生效，一式贰份，甲方保存壹份、乙方保存壹份，都具有同等的法律效力。
十四、在履行合同所有条款后，本协议自动终止。
甲方：_________乙方：_________
日期：_____________日期：_____________
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇十三
发包发（甲方）：___________
承包方（乙方）：___________
经双方协商同意甲方将_______________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：
本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
1、项目：
2、内容：
3、单价：
进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。
1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：
（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水。墙面平整，垂直误差正负3—5mm，灰缝厚度10—15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4—6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。
（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。
（7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的.70%结算。
（8）工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
1、不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元。
2、乘坐提升架上落，每人次罚款5000元。
3、宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具。
4、厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200—500元。
5、施工中浪费材料，按原价十倍罚款。
6、高层抛掉物罚款1000—3000元，造成严重后果全部由乙方负责。
7、违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。
8、工伤、工故乙方承担30%。
1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。
发包方（甲方）签字：_______________
承包方（乙方）签字：_______________
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
工程承包合同的标的 工程承包合同印花税税率篇十四
工程名称：
甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司
乙方(受托人)：
二○○九年三月十八日
工程合作施工协议书
甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司
乙方(受托人)：
依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。
一、工程项目
1.工程名称：
2.建设单位：
3.工程地点：xx市
4.本合同价款：￥元(实际按建设单位审定的工程结算价款施工费的%作为乙方承包价款)。
5.工程分包形式：包工包料
二、甲方责任
1.甲方负责协调乙方工程结算工作。
2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。
3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。
4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。
三、乙方责任
1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。
2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。
3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。
4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方、监理单位和建设单位确认。
5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。
6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。
7.工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。及时支付工人的工资，不得借故拖欠，甲方有权检查和监督工人工资的发放情况。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。
9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。
四、工程工期
1.本工程施工日期为。
2.因甲方原因影响工期，工期顺延。
3.因设计变更及不可抗力因素等非乙方原因，影响工期，工期顺延。
4.因乙方责任不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。
五、质量保证
1.本工程必须通过建设单位的初验、试运行、终验。
2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系，现场设质量安全检验员，做好自检记录。
3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图纸组织施工。
六、安全施工
1.乙方必须贯彻执行国家及行业的安全生产法律、法规及规范和标准。
2.必须遵守甲方安全生产规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。
3.乙方原因所造成的安全事故，由乙方承担全部责任、损失和费用。
4.乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否则相应责任自负。
七、工程验收
1.验收必须按信息产业部颁施工及验收规范要求进行。
2.工程质量经验收评定为不合格工程，乙方需无条件返工，返工费用由乙方承担。
八、竣工结算和付款方式
1.甲方收到建设方(或投资单位)关于本项目的工程款项(预付款、进度款、结算款等)后，在15个工作日内向乙方支付相应的`款项。
2.付款程序：乙方应遵守甲方的付款程序，甲方有义务向乙方介绍甲方财务部的付款流程。工程款支付以银行转帐方式进行支付
九、违约责任
1.合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方承担赔偿因此造成各方的全部经济损失。
2.除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。
3.因工程质量造成的损失，乙方承担全部责任并赔偿全部经济损失。
十、仲裁条款
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向有管辖权的人民法院起诉。
十一、其它约定
1.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
2.本合同经签字盖章后生效，工程验收合格并全部付清工程款后失效。
3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，，具同等效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
单位名称：xx市电信工程有限公司单位名称：
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
合同签署日期：______年______月______日
