一键复制
合同是一种约定，用于明确交易双方的责任和利益。编写合同需要充分了解交易的具体情况和关键要素。合同的模板和样例可以为我们提供写作的灵感和指导。
弱电工程合同篇一
x公司（以下简称甲方）特委托（以下简称乙方）为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下：
一、涉及范围包括。
员工餐厨房（约800平米）。
二、平面图纸设计阶段。
1、平面流程路径布置图。
根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮区域位置，并标示流程走向路径。
2、乙方与甲方、管理公司、设计团队（包括室内设计师）进行设计研讨，详细评审个餐饮区域之平面流程布置图，并得到甲方确认。
3、乙方将按比例（1：100）编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。（图纸将采用cad设计软件编制）。
4、平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7—10天（不包括甲方确认时间）。
三、深化设计阶段。
1、待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制厨房初步之机电应用符合估算表，以便机电工程顾问制作整体机电要求。
机电图纸包括：
a、经甲方审批并确定后的厨房平面布置图；
b、部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图；
c、各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图；
d、各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图；
e、各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图；
f、各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图；
g、各厨房相关设备所需的土建图（墙体、明沟）。
2、乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会，针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。
四、合约服务费用。
1、甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。本合约顾问服务费用（含税价）总计人民币：_________元人民币大写：_________元整。上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘（设计图要求为cad格式）。
2、本合约签订后10内，甲方向乙方支付总价的40作为预付款。（即人民币：_________元）。
3、乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可，甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。（即人民币：_________元）。
4、乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。
5、甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作，乙方可根据实际工作量另行报价，在得到甲方的书面批准后进行工作。
五、争议。
在履行本合同时，如甲乙双方发生争议，应先由双方通过友好协商解决，若经协商未能取得一致，甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。
六。本合约正本一式三份，甲方持两份，乙方持一份，均具有相同之效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
弱电工程合同篇二
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：__工程地点：__工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表。
1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。
年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
五、双方责任甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.
乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。
质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。
但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：
大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：
法定代表人或负责人:。
电话：电话：年月日年月日委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：__工程地点：__工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表。
1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。
年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
五、双方责任甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.
乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。
质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。
但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：
大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：
法定代表人或负责人:。
电话：电话：年月日年月日。
弱电工程合同篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
第一条、工程项目：
2.工程地点：
3.工程范围及内容：综合布线工程。
乙方具体负责：
(1)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装。
第二条、工程期限：
1.开工日期：
2.完工日期：
第三条、工程计价方式：
本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。
按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准按照二类工程计取。
工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)。
第四条、承包工程付款方式：
1.合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。
10日内向乙方支付所报进度款的70%。
3.系统工程结束,竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。
4.甲方留乙方工程款的5%作为质保金,调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。
弱电工程合同篇四
邮编：_________
乙方：_________
邮编：_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
相关的合同范本
·施工分包合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·钢结构施工合同
·家装施工合同 ·施工监理合同 ·油漆施工合同
·维修施工合同 ·广告牌施工合同 ·景观施工合同
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
地址：_________ 地址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
一、 施工责任
1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的'施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
1. 甲方责任：
提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;
2. 乙方责任：
自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
二、 付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元
4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元
三、 设计
1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
四、 工期
五、 施工安全
在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、 工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
七、 维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、 合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、 施工安装要求
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
甲 方：乙方：
签 章： 签 章：
签约日期： 签约日期：
弱电工程合同篇五
联系人：_________。
乙方：_________。
联系人：_________。
甲乙双方为_________(地点的名称)。
一、工程的概况。
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
六、结算的方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
签约的时间：_________年___月___日签约的地点：_________。
弱电工程合同篇六
本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：
合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：
弱电系统设备定期保养、故障排除，维修保养清单见附件；
1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。
2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内（特殊情况除外）赶到甲方公司尽快排除故障；
3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装；
4、乙方在合同期间内，定期（每月最少提供两次）上门进行保养维护及优化作业。
5、若合同以外通知的特殊作业（如新增点位，新增布线）等由乙方另行报价。
6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。
甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、ups系统、防雷系统，详细清单见附件；综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费__________________（6500元）陆仟伍佰元整__________________元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整（78000）元。
维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即（36000元）叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即（36000元）叁万陆仟元。
（1）甲方责任。
1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。
2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务；
3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务；
4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。
（2）乙方责任。
1、乙方在维护过程中为甲方的.商业数据保密，不可泄露第三方知道；
2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
弱电工程合同篇七
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:。
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：
接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任。
甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：
工程款支付方式为：
工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即大写：
4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即大写：
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:。
电话：电话：
年月日年月日。
弱电工程合同篇八
邮编：_________
乙方：_________
邮编：_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
地址：_________ 地址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
一、 施工责任
1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
1. 甲方责任：
? 提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;
2. 乙方责任：
? 自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
? 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。
标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
? 乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
? 乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
二、 付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元
4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元
三、 设计
1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
四、 工期
五、 施工安全
在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、 工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
七、 维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、 合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、 施工安装要求
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的.布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。
pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。
所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。
如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。
如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。
业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
甲 方： 乙方：
签 章： 签 章：
签约日期： 签约日期：
弱电工程合同篇九
甲方：_________。
联系人：_________。
乙方：_________。
联系人：_________。
甲乙双方为_________(地点的名称)。
一、工程的概况。
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
六、结算的方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
弱电工程合同篇十
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况。
1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程。
2、工程地址：xx小区。
二、合同承包范围。
对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据。
甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式。
1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期。
按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求。
符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范。
本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期。
验收合格后12个月。
九、合同价款。
按444户计算，单价380.00元（含税）。
金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整。
金额（小写）：168720.00元整。
付款方式：
1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张3.50元。
十、验收。
甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：
1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
十一、乙方责任。
1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。
2、根据甲方提供的图纸进行设计，经甲方确认后可作为工程施工的依据，竣工图纸不另收费。
3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定，严禁违章作业。
4、乙方应认真执行甲方的管理，参加甲方组织的工程例会。
十二、双方责任。
1、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行，每逾期一天，扣罚甲方合同价款的千分之五违约金，同时乙方有权自行处理所提供进场设备。
2、因乙方原因造成工期延误，乙方负责赔偿由此造成的经济损失。
十三、增训及服务。
1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。
2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场，48小时内解决问题。
3、合同签定后，即具有法律效力，甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行，另一方可向地方人民法院提出诉讼。
十四、其它。
1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分，与本合同不同之处，以本合同规定为准。
2、本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。
甲方（章）：乙方（章）：
负责人签字：负责人签字：
