一键复制
在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
水电站承包合同分类篇1
水电站运行时，会受到不同河流之间补偿调节的影响，要使水电站正常运行，需注意电站的检修。那么对于水电站工程承包合同你是怎样理解的呢?以下是小编为大家整理的水电站工程承包合同范文，感谢您的欣赏。
水电站工程承包合同范文1
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年 月 日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方： 承包方：
法定代表人： 法定代表人：
签字日期： 年 月 日
水电站工程承包合同范文2
(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，预定20_年4月2日至20_年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：
账号：
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
水电站工程承包合同范文3
甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.承包项目及工程量
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20_及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20_并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2.乙方承包内容：
1.水电开槽、布线、穿线、埋槽
2.所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3.水电施工的穿墙、打孔、切割
4.开关面板安装
5.小五金、马桶、的安装
6.后期灯具的安装
第六条 工程结算方式，按实结算、总价结算元/平米(套内面积)
第七条 违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
水电站工程承包合同范文
水电站承包合同分类篇2
松潘县小河丰岩堡水电站消防系统
工程承包合同
合同编号：
发包方（以下简称甲方）：四川远东华人集团有限公司 承包方（以下简称乙方）：四川华锐消防设备安装有限公司
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等的有关规定，乙方在充分了解施工现场自然状况、施工状况、气候特点、安全状况、经营状况、项目建设目标进度的情况下，本着平等、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本承包合同，一、工程概况
工程名称：松潘县小河丰岩堡水电站消防系统工程 工程地点：甲方指定的施工地点
二、工程承包内容范围
工程承包内容包括消防工程供货与安装。
松潘县丰岩堡小河水电站消防工程承包内容：
1、土（石）方工程
2、门窗工程
3、电气设备安装工程
4、消防工程
5、给排水、采暖、燃气工程
6、通风空调工程
7、自动化控制仪表安装工程
8、通信设备及线路工程
详细工程内容及工程量见松潘县小河水电站[消防系统工程一]投标总价、松潘县丰岩堡水电站[消防系统工程一]投标总价书。
以上工程承包内容包含松潘县小河丰岩堡水电站消防系统工程取得当地消防主管部门的消防合格验收并取得验收报告书，并批注予于正常使用的承包范围但也不限于以上未列出的工程承包范围的工程内容。
三、合同工期及要求
开工日期：2011年 月 日 竣工日期：2011年 月 日
乙方保证按甲方的统一安排组织施工，并不得影响甲方其它工作的正常开展。如果对甲方造成影响，甲方可采取警告、勒令其赔偿损失，直至令其退场等措施，乙方不得有异议。
四、双方权利和义务
（一）甲方的权利和义务:
1、提供相关设计图；
2、按照合同规定时间进行验收和付款；
3、按合同规定负责提供乙方必要的施工条件，进行相关协调配合工作；
4、甲方有偿为乙方提供水电等条件。
（二）乙方的权利和义务:
1、乙方作为安装工程专业队伍，应对本工程所施工范围内的专业技术有效性负责。应主动提出有可能出现质量问题、安全隐患的解决办法和措施，且不得以任何图纸未设计、业主或甲方等同意为借口解除乙方对本工程的技术有效性所负的责任，乙方负责消防工
程项目顺利通过施工工程当地消防主管单位验收，以达到交钥匙工程。
2、本协议签定之后，乙方应在接到甲方书面通知后3个日历日内组织施工力量和机器设备进场，严格按国家颁布的施工规范图纸设计要求和甲方认可的并由设计部门书面出具的变更通知，精心施工，保证工程安装的质量，按期交工。
3、完成工程工作，并保证产品的材质、制作和安装均符合甲方、现行规范和标准的要求；负责完工产品的保护，协助甲方完成本工程范围的质量验收工作；
4、按照合同规定时间完成工作后，提交付款申请；
5、负责施工部位的清洁卫生，并应符合甲方的相关管理的要求；
6、负责在施工期，对施工关联的其他产品保护负有连带的责任与义务；
7、工程未移交甲方前，乙方负责所有的成品保护工作,在与甲方办理移交前所发生的成品、半成品的损失均由乙方负责；
8、负责做好安装工程的各种技术资料、质保资料、检测资料及现场签证的收集、整理、归档、保密，保证竣工前移交甲方；
9、乙方负责工作范围内的安全文明工作，自行解决施工中的各种纠纷，处理有可能影响施工的各种事件，保证施工正常运行，并承担相关的责任与义务；
10、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理；
11、严格按照合同约定工期施工并交付验收；
12、保证施工及进度不影响甲方及其他施工队伍的施工。
13、及时向甲方提出开工申请书、施工进度计划表、施工平面布臵图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由甲方供应的材料、设备的供应计划；
14、合同规定工作范围的其他事宜；
五、施工组织管理：
1、乙方必须在组织队伍和材料进场后3个日历日内提供施工组织设计，经甲方审批后作为指导本工程的施工和付款依据（包括安全组织设计，工程进度计划）
2、每道工序完工后，乙方至少须提前一天书面通知监理公司和甲方人员进行验收，未经验收合格的项目不得进行下道工序的施工，否则甲方视情节对乙方进行罚款。且所造成的损失全部由乙方负责。
3、由甲方提前对材料进行封样库存，材料进场时，乙方须提供出厂合格证等相关资料，必须按材料价格清单所列的品牌型号组织材料，甲方对所进场材料和封样库存材料对比认可后，乙方方可将材料投入施工区域进行使用，凡进口材料必须出具报关手续。
4、根据甲方有关管理办法，甲方对乙方出现的各种违章情况处以500-元的罚款，并勒令整改。情况严重或违章两次及以上时甲方有权更换施工队伍。更换施工队伍时，乙方只能按照实际完成的工程量的50%结算工程价格，余下的50%款项作为乙方支付甲方因此造成的施工组织损失费。
5、罚款通知由现场负责人直接递交财务部，在拨付工程款中扣除，并单独立账。
6、乙方进场材料与封样材质不同时，甲方有权单方面终止本合同，并扣返乙方的履约保证金，所有违约责任由乙方独自承担，甲
方保留因项目停工对甲方造成的经济损失而对乙方进行经济索赔的权利
7、乙方工作中出现的各种事故均由乙方自己负责，并不得影响工程进度，否则乙方应承担由此给甲方造成的损失。
六、工程款和支付
（一）经双方协商，消防安装工程总包干价如下：
1、消防工程两处（松潘县小河水电站和丰岩堡水电站）总包干价为：人民币115万元，大写：壹百壹拾伍万元整。
2、如果甲方发生设计变更，另行通知。
3、以上价格为乙方充分熟悉和了解现有施工图的全部内容，且明白所含的所有的工作项目内容、在施工过程中不做经济签证核定单，但涉及减少工程量，必须从工程款中扣除，并且保证所完成工程内容能够充分满足设计及验收要求。
（二）此工程总价包括（但不限于）：
1、由乙方承担的人工费、材料费、机械费、运输费、保险费、税费、利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
2、乙方为本工程施工必须的进出场费用、临时工程、检测费、协调费、验收相关费用和其他辅助工程费用，其费用和利润已包括在总包干价中。
（三）工程款的支付
1、付款时间及进度：
（1）在乙方支付合同总价10%的履约保证金且队伍和材料进场后7日内，甲方按照合同总价的20%支付进度款；
（2）工程竣工并经验收合格后进行结算，30天内支付至合同总价的95%；
（3）剩余合同总价的5%作为安装工程质量保证金，双方约定质量保证期为两年，在质量保证期结束回访无质量问题后30天内无息付清。
（4）变更增加费用不超过合同总价3%时，不予计取；超过部分按实际增加量计算，只计直接费和人工费，不计取高原施工增加费。
2、工程款支付程序和时间：
（1）乙方在完成可以申请付款的进度要求后，按照甲方要求格式提交付款申请书，申请书交项目部，由项目部负责办理付款申请。（2）甲方在接到乙方付款申请后10日内予以确认、审核和决定是否支付。
（3）乙方自愿承担甲方不能及时拨付工程进度款而造成的资金周转的义务，并不计利息（时间不超过30天）。
七、材料设备
1、所有材料进场均须现场报验，经现场监理和甲方的专业工程师根据合同规定书面认可合格后方可使用。
2、对于不合格的材料、设备乙方应无条件更换，由此造成的时间、经济上的损失概由乙方自行承担。
八、工程变更
1、甲方有权在工程进行过程中对设计进行变更（但须符合规范规定和设计认可），乙方不得以任何理由拒绝接受。
2、所有的设计变更均需有甲方指定现场代表的签字方可执行。
九、质量与验收
1、质量要求：
按照国家现行规范标准达到合格，并符合合同要求，能保证整个消防系统顺利通过消防验收，满足设计使用要求。
如因乙方原因造成工程损失，包括影响对其他分项工程的损失，由乙方全权负担全部经济及法律责任。
2、检查和返工（1）检查
乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理的指令进行施工，随时接受甲方和监理的检查，提供相关技术资料，为检查提供便利条件。乙方不得以任何借口拒绝甲方和监理的检查。（2）返工
如工程质量达不到要求、乙方违反操作规程规范、野蛮施工，甲方、监理有权勒令停工或返工。乙方经整改报甲方、监理认可后方可复工或进行下步施工。返工和停工期间所有损失由乙方承担。
3、验收
（1）工程达到验收要求时，由乙方牵头组织验收；
（2）程验收时，乙方应按竣工验收的各项规定，向甲方书面提交完整的竣工验收资料。
（3）最终验收以消防主管部门对该工程验收通过为准。
4、保修及责任：
（1）乙方应全面履行保修义务，安装保修期二年，保修时间以最终验收竣工验收合格的时间开始计算，在保修期内负责对业主进行指导服务。
（2）在保修期内若出现工程质量问题，甲方通知乙方，乙方必须在24小时到现场免费维修或更换出现质量问题的设备或零部件，否则甲方可动用保修金自行安排维修，无须征得乙方同意，不足部分由乙方补齐，乙方不得有任何异议。
5、特别保证条款
对本合同约定的乙方工作事项，乙方必须一次性通过验收。否则，由此而导致的返工和甲方下一步工作不能进行或不能实现的一切费用或甲方损失由乙方承担，甲方无须承担任何责任。
十、履约保证金
1、乙方应在本合同签订后的七个日历日内向甲方提交履约保证金。履约保证金为合同金额的百分之十（10％），2、履约保证金应在消防工程获得政府主管部门验收合格后7日内无息返还乙方。
4、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿，不足部分，甲方可以另行主张。
十一、工程移交
最终验收合格后，乙方与甲方进行书面移交，经签字认可后，工程移交完成。
十二、乙方应尽职完成本协议约定的工作，不得以任何形式转包或分包，否则甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的全部价款并承担由此给甲方造成的损失。
十三、不可抗力
本合同在执行过程中，若发生不可抗拒因素导致合同不能履行或者不能全部履行的情况，由甲乙双方协商解决。但发生不可抗力一方应向对方提供相关政府部门有关不可抗力的证明文件。否则将承担相应责任。
十四、违约责任
1、本合同中任何一方未按照本合同规定全面地履行其义务的，应当承担违约责任。
2、如乙方不按合同及时完成工作（甲方及不可抗力原因造成延误的不在范围内），则视为乙方违约，乙方每延期一天需向甲方支付每日5000元的违约金，并承担和赔偿由此而给甲方造成的损失。
3、如果乙方工程不能通过验收，乙方应负责整改合格。乙方应按合同总金额的10%支付甲方违约金。预计乙方整改将严重影响甲方现场施工进度的，甲方有权终止合同、没收乙方履约保证金，乙方还应承担给买方造成的损失。
4、在消防工程使用过程中，由于乙方产品质量及安装原因引起的质量问题或事故，由乙方负责全额赔偿事故损失。
5、甲方不按合同约定支付相应价款，应按延期支付金额和时间的同期银行存款利率向乙方支付违约金。
十五、法律纠纷解决
各方在履行本合同过程中发生争议或纠纷的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方有权向松潘县人民法院提起诉讼。
十六、合同生效与终止
本合同双方签字盖章且乙方提交履约保证金后生效，结清工程款后终止。
十七、附件
本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力，未尽事宜，另行协商解决。
附件一：松潘县丰岩堡水电站[消防系统工程一]投标总价 附件二：松潘县小河水电站[消防系统工程一]投标总价
签署部分
发包人：（盖章）四川远东华人集团 承包人：（盖章）四川华锐
有限公司 消防设备安装有限公司
代表人：（签字）
单位地址：
开户银行 ：
账 号 ：
时间：2011年 月 日
签订地点：成都市锦江区
代表人:(签字)单位地址： 开户银行： 账 号: 时间：2011年 月 日
水电站承包合同分类篇3
发包方（甲方）：**镇政府
法定代表人：
承包方（乙方）：山阳市衡运物资贸易有限公司
甲乙双方经充分协调，就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的经营环境，保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。
十一、本合同一式份，双方各执一份。
甲方乙方
法定代表人法定代表人
2011年月日2011年月日
